draft—ברת העובדים - עבודות חשמל... · 1 םי יי עה ןכות

הצעות עילהצהזמה ביין הוועד הפועללביצוע עבודות חשמל בלאספקת אביזרים וחומרים ו

עבור חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ

2020 יוי

DRAFT

1

תוכן העייים

.....................................................................................................מבוא

2

....................................................................ולוחות זמים מפרט –ספח א'

13

כמויות..............................................................................................כתב

15

סיון המציע, התחייבות לשמירה על סודיות, איתות -: הצהרות 1-5ספחים ב פיסית ועמידה בחוקי העבודה, פירוט יסיון ותצהיר תשלום שכר מיימום.........

47

54 ...................................................................ההצעה: וסח ערבות -1ספח ג'

ביצוע......................................................................: וסח ערבות -2ספח ג'

........................................................................ טיב ערבות וסח: 3-'ג ספח

56 58

מחיר ............................. הצעתו צעההפרטי המציע, טופס ה: 2'ד – 1ד' יםספח

60

ספח ה': וסח הסכם התקשרות..................................................................

66

ביטוח.................................................................ספח ג' להסכם:

83

להסכם: אישור עריכת ביטוחי הקבלן................................. -1ספח ג'

88

בטיחות...................................................ספח ד' להסכם: הוראות

89

ע"י המציעים יחד הוגשות תועברה בהמשך - ': תשובות לשאלות הבהרהוספח עם יתר מסמכי ההזמה

יוגש ע"י המציעים יחד עם יתר מסמכי ההזמה -': סיכום מפגש מציעיםזספח

ויוגש אלקטרוי - בדוארלמציעים יועבר – הבהרה ': וסח הגשת שאלותחספח ע"י המציעים יחד עם יתר מסמכי ההזמה

95 : סיכום רשימת מסמכים ותצהירים שיש לצרף להצעה..........................'טספח

DRAFT

2

מבוא א.

לקבל ת") מבקשמזמיןה(להלן: " העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מחברת .1המצוי לאספקת אביזרים וחומרים ולביצוע עבודות חשמל בביין הוועד הפועלהצעות

חלקות 6217 וגוש 426 חלקה 6213הידועים כגוש מקרקעיןב אביב-, תל93ברחוב ארלוזורוב .")מקרקעיןה"-ו "הביין", "העבודות", "ההזמה: "בהתאמה (להלן 432-437

,עבודות חשמלביצוע , חומרים וציוד וכן של אביזריםאספקה , בין היתר,תוכוללות העבוד .2(להלן: לרבות כתב הכמויות המצורף לו ספח א'הכל בהתאם למפרט המצ"ב כוו/או את העבודות המזמין יהיה רשאי לשות את פרטי ההזמה ו/או המפרט ").המפרט"

., הכל לפי שיקול דעתו הבלעדיאו סוגיהן וכן להקטין את הכמויות או להגדילן

בביין לשימור, והמזמין רואה חשיבות רבה בביצוע תבוצעה ותבזאת כי העבוד מובהר .3אמור עמידתו בדרישות ככי ידוע למציע השימור בצורה דווקית וברמה הגבוהה ביותר, ו

.ימושרות עמהווה תאי להתק

חוברת זו מכילה את מסמכי ההזמה. מסמכים אלה הים רכושו של המזמין ואין לעשות .4את מסמכי המזמין יהיה רשאי לשותדרש בהזמה. כבהם כל שימוש למעט הגשת הצעה

ההזמה ו/או להוסיף כל מסמך וסף למסמכי ההזמה, אף לאחר פרסומה של ההזמה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ובמקרה כאמור יחשבו המסמכים המתוקים

ו/או הוספים כחלק ממסמכי ההזמה ויחייבו את המציעים לכל דבר ועיין.

.שלהלןוללוח הזמים המופיעים בטבלה את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות .5

אין להגיש את ההצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר דרש המציע לעשות כן בהתאם להוראות ההזמה, .6להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי ההזמה המציע איו רשאי

. ולתאיה

הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצויו על גבי מסמכי ההזמה או ההצעה עלולים .7

המזמין ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. הוועדה הבוחת שללהביא לפסילתה של ההצעה על ידי

-שאלות הבהרה .8

או ליתר מסמכי ההזמה, המציעים רשאים להעביר שאלות הבהרה בקשר למסמך זה

sharon@rfp-לכתובת דוא"ל 0061:בשעה 06.2016.באופן מרוכז עד ליום

consult.co.il. וסחשיועבר למציעים השאלות יועברו ע"ג קובץ אקסל בלבד, עפ"י ה כאמור ללא יוצא מן הכלל. . על המציע למלא את כל סעיפי הוסחבדואר האלקטרוי

ו/או ללא כל הפרטים המבוקשים, הוסח לעילמובהר כי שאלות אשר יועברו שלא עפ"י לא ייעו.

מסמך התשובות .06.2018.לכל המציעים עד ליום המזמין"י תשובות יועברו במרוכז ע המזמין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זו. מהצעהיצורף להצעת המציע ויהווה חלק בלתי פרד

הבהרות ו/או תיקוים למסמכי ההזמה, כולם או חלק מהם, ביוזמתו רשאי לפרסם יהאבעיין ובמקרה כאמור יחולו הוראות ההזמה על בהרההת שאל ואף מבלי ששלחה ל

ספחיה אף לעיין הבהרות ו/או תיקוים אלו והם יצורפו להצעת המציע ויהוו חלק בלתי ו.מהצעתפרד

תשובות לשאלות הבהרה, פרוטוקול הספחים, את ההצעה יש להגיש עם חוברת זו בצירוף .9

יבות על כל עמוד מעמודיו ובחתימה על ידי המציע בראשי ת יםהסכם ההתקשרות החתומו לכך. יםהמיועד מותמלאה במקו

כלפי כלל הבהרות או שיויים בוגע להזמה, אשר ייתו על ידי המזמין, יהיו תקפים . 10 רק אם ייתו בכתב. המציעים, והכל

DRAFT

3

מכרז או, פומבי מכרז של להליך דין פי על חייבאו /ו כפוף איו המזמיןידוע למציעים כי . 11 הצעהו/או כהזמה מכוחה שיוגשו בהצעותאו /ו זו בהזמה לראות ואין אחר מסוג

ההצעה בחירת הליך על או, ההזמה על יחולו ולא חלים לא המכרזים דיי. מכרז במסגרתהליך ההתמחרות לרבות, הליך יהול המו"מ, ההזמה הליך והל. כזו ותבחר ככל, הזוכה

הפימיים משיקוליו הים, במזמין המוסמך הגורם ידי על ודיון המלצה(באם יתקיים), .מזמיןשל ה

להל למזמין שמורה זכות בלעדית ובלתי יתת לערעור לקיים התמחרות בין המציעים, . 12

לא לבחור כל הצעה, לבחור הצעה כל שהיא ולממש ,משא ומתן עם המציעים או מי מהםוכל זאת בהתאם לשיקול דעתו -לשות את תאיהלבטל את ההליך, , כולה או חלקה את

הבלעדי.

אם אזי, ועל פי שיקול דעת המזמין, יתקיים הליך התמחרות כאמור לעיל, במקרה

המקורי (להלן: הצעתו לסכום מתוקן הצעההמציע סכום יציעבמסגרת ההליך כאמור, את וייראו, מציע אותו של הצעתו כסכום ייחשב תוקןמה הסכום"), המתוקן הסכום"

.ועיין דבר לכל, התקשרותהכוללת על פי הסכם ה התמורה כסכום המתוקן הסכום

מובהר בזאת, כי למזמין שמורה הזכות לפצל את הזמתו, כולה או חלקה, ספק למען הסר . 13או למסור אביזריםלרבות פיצול בין הזמת עבודה והזמת אספקת ה מספר מציעים בין

על פי שיקול דעתו הבלעדי. -הזמה מלאה או חלקית למציע יחיד

הובעות המורכבויות אורל כן עלעשוי להל מו"מ במקביל עם המציעים השוים, ו המזמין . 14בחירת מכך, לרבות המורכבות הצפויה בהליך בחית והשוואת ההצעות השוות, הליך

מוותרים המציעיםעשוי להימשך פרק זמן שלא יתן להעריכו בשלב זה, ו ההצעה הזוכה בקשר תביעהאו /ו דרישהאו /ו טעה כל על חוזר ובלתי מוחלט בוויתור מזמיןה כלפי בזאת

.לעיל האמור עם

לרבות לשיוי המועדים למזמין שמורה הזכות להכיס שיויים במסמכי ההזמה בכל עת . 15 . הקבועים בה ו/או לביטולה בכלל

מציעכל המציעים יחשבו כמסכימים מראש לכל האמור בהזמה זו. בהגשת הצעתו ייראה . 16והסיבות ידועות והירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהייתה חוצה לשם העובדותכמי שכל

כל טעה לגבי כל עיין הקשור בהזמה ו/או ההצעה והגשתה ולא תישמע מצידוהכת כי הוא מסכים מציעבעצם הגשת ההצעה מצהיר ה מופיע בה.המופיע בה ו/או שאיו

לתאי ההזמה להציע הצעות.

לא תהיה כל טעות כלפי המזמין בגין הוצאות שגרמו לו לצורך הגשת ההצעה מציעל . 17ואף אם לא בחרה ע"י המזמין מטעמו, מכל סוג שהוא, בין אם הצעתו זכתה ובין אם לאו

.כל הצעה זוכה

זמהתאי הה ב.

המסמכים המפורטים להלן מצורפים לכתב הזמה זה ומהווים יחד את מסמכי ההזמה .1 "):מסמכי ההזמה(להלן: "

., כתבי כמויות, תכיותמפרט :'ספח א

ותצהיר יסיוןפירוט איתות פיסית, התחייבות לשמירה על סודיות, :1-5ב ספח ., התחייבות לקיום חקיקה בדיי עבודהתשלום שכר מיימום

.ההצעה, ערבות קיום וערבות טיב ערבות יוסח :1-3 ג' יספח ר.הצעת מחיפרטי המציע וטופס ההצעה ו :2ד'-1ד' יספח .הסכם התקשרות ' :הספח

יחד המציעים"י ע ותוגשה בהמשך תועברה – הבהרה לשאלות תשובות ספח ו': .ההזמה מסמכי יתר עם

וגש ע"י המציעים יחד עם יתר יועבר בהמשך וי - מציעים מפגש סיכום ספח ז': .מסמכי ההזמה

"י ע ויוגשאלקטרוי - בדואר למציעים יועבר - הבהרהשאלות הגשתוסח ':חספח

DRAFT

4

ההזמה מסמכי יתר עם יחד המציעים הרשימת מסמכים ותצהירים שיש לצרף להצעסיכום ':טספח

:להלןעל המציע לעמוד במלוא תאי הסף והדרישות כמפורט .2

אי קיומו של תאי כלשהו מהתאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו של ההצעה, המידיתמהמסמכים המפורטים להלן, באופן הדרש, יכול שיביא לפסילתה

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

אלא אם אמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים, יתן להגיש את המקור של אותו המסמך העתק אמן למקור ממו הושא אישור של עורך דין על היותו אמן למקור. או

לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:ו בתאי הסףלעמוד על המציע

על אישורלרבות בהזמה הדרשים והעבודה השירות לכל דין כל פי על הדרש רישיון כל 2.1, החת כבלי 2א 270כבלים תאורה והחת , 2א 160חשמלאות בסיווג כקבלןרישום

יש לצרף העתק מתעודות הסיווג בתוקף. .1א 240תקשורת

ביטוח חברתאו בארץ מוכרבידי בק חתומההמציע למסור יחד עם הצעתו ערבות, על 2.2–"א התשמ, ביטוח עסקי על הפיקוח חוקרישיון לעסוק בביטוח לפי שברשותה ישראלית

או הבקחתומה על ידי תהא ההצעה. יובהר כי ערבות ")ההצעה ערבות(להלן: " 1981 ). מטעמהעצמה (ולא על ידי סוכן החברהע"י –במקרה של חברת ביטוח

המחיריםמדד עליית ל צמודהאוטוומית, בלתי מותית, להיות ההצעהערבות על 2.2.1תהא בסך ההצעה ערבות. 1'ג כספח ההזמה למסמכי המצורף ובוסחלצרכן

הכללית השיתופית העובדים חברתלפקודת ערוכה מע"מ, כולל ₪ 23,400של באה להבטיח את ההצעהערבות 01/09/20עד ליום ובתוקף "מבע ישראל בארץ ת המציע בגין הגשת ההצעה. יוהתחייבוקיום

לפי בקשת המזמין עד לקבלת ההצעה המציע מתחייב להאריך את תוקף ערבות 2.2.2אי . , ככל שתיבחר הצעה כאמורהזוכה בהזמהההצעה החלטה סופית בדבר

, פהבהתאם להוראות המפורטות לעיל או אי הארכת תוק ההצעה המצאת ערבותקימו למזמין את הזכות לפסול את הצעתו של ככל שיידרש המציע לעשות כן, י

. המציע

בכל מקרה בו הקבלן הזוכה לא יעמוד ההצעה המזמין רשאי לחלט את ערבות 2.2.3 בהתחייבויותיו ו/או בהצעתו.

מוערך מראש של הזקים שייגרמו ם ופיצוי מוסכהיו סכום ההצעה סכום ערבות 2.2.4לא צורך בהוכחת לבגין אי קיום התחייבויות המציע המפורטות בהזמה, למזמין

כלשהו, מבלי לפגוע ביתר זכויות המזמין להעלות כל טעה ולדרוש כל סעד זקוהמציע מוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או זכות בקשר העומד לו על פי כל דין .כאמור בהזמה זו ההצעה עם חילוטה של ערבות

ככלמד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מיימום לעובדיו. המציע עו .2.3שהמציע חברה בע"מ המציע יצרף אישור רו"ח בדבר עמידתו בתאי סף זה

הצהרה יצרף מורשה עוסק). 3בספח ב(אישור שכלל במסגרת האישור ש .)תאגיד שאיו למציע 3 ב בספח שכללת(הצהרה

2.4.

. זאת הזמה שוא בעבודות לפחות שים 3 שלוותק סיוןי בעל להיות המציע על .2.4.1 על מאומת כאמור סיוןיה בתאי עמידה על המעיד המציע של תצהיר לצרף יש .דין עורך ידי

מע"מ כולל ₪ 10,000,000של לפחות המציע להיות בעל מחזור כספי על .2.4.2בכל אחת ,זאת בהזמה המתוארות לעבודותבעלות אופי והיקף דומים בעבודות

יש לצרף אישור רואה חשבון.האחרוות. השים 3 -מ

DRAFT

5

. יש לצרף העתק ISO 9001-2015מערכת איכות על המציע להיות בעל .2.4.3 .בתוקף מהתעודה

דרישות וספות ג.

עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת הדרשים האישורים את כל על המציע להמציא .1 –יהול חשבוות, תשלום חובות מס, שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו

לחוק לעיל. 1. יש להמציא אישור מאת "פקיד מורשה", כהגדרתו בסעיף 1976

י כל דין אישור עדכי על רישום במרשם המתהל עפ"עליו להמציא אם המציע היו תאגיד, .2לגבי תאגידים מסוגו, ואישור עו"ד/רו"ח בוסח המצורף למסמכי ההזמה על היות התאגיד

ועל היות החותמים בשמו על מסמכי ההזמה/הצעה רשאים לחייב את התאגיד קיים בחתימתם.

, תצהיר מאומת על ידי תאגיד איו שהוא ככל"ד רו"ח, וחוולצרף תאגידשהוא המציע עלעל איתות פיסית וכי לא מתהלות תביעות גד המציע אשר עלולות לפגוע באיתות עורך דין

הוא איו ו/או בקיום התחייבויות עפ"י ההזמה ו/או הסכם ההתקשרות, כי הפיסית שלו ככל ו לפגוע בתפקודו ככל שיזכה בהזמה מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים

.מפר חוקתאגיד לא יתה לגביו הערה במרשמי רשם החברות כי הוא כי –שהמציע תאגיד

על המציע לפרט יסיוו בעבודות דומות שביצע, שמות ממליצים מועדי הביצוע והיקף בוסח .3

מצ"ב. 1'ב ספחעל פי

עבודות ו/או סיפק המציע עבורם ביצעכן יצרף המציע המלצות משלושה גופים לפחות

ואשי קשר בחמש השים האחרוות לפחות ,מהסוג המבוקש בהזמה זו ושירותים אביזרים .מבין הממליצים כאמור

תשלומי שכר לפחות בדבר ביצוע ,המצ"ב 5ב' -4'ב יםספח על המציע לצרף תצהיר בוסח .4

וקיום כלל חוקי העבודה, התקות הצווים וכן את ההסכמים הקיבוציים ככל מיימום על ידו ., שהוא חתום על ידו ומאומת כדיןשקיימים לרבות צווי הרחבה

חתומה , שהיאמצ"ב 2'ב ספחעל המציע לצרף הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות בוסח .5

. ככל שהצעת המציע תזכה יחתים המציע גם את עובדיו על הצהרה ומאומתת כדין על ידו כאמור.

מצ"ב ,5-1בוסח ספחים ב דרישות סעיף זה ימולאו

: הליך ההזמה יערך בהתאם לשלבים, לתאים ולמועדים המפורטים להלן ד.

שעהעד תאריך תאריךמ תיאור השלב שלב

סיור אצל 1ואישור המזמין

השתתפות בתהליך

כל מציע החפץ להשתתף בהליך להגיע לסיור מחוייבההזמה, יהא

במשרדי המזמין. בביין 12:00בשעה הסיור ייערך

, 93 ארלוזורוב' רח, הפועל הוועדבמעמד זה גם יאשר .אביב-תל

את השתתפותו בהליך. המציע

.06.2011 12:00

העברת שאלות 2 הבהרה

המציעים המשתתפים בהליך כל ההזמה יהיו רשאים להפות אל המזמין בקשות להבהרה ושאלות בכתב הוגעות לפרטי, תאי ומסמכי

ההזמה.בקשות ושאלות כאמור ייכתבו על

שיועבר גבי קובץ אקסל בוסח

.06.2016 16:00

DRAFT

6


בלבד, האלקטרוי-למציעים בדוארויופו אל המזמין באמצעות משלוח

תובת דואר אלקטרוי בלבד לכ המוזכרת לעיל.

מעה על שאלות 3 ההבהרה

ו/או הבהרות אשר תשובות רשמיות ,המזמין של ויוזמתבשלחו י

ל המציעים לתישלחה בכתב לכ כימסממשתתפים בהליך ההזמה. ה

(ככל שתתבקשה אלוהבהרות ו/או ככל הבהרות על ידי המציעים

), וביוזמת המזמיןשתפורסמה ע"י פוע"י המזמין יצור מיםחתו םכשה

למסמכי ההזמה ויהוו חלק בלתי פרד ממה.

.06.2018 18:00

הגשת ההצעות 4

כל מציע המשתתף בהליך ההזמה יגיש את הצעתו למזמין, בהתאם

למפורט להלן:מעמודי כל אחדיש לחתום על א.

מסמכי ההזמה והספחים אי חתימה על איזה הלווים.

מהמסמכים (כמו גם כל השמטה, שיוי או תוספת

הביא לה עלוללמסמכי ההזמה) וזאת על פי ,לפסילת ההצעה

והמוחלט הבלעדי ושיקול דעת של המזמין.

יש להשלים את הפרטים ב.י פרטי המציע, בספחהחסרים

הצעת המחיר,וטופס ההצעה ולכתב 2ד'-1ד' יםכספחהמצ"ב

ההזמה.יש למסמכי ההזמה החתומים ג.

לצרף את כל האישורים, ההמלצות והמסמכים

.הדרשים בכתב ההזמההזמה כאמור כל מסמכי ה ד.

סגורה וחתומה במעטפהירוכזו לאספקתהצעה : "יצויין שעליה

לביצוע וחומרים ו אביזריםביין הוועד חשמלעבודות

".אביב-הפועל בתל

המעטפה הסגורה תימסר ברחובמשרדי המזמין ב

, תל אביב, לידי 93ארלוזורוב , 6 קומה, אומרדקר ורית' הגב .03-6281111 טל'

.06.2023 12:00

בחירת ההצעה 5 הזוכה

המזמין יבחן את ההצעות שהתקבלו, לפות אל ובמסגרת זו יהא רשאי

המציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבלת הבהרות להצעתם והכל

כמפורט להלן:

המזמין יהא רשאי להל הליך .אשל "התמחרות" עם המציעים,

מי ם עכולם או חלקם, להל משא ומתן או עם כולם מהם

לגבי ההצעה והסכם

DRAFT

7


ההתקשרות, לבטל את כתב ההזמה, לפות לצדדים עה שלישיים שלא הגישו הצ

במסגרת ההליך, וכן כל החלטה .אחרת כמפורט בהזמה זו

המזמין יהיה רשאי כתאי .באו לבחירת הזוכה לראות אתר

וכן מים/עבודה קודם אתריולראות אביזרים לבקש

המיועדים להכלל וחומרים המציעים או בהצעה וזאת מכלל

מי מהם לפי שיקול דעת מ .המזמין

יכריז בסופו של שלב זה, המזמין .געל המציע אשר הצעתו לביצוע , העבודות בחרה על ידי המזמין

.ככל שתיבחר

המזמין שומר לעצמו את הזכות .דלשות את המועד לבחירת

ההצעה הזוכה או כל מועד אחר, ללא צורך בהסבר או בימוק כל

שהוא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .ההמזמין שומר לעצמו את הזכות

שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא.

חתימת הסכם 6 התקשרות

המזמין והמציע שבחר יתקשרו בהסכם התקשרות (בוסח הסכם

כספח ה'ההתקשרות המצורף לכתב ההזמה ו/או בכל וסח אחר

דומה אשר ייבחר על ידי המזמין).

מתן תחילת 7 השירותים

תחילת ביצוע העבודות על ידי המציע, תהיה בהתאם לצרכי

המזמין, בהתאם להודעה בכתב מהל תן ע"י יעבודה שתלדרישת

המזמין, ובה יהיה הפרויקט מטעםמאותו .מועד תחילת העבודותקוב העבודות יבוצעו ברציפות ,מועד

וביעילות עד לסיומן על פי תאי ההסכם.

באופן חד צדדי ובהתאם לשיקול מזמיןכל המועדים הקובים בטבלה לעיל יתים לשיוי על ידי ה הבלעדי, ולמי מהמציעים לא תהיה כל טעה ו/או תביעה כלשהן בקשר לכך. ודעת

תאים כלליים .ה

מובהר בזאת כי המזמין איו מחויב בכמויות המפורטות במפרט ואלו מהוות הערכה ראשוית .1

בלבד.

הא המזמין באמצעות ציג המזמין ימובהר בזאת כי כחלק מתהליך בחירת הזוכה וכתאי לו, .2

בקש לראות אתר או אתרי עבודה קודמים של המציעים או מי מהם, על פי בחירה רשאי ל

ושיקול דעת המזמין וכן את האביזרים והחומרים שבדעת מי מהמציעים להציע, והכל על פי

שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

DRAFT

8

, התייה הוספת שיויים וכיוצ"ב לדרישות מפורש כי אין להגיש כל הסתייגותבמובהר בזאת .3

ולתאים שבהזמה, וכי כל הסתייגות, תוספת, שיויים כאמור עשויה לפסול את ההצעה על פי

טען על ידי מי יבהירות שתאי שיקול דעת המזמין. מובהר בזאת, כי כל אי התאמה או

לעיל. 2ד' -ו 8פים א.בסעימהמציעים תופה כבקשת הבהרה על ידי המציע כאמור

ה מתייחסת לכל הסעיפים הצעה שאישלא לקבל לקבל או המזמין יהא רשאי מובהר בזאת כי .4

., לפי שיקול דעתו הבלעדיהדרשים

את הזכות לקבל או לדחות כל הצעה, ו/או להחליט בדבר ביטול הליכי ושומר לעצמ המזמין .5

מציעים ו/או אחרים ו/או לבקש ההזמה להציע הצעות, להל מו"מ עם מציע אחד או עם מספר

הצעות וספות בכל שלב, בין לפי קיום הליך התמחרות (ככל שיתקיים כזה) ובין לאחריו ו/או

לקיים התמחרות (לרבות באמצעים אלקטרויים) ו/או להזמין להתמחרות את כל המציעים

או כל אחד או חלקם ו/או אחרים ו/או לקיים התמחרות חוזרת, בין בהשתתפות כל המציעים

בכל שלב ו/או לבקש ולקבל הבהרות וכן ומהם, לשות ו/או להחליף ו/או לתקן את הצעת

או /ו להחליףאו /ו לתקןאו /ו לשותאו /ו לשפר) מהם מי(או למציעים לאפשראו /ו לדרוש

או /ו לאחריו ובין ההצעות להגשת האחרון המועד לפי בין, שלב בכל, הצעותיהם את להגיש

בכל שלב, בין כלפי כל המציעים ובין כלפי חלקם ובין התקשרות,ה הסכם בוסח שיויים לבצע

המציעים ידי על שהופקדהההצעה כלפי המציע הזוכה ו/או לדרוש את הארכת תוקף ערבות

, מזמיןהבלעדי והמוחלט של ה ובהתאם לשיקול דעת הכלו/או את הגדלת סכומה עילכאמור ל

כלפי ו. המציעים מוותרים עם הגשת הצעתם,החלטת את למק צורך ומבלי שהיא סיבה מכל

בוויתור סופי ובלתי חוזר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל האמור מזמיןה

לעיל.

לקבלת הבהרות ו/או השלמת מסמכים ו/או תוים וספים וממש את זכותי שהמזמין ככל . 6

בתוך מזמיןהבהרות/מסמכים/תוים כאמור יומצאו ל(או כל מי מהם), אזי ה מהמציעים

להמצאתם, ועמידה בלוחות הזמים כאמור תהווה תאי וסף מבין יתר מזמיןהמועד שקבע ה

התאים שעל המציעים לעמוד בהם כתאי להשתתפותם בהליך.

או/ו כלשהי הצעה של בחירתה לאי כלשהם ימוקים או/ו פרטים למסור מתחייב ואי המזמין .7

ואי מזמיןוה, מזמיןה מצד הצעה מהווה איה זו הזמה. שבחרה הצעה על פרטים למסור

.תיבחר שהיא הצעה כל או ביותר מוכהה שההצעה מתחייב

היבט בכל, מזמיןאיה מחייבת את ה םשהצעת הםמצהירים ומאשרים כי ידוע ל המציעים .8

לחייב כדי בכך יהא לא, ההצעותכל ביותר מבין מוךיהא ה םהצעת סכום אם אף וכי, שהוא

או כל הצעה אחרת שהיא. םלקבל את הצעת מזמיןה את

בשיוי או, בשלמות, מהם בחלק או במסמכים כלשהו שימוש ייעשה לא כי מתחייבים המציעים .9

דהוא למאן בתמורה שלא או בתמורה, שהוא אופן באיזה יועברו לא ואלה, אחרת בדרך או

.בכתבהמזמין הסכמת מראש לקבל מבלי

הגשת ההצעות . 10

אביזרים לאספקת הצעהעליה ירשם "יש להגיש במעטפה חתומה וסגורה את ההצעות, כאמור

אין לציין כל פרט מזהה ". אביב-בתל הפועל הוועד יןביב חשמלעבודות ביצועלוחומרים ו

06.2023. אחר של המציע. המעטפה תוגש לתיבת ההצעות אצל המזמין עד ולא יאוחר מיום

טל' ,6קומה הגב' ורית אומרדקר,לידי אביב , -תל 93ברח' ארלוזורוב ,12:00 עהשב

DRAFT

9

זה. לא הצעה שתוגש לאחר מועד ח ופתלל על הסף ולא ופסהמזמין יהא רשאי ל .03-6281111

יתקבלו הצעות באמצעות הדואר או בפקסימיליה.

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה . 11

תיבדק עמידת הצעת המציע בתאי הסף המוגדרים בהזמה. הצעות בשלב הראשון .11.1ולא יעלו לשלב השי, על פי שיקול דעתו הבלעדי של ייתכן שלא יעמדו בתאי הסף

המזמין.

או מי מטעמו, ההצעות שעברו את השלב /ובשלב השי תיבדקה על ידי המזמין .11.2בהתאם לצרכיו. בכלל זאת, והראשון, בהתאם לאמות מידה שיקבעו על ידי המזמין

יבחו אמות המידה של מחיר מוצע, איכות המוצר/השירות/העבודה, אמיות המציע, יסיוו, המלצות, איתות פיסית וכיוצ"ב.

רשאי ליתן העדפה למציעים שמפעליהם מאוגדים בארגון עובדים, ליתן יהא זמיןהמ .11.3

העדפה למוצרים מתוצרת הארץ או שלא לאשר התקשרות עם גוף הפוגע בחופש ההתאגדות ו/או בזכויות עובדים.

הא רשאי (אך לא חייב), לפות לממליצים שצויו, חלקם או כולם, ו/או י המזמין .11.4

רשאי יהאשתן וכן , לשם קבלת חוו"ד לגבי המציע ו/או שירות אחריםלגורמים או לגורמים אחרים עם המציע. ולהתחשב ביסיון קודם שיש ל

הא רשאי, אך לא חייב, שלא לקבל הצעה שציון האיכות הכולל שיתן לה י המזמין .11.5

הבלעדי, וזאת גם אם תהא הטובה ביותר עפ"י הציון המשוקלל ודעתמוך לפי שיקול הכולל.

המזמין יכול לבחור מספר מציעים מבין כלל המציעים, אשר השקלול של הצעתם .11.6

של המזמין הוועדה הבוחתבע ע"י ו/או המחיר המוצע הים הטובים ביותר. ככל שיק הוועדהתבחר לבצע התמחרות/מו"מ ו/או כל הליך אחר בין המציעים שבחרו,

האם בחרה הצעתם את המציע הזוכה לאחר ההליך כאמור ותודיע למציעיםהבוחת או לא.

הזוכה ותודיע ההצעהת של המזמין את ה הבוחועדהלאחר בחית ההצעות תבחר .11.7

. ולא םא ,למציעים האם בחרה הצעתם

את הזכות, ככל שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל ושומר לעצמ המזמין .11.8שהצעתו בחרה סיבה שהיא, להתקשר עם המציע שימוקם בהליך לאחר המציע

או עם כל מציע אחר ו/או עם כל צד ג' אחר אף אם לא הגיש הצעה הזוכהכהצעה .להציע הצעות זה ו/או אחרבמסגרת הליך ההזמה

שהצעתו במפורש לו יודיע שהמזמין עד, בתוקפה תעמוד מציע כל של הצעתו .11.9

קודמות והצעות למקרה, הלאה וכן שי כמציע ובין ראשון כמציע בין( בחרה לו יודיע שהמזמין עד או) מחייב חוזה לכדי הבשילו לא או/ו פסלו שבחרו, בזאת מובהר, ספק הסר למען. המאוחר לפי, בחרה לא שהצעתו במפורש, פירושה אין, התמחרות עריכת או/ו ההצעה סכום לשיפור המזמין שדרישת הצעתו כי, במפורש למציע יודיע המזמין אם אלא, בחרה לא המציע שהצעת

.בחרה לא

הסכם ההתקשרות . 12

הזוכה יידרש לחתום על הסכם התקשרות בוסח הרצ"ב, תיבחר כהצעה שהצעתו המציע לו שהודיעימי עבודה מיום 3או בוסח אחר לפי שיקול דעת המזמין, על כל ספחיו בתוך

בין תאי ההתקשרות, כתאי מובהר כי .ההזוכ כהצעה בחרה הצעתו כי בכתב המזמיןעל יהיה, ההתקשרות לתוקף של הסכם תוכיסו ההתקשרות הסכם על המזמין חתימתל

, ערבות בקאית אוטוומית, בלתי ההתקשרות הזוכה להמציא, במועד החתימה על הסכם הכללית השיתופית העובדים חברתלפקודת , תשומות הביהמדד עליית מותית, צמודה ל

DRAFT

10

בוסח ספח תהא אשר, מהתמורה המוסכמת 10%בגובה של "מבע ישראל בארץ לפעם מפעם תוארךערבות הקיום ").קיוםהערבות להסכם ההתקשרות (להלן: " 2'גבהתאם להוראות הסכם ההתקשרות תהיה בתוקף עד לאחר סיום ביצוע העבודותוערבות תיתן על ידי הזוכה המציע לידי הקיום ערבות השבתלשביעות רצון המזמין. כגד ו

לתקופה בתוקף ,3'ג ספח בוסח תהא אשרמהתמורה המוסכמת, 5%בשיעור של טיב . כמו כן תיתן ביצוע העבודות בהתאם להוראות הסכם ההתקשרותשל שה מיום סיום

. אחריות כוללת לתקופות כקבוע בהסכם ההתקשרות

את הזכות: ושומר לעצמהמזמין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, . 13

ההזמהלבטל את או /והזמה זו בעקבות אף אחת מההצעות שיוגשו לא לקבל . 13.1ו/או לדחות את מועד ביצועהבכל עת האו חלקים ממ ,.

לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר. . 13.2

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחית מחירה לעומת מהות ההצעה . 13.3ותאיה, או שאיה עוה על אחת מדרישות ההזמה המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי ההזמה שלדעת המזמין מועת החלטה ו/או

הערכה כדבעי.

מסמכים הדרשים.לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל ה . 13.4

לפות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי . 13.5ליתן . כן יהיה רשאי המזמין להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה

ולרפא כל פגם טעותלמציע להשלים את הצעתו ככל שהיא חסרה ו/או לתקן בהליך.

להקטין או להרחיב את בין מספר זוכיםלפצל את השירותים שוא הזמה זו . 13.6כמות השירותים, לבטל את ההליך או לדחות את ביצועו וכל זאת מבלי כל צורך

.למתן הסבר ו/או פיצוי ו/או שיפוי המציעים

ההצעה ביטול . 14

(להלן בסעיף זה: זוכהמציע להזוכה ההצעה קבלת על ההודעה מתן לאחר . 14.1

להתקשר בהסכם ההתקשרות עם התחייבותו את הזוכה ויפר במידה, ")הזוכה", להצעה בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא או/ו למלא יסרב או/ו המזמין

במקרה ו מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות, חייב לא אך, יהא רשאי המזמין יהא וכן לכון שימצא ככל חלופימציע כל עם להתקשר ורשאי חופשיכאמור יהא

צורך ללא, מראש ומוערך מוסכם כפיצוי ולממשה, ההצעה ערבותאת לחלט רשאי .זק בהוכחת

התקשרות ה הסכם הפרת על יחולו התקשרות,ה הסכם עלמזמין ה חתימת לאחר

התקשרות ה הסכם הוראות לעיל האמורות מהסיבות הפרתו לרבות הזוכה י"ע .בו הכלולים ההפרות סעיפי הוראות לרבות

איתו שחתם לפי בין, שהיא סיבה מכל וזאת הזוכה הצעת שתתבטל במקרה . 14.2

עם להתקשר חייב יהא המזמין לא, וחתימת שלאחר וביןהתקשרות ה הסכם .אחר מציע כל עם או אחריו הבא המציע

ביטוח . 15

לתמחר את דרישת הביטוח, אך אין להחתים את המבטח בשלב זה. על המציע עה לבקשה המזמין יאפשר לספק הזוכה לבקש שיויים בדרישות הביטוח. י המזמיןכן, -כמו

הבלעדי, ולספק הזוכה ו, ובהתאם לשיקול דעתוזו אך ורק בכפוף לאישור יועץ הביטוח מטעמ

DRAFT

11

לא תהיה טעה ו/או דרישה בקשר לכך.

ו.בסתירה בין הוראות המודעה בעיתון לבין הוראות מסמכי ההזמה, מסמכי ההזמה יגבר . 16

במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו, ככל שההתקשרות תהיה עם כלל הגופים . 17לגבי כל גוף בפרד. ככל שההתקשרות והמסמכים המפורטים בהזמה זו יש לצרף את הפרטים

, לצרף הסכמי בוסףיש בביצוע העבודותתהיה מול גוף אחד ויתר הגופים ישותפו על ידי המציע התקשרות בייהם ולציין את שם הגוף המוביל, מולו תיערך ההתקשרות עם המזמין.

בכבוד רב,

מ"חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע

DRAFT

12

הצהרה והתחייבותו.

הצהרה והתחייבות

-___________________, ת.ז. _______________, משמש כאי החתום מטה כי אי מצהיר "). אי המציע______________ אצל המציע _______________ (להלן: "

הספחים ו, מסמכי ההזמהמאשר שקראתי את מוסמך לחייב את המציע בחתימתי. אי כי המציע והעבודות שוא הזמה זו לביצוע המציע מציע את שירותי כי אי למסמך זה, המצורפים

.צוו המלאה של המזמיןמתחייב בזאת למלא אחר התאים והדרישות לשביעות ר

המציע ידי על הובן, ספחיו ולרבות לדוגמא ההתקשרות הסכם לרבות, ההצעה במסמכי האמור כל והמפורט האמור שכל לאחר רק הים, תהיה אם, בהתמחרות וההשתתפות וההצעה מלא באופן

.מלא באופן המציע ידי על והוסכם הובן במסמכים

הים אמת. לרבות הספחים הריי לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע

ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא כון ו/או המציע יסרב לחתום על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לחלט את

הערבות אשר צורפה להצעה.

תאריך: ___________________________

___שם: _____________________

חתימה וחותמת: ____________________

אישור עו"ד/ רו"ח (במקרה של תאגיד)

אי הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי המציע המפורט לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל כוים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את

המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של המציע.

תאריך: _____________ _____________חתימה וחותמת: _______________

DRAFT

13

–ספח א' מפרטים, כתבי

כמויות

DRAFT

14

מפרטים

DRAFT

ל מ ש ח ת ס ד נ ה ה י א Gג A Y A E N G I N I E E R I N G

מבנה ועד העובדים

שיפוץ חזיתות

והחלפת מיזוג

מפרט טכני וכתב כמויות . אוויר ותאורת חזיתותמיזוג – לוחות חשמל •

למע' החשמל. -אינסטלציה חשמלית מלאה •

. בחזיתות חשמל לתאורהכת מע •

.חדשה מערכת חשמל למיזוג אוויר •

.מיזוג אוויר ותאורהקווי הזנה ללוח •

י אש.' גלומעתוספת ל •

הארקה. •

DRAFT

;


2עמוד |

תוכן העניינים 1

2 .............................................................................................................................. העניינים תוכן 1

3 ................................................................................................................. העבודה תיאור 1.1

4 ................................................................................................ הכללי למפרט וזיקה הגדרה 1.2

4 ....................................................... העבודה לבצוע המתייחסים המסמכים של הקדימויות סדר 1.3

5 ....................................................................................................... והפרעות נזקים יעתמנ 1.4

5 ................................................................ תשלום לצורכי מסמכים בין ועדיפויות כמויות כתבי 1.5

5 ................................................................................................................... העבודה היקף 1.6

5 ............................................................................................................................. חשמל 1.7

6 ...................................................................................... אחרים גורמים/ קבלנים עם עבודות 1.8

6 .................................................................................................................. כמויות מדידת 1.9

6 ...................................................................................................... י"מת בהשגחת מוצרים 1.10

6 ................................................................................................. באתר עבודה ומנהל מהנדס 1.11

7 .............................................................................................................. עבודה יומן ניהול 1.12

7 ..................................................................................... הקבלן ידי-על באתר התנאים בדיקת 1.13

7 .............................................................................................. האתר ותיחום הפרעות מניעת 1.14

7 .................................................................................................... ואישורם חומרים בדיקת 1.15

7 ........................................................................................................................ מכני ציוד 1.16

8 .......................................................................................................... ' וכו דרכים ,פיגומים 1.17

8 ..................................................................................................והוראות תכניות לפי ביצוע 1.18

8 ......................................................................................................... המבנה חלקי על הגנה 1.19

8 .......................................................................................................... העבודה שלבי אישור 1.20

8 .................................................................................................................... החוזה היקף 1.21

8 ................................................................................................................. מעבדה בדיקות 1.22

8 .........................................................העבודה בגמר שיוגשו ומסמכים (AS MADE) עדות תכניות 1.23

9 ........................................................................................................................... מדידות 1.24

9 ................................................................................................................. בביצוע עדיפות 1.25

9 ....................................................................................................................... זמנים לוח 1.26

9 ............................................................................................אחרים קבלנים או משנה קבלני 1.27

10 ................................................................................................................ באתר בטיחות 1.28

10 .................................................................................................................... יסוד מחירי 1.29

10 .............................................................................. ערך שוי ומוצרים אלטרנטיביים סעיפים 1.30

10 ................................................................................ היחידה מחירי ותכולת כלליות עבודות 1.31

12 ......................................................................................................... נזקים בפני אחריות 1.32

12 .................................................................................... תועירוניו ממשלתיות עבודה תקנות 1.33

12 ...............................................................................................................בתכניות מידות 1.34

13 ............................................... חשמל למתקני מיוחד מפרט - 08 פרק : מיוחדים מפרטים – 2' ג מסמך 2

13 .......................................................................................................והאתר המבנה תיאור 2.1

13 ....................................................................................................... החשמל מתקן תיאור 2.2

13 ......................................................................................... נמוך למתח ובקרה מיתוג לוחות 2.3

14 ............................................................................................... בלוח המותקן הציוד תיאור 2.4

16 ......................................................................... :נמוך מתח בלוחות לציוד מאושרים יצרנים 2.5

17 ................................................................................................................ כלליות הערות 2.6

18 ...........................................................................................................התקנתם ו אבזרים 2.7

19 ......................................................................................... ופח רשת ותעלות צנרת מובילים 2.8

20 ............................................................................................................. ומוליכים כבלים 2.9

20 .................................................................................................................... תאורה גופי 2.10

21 ..................................................................08.00 - המחירים ותכולת חשמל מתקני של מדידה אופני 3

DRAFT

;


3עמוד |

21 .............................................................................................................. 08.00.00 - כללי 3.1

23 ................................................................................................ 08.00.01 - המדידה שיטות 3.2

23 .............................................................................................. 08.00.02 - המחירים תכולת 3.3

23 .......................................................................................................... 08.00.04 - צינורות 3.4

24 .................................................................................................. 08.00.06 - מיוחדת תיבה 3.5

24 ......................................................................... 08.00.10 - פח ותעלות רשת תעלות ,סולמות 3.6

24 ................................................................................................08.00.11 - להתקנה תעלות 3.7

24 ........................................................................................................ 08.00.18 – מוליכים 3.8

24 ............................................................................................................ 08.00.19 - כבלים 3.9

24 ................................................................................................... 08.00.39 - חשמל לוחות 3.10

25 ..........................................................................................................08.00.40 – הארקה 3.11

25 .....................................................................................................08.00.45 – תאורה גופי 3.12

25 ........................................................................................................... נקודות לפי מדידה 3.13

26 ................................................................................................. 08.00.47 – כללי – נקודות 3.14

26 ................................................................................................... 08.00.48 – מאור נקודת 3.15

26 ............................................................................................... 08.00.50 – תקע בית נקודת 3.16

27 ......................... 08.00.59+08.00.63 - (בלבד הכנה) אחודה תקשורת- טלפון או/ו תקשורת נקודת 3.17

27 ............................. 08.00.61+08.00.62 - (בלבד הכנה)מ"אק וטלוויזיה בכבלים לטלוויזיה נקודת 3.18

27 ............................................................................... 08.00.64 – ועשן אש לגלאי הכנה נקודת 3.19

27 ........................................................................................... 08.00.65 - מ"למנ הכנה נקודת 3.20

27 ......................................................................................................... 08.00.66 - דוגמאות 3.21

28 ............................................................................................................. הכמויות כתב - ד מסמך 4

28 ........................................................................................................................ התוכניות רשימת 5

העבודה ור תיא 1.1

DRAFT

;


4עמוד |

גילוי אש מערכות , למנ"מתשתיות ,תקשורתתשתיות חשמל, במסגרת מכרז/חוזה זה יבצע הקבלן עבודות . אביב-תל 93ארלוזורוב בית ועד העובדים ברחוב - ועשן

קיים במבנה מגדל קירור לפירוק , הפרויקט כולל שיפוץ חזיתות והחלפת מתקן מיזוג אוויר במבנה . כל קומה צד מערבי ומזרחי יח' תלת פאזיות בגג עליון בצד המזרחיו לתקנובמקומו יו

ה., לכל יח' מאייד פנימי יותקן שקע חשמלי מלוח קיים בקומהיח' יהיו מסוג אינווורטירם

ובנוסף לוח חשמל חלוקה קומתי . 7לוח חשמל ראשי בקומה יותקן

שקיים היום בצד המזרחי. י כפי ות מיזוג בקומות בצד המערבלבצע הזנות חדשות ללוח יידרש

קרה ניתנת לדימור כולל החלפת צבעים ע''י שליטה של ב תהיהרה אוהת, תוכנן תאורת חזיתותלמבנה מ

.DMX OR DALIמרכזית

הקרקע לכל חזית .יותקן לוחות חשמל כנדרש בקומת

וכי בזמן עבודתו יעבדו עובד משרדיםבניין העבודה תתבצע ב על הקבלן להתחשב בכך ש לתשומת לב על כל המשתמע מכך. בקומות השונות

:הערות

. המזמין י"ע לשינוי ניתנים ויעדם מיקומם העבודה שטחי 1.1.1

זה חוזה/מכרז היקף הגדלת או הקטנת. המפקח י"ע יקבעו אשר בשלבים תבוצע באתר הבנייה 1.1.2 . מתנאיו כלשהו שינוי וללא הגבלה ללא תתאפשר

הכללי למפרט וזיקה הגדרה 1.2

:להלן כמפורט המיוחד והמפרט הכללי המפרט הוא העבודה לביצוע המחייב המפרט 1.2.1

הועדה בהוצאת חשמל למתקני הכללי המפרט של העדכניים הפרקים פירושו – הכללי המפרט 1.2.1.1 והשיכון הבינוי משרד, האוצר משרד, הביטחון משרד בהשתתפות המיוחדת משרדית-הבין

.מצורף ושאינו, התחבורה ומשרד,

מנוגדים או השונים, זו לעבודה המתייחסים, המיוחדים המפרטים פירושו – המיוחד המפרט 1.2.1.2 .השונים וחלקי על 2'ג במסמך להלן כמפורט הכללי במפרט לכתוב

נפרד בלתי וחלק לחוזה תוספת מהווה המפרט. והמיוחד הכללי המפרט צירוף פירושו – המפרט 1.2.1.3 את תמצא בתוכניות המתוארת עבודה כל כי הכרח ואין לתכניות השלמה מהווה המפרט. ממנו

.להפך או במפרט בנוסף ביטויה

העבודה לבצוע המתייחסים המסמכים של הקדימויות סדר 1.3

וכן החשמל חברת החשמל, הוראות חוק, המתאימים התקנים, הכללי המפרט לפי צעתבו העבודה 1.3.1 .המפקח או/ו המתכנן הנחיות ולפי המיוחד הטכני במפרט, בתכניות למצוין בהתאם

: הוא לבצוע המתייחסים המסמכים של הקדימויות סדר 1.3.2

.לעבודה המיוחדות התכניות •

.וכלליות טיפוסיות תכניות •

. הכמויות כתב •

.המיוחד המפרט •

DRAFT

;


5עמוד |

.הכללי המפרט •

והפרעות נזקים מניעת 1.4

לקומות הפרעות או כלשהם נזקים יגרמו שלא מנת-על הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על 1.4.1 בטרם ויאוכלסו יושלמו אשר לאלו לרבות, בהם ולמשתמשים הסמוכים למבנים, הסמוכות

.העבודה מסירת

, רעש, אבק, לכלוך כניסת למניעת אמצעים טתנקי ל"הנ כולל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 1.4.2 לסביבה וכן ב"כיו או קיימים במתקנים פיזית פגיעה וכן בחנייה או בתנועה הפרעה, גזים, ריח

.והציבורית הפרטיות התשתית ולמערכות

. באתר העובדים אחרים קבלנים עם פעולה ולשתף להפריע לא הקבלן מתחייב כן כמו 1.4.3

תשלום לצורכי מסמכים ןבי ועדיפויות כמויות כתבי 1.5

י"עפ, הביצוע לאחר בפועל שימדדו הכמויות לפי יהיה התשלום. באומדן נתונים הכמויות כתבי 1.5.1 .זה חוזה המחייבות המדידה שיטות

- דו או/ו התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל הרי, הכללי המפרט של בסעיפים לפגוע מבלי 1.5.2, המדידה שיטת או/ו המחירים תכולת בילג, השונים שבמסמכים ההוראות בין שמעותיותמ

(:אחריו הבא על עדיף הקודם) כדלהלן העדיפויות סדר את קובעים

המתכנן של דעתו חוות •

'(.ד מסמך) הכמויות שבכתבי התמציתיים התיאורים •

(.2-'ג מסמך) המדידה אופני •

(.2-'ג מסמך) המיוחד המפרט •

(.1-'ג מסמך) המיוחדים הכלליים התנאים •

(.מצורף שאינו) משרדי-הבין יללהכ המפרט •

המחירים בתכולת, ךבלבד. לפיכ ותמציתי מקוצר הוא הכמויות בכתב התיאור כי במפורש מודגש 1.5.3 גם הכללי ובמפרט המדידה באופני, המיוחד במפרט, בתוכניות התיאור פי על המלא הביצוע כולל מיוחד מפרט העדרהכללה ב שבמפרט אלו על להוסיף באים מיוחד שבמפרט התיאורים. יחד

בנוסף) הכללי במפרט המתואר לפי מלא ביצוע כוללת המחירים תכולת תהיה, כלשהי לעבודה (.לעיל האמור לכל

העבודה היקף 1.6

ההכרח מן זה אין בתוכניות המתוארת עבודה כל כן ועל לתוכניות כהשלמה דלהלן המפרט את לראות יש המיוחד ומהמפרט הכללי המפרט מחלקי מורכב לוכו המפרט. ולהפך במפרט הנוסף ביטויה את שתמצא בא הוא אין, ואופן פנים ובשום הכללי למפרט וכהבהרה כתוספת בא המיוחד המפרט. כאן המובא

במפורש נאמר אם או, כלשהו תיאור או הנחיה או הוראה הכללי במפרט אין בהם במקומות אלא, במקומו . במקומו באות או בו האמור את ומבטלות הכללי פרטמב לנאמר בניגוד הן בו שההנחיות המיוחד במפרט

חשמל 1.7

אפשרות הקבלן לרשות יעמיד המבנה של הקבלן לחילופין או ראשי קבלן באמצעות המזמין 1.7.1 או/ו, חשמל בהתקנת או/ו, לחשמל בהתחברות הכרוכות ההוצאות כל. לחשמל התחברות לצורך –. לקדמותו המצב והחזרת העבודה בגמר פירוק כולל, הקבלן על יחולו, השוטפת בצריכתו

. לתקינותו מוסמכת מעבדה אישור ונושא חדש יהיה המונה. אנרגיה מונה הקבלן יתקין כך

DRAFT

;


6עמוד |

לא(.גנרטור) תקלה או הפסקה של במקרה חשמל אספקת לאמצעי, חשבונו על לדאוג הקבלן על 1.7.2 .בחשמל תקלה או חוסר בגין שהיא תביעה כל תתקבל

כללי וכל החשמל תקנות לפי נעשים בו השימוש וכן החשמל שחיבור לוודא נדרש הקבלן 1.7.3 .הבטיחות

זמנית חשמל לאספקת מוצאים יחידות ולספק קההקמה, לתחז תקופת כל במשך נדרש הקבלן 1.7.4 . שיידרש ככל ים/החדש ים/המבנה של באגף יותקנו היחידות. הבניה באתר העבודות ביצוע לצורך

-מילי 30אמפר, רגישות 40X4 פחת ממסר עם תקע בתי רבי קופסאות יכללו המוצאים יחידות 1.7.5

אמפר 16X3בתי תקע CEE ,2אמפר 16X5בתי תקע CEE ,2אמפר 32X5 תקע בתי 2מפר, א

CEE ,2 16בתי תקעX1 אמפרCEEליחידות ההזנה קווי תהזנתם, חלוק, אלה חשמל . לוחות שיסופקו הזמניים תוחוזה. הל חוזה במחיר שידרשו כלולים ככל המוצאים ויחידות המוצאים

הבנייה לצורכי להשתמש רשאי מ"ר. הקבלן 1000יותקנו בכל קומה בבניין ובחניון לפי כל לאתר . אלו בלוחות רק

אחרים גורמים/ קבלנים עם עבודות 1.8

אחרים גורמים/קבלנים ובקומות באתר שיעבדו או/ו שעובדים הקבלן לידיעת בזאת מובא 1.8.1 נ"מ מערכות מחשבים מערכות, ריהוט יתקין אשר קבלן תלרבו המזמין עם ישירה בהתקשרות

'.וכד

כך הנוספים הגורמים או/ו הקבלנים עם מוקדם לתיאום ולדאוג בחשבון זאת לקחת הקבלן על 1.8.2 – אחרים גורמים או/ו הנוספים הקבלנים י"ע הקבלן של העבודה לביצוע הפרעה כל תיווצר שלא

.תמורה כל ללא וזאת הקבלן של לעבודתו

תהיה, כלשהי הפרעה בגין המזמין כנגד האחרים או/ו הנוספים הקבלנים שיגישו תביעה לכ 1.8.3 .למזמין שנגרמו הנלוות ההוצאות כל לרבות הקבלן י"ע מלא בשיפוי חייבת

האחרים הגורמים או הנוספים הקבלנים עבודת עקב שתיווצר לקבלן הפרעה בגין תביעה כל 1.8.4 .האמור על תוספת כל תשולם ולא תוכר לא באתר

כמויות מדידת 1.9

עבודות ולמעט מראש שיסוכמו פאושליים ועבודות סעיפים למעט, למדידה יהיו והכמויות העבודות כל .היחידה במחירי הנכללים ושירותים

י "מת בהשגחת מוצרים 1.10

אירופאי מערב או) ישראלי תקן תו בעלי יהיו הקבלן י"ע שיסופקו מתקנים או/ו החומרים כל 1.10.1 (.ישראלי תקן ואין במידה

לשביעות אינם הטכניים נתוניו אשר , חוץ מתוצרת מתקן או מוצר לספק מבקש והקבלן במידה 1.10.2 חשבונו על מורשה תקינה במכון בדיקה ביצוע מהקבלן לדרוש המתכנן יהיה רשאי, המתכנן רצון

. הקבלן של

באתר עבודה ומנהל מהנדס 1.11

על ופיקוח תיאום לצורכי ועיצ הב תקופת כל במשך בקביעות העבודה במקום יעסיק הקבלן 1.11.1 .לפחות מוסמך חשמלאי ןרישיו עם מנוסה העבודה מנהל העבודה

. ובמפרטים בתוכניות כמתואר חשמל עבודות בבצוע קודם ניסיון להיות חייב העבודה למנהל 1.11.2

DRAFT

;


7עמוד |

התקין ולתפקוד העבודה לבצוע כנדרש העבודה זמן כל במשך באתר להימצא חייב העבודה מנהל 1.11.3 . המפקח רצון עותלשבי האתר של

דרישה לפי להחליפו הקבלן על יהיה, המפקח רצון לשביעות כראוי יתפקד לא העבודה ומנהל היה 1.11.4 .המקרה לפי הכול, אחר עבודה מנהל במקומו ולהציב ימים 7 בתוך וזאת המפקח של ראשונה

עבודה יומן ניהול 1.12

.עבודה יומן באתר ינהל הקבלן 1.12.1

.ידו על ויאושר עבודה התחלת צו קבלת עם למפקח יוצג העבודה יומן של הפורמט 1.12.2

.שבוע כל בסוף ויסוכמו יום מדי ימולאו העבודה יומני 1.12.3

הקבלן ידי-על באתר התנאים בדיקת 1.13

והמערכות התשתיות, הגישה דרכי את, התנאים את בדק, וסביבתו העבודה במקום ביקר כי מצהיר הקבלן את וביסס יסודי באופן, במועד אספקתם ויותואפשר הנדרשים והציוד החומרים רשימות את, הקיימות

.הקיימים לתנאים בהתאם הצעתו

האתר ותיחום הפרעות מניעת 1.14

בלבד בו ולאחסן לעבוד מתוכנן הוא בה אשר מהקומה חלק של השטח בגבולות להתארגן מתחייב הקבלן לשטח מחוץ יםוכל חומרים אחסנת תורשה לא אופן בשום'. וכד הגמר אביזרי, הכלים, החשמל חומרי את

.ציוד להכנסת והפתחים הגישה דרכי את המפקח עם יתאם הקבלן. המוגדר

ואישורם חומרים בדיקת 1.15

בדעתו יש בהם החומרים למקורות ביחס הן ומראש בכתב המתכנן מן אישור לקבל חייב הקבלן 1.15.1 כי, במפורש מוסכם אולם. שלהם למראה ביחס והן חומרים אותם לטיב ביחס הן, להשתמש

המובאים החומרים אותם לטיב אישור משמש, החומרים מקור אישור אין ואופן פנים םבשו למפרט והציוד החומרים להתאמת באשר עוררין ללא האחרון הפוסק יהיה המתכנן. מקור מאותו

החומרים אותם אין אם, חומרים משלוחי לפסול המתכנן בידי הרשות. הטכניות ולדרישות .העבודה לצורכי מתאימים

מאותם דגימות למפקח להגיש הקבלן מתבקש לעיל כאמור המתכנן י"ע החומרים אישור חראל 1.15.2 יקבעו ותוצאותיה, המתכנן להוראות בהתאם לבדיקה ימסרו החומרים. בדיקה לצורכי חומרים

, המאושרת הדגימה מן החומר בטיב סטייה כל. זה חוזה בביצוע לשימוש התאמתם מידת את העבודה. הקבלן חשבון על מהמקום הפסול החומר של המידי וקוילוס העבודה להפסקת תגרום

דעת על המתקבלת ובכמות מאושר מטיב חומרים למקום יביא שהקבלן עד תמשך לא הקבלן על יחולו הבדיקות הוצאות, הצדדים שני את תחייבנה ל"הנ הבדיקות. מפקח/המתכנן

. בלבד

צורך שיש או יבוא של בעיה שקיימת או, ארוך אספקתם זמן אשר מוצרים ציוד או חומרים 1.15.3 עיכובים למנוע מנת על" האחרון ברגע" ולא מועד מבעוד יוזמנו – מיוחד יצור או מיוחדת בהזמנה

.חלופי מוצר/לחומר האחרון הרגע של דרישה או בבצוע

מכני ציוד 1.16

כדי בהם היהי, העבודות ביצוע למטרת הקבלן ידי-על יופעל אשר אחר ציוד וכל המכשירים, המכונות להבטיח יש. וסדיר תקין במצב ויתוחזק יסופק הציוד. המפרט של הטכניות הדרישות קיום את להבטיח

המפקח של לדעתו אשר ציוד. טכניות תקלות של למקרה רזרבי ציוד או חילוף חלקי של הימצאותם את

DRAFT

;


8עמוד |

, שנקבע הזמנים וחלל בהתאם התקדמות קצב או, המפרט דרישות פי על העבודה את להבטיח כדי בו אין .לדרישות המתאים אחר ציוד במקומו ויביא האתר מן הקבלן יסלקו – תקין טכני במצב שאינו או

' וכו דרכים, פיגומים 1.17

ארעיים ומתקנים סולמות, מורמים מעברים, עזר דרכי, תמוך מערכות, פיגומים וירכיב יספק הקבלן הקבלן על. נועדו להם אשר העומסים גרתבמס הכלולות העבודות סוגי כל לביצוע הדרושים אחרים

על ושמירה בעבודה הבטיחות בדרישות התחשבות תוך, להחליפם או לתקנם, לחדשם, לתחזקם, להרכיבם . תוקף ברי תקנות או צווים, בחוקים הכלולות ההוראות

והוראות תכניות לפי ביצוע 1.18

המפרט לדרישות םבהתא נכון מקצועי ובאורח התכניות פרטי לפי תבוצענה העבודות כל 1.18.1 ברי תקנות או צווים, בחוקים הכלולות להוראות בכפיפות העבודות תבוצענה כן-כמו. והתקנים

סמכותה בתחומי הוא, מהן חלק על או, עליהן הפיקוח אשר מוסמכת רשות כל מטעם תוקף . הרשמית

כל וא עבודה התאמת על הרשות של בכתב אישור לידיו שימציא מהקבלן לדרוש רשאי המפקח 1.18.2 .יידרש באם כזה אישור להמציא מתחייב והקבלן רשות אותה לדרישות, ממנה חלק

המבנה חלקי על הגנה 1.19

והמוצרים החומרים, בוצעה אשר העבודה על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל יאחז הקבלן 1.19.1 כל נזק בפני הקומות ביתר והן אליה הגישה בדרכי הן, עובד הוא בה בקומה הן במבנה הקיימים

.שהוא

האמצעים בכל וינקוט ביצע עצמו הוא אשר ועבודות, חומרים, מוצרים על הגנה יבטיח הקבלן 1.19.2 לדרישות בהתאם וזאת, המבנה למסירת עד, המוצרים וכל העבודות כל על לשמירה הדרושים

בכפיפות הקבלן יפעל, עבודה או תהליך, מוצר, חומר לגבי במפרט כאלו דרישות בהעדר. המפרט כי מודגש. שהוא נזק כל לגרום שלא במיוחד להקפיד ועליו היצרן הנחיות או המתכנן להוראות

.אחרים קבלנים ידי על שתבוצענה לעבודות גם מתייחסת הקבלן חובת

העבודה שלבי אישור 1.20

של והבלעדית המלאה מאחריותו לגרוע בכוחו יהיה לא, המפקח ידי -על ניתן אם, הביצוע שלבי אישור . שרשאו לשלב הקבלן

החוזה היקף 1.21

של או מפרקיו פרק של או, בשלמותו זה חוזה י"עפ העבודות היקף את להגדיל או להקטין רשאי המזמין .הבצוע במשך או היחידה במחירי לשינוי יגרום שהדבר ומבלי הגבלה כל ללא וזאת מסעיפיו סעיף

מעבדה בדיקות 1.22

.חשבונו ועל הקבלן ידי-על יוזמנו דהבוהע במהלך( המפקח ידי-על יקבעו ואשר) הדרושות הבדיקות כל

העבודה בגמר שיוגשו ומסמכים( AS MADE) עדות תכניות 1.23

מדויק רתיאו יכללו התכניות. ביצוע לאחר מעודכנות תכניות למפקח הקבלן יגיש העבודה בסיום 1.23.1 .העבודות כל של

DRAFT

;


9עמוד |

של טדיסק בצרוף למזמין וימסרו הקבלן י"ע יחתמו אשר עותקים 3 יופקו העדכון לאחר 1.23.2

.AutoCAD 2010 בתוכנת התוכניות

ספרי(, וחומרים מתקנים, למוצרים) למיניהן האחריות תעודות את הכולל תיק הקבלן יגיש בנוסף 1.23.3 '.וכד חשמל לוחות של סכמות, אחזקה הוראות, ושימוש הפעלה הוראות, מתקן

.ובאחריותו הקבלן חשבון על ויתבצע עותקים 3 -ב יוגש, ל"הנ כל 1.23.4

תיק ומסירת, למערכת בודק דוח הגשת .העבודה למסירת הביקורת גמר משמעו ההעבוד סיום 1.23.5 . המתכנן ידי על חתום עדות תוכניות

מדידות 1.24

או/ו בסיומה ובין במהלכה בין, העבודה תחילת לפני בין העבודה לביצוע הדרושות המדידות כל 1.24.1 . בלבד מוסמך מודד באמצעות חשבונו ועל הקבלן ידי -על יבוצעו המפקח דרישת פי על

.העבודה התחלת לפני קיים מצב מדידת לבצע יהיה הקבלן על 1.24.2

. למפקח מיד יודיע התכניות לבין( הקיים המצב של) המדידה בין סתירות ימצא והקבלן במידה 1.24.3

יישאר לבדו והקבלן לקבלן אסמכתא מהווה אינו', וכד גובה, מיקום, סימון על המפקח אישור 1.24.4 .להם אחראי

בביצוע עדיפות 1.25

סדר לפי לעבוד חייב הקבלן. המפקח לאישור זו הצעה ולהביא בביצוע עדיפויות סדר להציע רשאי ןבלהק הבצוע לשלבי בכפוף זאת כל. כך בגין שהיא תביעה כל תתקבל ולא המפקח י"ע ואושר שנקבע העדיפויות

. הזמנים לוח ומסגרת

זמנים לוח 1.26

והפרטים האביזרים החומרים כל ות המצא את לברר הקבלנים נדרשים ההצעות הגשת בשלב כבר 1.26.1 קיים אינו כלשהו שפריט מהקבלנים למי ויתברר היה". המדף על" ובמפרטים בתכניות הנדרשים

כך על יודיע – שהוכתב הזמנים בלוח עמידה לקבלן מאפשר אינו שלו האספקה שזמן או, במלאי הסר למען. אחר יטבפר הפריט החלפת אפשרות לבדוק מנת על ההצעה הגשת טרם למזמין מיד

עם מיד ארוך אספקתו משך אשר הציוד את להזמין יידרש, ייבחר אשר שהקבלן מובהר ספק .הזמנים בלוח אפשרי פיגור למנוע מנת על ההסכם על חתימה

לביצוע מפורט זמנים לוח, העבודה התחלת צו מתאריך שבוע תוך המפקח לאישור יגיש הקבלן 1.26.2 את יקיף והוא, הביצוע שלבי אחרי מעקב יאפשר הזמנים לוח .קריטי נתיב הגדרת כולל העבודה

בהתאם משנה קבלני והפעלת, חומרים אספקת כולל, הביצוע של והשלבים התהליכים כל .הכוללת הבצוע לתקופת

והן המלאכה בבתי המתבצעות העבודות את הן, עצמו באתר העבודות את הן יכלול הזמנים לוח 1.26.3 . להתקין נדרש שהקבלן הציוד של ההזמנות את

אחרים קבלנים או משנה קבלני 1.27

המתכנן הסכמת ללא אחר לקבלן זה בחוזה שהוא חלק כל להעביר או למסור רשאי אינו הקבלן 1.27.1 הסכמה. כזה קבלן כל עבור אחראי לבדו הקבלן יישאר, כזו הסכמה יקבל אם אף. בכתב מראש

.האחר הקבלן לבין המפקח או/ו המזמין בין מחויבות או יחסים לקשירת בסיס תהווה לא ל"הנ

DRAFT

;


10עמוד |

תוך וזאת זו בעבודה ידו על שיועסקו המשנה קבלני של רשימה המפקח לאישור להגיש הקבלן על 1.27.2 .עבודה התחלת צו קבלת מיום שבוע

. העבודות לביצוע ומורשים מתאימים, ניסיון בעלי משנה קבלני המפקח בפני להציג הקבלן על 1.27.3 מתאים שאינו מקצוע לבעל כלשהי עבודה מסירת שראל לא המתכנן או/ו המפקח בידי הרשות של מהבניין הרחקה לדרוש המפקח רשאי כן כמו. שהיא סיבה מכל או מקצועית מבחינה לדעתו

סולק או, משנה קבלן אושר לא . לתפקידו מתאים אינו עיניו ראות לפי אשר, משנה קבלן כל התחייב עליו הזמנים לוח את ותלדח כדי בכך יהיה לא, כנדרש אושר אשר משנה קבלן מהשטח .ימים 7 מחלוף יאוחר לא, המפקח רצון לשביעות אחר משנה קבלן במקומו להביא ידאג והקבלן

אך, בחירתו לפי מסוימים משנה לקבלני שונים עבודה סוגי מסירת לדרוש רשאי המפקח 1.27.4, בלבד ןבלהק על מוטלת תהיה ל"הנ העבודות של לפועל והוצאה ביצוע איכות עבור האחריות

. הזמנים בלוח שינוי או מחיר תוספת ללא וזאת

באתר בטיחות 1.28

להוראות להישמע וחייב הראשי הקבלן או המזמין של למרותו הבטיחות בנושא כפוף הקבלן 1.28.1 פקודת פי על כולו באתר הבטיחות על אחראי היותו בתוקף, מטעמו העבודה מנהל של הבטיחות .הבטיחות

או הביצוע מהנדס את ימנה הקבלן. כנדרש חוק כל והוראות טיחותבה כללי לקיום אחראי הקבלן 1.28.2 על אחראי להיות ידו על שמונה מי כי יוודא הקבלן. הבטיחות על כממונה העבודה מנהל את

בהוראות לפעם מפעם מתעדכן והוא לנושא הנוגעים והחוקים הכללים כל את מכיר הבטיחות קיום שוטף באופן ויוודא הבצוע זמן כל במשך באתר ימצא לבטיחות האחראי. חדשות והנחיות

.באתר הפועלים המשנה קבלני או מהפועלים אחד כל י"ע הבטיחות כללי

לשיטת או לפגמים או הננקטים לאמצעים המפקח של אישור או, המפקח של הוראה או הנחיה 1.28.3 . הבטיחות לנושא הקבלן של הבלעדית מאחריותו להפחית כדי בה אין, עבודה

ופעיל מאוכלס להיות מהאתר חלק יהיה באתר עבודתו שבעת לידיעתו הובא כי שרמא הקבלן 1.28.4 על הנגרמים הבטיחות וסיכוני המשנה קבלני עבודת על, הבטיחות על יתרה הקפדה הדורש דבר '(.וכד קצרים, גיצים, ריתוך) לסביבה נזק מניעת על וכן ידם

יסוד מחירי 1.29

מדד בסיס באותו יהיו, המדידה באופני או מויותכ ה בכתב כאלה שהוכתבו במקרה, היסוד מחירי 1.29.1 .החוזה בסיס כמו

.ספק מחירוני לפי ולא( חשבוניות, קבלות) אסמכתאות וכנגד בפועל העלות לפי יהיו היסוד מחירי 1.29.2

.הרכישה של התשלום לתנאי התאמתם תוך החוזה תנאי לפי תהיה ההתחשבנות 1.29.3

, המסים כל תשלום לאחר היבואן ניחסבמ המחיר הוא היסוד מחיר מיובאים מוצרים לגבי 1.29.4 .ב"וכיו ההובלות, הביטוחים, ההיטלים, המכסים

ערך שוי ומוצרים אלטרנטיביים סעיפים 1.30

, אחרים לסעיפים חלופיים הנם אשר סעיפים המיוחדים במפרטים או הכמויות בכתב שמופיעים במקרה או/ו מחיר תוספת כל וללא ריןעור ללא, הנבחרת החלופה לגבי להחליט בלעדית סמכות למתכנן תהיה

. המתכנן י"ע מאושר איכותי ערך לשווה היא הכוונה" ע"ש או" בסעיף צוין. בצוע זמן תוספת

היחידה מחירי ותכולת כלליות עבודות 1.31

DRAFT

;


11עמוד |

ציוד אספקת או העבודות ביצוע את גם השונות העבודות של היחידה מחירי יכללו, אחרת יצוין לא באם :דלהלן

ושטחי אחסון שטחי הכנת, בנין חומרי, מפסולת העבודה התחלת לפני דהבוהע שטח כל ניקוי 1.31.1 המצטברת הפסולת מכל יעשה הניקוי. המפקח להוראות בהתאם לזמן מזמן ניקוי וכן התארגנות

העבודה מסירת עד אבסולוטית הנה האתר לניקיון הקבלן אחריות. אחד במקום תרוכז ואשר בזאת מובהר הבנות אי למניעת. העבודה משך כל במשך שוטף באופן יבוצע הניקיון. המזמין לידי

ברמה הסופית המסירה לפני וסביבתו במבנה עבודתו חומרי סופי ניקיון לבצע חייב שהקבלן .חשמל מלוחות אבק שאיבת כולל, סביר משרדים במבנה ונקיה נוחה עבודה המאפשרת

העבודה זמן במשך תקין במצב קתןתחזו , סגירות או, חסימות או, גדרות התקנת הצורך במקרה 1.31.2, תאורה אמצעי, מעקות הסדרת כן כמו. המפקח הנחיות לפי להכו, העבודה השלמת עם וסילוקן

הבטיחות דרישות לפי והציבור הפועלים להגנת דרוש שיהיה אחר אמצעי וכל אזהרה שלטי .העדכניות

כבלים, ביוב, מים יקוו לרבות התשתיות מערכות את לאתר מנת על וסביבתו האתר בדיקת 1.31.3 . לשלמותם אחראי יהיה בלבד הקבלן(. נסתרים או גלויים' )וכד טלפון, חשמליים

המשמשים או/ו בעבודה הנכללים העזר וחומרי לסוגיהם המוצרים זה ובכלל) החומרים כל 1.31.4 .עליהם החלים והמסים, שלהם הפחת(, לביצועה

לרבות החוזה לתנאי בהתאם העבודה לביצוע הדרושים האחר המקצועי האדם וכוח העבודה כל 1.31.5 אחר מסמך בכל או/ו הטכניים במפרטים המתאימים בפרקים בתכניות המתוארות העבודות כל

. המכרז ממסמכי

לרבות, באתר שנדרש אחר ציוד וכל פיגומים, מכונות, מכשירים, עבודה כלי, מכני בציוד שימוש 1.31.6 . העבודות בתום וסילוקם פירוקם, באתר אחזקתם

העמסתם זה ובכלל, באתר הסופי יעדם אל' וכו העבודה כלי, הציוד, החומרים כל הובלת 1.31.7 .וממנו לאתר העובדים הובלת וכן ופריקתם

.הושלמו שכבר העבודות על הגנה וכן' וכו הציוד, המכונות הכלים, החומרים אחסנת 1.31.8

וכן' וכד שלישי צד בטוח, העובדים, המבנים, העבודות, החומרים של ובטוח הגנה הוצאות 1.31.9 .סוג מכל אחרים ונזקים האוויר מזג השפעות מפני ההגנה הוצאות

ובדיקות אספקה מקורות לקביעת מוקדמות בדיקות, ניסיונות, דוגמאות ביצוע בגין הוצאות 1.31.10 .במכונים

.המפורט לפי האתר בכל זמניות חשמל הזנות בצוע 1.31.11

'.וכד אחריות תעודות, האחזק הנחיות, שימוש הוראות לרבות מתקן וספר עדות תכניות הכנת 1.31.12

ובדק אחריות לתקופה זה בהסכם הכלולים והמערכות המבנים של תקינה לפעולה אחריות 1.31.13 . בהסכם כמצוין

וכן' וכד הרצות, ציוד נתוני בדיקות , מכניות האלקטרו המערכות וויסות ניסיוניות הפעלות 1.31.14 . המזמין צוות ותרגול אמון בגין הקבלן הוצאות

.והבדק האחריות בתקופת או/ו הבניה כדי תוך', וכד שיפוצים, לפותהח, תיקונים הוצאות 1.31.15

, מוקדמות הוצאות, ומים חשמל זה ובכלל עקיפות והן ישירות הן הקבלן של התקורה הוצאות כל 1.31.16 פרט) וכדומה והמדינה הרשויות של וההיטלים המסים, סוציאליים מסים, מקריות הוצאות

(.מ"למע

DRAFT

;


12עמוד |

או הכמויות בכתב כלולה אינה ואשר כראוי העבודה לבצוע הנדרשת הוצאה או אחרת עבודה 1.31.17 .לעיל ברשימה

לקבלן והדגמה תזכורת לצורך ורק אך ניתן, לעיל היחידה מחירי מרכיבי שפירוט בזאת מודגש 1.31.18 לערעור ניתנת הבלתי מחובתו הקבלן את פוטר זה אין, אחר או זה מרכיב לעיל הוזכר לא ואם

אותם היחידה במחירי, הבחינות מכל מושלמות כשהן ודותהעב את ולבצע המוצרים את לספק (.ההסכם מסעיפי בסעיף אחרת צוין אם אלא) שינוי כל ללא, הצעתו בכתב נקב

הובנה לא אשר מסוימת מעבודה חלק כל או/ו שהוא כל סעיף של הבנה אי כי בזאת מובא, כן כמו 1.31.19 .שהיא כל כספית לדרישה עילה תהיה אינה כראוי פורשה לא אשר או/ו

ע"ש או FLAMASTIC מאושר אש מעכב חומר י"ע חשמל כבלי צנרת במעברי פתחים איטום 1.31.20, שונים חללים בין או שונות קומות בן בנישה או בקיר או בתקרה צנרת במעברי יבוצע האיטום

.בתחום מומחה קבלן ידי על והכל

נזקים בפני אחריות 1.32

ולאחריות לטיפול להשגחה היחידי האחראי להיות הקבלן הופך, לקבלן העבודה התחלת צו מסירת עם, לצרכיו ישתמש בהם ובדרכים בתחומים או/ו עבודתו בתחומי בשטח שיעשו העבודות כל לגבי נזקים בפני

את המשמשות בדרכים או, בסמיכות העובד אחר או/ו נוסף קבלן המשמשות ובדרכים בתחומים או/ו העבודה תחומי שטח כל של והטיפול אחזקתו את תכלול זו אחריות. שבסמוך המבנים את או הקומות

נזק כל בגין ופיצוי תיקון וכן זה בתחום שהיא פסולת כל לרבות, הקבלן ישתמש בהן הדרכים כל לרבות .העבודות ביצוע עקב שיגרם

ועירוניות ממשלתיות עבודה תקנות 1.33

הרשויות ידי על שנקבעו, ניותוהעירו הממשלתיות העבודה תקנות כל הוראות את בדייקנות ימלא הקבלן את ידע שלא טענה סמך על הקבלן של תביעות כל תאושרנה לא. הפועלים ובטיחות העבודות לביצוע בקשר

של מילויים-אי מפאת ידו על שנגרם איחור עקב כלשהי זמן הארכת לו תינתן לא וכן ל"הנ התקנות .ל"הנ והתקנות ההוראות

בתכניות מידות 1.34

סתירה או טעות שתמצא מקרה ובכל בתכניות הנתונות והמידות התכניות כל את יבקר הקבלן 1.34.1, באתר המציאות לבין התכנית בין ההשוואה או, הכמויות בכתב או במפרט, בשרטוטים, בתכניות

. ומכרעת סופית תהא בנדון המפקח החלטת. הטעות או הסטייה על למפקח יודיע

.ל"הנ בסטיות הרגיש אשל טענה סמך על הקבלן מצד תביעה כל תתקבל לא 1.34.2

DRAFT

;


13עמוד |

חשמל למתקני מיוחד מפרט - 08 פרק : מיוחדים מפרטים – 2' ג מסמך 2

והאתר המבנה תיאור 2.1

חזיתות במבנה קיים ועד ץשיפובפרויקט חשמל עבודות מתארים בהמשך הכמויות וכתב הטכני המפרט יר. מיזוג האוו הפרויקט יכלול התקנה תאורת בחזיתות והחלפת מתקןהעובדים,

החשמל מתקן תיאור 2.2

לוח חשמל ראשי קיים במרתף, המבנה מוזן בחיבור מתח גבוה. 2.2.1

מתקן מיזוג אוויר יוחלף בשיפוץ ליח' לכל אינוורטר בגג עליון. 2.2.2

יותקן תאורה בחזיתות לשליטה מרכזית מבוקרת ע''י בקרת מבנה. 2.2.3

נמוך למתח ובקרה מיתוג לוחות 2.3

לשינויים פרט המחייב הוא, משרדי הבין הכללי במפרט, הז משנה בפרק המופיע הטכני המפרט 2.3.1 9002 י"ת לפי מאושרת איכות אבטחת מערכת תהיה הלוח ליצרן: להלן המפורטים ולתוספות

(9002 ISO )61439 י"ת בדרישות לעמידה הישראלי התקנים מכון של הסמכה תהיה הלוח ליצרן.

י"ת מאושר לא יצרן יאושר ולא יתקבל אל. ויישאו תן תקן 2חלק 61439 י"בת יעמוד הלוח 2.3.2 . התקנים ממכון 61439

הלוחות מיוצרים בה השיטה מוגדרת בהם קטלוגים יש שליצרן כלומר סטנדרטית יצור בשיטת ייוצר הלוח, האביזר של ההתקנה האביזר, שיטת אל הצבירה מפסי חיבור שיטות, סטנדרטיים ומידות פרטים כולל

שיטות וכן שלהם הנומינלי והזרם הפיזי לגודלם בהתאם סטנדרטיים יםפנל בתוך האביזרים סידור . מחיר לשינוי עילה יהווה לא סטנדרטיות לא במידות לוח בעתיד. יצור הלוח להרחבת

. אש וכבוי גלוי למערכת הכנות יבוצעו( כולל) אמפר 63 מזרם החשמל לוחות לכל 2.3.3

.כנדרש 30% -ל נוסףב בקרים להתקנת גם שמור מקום יכללו הלוחות 2.3.4

.IEC תקן או ישראלי תקן לפי תקנית תהיה בתכניות הסימון שיטת 2.3.5

חייבת הפיקוד בתוכניות. ומעלה 2000 גרסה AUTOCAD בתכנית ממוחשבות יהיו התוכניות 2.3.6 קריאה בצורה אותן וממספרת החיבור נקודות כל את המגדירה מפורטת סימון שיטת להיות

. ומובנת

, היצרן ידי על שנעשתה הלוח בדיקת בטופס תלווה היצרן במפעל הלוח לבדיקת המפקח הזמנת 2.3.7 . פרטיו לכל וחתום ממולא כשהוא

, קושי ללא ציוד הוספת המאפשרים מודולריים הרכבה אביזרי כולל מודולרית בשיטה יבנה הלוח 2.3.8 תותקן ותא תא כל ןבי, מודולרית לבניה המתאימים חורים עם פנימיים פרופילים יכללו התאים . אש מעבר למניעת מוחלטת מחיצה/הפרדה

.מ"מ 2 יהיה ללוחות מינימלי דופן עובי 2.3.9

.U-100 מגולוון פלדה מפרופיל בסיס יכללו הרצפה על להעמדה לוח 2.3.10

DRAFT

;


14עמוד |

כל. הכיבוי פעולת בעת כיבוי גז בריחת אפשרות שימנע כזה יהיה ומעלה אמפר 63 מ לוח מבנה 2.3.11 . שעות 3 של לעמידה הכבלים התקנת לאחר יאטמו בלוח המעברים

של חישוב יגיש היצרן.90% עד של יחסית ולחות C0-40 של סביבה' בטמפ לעבודה יתאים הלוח 2.3.12 מעל תעלה לא הלוח בתוך' הטמפ עלית. הלוח של מלאה עבודה בעת בווטים הנוצרת החום כמות . בתוכו הציוד של התקין לתפקוד המותרת לרמה

של קיימא ובר ברור בסימון יסומנו אך צבע ללא בלבד מנחושת ויהי לפזות הצבירה פסי 2.3.13

L1,L2,L3 אחת בדרגה או צפוי נומינלי מזרם לפחות אחוז 30 ב גבוה יהיה הצבירה פסי .זרם וסידורם הצבירה פסי התקנת .מבניהם הגבוה – הראשי המפסק של נומינלי מזרם יותר גבוה

לטבלאות תהיה בהתאם קצר בזרמי המתהווים ובכוחות עבודה בזרמי עמידה מבחינת במרחב

. המקומי ליצרן הידע את המספק היצרן המקומי של או 43671DIN תקן לפי מאושרים וחישובים לפי במתקן להתפתח העלול קצר בזרם הלוח ומבנה הצבירה פסי עמידת חישוב היצרן יגיש בנוסף

.המתכנן שימסור נתונים .מהלוח השראות להקטין כדי לפאזות הצבירה פסי של התקנה מקום באותו יותקן האפס פס

- יהיו הלוחות בתוך המוליכים של התקניים ההיכר צבעי 2.3.14

וולט 230 הזנות 2.3.14.1 חום - פזה

כחול -" 0"

ירוק /צהוב - הארקה

וולט 24 מתח 2.3.14.2

C.A C.D

אדום)+( (0)

(N) (- )שחור

למחשב או לבקר חווט 2.3.14.3

INPUT - ירוק

OUTPUT - כתום .

.והארקה אפס מוליכי כולל, הקצוות 2-ב, סטנדרטיים סימונים י"ע יסומנו המוליכים כלהערה :

בלוח המותקן הציוד תיאור 2.4

את המאשר המכון סימון או, מתאים הוא אליו התקן סימון מוטבע יהיה שלהלן הציוד כל על 2.4.1 כולל פנימי שילוט. וטחר 'ץמסנדווי יהיה וחיצוני פנימי לוח שילוט. הרלבנטי לתקן התאמתו

מוזן, המפסק שם יכלול ראשיים מפסקים שילוט. המעגל ליעוד מקוצר ותאור מעגל מספר ללוח יוצמד שילוט. הכבל ודגם מחובר כבל חתך, מותר מרבי כיול, כיול, נומינלי זרם, …מלוח

.מסגרות או ברגים באמצעות

:השילוט גוון 2.4.2 רגילים מעגלים – שחור

חיוניים מעגלים – אדום

פסק אל מעגלי – כחול

מאוד נמוך מתח -ירוק

DRAFT

;


15עמוד |

אוטומטיים מפסקים 2.4.3

מפסקים.MOULDED CASE) (M.C.C.B מסוג קומפקטי תרמי מגנטי אוטומטי מפסק 2.4.3.1

המפסקים .לפחות KA 25 של קצר זרם ניתוק כושר בעלי יהיו אמפר 160 של זרמים עד אלו יצוידו הלוח של מהחזית מופעלים להיות יכיםצר אשר מפסקים של תעזר. ידיו מגעי 2-ב יצוידו

.היחידה במחיר יכללו אשר במצמדים

המפסקים.( (MINIATURE CIRCUIT BREAKER M.C.B( ז"מא) זעיר אוטומטי מפסק 2.4.3.2 המיועדים מופעיים תלת מעגלים על בהגנה. )קוטבים למספר מקובץ או אחד קוטב בעלי יהיו

יהיו אלה מפסקים (.משותף הפעלה מוט בעזרת עייםמופ-חד ים"מאז שלושה יקובצו, לתאורה

.898IEC- לפי לפחות KA10 של קצר לזרם ניתוק כשר בעלי

פיקוד ואביזרי עזר ממסרי, מגענים, מתנעים 2.4.3.3

.לפחות הפעלות 300,000 -ול 3AC של עבודה לתנאי יתאימו - מגענים 2.4.3.3.1

. קבלים מערכות עם לעבודה יתאימו קבלים מגעני 2.4.3.3.1.1

. בתוכניות הנתון ובהספק נפרדים סלילים בעלי וולט 230/24 של למתח יהיו- פיקוד שנאי 2.4.3.4

שנאי .הנומינלי מהמתח 0 2.5% 5% :הבא הפרוט לפי סנפים חמישה יהיו לשנאים

. VA100 -מ נמוך בהספק יהיה לא פיקוד

יהיה אחרת שמצוין במקרים. אמפר 0-5 של משני ולזרם VA10 של בהספק יהיו זרם משנה 2.4.3.5

.וולט 1000 - בדוד רמת. CLASS, 5>N 0.5 – דיוק תאמפר. דרג 0-1 ניהמש הזרם

לזרם יהיו פזות שלש או אחת פזה, אמפר 40 עד של לזרמים דלף זרם ממסרי - פחת ממסרי 2.4.3.6

. mA30, TYPE A של זליגה

לחצן לכל. מ"מ 22.5 של ובקוטר הפנל על להתקנה יהיו וההפסקה ההפעלה לחצני כל – לחצנים 2.4.3.7

. V230 -ב אמפר 10 -ל C.N4 -ו O.N 4 יםמגע יהיו

mA18 לזרם LED MULTY מסוג מ"מ 22.5 בקוטר תהיינה הסימון מנורות– סימון מנורות 2.4.3.8 .וולט 24 -ל המתח להורדת מערכת כולל

הפריקה זרם. וולט 1000 של בדיקה ולמתח וולט 280 של פזי למתח יהיו– יתר מתח מגני 2.4.3.9 4 יתר מתח מגני יותקנו פזית תלת להגנה. ההגנה פעולת על אינדיקציה עם בתוכניות כמסומן .החשמל בלוח ומוגנת סגורה קופסא בתוך יותקנו המגנים. קטבים

.פריקה סלילי עם וולט 460 של למתח יהיו– קבלים 2.4.3.10

מדידה מכשירי 2.4.3.11

כל.1.5% של דיוק בעלי מ"מ 105X105 במידות, הלוח דלתות גבי על להתקנה יהיו הזרם מדי 2.4.3.11.1 .ביקוש שיא מחוג ויכללו( אמפר 5/5 של שנאי גם) זרם שנאי דרך וברויח הזרם מדי

. מצבים 7-ל אינטגרליים פזות בוררי בעלי יהיו המתח מדי 2.4.3.11.2 המדידה באופני, הכמויות בכתב הרשומים מהדגמים יהיו מודדים ורבי דיגיטליים מדידה מכשירי

. ובהמשך

DRAFT

;


16עמוד |

: נמוך מתח בלוחות לציוד מאושרים יצרנים 2.5

יצרנים מאושרים שם הרכיב אדלר -קצנשטיין תא לוח החשמל

אפקון תעשיות שניידר

ארדן .ש"תמח

(: M.C.C.B) קומפקטי מפסק

MOELLER

MERLIN GERIN

ABB SACE

SCHNEIDER

.: M.C.B ז"מא

MOELLER

MERLIN GERIN

SCHNEIDER

ABB SACE

:מגענים

MOELLER

TELEMECHNIQUE

ABB

SIEMENS

: פיקוד ומפסקי ומסבע מפסקים

MOELLER

MERLINGERIN

ABB SAC

BACO

BRETTER

: פיקוד ממסרי

IZUMI

MOELLER

TELEMECHNIQUE

OMRON

:לחצנים

IZUMI

MOELLER

SIEMENSE

BAC

RODERSTEIN : הספק קבלי

DRAFT

;


17עמוד |

COMAR

א.מ.א.ק

: פיקוד שנאי חולדה שנאי

כוח- ברק

: זרם משנה

GANZנע -מד

IME

: מדידה מכשירי

SACI

ARDO

GANZ

: מודד - רב

SATEC

POWER MEASUREMENT ELSPEC

: מהדקים

WIELAND

WAGO

PHOENIX

ENTRELEC

: יתר מתח מגני

DEHN

M.G

SRS

כלליות הערות 2.6

. הטכני למפרט בהתאם. שמור מקום 30% יכללו לוחותה כל 2.6.1

.אחרת צוין אם אלה, ודלת פנלים עם יהיו התאים כל 2.6.2

.ניקל ברגי י"ע ללוחות מוברגים יהיו הפנלים, הלוחות בכל 2.6.3

המחזיקה המסגרת גבי ועל, בפינה החזית גבי על, 'סנדוויץ בשילוט ימוספר פנל כל 2.6.4 .למקום והחזרתו ירוקופ בעת בלבול למנוע בכדי, אותו

. ללוח ומוברג, חרוט 'מסנדוויץ יהיה, והחיצוני הפנימי השילוט כל 2.6.5

(.כחול – פסק אל, אדום – חיוני, שחור – רגיל. )למפרט בהתאם, השילוט צבע 2.6.6

. ייעודו של מקוצר ותיאור המעגל מספר את יכלול פנימי שילוט 2.6.7

כיול, נומינלי זרם, מלוח מוזן, המפסק שם: את יכלול, ראשיים מפסקים של שילוט 2.6.8 .מסגרות או ברגים באמצעות ללוח יוצמד השילוט. הכבל ודגם מחובר כבל חתך, מותר מרבי

.ההדרכה וספרי התוצרת את, הציוד לרשימת לצרף יש 2.6.9

DRAFT

;


18עמוד |

.החשמל קבלן של באחריותו, ההתקנה למקום יתאימו הלוחות מידות 2.6.10

.בשטח הקבלן עם בתיאום, בלוח כבלים ויציאות כניסות 2.6.11

בתוכניות שמבוקשים לערכים לב לשים יש. AC3 עבודה למשטר, המגענים כל 2.6.12 .המקור

IEC -898 תקן לפי עבודה למשטר יתאימו זים"המא כל 2.6.13

לא. והקיים בלוחות הטכני המפרט לפי הציוד סוג. בפרויקט הלוחות בכל אחיד יהיה הציוד סוג 2.6.14

. אחר ע"ש ציוד כל או, כלשהו CHINT ציוד יאושר

(.ע"ש ציוד יאושר לא. )הטכני המפרט לפי, המדידה ומכשירי הספק כופל בקר 2.6.15

.שליפה בעומס מנתק – נתיכים מנתק 2.6.16

בגוון מתועש באופן מודפס וכיתוב שקופה מדבקה עם ישולט אביזר כל 2.6.17 :כדלהלן

.שחור גוון – רגיל ❖

.אדום גוון – חיוני ❖

.כחול – פסק אל ❖

. ירוק – פיקוד ❖

. הטכני למפרט בהתאם, בלוח חוטים מספור לבצע יש 2.6.18

. LIMITOR מסוג יהיו לשנאים הגנות 2.6.19

.ז"המא של הערך את שניהם על לרשום יש, מגושרים במאזים 2.6.20

. סירקוטו או אמדר חברת תוצר יהיה הספק כופל בקר 2.6.21

.יומי שבועי מדגם, דיגיטליים יהיו שבת שעוני 2.6.22

.ולשלט' וכו צבירה פסי, החיבורים כל על הגנה כיסויי להתקין יש 2.6.23

.DIN ה פסי לגב שיוצמד גומי י"ע הלוח בגב שעוברים המוליכים על להגן יש 2.6.24

.אמפר 50 מעל ממפסקים וביציאות בכניסות L1 L2 L3 פאזות לסמן יש 2.6.25

.וישרה מסודרת בצורה DINה לפסי הלוח בגב מוליכים לחזק יש 2.6.26

טבעת י"ע ריתמק מנגיעה מוגן" פטריה" מסוג יהיה הלוח דלת על שמותקן החירום לחצן 2.6.27 . מתכתית

והתקנתם אבזרים 2.7

בחירת לפי אחרגה וויס או לונה \ לייט סדרת ביטוציני תוצרת סדרה מאותה יהיה הציוד 2.7.1 . האדריכל

: כדלקמן בתנאים יעמדו תקשורת או/ו לחשמל תקע לבתי מקבצים 2.7.2

.פנימיות מחיצות ויכללו במלואו 145 ישראלי תקן - תו בעלי יהיו 2.7.3

DRAFT

;


19עמוד |

(.בכתב רשמי אישור) החשמל חברת י"ע התקנהל מאושרת הקופסא 2.7.4

. PC-ABS-HF הלוגן נטול קרבונט פולי עשויה הקופסא 2.7.5

.מעלות 45 תבזווי תקע בתי בקופסא להתקין ניתן 2.7.6

.היועץ החלטת לפי ותקשורת חשמל אביזרי למגוון מתאימה הקופסא 2.7.7

.היועץ י"ע לבחירת ניתן והאביזרים הקופסא גוון 2.7.8

. בקופסא( ז"מא) קו חתאבט אביזרי להתקין ניתן 2.7.9

אחד תקע מבית הסתעפות המאפשרים כפולים מהדקים בעלי יהיו בקופסא שיותקנו התקע בתי 2.7.10 .הצמוד למשנהו

. דומה מדגם יהיו חיצונית או בקיר פנימית להתקנה הקופסא 2.7.11

: כדלקמן בגוון חרוט 'סנדוויץ שלט עם ישלוט אביזר כל 2.7.12

שחור בגוון – רגיל ❖

אדום בגוון – חיוני ❖

כחול בגוון – פסק אל ❖

ירוק - פיקוד ❖

ברגים, חבקים באמצעות השולחנות של הנייח לחלק יחוזקו, בשולחנות שיותקנו עבודה קופסאות 2.7.13 ניתוק סכנת ללא השולחנות של והורדה הרמה, תנועה שיאפשר גמיש צינור ויכללו, מתאימים

.והתקשורת החשמל שקעי של המוצא או ההזנה

ופח צנרת ותעלות רשת מובילים 2.8

.מ"מ 20 מינימלי קוטר. מ"מ 13.5 של בקוטר בצינור להשתמש אין

.מ"מ 25 מינימלי קוטר גלויה בהתקנה

: כדלקמן יהיה השונות המערכות עבור" מאליו כבה" מסוג הצינורות גוון

החשמל מערכת - ירוק ❖

נתונים ותקשורת מחשוב - חום ❖

טלפון - כחול ❖

אש גילוי - אדום ❖

ובטחון זיהבטלווי , לבקרה – אפור ❖

כריזה - צהוב ❖

אינטרקום - לבן ❖

מירוק השונים גוונים עבור תוספת תשולם לא

. בלבד מניילון יהיו משיכה חוטי

ומחלקת בזק חברת לדרישות גם, הטלפון לכבלי הפלסטיים הצינורות יתאימו, בסעיף לאמור בנוסף .הפרויקט באזור פית"תצ

.כסויה לפני בזק' חב י"ע תאושר טלפון תשתיות עבור צנרת הנחת

יעשו במקום תיקונים רק. אלקטרוסטטי בתהליך אבקתי פוליאסטר אפוקסי בצבע יצבעו פלדה פח תעלות .באבץ עשוי וסופי יסוד בצבע

DRAFT

;


20עמוד |

מ"ס 8 פינות גובה. ומעלה מ"ס 10 ברוחב חם באבץ בטבילה מגולוון קוטר מ"מ 6 עגול מברזל רשת תעלות. חם באבץ מגולוונים לקירות או התקרה מן לתליה וחיזוקים יםמתל, מנשאים כולל. מ"ס 3 וכתפיים מוארקות תהינה התעלות. בפועל נושאת שהן הכבלים ממשקל 200% של לעומס מיועדות יהיו התעלות .לפחות ר"ממ 16 בחתך רציף מנחושת הארקה במוליך

בתאם מלבני או עיריבו או מ"מ 55 בקוטר עגול יהיה התקע בתי קופסאות דגם, בסעיף לאמור בנוסף הארונות, התיבות בכל פיצול טבעות כולל חיבורים ופסיסי בסיסי יתקין הקבלן. שיותקנו לאביזרים

מחלקת בזק של ההנחיות לחוברת בהתאם התשתית ודרישות התכניות לפי שנדרש כפי החיבורים ונקודות .ת"תצפי

ומוליכים כבלים 2.9

.מעלות 90 של' בטמפ עמיד בידוד עם ושתנח מוליכי בעלי N2XY-FRמסוג יהיו הכבלים 2.9.1

, זרימה רגשי, עשן להוצאת מפוחים, חרום כריזת מערכת, אש וכבוי גילוי למערכות הזנה כבלי 2.9.2

NHXHX E90 FE180 מסוג כבלים י"ע יבוצעו, הבטיחות מהנדס החלטת לפי חירום ומתקני

של' בטמפ דקות 331IEC 180- הבינלאומי לתקן בהתאם שריפה לאחר גם לתפקד הממשיכים) (.מעלות 800

. מחיק בלתי בדיו סימון עם שקוף פלסטי סרט או חרוטה דסקית באמצעות יבוצע כבלים סימון 2.9.3

תאורה גופי 2.10

את ככולל רואים תאורה גופי אספקת במחיר. המזמין י"ע או הקבלן י"ע יסופקו תאורה גופי 2.10.1 נורות כולל, ההפעלה ציוד כל כולל, באתר האחסון למקום עד המקורית באריזתו הגוף אספקת של התקינה לפעולתו שנה למשך אחריות כולל, בלבד פיליפס או אוסרם מתוצרת במפרט כמפורט

פינים בגין מחיר תוספת תשולם אלשימוש. ל ומוכן מושלם – אינטגרלי הפעלה ציוד כולל. הגוף . נוספים

האחסון ממקום ההדלקה וציוד הנורות, הגוף הובלת את ככולל רואים תאורה גוף התקנת במחיר 2.10.2 המאור נקודת) המאור לנקודת הגוף וחיבור, האריזה פירוק, התקנתו למקום ועד באתר שלו

בתקרות פתחים הכנת כולל הדרושים העזר חומרי כל כולל הגוף של מכני חיבור(, בנפרד נמדדת תאורה גופי בהתקנת. והפעלתו הגוף כיוון, הנורות הרכבת, בטון לתקרות הגוף חיזוק כולל תותב

, מינרלית בתקרה תכליתיים-דו

התקרה פלטת שקיעת ומניעת לחיזוק התקרה פלטת בגודל מ"מ 1 מגולוון פח פלטת להוסיף יש 2.10.3 . הגילי עבור והחור החיזוק, הפלטה את כולל ההתקנה מחיר. המינרלית

. השנאי התקנת את בנוסף כוללת נמוך במתח תאורה גופי התקנת 2.10.4

. אלקטרוני משנק יכללו תאורהה גופי כל 2.10.5

. למפקח תימסר היצרן של המקורית המשלח ותעודת מוגנת באריזה יובא גוף כל 2.10.6

. האדריכל קביעת פי על – יותר מאוחר במועד יקבע הגוף של הסופי הגוון 2.10.7

בגודל תהיה אשר – לבן וצבוע ןמגולוו פח פלטת תותקן אקוסטית בתקרה שקוע המותקן גוף לכל 2.10.8 להקשחת ותשמש הפלטה של העליון צדה גבי על תונח ואשר( מינרלית תקרה של טהפל) מגש של

תקרת אל תחוזק הפלטה. התחתון החלק מן יותקן והגוף הגוף בגודל חור יותקן בפלטה. התקרה . ותוארק לפחות מקומות בשני הבטון

(. ISO 9001:2008) 9001:2008 י"ת לפי מאושרת איכות אבטחת מערכת בעל יהיה היצרן 2.10.9

DRAFT

;


21עמוד |

. מיוחדים והנם ועיצובי מעשי היבט מתוך לפרויקט נבחרו התאורה גופי – הקבלן לב לתשומת 2.10.10 התאורה גופי את ולהתקין הדרושות ההכנות את ולבצע התאורה גופי מיקום את ללמוד עליו

.התאורה גופי יצרן/ספק הנחיות י"עפ במדויק

08.00 - המחירים ותכולת חשמל מתקני של מדידה אופני 3

08.00.00 - כללי 3.1

עבודה לביצוע היחידה מחירי של המחירים תכולת כל את כוללים בהמשך המדידה אופני 3.1.1 . בתוכניות וכמתואר המצורף הכמויות כתב לפי מושלמת

פחת או פסולת עבור תוספת כל ללא בפועל שבוצעה כפי המציאות לאור תעשה הכמויות מדידת 3.1.2, חריצים חצוב כגון שידרשו ההכנה עבודות כל את גם כוללים היחידה מחירי. שהוא סוג מכל

'. קיימות וכו תקרות פתיחת, שרוולים התקנת, מעברים, חורים

המתקן להשלמת הדרושים העזר חומרי כל ואת העזר עבודות כל את כוללים היחידה מחירי 3.1.3 רטופו לא אם אפילו מהן המשתמעות או/ו הכמויות בכתב או/ו בתכניות שיפורטו כפי ועבודות . במפורש

לא עוד כל, לשימוש ומוכן מושלם ובדיקת חיבור, התקנה, אספקה, יצור כוללים המחירים כל 3.1.4 . הכמויות בכתב הרלוונטי הסעיף בתיאור אחרת נאמר

האמור כל את גם כוללים היחידה מחירי תמציתי הוא הכמויות בכתב הסעיפים ותאור מאחר 3.1.5 :להלן

.הבית הנהלת, המזמין, היועץ עם העבודות ותאום ז"לו עריכת 3.1.5.1

. ובתכניות בתקנים, במפרט כמתואר והשלמתה מקצועי באופן העבודה עשיית 3.1.5.2

. נוספים קבלנים עם עבודות תאום 3.1.5.3

.שגרתיים לא ימים או ובשעות(, דרושה אם) בשלבים עבודה 3.1.5.4

.הדרושות והעבודות העזר וחומרי החומרים כל 3.1.5.5

.החומרים של ופריקה טעינה לרבות, ושינוע הובלה 3.1.5.6

.הדרוש אדם כוח לכ 3.1.5.7

.הדרושים ובציוד בכלים השימוש 3.1.5.8

. והבטיחות הזהירות אמצעי כל נקיטת 3.1.5.9

. ואישורים דוגמאות בגין הוצאות 3.1.5.10

'.וכו ביצוע שלאחר תכניות, וסימון מידה לרבות, הלוואי עבודות כל 3.1.5.11

.לו ומחוצה באתר אחסון הוצאות 3.1.5.12

.עבודה ציוד של בטלה ודמי בלאי, תיקונים 3.1.5.13

.שהוא סוג מכל דהעבו וכל עזר מתקני 3.1.5.14

DRAFT

;


22עמוד |

.הקבלן י"ע שניזוקו אחרות עבודות של ותיקונים פתיחה, חציבה, סיתות 3.1.5.15

.וצביעה קורוזיה נגד הגנה 3.1.5.16

.ואבטחה שמירה 3.1.5.17

.ביטוחים דמי 3.1.5.18

.מחדש עשייתם או ואספקתם שנפסלו העבודות חומרי סילוק, תיקונים 3.1.5.19

.וביול אגרות ארונות, מסים 3.1.5.20

.וניהול כלליות הוצאות 3.1.5.21

.למיניהן תסוציאליו הוצאות 3.1.5.22

הדבר פורט אם בין למזמין ומסירתה בדיקתה העבודה להשלמת הדרושות ההוצאות יתר כל 3.1.5.23 .החוזה במסמכי פורט לא אם ובין בחלקו או במלואו

.שנה במשך העבודה לטיב אחריות 3.1.5.24

.קבלן רווח 3.1.5.25

. תעלות הארקת 3.1.5.26

.המפורט לפי שיידרש ככל האתר בכל זמניות חשמל הזנות בצוע 3.1.5.27

, אחר בסעיף עליו חזרה ואי הבאים מהסעיפים בסעיף ל"הנ מהסעיפים לשהוכ מרכיב על חזרה 3.1.5.28 .המחירים כל על זה סעיף של תוקפו מכלליות לגרוע כדי בהם אין

הלוואי עבודות כל, העזר חומרי כולל, החומרים אספקת את היתר בין כוללים ומוצאים נקודות 3.1.6 במחירי ככלולים אותם ורואים ,מחיר תוספת כל ללא, העבודה של מושלם לביצוע הנדרשות . תשלום תוספת כל ללא, שבמפרט הסעיפים

: היתר בין כוללת והיא המדידה ביחידות מוגדרת העבודה 3.1.7

.למעברים חצובים ביצוע 3.1.7.1

.החצוב השלמת לאחר בבטון המעברים סתימת 3.1.7.2

למוצא חשמל מלוח הזנה קו 3.1.7.3

, מתאמים, מנסים, םוחבורי מעבר קופסאות, חיזוקים, שלו חבורים תיבת כולל, המוצא 3.1.7.4 '. וכו לכבלים קיימא-בר סימון, סימון שרוולי, בדוד חומרי, מהדקים, מחברים

. ביניים תקרות בחלל כולל, נדרש גובה בכל יושלם והמוצאים הנקודות ביצוע 3.1.7.5

, בלוקים בקירות, ביציקה, בנויים בקירות שיותקנו נקודות עבור בתשלום הבדל כל יהיה לא 3.1.7.6 בין. פח קירות או תקרות, הטיח תחת או/ו הטיח על בתעלות או קלות תמחיצו או גבס בקירות

.מקבץ קופסאות או/ו מקבצים, פרטניות קצה ביחידות מדובר אם

.במפרט שיפורטו לנקודות בציוד לשימוש היועץ אישור לקבל יש 3.1.7.7

הזול המחיר פי על הקובע המחיר את רואים שונים מחירים זהים בסעיפים שמופיעים מקרה בכל 3.1.8 .הזהה בסעיף שמופיע ביותר

DRAFT

;


23עמוד |

08.00.01 - המדידה שיטות 3.2

להוראות בהתאם, מהן כמה של שילוב או, הבאות השיטות אחת לפי יימדדו החשמל מתקני 3.2.1 :היועץ

.המתקן מרכיבי לפי מדידה 3.2.1.1

'( וכד משקל, אורך כגון) סטנדרטיות מידה יחידות לפי מדידה ❖

'(. כדו אבזרים, תאורה גופי) ציוד יחידות לפי מדידה ❖

.נקודות לפי מדידה 3.2.1.2

. קומפלט מחיר לפי מדידה 3.2.1.3

08.00.02 - המחירים תכולת 3.3

-הבין הוועדה של הכללי במפרט מוקדמות - 00 בפרק" המחירים תכולת" בסעיף לאמור בנוסף 3.3.1 :להלן המצוינות העבודות את גם חשמל מתקני של המחירים יכללו תשרדי מ

התקנת, מראש הוכנו לא שאלה מקום כלב וחריצים חורים חציבת: כגון ההכנה עבודות 3.3.1.1 .בטון יציקת לפני שרוולים

. המתקן קבלת עד'( וכו אמצעים, עבודה, כוח אספקת) בה הכרוך כל על הניסיונית ההפעלה 3.3.1.2

-על מראש שיאושר 3 סוג בודק חשמלאי או החשמל חברת בודק ידי-על תבוצע המתקן בדיקת 3.3.1.3 כל את יספק הקבלן. הקבלן חשבון על הבדיקה תבוצע, אחרת צוין לא אם. המהנדס דיי

היטב המכירים, מטעמו חשמלאים השתתפות לרבות, לבדיקה הדרושים והמכשירים האמצעים כל. המדידות בעריכת( ויבקש במידה) סיוע לו ולהגיש הבודק לשאלות לענות כדי המתקן את

עבורן שולםי ולא היחידה במחירי הקבלן יכלול ל"הנ ובעזרה בבדיקה הקשורות ההוצאות . בנפרד

(.קומפלט) מושלמת עבודה קטעי מדידת 3.3.1.4

השינויים כל סומנו בהן ואשר לביצוע הקבלן שקיבל התוכניות מערכת של עותקים שני 3.3.1.5 נוספות ותוכניות הקבלן שהכין מתוכניות ל"כנ עותקים 2 וכן המקוריות מהתוכניות והסטיות .ולבודק ח"לח הדרושות

לוחות כגון, המתקן חלקי של מפורט תכנון לתכנן – החוזה יממסמכ באחד – הקבלן נדרש אם 3.3.1.6 במחירי ככלול התכנון בעד המחיר ייחשב –' וכד הארקות(, חשמל לוחות) ובקרה מיתוג

.העבודה

ביותר כלול חיבור שאותו אפשר. וחיבור התקנה, אספקה המחירים כוללים, אחרת צוין לא אם 3.3.1.7 לתבוע לקבלן עילה מהווה זו עובדה אין(. הכבל ירובמח האביזר במחיר כגון) אחד סעיף מאשר

. אחד בסעיף רק הכלול החיבור בגין מחיר תוספת

. ובקירות קומות בין אש התפשטות בפני וכבלים צינורות של חדירות אטימת 3.3.1.8

.הראשונה הבדק שנת בתום ברגים הידוק 3.3.1.9

.היחידה במחירי לשנוי עילה יהווה לא שיידרש ככל בכמויות קיטון או גדול 3.3.1.10

08.00.04 - צינורות 3.4

DRAFT

;


24עמוד |

השלות, החיזוקים כל את גם כולל ומחירם והקוטר הסוג בציון אורך מטר לפי יימדדו צינורות 3.4.1 לרבות, הצינור להשלמת הדרוש כל את המחיר גם כולל כן כמו. להלן כאמור -' וכד( חבקים)

'. וכו סטנדרטיות קופסאות, מיוחדות מעבר קופסאות, חיבורים קופסאות, קשתות

לא אם וזאת, בצינור מוליכים חוטים אין אם. מניילון המשיכה חוט את גם כולל הצינור חירמ 3.4.2 . הכמויות בכתב מיוחד סעיף המשיכה לחוט יועד

.הארקתם את גם במחיריהם כוללים מפלסטיק שאינם צינורות 3.4.3

.בקצותיהם ומכסים פעמונים כוללים קיר במעבר צינורות קטעי 3.4.4

08.00.06 - מיוחדת תיבה 3.5

יצוינו מיוחדות מעבר קופסאות ידרשו באם אולם, הצינור במחיר המעבר קופסאות כלולות לעיל אמורכ קופסאות – בתוכניות או הכמויות בכתב והם, מיוחד מפרט ויינתן מידותיהן כולל בתוכניות במפורש אלה .הצינור במחיר הקופסה כלולה – פרט בנפרד. בהעדר יימדדו אלה

08.00.10 - פח ותעלות תרש תעלות, סולמות 3.6

המיועדים אופקיים פח ותעלות רשת תעלות, וסולמות אנכיים פח ותעלות רשת תעלות, סולמות 3.6.1 הפרט פי ועל, המידות בציון אורך מטר לפי, בנפרד נמדדים למיניהם כבלים או צינורות לנשיאת

. שבתוכנית

מטר במחיר כלולה תהיה ר"ממ 16 של חתך בשטח שזור נחושת בגיד והסולמות התעלות הארקת 3.6.2 לא והמהדק הארקה גיד. קנדי מהדק לרבות הדרושים העזר חומרי כל את גם ותכלול תעלה אורך

. בנפרד ימדדו

.המבנה קונסטרוקטור עם התעלה תליית מבנה את לאשר יש 3.6.3

08.00.11 - להתקנה תעלות 3.7

. אורך מטר לפי יימדדו, אחר חומר מכל או, מפח להתקנה תעלות

08.00.18 – מוליכים 3.8

את גם כולל שהיא. המחיר תוספת כל וללא התעלות או הצינורות אורך לפי אורך במטר נמדדים מוליכים החיווט לצורך והדרושים לצינורות או לתעלות שמחוץ הקטעים את וכן בתעלה ההנחה או בצינור ההשחלה

נעלי, בידוד שרוולי, למיניהם המהדקים את גם המחיר כולל כן והלוח. כמו הסופי האבזר בתוך והתחברות .כמפורט המוליך לזיהוי הסימון את גם המחיר כולל, ללוח בחיבור. הקצוות בשני וחיבורם בהתאם כבל

08.00.19 - כבלים 3.9

כל ללא, מותקנים שבהם התעלות או הצינורות אורך לפי והחתך הסוג בציון אורך במטר יימדדו כבלים ובכל בנויות בתעלות, סולמות גבי-על, חפירה ,בתעלה ההנחה או ורבצינ ההשחלה גם כולל מחירם. תוספת

למיניהם המהדקים, ואבזרים קופסאות הסופי ולצרכן ללוחות החיבורים ,החיזוקים כל את, מוביל של סוג .ללוח בחיבור הכבל מוליכי על הסימונים כן וכמו, כמפורט הכבל לזיהוי הסימון את כן וכמו

08.00.39 -ל חשמ לוחות 3.10

בכתב שיפורטו כפי האבזרים ויתר הנתיכים, המפסקים – בנפרד הנמדדים ואביזרים ציוד מחיר 3.10.1 . וכיולם בדיקתם, חיווטם, התקנתם, אספקתם את כולל, בלוח המותקנים הכמויות

DRAFT

;


25עמוד |

אחד) מחלפים עזר ומגעי מרחוק לניתוק סליל במחירם כוללים ם"המאמתי כל ספק הסר למען 3.10.2 .הטכני במפרט כמפורט הנדרש וכל, הדלת מן הפעלה ידית(. קמפס מצב מראה והשני לתקלה

אחרים י"ע בוצעו עם גם קיימים בלוחות התקנתם לביצוע הנדרש כל את גם כוללים הציוד מחירי 3.10.3.

08.00.40 – הארקה 3.11

העבודות וכל החומרים כל את גם כולל ההארקה נקודת מחיר. כיחידה תימדד הארקה נקודת 3.11.1-הבין הוועדה של הכללי במפרט כמצוין, סוגו לפי, מושלם הארקה חיבור לביצוע הדרושות

הדרוש שאר וכל קופסה, טמהדק, של, מגן צינור, ההארקה מוליך את גם כולל המחיר. תמשרדי . לצורך בהתאם ההארקה מוליך אורך. תקינה להארקה

. המים-מד מעל הגישור את גם כוללת מים צינור הארקת 3.11.2

08.00.45 – תאורה גופי 3.12

למקום עד המקורית באריזתו הגוף אספקת את ככלול רואים תאורה גופי אספקת ירבמח 3.12.1

או" OSRAM" מתוצרת במפרט כמפורט נורות כולל, ההפעלה ציוד כל כולל, באתר האחסון

"PHILIPS" "מיום הגוף של התקינה לפעולתו שנה למשך אחריות כולל, בלבד" לומילוקס אינטגרלי הפעלה ציוד כולל, נוספים פינים בגין מחיר תתוספ תשולם לא. למזמין המתקן מסירת

. לשימוש ומוכן מושלם -

האחסון ממקום ההדלקה וציוד הנורות, הגוף הובלת את ככלול רואים תאורה גוף התקנת במחיר 3.12.2 המאור נקודת) המאור לנקודת הגוף וחיבור, האריזה פירוק, התקנתו למקום ועד באתר שלו

בתקרות פתחים הכנת כולל, הדרושים העזר חומרי כל כולל הגוף של מכני חיבור(, בנפרד נמדדת הטיפולים כולל, והפעלתו הגוף כיוון, הנורות הרכבת, בטון לתקרות הגוף חיזוק כולל, תותב

. הגופים ספק מול הדרושים

מ"מ 1 מגולוון פח פלטת להוסיף יש, מינרלית בתקרה תכליתיים-ודו חד תאורה גופי בהתקנת 3.12.3 את כולל ההתקנה מחיר. המינרלית התקרה פלטת שקיעת ומניעת לחיזוק התקרה פלטת דלבגו

.הגוף עבור והחור החיזוק, הפלטה

.השנאי התקנת את בנוסף כוללת נמוך במתח תאורה גופי התקנת 3.12.4

חירום ממירי התקנת 3.12.5

לגוף מחוץ נפרדת בקופסה יותקנו הממירים. אספקתם במחיר כלולה חירום ממרי התקנת 3.12.5.1 אכלוס לזמן בסמוך בנפרד יותקנו ד"הניק מצברי. תקע/שקע מיוחד מתאם באמצעות ורהתא

שלושה עד יהיה הייצור ךחדשים, תארי יהיו המצברים. היועץ של כתוב באישור, הפרויקט . עצמו ההתקנה מתאריך חודשים

ותתקינ בדיקת תבוצע בסיומה אשר, שעות 48 של רצופה טעינה תבוצע המצברים חיבור לאחר 3.12.5.2 תקינות ובדיקת הבדיקה שעת, תאריך כולל מדויק רישום י"ע תנוהל הבדיקה. הממירים כל

האור תפוקת ירשם כן כמו(. כ"בד דקות 90) הממיר של הנקוב לזמן עד דקות 10 כל הגופיםבלבד. באישורו המפקח בנוכחות תבוצע הבדיקה. הבדיקה זמן לכל מטר לוקס באמצעות

טעינה תבוצע הבדיקה בסיום. היועץ באישור ורק אך תהיה התאורה יגופ בתוך ממירים תהתקנ .הפסקה ללא שעות/ 24 של רצופה נוספת

מחיצות או/ ו ביניים תקרות על או/ו שונים בגבהים גופים התקנת עבור בתשלום הבדל יהיה לא 3.12.5.3 .בלעדיו או עמעום עם האספקה למתח ישירות או שנאי עם קלות

נקודות לפי מדידה 3.13

DRAFT

;


26עמוד |

08.00.47 – כללי – תנקודו 3.14

בסעיף לאמור בנוסף. שונים מסוגים לנקודות המדידה אופני מפורטים, הבאים בסעיפים 3.14.1 התקנות, עזר ימוצרים, חומר) הנקודה של התקין לתפעול הדרוש כל את הנקודה תכלול 0800.02

. המסוים בסעיף פורט לא אם גם'(, וכו

במדידת םומחשב, נכללי טלפון לחבור רוזטות ,תקע ובתי למאור זרם מפסקי לרבות, האביזרים 3.14.2 . הנקודות

במפרט וכמפורט האדריכל בחירת לפי יהיו והדגם התוצרת מבחינת זה בפרויקט האביזרים 3.14.3 עבור" הרכבים"ב המותקנים מוצאים עבור תוספת כל תשולם אהכמויות. ל ובכתב הטכני

. מיוחדות ורוזטות תיבות מסגרות

המרוחקות תקשורת או/ו חשמל לנקודות שהיא כל מחיר תוספת םתשול לא -הקבלן לב לתשומת 3.14.4 .גבוהה בתקרה מותקנת או, הזינה מלוח

: הקבלן לב לתשומת חשוב 3.14.5

מחיר יקוזז( אאביזרים, לדוגמ מפרק) אחר אביזר של תוספת כוללת הנקודה שתכולת במקרה 3.14.5.1 נקודה שתכולת קרהבמ , כן והאביזרים. כמ בפרק י"ע שתומחר כפי' הנק במחיר הכלול האביזר

. אחרים בסעיפים הקבלן במחירי שמופיע כפי התוספת תשולם, כלשהי תוספת כוללת

08.00.48 – מאור נקודת 3.15

" מאליו כבה" כפיף מסוג צינורות כולל הנקודה מחיר. תאורה לגוף יציאה היא מאור נקודת 3.15.1

ומוליכים, היועץ של הבלעדית החלטתו י"עפ PVC תעלת או, רון מרי צינור או מ"מ 25 עד בקוטר

המפסק עד, הקיר או מהתקרה היציאה ועד מהלוח( מוליכים 5 עד) N2XY-FR מסוג כבלים או\ו .התכנית לפי להכו, המפסק ואת

. לחצן או צלב, חילוף, כפול, יחיד: כגון שונים מסוגים מפסקים בגין מחיר תוספת תשולם לא 3.15.2

PVC תעלות או" מאליו כבה" קשיח מסוג צינורות הנקודה מחיר יכלול חיצונית באינסטלציה, במחסן רשת תבטון, תקרו תקרות , פח לתקרות שנדרש כפי לצנרת החיזוקים כל את וכולל

.וכדומה, לריהוט שונים חיזוקים

או) המפסקים כל. רגילה מאור כנקודת תימדד אחד ממפסק יותר באמצעות המופעלת נקודה 3.15.3 ולמפסקים אליה המוליכים הקווים וכל הנקודה המפעילים( מוארים לחצנים גם, הלחצנים

.ט"עה או ט"תה מים מוגני גם, הנקודה במחיר נכללים והלחצנים

08.00.50 – תקע בית נקודת 3.16

מ"מ 25 עד בקוטר" מאליו כבה" כפיף מסוג צינורות כולל הנקודה מחיר 3.16.1

. התקע בית ואת התקע בית עד מהלוח N2XY-FR מסוג כבלים או מוליכים 3.16.2

.PVC תעלות או" מאליו כבה" קשיח מסוג צינורות הנקודה מחיר יכלול חיצונית טלציהבאינס 3.16.3

.התקע בית וטיפוס המוליכים חתך לפי תסווגנה תקע בתי נקודות 3.16.4

.רגילה תקע בית כנקודת אחד כל, יימדדו'( וכד אינטרקום, אש גילוי, אזעקה) לרכזות הזנה קווי 3.16.5

, רגיל, בקיר שקוע תקע ובית ר"ממ 2.5 בחתך מוליכים םג הנקודה מחיר יכלול אחרת צוין לא אם 3.16.6 . שקעים בתעלת או גבס בקיר, מים מוגן או

DRAFT

;


27עמוד |

ההסתעפות קופסאות את גם כולל הנקודה מחיר – בתעלה כבל עם מבוצעות תקע בית נקודות אם 3.16.7 מרוחקת תקע בית נקודת או נפרד מעגל על תקע בית נקודת עבור תוספת כל תשולם לא. שבתעלה

.מהלוח

משולש, כפול אביזר עבור ותוספת אחת כנקודה יימדדו מעגל אותו על צמודות תקע בית נקודות 3.16.8 בגין תוספת תשולם לא(.מ"ס 30 עד האביזרים בין המרחק כאשר נחשבת צמודה' נק'. )וכו

.בתעלות או בריהוט אביזרים התקנת

.מוצא רב ליחידת מחיר תבתוספ אחת כנקודה תחשב( פלסט. א.ד.ע או/ו ניסקו) מוצא לרב נקודה 3.16.9

08.00.59+08.00.63 - (בלבד הכנה) אחודה תקשורת- טלפון או/ו תקשורת נקודת 3.17

. הרשת מתעלות משיכה חוט+ צינורות כולל המחיר 3.17.1

ללא זה בסעיף יימדדו במקלט נקודות. התוכניות לפי או מ"מ 25 לפחות יהיה הצינורות קוטר 3.17.2 מחוץ ועד מהנקודה הסיום קופסת עם המשיכה חוטו הצינור את גם כוללות והן מחיר תוספת .למקלט

08.00.61+08.00.62 - (בלבד הכנה)מ" אק וטלוויזיה בכבלים לטלוויזיה נקודת 3.18

. הרשת מתעלות משיכה חוט+ צינורות כולל המחיר. כנקודה תימדד לטלוויזיה יציאה כל 3.18.1

ללא זה בסעיף יימדדו מקלטב נקודות. התוכניות לפי או מ"מ 25 לפחות יהיה הצינורות קוטר 3.18.2 .למקלט מחוץ ועד מהנקודה הסיום קופסת עם הצינור את גם כוללות והן מחיר תוספת

08.00.64 – ועשן אש לגלאי הכנה נקודת 3.19

. כנקודה תימדד דלת ומגנט צופר, סימון מנורת, לחצן, לגלאי יציאה כל 3.19.1

קופסאות ,לאביזרים ופסאותק, האש גילוי ממרכזיית משיכה וחוט צינורות כולל הנקודה מחיר 3.19.2 .ליציאה ועד וחיבור מעבר

.התוכניות לפי או מ"מ 25 לפחות יהיה הצינורות קוטר 3.19.3

ישראלי ותקן הישראלי התקנים מכון דרישות לפי תבוצע אש וכיבוי גילוי למערכת האינסטלציה 3.19.4 .1220' מס

08.00.65 - מ"למנ הכנה נקודת 3.20

.כנקודה יימדדו להלן המפורטות למערכות יציאה כל 3.20.1

'.וכד חשמל מנעול, אינטרקום, אזעקה גלאי או/ו לחצן, לכריזה, רמקו: הן המערכות 3.20.2

הסופי האבזר עד מעבר וקופסאות ריכוז מארון משיכה חוט, צינורות כולל היחידה מחיר 3.20.3 . למערכת המתאים

.התוכניות לפי או מ"מ 25 לפחות יהיה הצינורות קוטר 3.20.4

08.00.66 - דוגמאות 3.21

הסעיף במסגרת הדוגמה תימדד, כדוגמה תחילה הוזמן ציוד חלק או בזרשא מקרה בכל 3.21.1 . לביצוע סופית שאושרה הדוגמה בעד רק ישולם אולם, המתאים

DRAFT

;


28עמוד |

. המזמין רכוש הנה הדוגמה 3.21.2

. המתאים מהציוד חלק או האבזר הרכבת בעד התשלום יופחת הדוגמה ממחיר 3.21.3

הכמויות כתב - ד מסמך 4

התוכניות רשימת 5

DRAFT

אור

מפרט טכני מיוחד

לעבודות שימור

אדריכלים בע"מטל גזית –אמנון בר אור

בית הועד הפועל של ההסתדרות

מכרז לשימור מעטפת המבנים

2020 ינואר

כל הזכויות שמורות לאמנון בר אור אדריכלים בע"מ

DRAFT

. דות שימור מפרט טכני מיוחד לעבו

אמנון בר אור 43מתוך 22עמוד אדריכלים בע"מ

עבודות חשמל ותקשורת 08פרק

כללי 08.00.00

כל העבודות הקשורות לפרק זה ע"פ הנחיות המפרט המיוחד ויועץ החשמל. על הקבלן לסמן .אתוואי צנרת חשמל ותקשורת לאישור אדריכל השימור ומהנדס הקונסטרוקציה טרם ביצוע

בחומרים מאושרים בלבד.חציבות לצורך העברת הצנרת. לצורך סתימת התעלות יותר שימוש

עבודות חציבה לתעלות יבוצעו ע"י מחרץ מכני מיוחד או ע"י ניסור בדיסק מיוחד ובתנאי .בשתובטח פגיעה מינימלית בשלד המבנה. קידוחים וניסורים בבטון יבוצעו ע"י מקדח/דיסק יהלום

במימדים המינמליים הנדרשים.

ם בלבד.לצורך סתימת התעלות יותר שימוש בחומרים מאושרי .ג

מחירי היחידה כוללים את כל עבודות החציבה והקידוח כמפורט להלן או כפי שיוחלט ע"י .דהמתכננים בשטח אשר להם ידרש הקבלן לצורך ביצוע העבודה המושלמת. כולל סתימת התעלות

בחומרים מאושרים והחזרת המצב לקדמותו.

אלא באישור מראש ובכתב בכל מקרה לא יועברו מערכות חשמל ותקשורת בקירות חיצוניים .ה מאדריכל השימור.

דוגמא מכל סוג של גוף תאורה המותקן בבניין תובא לאישור אדריכל השימור. .ו

כל פירי הצנרת יהיו בנויים במעטפת עמידת אש שעתיים. .ז

בכל מעבר או חדירה של צינור, כבל, תעלה דרך התקרה או דרך הקיר תבוצע אטימה מלאה של .חבל או התעלה. האטימה תעשה כך שעמידותה לאש תהיה קרובה לזו של הפתח סביב הצינור הכ

הקיר או התקרה שדרכם התבצע המעבר.

ס"מ יבוצע משטח 20מ"ר ו/או אורך אחת מצלעותיו עולה על 0.04בתוך פירים שגודלם עולה על .טעבודה לצורך תחזוקה ולמניעת נפילות. המשטחים יבוצעו מסבכות דריכה שתאפשרנה מעבר

ק"ג בכל מקום על פני הסככה. 150יר או עשן, ובעלות כושר נשיאה של אוו

DRAFT

15

כתב כמויות

כתב כמויות לעבודות חשמל לחזיתות ועד הפועל

סעיףתת פרק

סה"כ מחיר יחידה כמוית יח' תיאור

עבודות חשמל - 8פרק

מערכת חשמל מיזוג אוויר

ושדרוג הזנות חשמלשיפוץ - 01תת פרק

הערה

) לפני הגשת הצעת מחיר, על הקבלן לסייר באתר, 1בתיאום, לבדוק ולהעריך את כמויות העבודה. לא

תשולם תוספת בגין אי ידיעה ו/או חוסר הבנה של העבודה. כל העבודות והסיורים יתואמו עם מהנדס

חשמל של המתקן ומנהל אחזקה של המבנה ) אספקה התקנה וחיבור של מתקן חשמלי מושלם 2לל כל העבודות ועבודות העזר החומרים וחומרי כו

העזר הכול פועל ומוכן לשימוש כמפורט בתוכניות במפרט ובכתב הכמויות ובהתאם להנחיות ואישור

המפקח. כוללים גם התקנה -) כל המחירים בכתב כמויות זה 3

וחבור, חווט ואביזרי התקנה, כגון לשות ומהדקים וכל ושים. יתר העבודות והחומרים הדר

) לפני הוצאת לוחות החשמל מיצרן הלוחות, על 4הקבלן לתאם פגישה עבור בדיקת לוח החשמל

ואישורו לפני הוצאתו. לא יתקבל לוח החשמל באתר ללא אישור המתכנן בבית המלאכה של יצרן הלוחות.

) עבודות פירוק כוללות פירוק אלמנטים של חשמל 5 מחזיתות

נקודות חשמל ומנ״מ 1.08.001תת פרק

הערה:נא תשומת לב להגדרות הציוד והאביזרים במפרט

הטכני המיוחד.

1.08.001.0020 נקודות חשמל ומנ״מ

נקודת מאור בהתקנה סמויה ו/או גלויה

ו/או 25בצנרת "פנ" תעלות פלסטיק ו/או בצינורות מרירון עם מ״ז "בטיצינו לונה"

יחיד או זוג מחליפים או לחצנים מוארים וקוי הזנתם, לפי מפרט 1.5מיוחד, כולל כבלים ממ״ר עד הלוח. כל יציאה לג.ת. תחשב

נקודה.

10.00 נק'

DRAFT

16


סעיףתת פרק



תוספת לנקודת מאור מכל סוג בגין מוליך

נוסף, לא מופסק, עבור יחידת תאורת חרום דו

תכליתית. תמדד רק עבור נקודות הכוללות

גופים דו תכליתיים, ללא תלות במספר

הנקודות במעגל.

10.00 נק'


חשמל לפרסום נקודת בחזית המבנה, במעגל

חד פאזי עם כבלים 2.5X3 ממ״ר לרבות

צנרת עד הלוח. הנקודה תסתיים -54בתיבה הרמטית

IP המחיר כולל גם .מ"ז "עדא" עה״ט

.IP-54מוגנים

2.00 נק'


נקודת בית תקע עם אביזר קצה וקו עם

צנרת ממ"ר 2.5כבלים 35X15ו/או תעלות

PVC ,מ״מ עד ללוחללא תלות במספר הנקודות על מעגל

משותף. לא תשולם תוספת עבור בקו

נפרד.

10.00 נק'


נקודת תאורה לשלט פרסום על הגג במעגל תלת פאזי עם כבלים

2.5X5 ממ״ר לרבותצנרת עד הלוח.

הנקודה תסתיים בתיבה הרמטית "עדא"

IP-55 PGעם מחברי

3.00 נק'


נקודת תקשורת מחשבים בכבל ג'יגה

7-CAT מריכוזמחשבים ועד ליחידת

הקצה כולל חיבור הכבל ביחידת הקצה.

530.00 נק'


נקודת בית תקע תלת פאזית עם אביזר פקט

-54תוצרת פלזולי CEE-5X16A IP

עה״ט או תה"ט וקו 5X2.5נפרד בכבל

ממ״ר כולל צנרת ותעלות עד ללוח.

10.00 נק'

DRAFT

17


סעיףתת פרק



נקודת הזנה למזגן/מפוח נחשון חד

פאזי בקו נפרד עם 2.5מוליכים וכבלים

ממ״ר וצנרת עד הלוח וסיום עם אביזר דגם

1-N .משולט

530.00 נק'


הזנה למזגן נקודת תלת פאזי בקו נפרד

ממ״ר 16עם כבלים וצנרת עד הלוח וסיום

עם מ"ז בטחון פקט 3X63A בתיבה

פלסטית משורינת.

60.00 נק'


נקודת הזנה למזגן תלת פאזי בקו נפרד

ממ״ר 2.5עם כבלים וצנרת עד הלוח וסיום

עם מ"ז בטחון פקט 3X16A בתיבה

פלסטית משורינת.

20.00 נק'


נקודת הזנת תקשורת ליחידות מ״א בגג בכבל

תקשורת מסוכך , משורשר 2*2*6005

מהיחידות מ״א ליחידה בגג.

60.00 נק'


נקודת יחידת שקעים ) במעגל E(עבור פרט ממ״ר 5X6נפרד בכבל

כולל צנרת ותעלות עד ללוח.

2.00 נק'


אספקה, התקנה וחבור יחידת לחצן מזוג כללי מואר בתיבת "בטצינו

לונה" תקנית עם מתאם ומחיצות

קבועות כולל צנרת עד 5X1.5וכבל פקוד

הלוח, כולל שילוט.

15.00 יח'


נקודת הפסקת חרום עם אביזר "טלמכניק" שקוע עם לחצן ניפוץ

MAKE דו קומתיומפתח להחלפת הזכוכית, זכוכית

רזרבית וקו עד ללוח כולל צנרת וכבל

1.5X3 NHXH FE180/E90 ממ״ר

ושילוט.

7.00 נק'

DRAFT

18


סעיףתת פרק



נקודת יחידת הפעלת מזגן או טרמוסטט

מ״מ 20מזגן, בצנור קוטר עם חוט משיכה מהנקודה ועד לתיבת

המזגן. הפקוד של (מיקום יקבע ע״י מתקין

מזגנים).

530.00 נק'


נקודת הכנה לתקשורת תה״ט כולל צנרת "פנ"

מ״מ עד סולם 20התקשורת וסיום

מודולים עם 3בתיבה מתאם ומסתמים. לא

תמדד במסגרת מקצבי שקעים.

80.00 נק'


נקודת הזנה לגלאי אש ועשן מכל סוג או צופר

או נורת ביקורת או לחצן אש, בצנרת "פנ"

מ״מ קוטר עם חוט 20משיכה, מנקודה

לנקודה ועד לרכזת כולל תיבות מעבר

משולטות.

20.00 נק'


נקודת הזנה לנורית סימון לגלאי בצנרת 13שרשורית משורינת מ״מ קוטר עם חוט

משיכה עד לגלאי. (לא ימדד בלוחות חשמל).

20.00 נק'


נקודת הזנה למכלול גילוי בלוח משני שאינו כולל כבוי בגז, בצנרת

מ״מ קוטר עם 16"פנ" חוט משיכה עד

ללולאות הגילוי ועד לרכזת כולל תיבות

15X12 "ס״מ "עדאמשולטות והזנת כל

הגלאים שבלוח בצנרת שרשורית משורינת.

(לא ימדד בלוחות הכוללים כבוי).

5.00 נק'


נקודת הזנה למכלול גילוי וכבוי בלוחות

ראשיים בצנרת "פנ" מ״מ קוטר עם חוטי 20

משיכה עד ללולאות הגילוי ועד לרכזת כולל

"עדא" 2תיבות "משולטות וצנרת

שרשורית משורינת

3.00 נק'

DRAFT

19


סעיףתת פרק


לכל ציוד הגילוי, ההתראה והכבוי.


ליחידת נקודת הזנה או INבקרת גילוי (

OUT או לזוג בקרות (מערכת מתזים, בצנרת


ללולאות הגילוי ועד 2לרכזת כולל תיבות "

"עדא" משולטות וצנרת שרשורית שחורה בין

התיבות לאביזרים.

4.00 נק'

מכלול הארקות 1.08.002תת פרק

הערה

תשומת לב להגדרות הציוד, האביזרים ) נא 1מתקני 5וההוראות ביצוע במפרט הטכני המיוחד פרק

הארקה) כל הכמויות בפרק זה הנן באומדנא בלבד. 2

הסעיפים ימדדו בתנאי שלא נכללו במסגרת סעיפים אחרים ברשימת הכמויות.

1.08.002.0030 מכלול הארקות

פס הארקות ראשי עשוי מנחושת

אלקטרוליטית במידות 600X40X4 מ״מ

לפחות מותקן על 5הקיר, מרוחק ממנו ס״מ כולל גם ברגי

חבור, כיסוי פרספקס שקוף, חבור ושילוט.

1.00 קומפ'


פס הארקות משני עשוי מנחושת אלקטרוליטית

400X40X4במידות מ״מ לפחות מותקן על

5הקיר, מרוחק ממנו ס״מ כולל גם ברגי


14.00 יח'


הארקת כל האלמנטים המתכתיים באמצעות מוליך הארקה מבודד

ממ״ר וכן מכלול 16המוליכים והעבודות

הדרושים לשמירה על ההארקה של רציפות

כל מרכיבי קונסטרוקצית המבנה.

14.00 קומפ'

DRAFT

20


סעיףתת פרק



השלמת מתקן הארקות לפס ההארקות בכל

הקומות לפי קובץ התקנות והמפרט, כולל גם כל מוליכי ההארקה

המבודדים, צנרת, שילוט וכל האביזרים,

הציוד והעבודות הדרושים כנדרש

וכמפורט בתקנות במפרט הטכני, מחיר

קומפלט עבור כל הארקות שיידרשו.

1.00 קומפ'

אביזרים ציוד מכלולים ועבודות 1.08.003תת פרק

הערה

כל הכמויות בפרק זה הנן באומדנא בלבד. הסעיפים ימדדו בתנאי שלא נכללו במסגרת סעיפים אחרים

להתיחס לסוגי ברשימת הכמויות. מודגש שעל המציע הצנרת כלשולים. לא תאושר החלפת צנרת מכל סוג

שווה ערך, באותו מחיר יחידה.נא תשומת לב להגדרות הציוד, האביזרים וההוראות

ביצוע במפרט הטכני המיוחד.

1.08.003.0040

אביזרים ציוד

מכלולים ועבודות

קדוח מעבר בין 4החדרים בשרוול "

בודד מקשיח, כולל איטום

PVCלאחר התקנת הכבלים בחומר אטימה

4105מאושרים תקן הכולל יישום

SVT/KS1+KS3 DINכדוגמת

150 KG/M3 צמר מינראלי בצפיפות שלובעובי מנימאלי של

ס"מ מצופה בשני 6.5צידיו בחומר אטימה

הנ"ל.

6.00 קומפ'

1.08.003.0050



בצוע התזה בחומר מעכב אש למשך

שעתייםעל גבי כבלים בקטרים שונים משני צדי מעבר

מטר 1האש לאורך מכל צד של המעבר.

חומריהיה עם אישור תו

תקן. הביצוע יחושב עבור

כל פתח משני צידיו.

15.00 קומפ'

1.08.003.0070



IP-54יחידת שקעים תוצרת פלזולי ע"פ

CA1דגם Eפרט 3.00 יח'

DRAFT

21


סעיףתת פרק


1.08.003.0080



40X3 1.08.003.0080

אספקה והתקנת מ"ז בטחון פקט

IP-55 אמפר תוצרת פלזולי בתיבה משורינת

PGאנטיגרון ומקום / משולטת כולל מחברי

למעבר מוליכי האפס וההארקה (ללא

קטיעה).

60.00 יח'

1.08.003.0090



קונסטרוקצית תליה והתקנה מגולבנת

עשויהפרופיל צורתי בחתכים

שונים, שלא נמדדהבמסגרת סעיפי רשימת

הכמויות. המחיר ימדדעל פי המשקל נטו

וכולל את כל עבודותהמסגרות וההתקנה

הדרושות.

100.00 ק"מ

1.08.003.00130



שעת עבודה ברז'י לחשמלאי בכל סוג

שהוא(מחיר ממוצע) עבור

עבודות שלא נכללובמסגרת רשימת הכמויות והוזמנו

במפורש ע"יהמפקח למדידה בשעות עבודה,

באמצעות רישום העבודה.מוקדם ביומן

50.00 ש"ע

1.08.003.0140



תוספת למחיר שעת עבודה ברדי עבור

שימוש בכלי חציבה חשמלי מכל סוג שהוא

(מחיר ממוצע) עבור עבודות שלא נכללו

במסגרת המפרט ורשימת הכמויות

והוזמנו במפורש ע״י המפקח למדידה בשעות עבודה,

רישום באמצעות מוקדם ביומן העבודה. מודגש שחציבות עבור

מעברי חשמל, -תקשורת ומערכות

נכללים במחירי היחידה השונים ולא ימדדו במסגרת סעיף זה.

25.00 ש"ע

DRAFT

22


סעיףתת פרק


1.08.003.0160



שעת עבודה ברדי לחווט לוחות עבור עבודות שלא נכללו

במסגרת רשימת הכמויות והוזמנו

במפורש ע״י המפקח למדידה בשעות

עבודה, באמצעות רישום מוקדם ביומן

העבודה.

50.00 ש"ע

1.08.003.0170



ביצוע אינטגרציה עם ספקי המערכות

השונות, כגון גילוי אש, כריזה, בקרת כניסה, מצלמות, מנ״מ וכו'.

המחיר המופיע פה הנו קומפלט עבור כל

האינטגרציה הדרושה לכל המערכות ביחד.

1.00 קומפ'

1.08.003.0180



העברת ביקורת ע״י בודק מוסמך מהנדס

למתקן 3בודק סוג החשמל לכל החיבורים

המוזמנים בגדלים שונים, כולל הגשת

תוכניות. תשלום עבור הבדיקה, עבודות עזר

ותיקון הליקויים עד לקבלת האישור ללא

הסתייגויות כולל מספר בדיקות חוזרות בהתאם לצורך.

7.00 קומפ'

1.08.003.0210



אספקה, התקנה, חבור ופרוק לאחר מכן של

מתקן אספקות חשמל זמניות לצרכי בניה, לפי

מפרט, כולל כל האלמנטים המוזכרים

במפרט הטכני המיוחד וכל אלה שידרשו ע״י מנהל האתר מטעם

היזם. כל הציוד המפורק יהיה רכוש

הקבלן.

1.00 קומפ'

מוליכים ומובילים 1.08.004תת פרק

הערה

כל הכמויות בפרק זה הנן באומדנא בלבד. הסעיפים ימדדו בתנאי שלא נכללו במסגרת סעיפים אחרים

ברשימת הכמויות. מודגש שעל המציע להתיחס לכבלי הנחושת כלשונם. לא תאושר החלפת כבלי

העמסה זהה, נחושת בכבלי אלומיניום בעלי כושר באותו מחיר יחידה.

DRAFT

23


סעיףתת פרק


1.08.004.0020 מוליכים ומובילים

מ״מ 20צנור "פנ" עד קוטר מותקן, מחובר

בשני קצותיו ומוכן לשמוש, לרבות כל

תיבות המעבר והסתעפות הדרושות.

1000.00 מטר


צינור גמיש שרשורי - PVCממתכת מצופה

PG " כולל 3/4בקוטר ,כל אביזרי העזר,

פיטינגים, מחברים וכו' עבור ההזנה מתעלות

הפח לצרכני מז״א והזנות שונות.

350.00 מטר


מוליך נחושת מבודד ממ״ר 16בחתך

מושחל במוביל שנמדד בשני בנפרד, מחובר

קצותיו ומוכן לשמוש.

400.00 מטר


בחתך עד N2XYכבל 3X1.5 ממ״ר מושחל

בצנרת או מותקן ע״ג מוביל שימדד בנפרד, לרבות שילוט, מחובר

ומוכן לשמוש.

1000.00 מטר





500.00 מטר





1000.00 מטר


בחתך עד N2XYכבל 5X6 ממ״ר מושחל



250.00 מטר





250.00 מטר



בצנרת או מותקן ע״ג מוביל שימדד בנפרד,

5000.00 מטר

DRAFT

24


סעיףתת פרק


לרבות שילוט, מחובר ומוכן לשמוש.





1100.00 מטר


ממ"ר 4X150כנ"ל N2XY עם מוליכים

עגולים. (לא יאושר כבל כבלים 6אלומיניום)(

מלוח ראשי במרתף לוח מיזוג רועד קומה

גג)

900.00 מטר


מוליך נחושת מבודד ממ״ר 95בחתך

מושחל במוביל שנמדד בנפרד, מחובר בשני קצותיו ומוכן לשמוש.

300.00 מטר


סולם כבלים כמפורט, מרשת מגולבנת

ומצופה (מבריק), ס״מ, 20X8.5במידות

מותקן אופקית עם -20מתלי "לירד" דגם

MK חד או רו-13שכבתיים, ותומכי

MK מהקיר אומהתקרה המחיר כולל גם שמירה על רציפות ההארקה של כל חלקי

הסולם, קשתות, כיפופים ברדיוס גדול מ

ס״מ, התקנה 80 וחבור.

200.00 מטר


תעלת פח מגולבן מ״מ עובי 2מחורצת ס״מ 40X10במידות

עם מכסה מגולבן מ״מ. מותקן 1.5בעובי

אופקית עם מתלי MK-20"לירד" דגם

חד או דו שכבתיים מהקיר MK-13ותומכי

או מהתקרה. המחיר כולל גם שמירה על

רציפות הארקה של כל חלקי הסולם, קשתות,

כיפופים ברדיוס גדול מ ס״מ, התקנה 80

וחיבור.

250.00 מטר

DRAFT

25


סעיףתת פרק



סולם כבלים כמפורט, מרשת מגולבנת

ומצופה (מבריק), ס״מ, 40X8.5במידות

מותקן אופקית עם -20מתלי "לירד" דגם

MK חד או דו-13שכבתיים, ותומכי

MK מהקיר אומהתקרה המחיר כולל גם שמירה על רציפות ההארקה של כל חלקי

הסולם, קשתות, כיפופים ברדיוס גדול מ

ס״מ, התקנה 80 וחבור.

200.00 מטר


צנור "קוברה" למתקני חשמל להתקנה בקוטר

, מותקן ונמדדה 2"בנפרד כולל חבל

4מנילון שזור משיכה מ״מ קוטר.

150.00 מטר


צנור "קוברה" למתקני חשמל להתקנה בקוטר

מ״מ) מותקן 100, (4"ונמדדה בנפרד כולל חבל משיכה מנילון

מ״מ קוטר. 6שזור

50.00 מטר

לוחות חשמל 1.08.005תת פרק

הערה

כלשונן. -להגדרות הציוד בפרק זה נא להתיחס במקומות בהם לא הוגדר בפרק זה האביזר, נא

תשומת לב להגדרות הציוד והאביזרים במפרט הטכני המיוחד.

כוללים גם התקנה וחבור, -כל המחירים בפרק זה חווט ואביזרי התקנה, לשות ומהדקים וכל יתר

העבודות והחומרים הדרושים.

גגלוח ראשי מ"א

1.08.005.0040 לוחות חשמל

IP-45מבנה אטום בארגזי פח עם פנלים

ודלתות עבור לוח ראשי לפי מפרט טכני מיוחד, המיועד לכל האלמנטים הדרושים וכולל הכנות

30%מלאות עבור אביזרים נוספים בכל שדה ובכל תת שדה

בנפרד. המחיר כולל גם , לשות, 1250Aפסים

מהדקים, חווט, שילוט, התקנה וחבור וכל

האלמנטים המוזכרים י המיוחד במפרט הטכנ

8.00 מ״ר

DRAFT

26


סעיףתת פרק


וכן כל אלה הדרושים לתפעול תקין של הלוח.

ציוד ואביזרי לוחות

1.08.005.0070 לוחות חשמל

מאמ"ת פקוד עד 3X6A בעל כושר ניתוק

".ABBבלתי מוגבל " 8.00 יח'

1.08.005.0090 לוחות חשמל

מ"מ 22מנורת סימון LEDעם נורית

מותקנת על הדלת כולל חלקה בלחצן תלת

קומתי

20.00 יח'

1.08.005.0100 לוחות חשמל

שנאי פקוד מבדל 230/24V 100VA

"ברק כח". 1.00 יח'

1.08.005.0110 לוחות חשמל

בקר חוסר והפוך פאזה וחוסר מתח כולל נורית

ומגעי עזר LEDתקלה כנדרש.

1.00 יח'

1.08.005.0120 לוחות חשמל

ממסר גילוי חוסר "אפס" "נ.ב.ו

טכנולוגיות" כולל נורית תקינות ונורית תקלה

LED.

1.00 יח'

1.08.005.0130 לוחות חשמל

-12ממסר איזו 24VDC 556B

כמפורט. 2.00 יח'

1.08.005.0140 לוחות חשמל

יחידת הגנה מתחי ״תר קטבים 4(ברק)

100KA 4XV25-C+FC+SU הגנות +

כנדרש.

1.00 יח'

1.08.005.0150 לוחות חשמל

מנתק מבטיחים 3X80A בעומס עם

תאי כיבוי לרבות נתיכים ע.נ.ג ונוריות

ביקורת לשריפת הנתיך.

1.00 יח'

1.08.005.0160 לוחות חשמל

E1.2מפסק אוויר 42KA 1250A

WMP E1.2Bדגם 1250 Ekip Dip LSI

3p

1.00 יח'

1.08.005.0170 לוחות חשמל

בסיס קבוע למפסק E1.2 W 3Pאוויר

1.00 יח'

DRAFT

27


סעיףתת פרק


1.08.005.0180 לוחות חשמל

AUX 4Q 400V E1.2 250VAC מגעי

עזר 1.00 יח'

1.08.005.0190 לוחות חשמל

סליל הפסקה 230VAC ABB

YO E1.2-6.2 1.00 יח'

1.08.005.0200 לוחות חשמל

מאמ"ת אלקטרוני 50KA 3X630A דגם3P

630=T5S 630-LSI In עם כיול אלקטרוני

ומגנטי) כולל (טרמי מגעי עזר כנדרש.

3.00 יח'

1.08.005.0210 לוחות חשמל

דגם 3X160Aמאמ"ת 50KA ABB -XT1S

17.00 יח'

1.08.005.0220 לוחות חשמל

F FC 50KA דגם

"ABB "3X100A מאמ"ת

.XT1S 160 TMD100-1000 3p

4.00 יח'

1.08.005.0230 לוחות חשמל

XT1-XT4 230VAC ABB סליל הפסקה

21.00 יח'

1.08.005.0240 לוחות חשמל

" ABBמא"ז 3X40A/10KA דגם "

S203M. 50.00 יח'

1.08.005.0250 לוחות חשמל

" ABBמא"ז עד 3X32A/10KAדגם " .S203M

25.00 יח'

1.08.005.0260 לוחות חשמל

1X25A/10KAמא"ז ABBתוצרת

36.00 יח'

1.08.005.0270 לוחות חשמל

" ABBמא"ז עד 2X16A/10KA דגם "

S202M 8.00 יח'

1.08.005.0280 לוחות חשמל

4X40Aממסר פחת " רמתAPRדגם "

בטיחות מוגברת "ABBתוצרת "

3.00 יח'

1.08.005.0290 לוחות חשמל

בתנאי 3X40Aמגען AC3 דגםABB

AF26-30 2.00 יח'

1.08.005.0300 לוחות חשמל

ממסר צעד עם מגע ומגע עזר 16Aמחליף -ABB E251פקוד.

230

2.00 יח'

1.08.005.0310 לוחות חשמל

1-0-2מפ"ז מודולארי (מותקן ע״ג דלת

הארון) 2.00 יח'

1.08.005.0320 לוחות חשמל

יחידת מדידות SATEC PM172 EH

CL1כולל משני זרם והגנת מתח

1.00 יח'

DRAFT

28


סעיףתת פרק


1.08.005.0330 לוחות חשמל

שעון מיתוג אנאלוגי יומי עם רזרבה -שבועי

שעות. 72 2.00 יח'

הערה

תוספת בלוח חשמל ראשי מ״א במרתףכלשונן. -נא להתיחס להגדרות הציוד בפרק זה

במקומות בהם לא הוגדר בפרק זה האביזר, נא והאביזרים במפרט הטכני תשומת לב להגדרות הציוד

המיוחד.כוללים גם התקנה וחבור, -כל המחירים בפרק זה

חווט פסי צבירה, מסגרות ואביזרי התקנה, לשות ומהדקים וכל יתר העבודות והחומרים הדרושים.

תוספת בלוח חשמל מ"א במרתף

1.08.005.0380 לוחות חשמל

1250מפסק אוויר A 3P 42KA E1.2דגם

E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP

1.00 יח'

1.08.005.0390 לוחות חשמל

בסיס קבוע למפסק E1.2 W 3Pאוויר

1.00 יח'

1.08.005.0400 לוחות חשמל

AUX 4Q 400V E1.2 250VAC מגעי

עזר 1.00 יח'

1.08.005.0410 לוחות חשמל

סליל הפסקה 230VAC ABB YO

E1.2-6.2 1.00 יח'

1.08.005.0420 לוחות חשמל

" ABBמאמ"ת 3X100A דגם "F FC

50KA XT1S 160 TMD80-1000 3p.

8.00 יח'

1.08.005.0425 לוחות חשמל



1.08.005.0430 לוחות חשמל


8.00 יח'

הערה

כלשונן. -נא להתיחס להגדרות הציוד בפרק זה במקומות בהם לא הוגדר בפרק זה האביזר, נא


כוללים גם התקנה וחבור, -כל המחירים בפרק זה יתר חווט ואביזרי התקנה, לשות ומהדקים וכל


7לוח מזוג אוויר קומה

DRAFT

29


סעיףתת פרק


1.08.005.0480 לוחות חשמל


ודלתות עבור לוח ראשי לפי מפרט טכני

מיוחד, המיועד לכל האלמנטים הדרושים

וכוללהכנות מלאות עבור

אביזרים נוספים 30%בכל שדה ובכל תת

בנפרד. המחיר שדה , 160Aכולל גם פסים

לשות, מהדקים, חווט, שילוט, התקנה וחבור

וכל האלמנטים המוזכרים במפרט

הטכני המיוחד וכן כל אלה הדרושים לתפעול

תקין של הלוח.

2.00 מ״ר

1.08.005.0490 לוחות חשמל


".ABBבלתי מוגבל " 2.00 יחי

1.08.005.0500 לוחות חשמל



קומתי

3.00 יחי

1.08.005.0520 לוחות חשמל



LED.

1.00 יחי

1.08.005.0530 לוחות חשמל

1-24VDCממסר איזו 556B .כמפורט

1.00 יחי

1.08.005.0540 לוחות חשמל

.XT1S 160 TMD100-1000 3pF

FC 50KA דגם"ABB "3X80A

מאמ"ת

1.00 יחי

1.08.005.0550 לוחות חשמל


1.00 יחי

1.08.005.0560 לוחות חשמל


S203M. 2.00 יחי

1.08.005.0570 לוחות חשמל


S203M 2.00 יחי

1.08.005.0580 לוחות חשמל


18.00 יחי

1.08.005.0590 לוחות חשמל


S202M 15.00 יחי

DRAFT

30


סעיףתת פרק


1.08.005.0600 לוחות חשמל

2X40Aממסר פחת " רמת APRדגם "


15.00 יחי

1.08.005.0610 לוחות חשמל

4X40Aממסר פחת רמת " APRדגם "


2.00 יחי

1.08.005.0620 לוחות חשמל


AF26-30 2.00 יחי

1.08.005.0630 לוחות חשמל


230

2.00 יח'

1.08.005.0640 לוחות חשמל

1-0-2מודולארי מפ"ז (מותקן ע״ג דלת


1.08.005.0650 לוחות חשמל

יחידת מדידות SATEC PM130 E

CL1כולל משני זרם והגנת מתח

1.00 יח'

גילוי אש וכבוי בגז, כריזה 1.08.008תת פרק

הערה

נא לשים לב לתאור המערכת ולהנחיות המיוחד בפרק___.הנכללות במפרט הטכני

תשומת לב הקבלן שלא יאושר בשום מקרה מחולל אירוסול בלוחות החשמל. סעיף כיבוי

בלוחות הוא תנאי קארדינאלי לביצוע.

מכלול גילוי אש וכבוי בגז

1.08.008.0030

גילוי אש וכבוי בגז, כריזה

גלאי עשן פוטו אלקטרי אנלוגי כתובתי כדוגמת

TFO-480A מתוצרת חב' טלפייר כולל בסיס

10.00 יח'

1.08.008.0040


גלאי עשן בכל התקן מיוחד לגילוי עשן

בתעלות מיזוג אוויר DTH-800Aכדוגמת

מתוצרת טלפייר

20.00 יח'

1.08.008.0050


לחצן ניפוץ אנלוגי אדום לגילוי כולל כתובת

אינטגרלית כדוגמת TPB-800ASR

מתוצרת חב' טלפייר

3.00 יח'

DRAFT

31


סעיףתת פרק


1.08.008.0060


לחצן ניפוץ אנלוגי צהוב לכיבוי כולל כתובת אינטגרלית כדוגמת

TPB-800ASY מתוצרת חב' טלפייר

3.00 יח'

1.08.008.0070


נורית סימון אנלוגית TFL-1ANכדוגמת

מתוצרת חב' טלפייר 10.00 יח'

1.08.008.0080


צופר אזעקה פנימי 90DB אנלוגי כדוגמת

TIP-224A מתוצרת חב' טלפייר כולל בסיס

2.00 יח'

1.08.008.0090


צופר אזעקה חיצוני מוגן מים עם נצנץ

או TFS-IP44כדוגמת 4484-TFS המשווק

ע״י חבי טלפייר

1.00 יח'

1.08.008.0100


מכל כיבוי אש בגז מאושר FM-200מסוג

UL/FM/VDSלתקנים וכן על ידי מכון התקנים

המכיל גז במשקל של ק״ג כולל יחידת 3.0

הפעלה סולונואיד או נפץ חשמלי, הפעלה

חשמלית והפעלה ידנית, אינדיקציה

לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת נחושת

לארון חשמל כדוגמת TFN--4L3.0K

המשווק ע״י חבי טלפייר

2.00 יח'

1.08.008.0110


נקודת גילוי אש הכוללת התקנת צנרת

וכבלים אדומים למערכת גילוי עשן

בעבור גלאי עשן, לחצן, צופר, כרטיס

מבוא/מוצא, נורית סימון

20.00 נק'

1.08.008.0120


חיווט לכל האביזרים במתקן על ידי: כבל

TWISTEDגילוי אש זוגות 2שני גידים או

, 16AWGבקוטר 14AWG או כבל גילוי

TWISTEDאש SHIELDED ARMORED מסוג

שני גידים בקוטר 12AWG וכל כבל אחר

1.00 קומפ'

DRAFT

32


סעיףתת פרק


הנדרש להשלים את המערכת בהתאם לתוכניות, קומפלט

1.08.008.0130


ביקורת מכון התקנים או מעבדה מוסמכת שוו״ע כולל בדיקות

חוזרות במידת הצורך, תשלומים לאגרות וכל הקשור בכך להעברת ביקורת מכון התקנים

ללא הסתייגויות.

1.00 קומפ'

מערכת תאורת חזיתות 2.08פרק

תאורת שימור מבנים 2.08פרק

הערה

) לפני הגשת הצעת מחיר, על הקבלן לסייר באתר, 1בתיאום, לבדוק ולהעריך את כמות העבודה. לא

תשולם תוספת בגין אי ידיעה ו/או חוסר הבנה של העבודה. כל העבודות והסיורים יתואמו עם מהנדס

חשמל של המתקן ומנהל אחזקה של המבנה ) הספקה התקנה וחיבור של מתקן חשמלי מושלם 2

כל העבודות ועבודות העזר החומרים וחומרי כוללהעזר הכול פועל ומוכן לשימוש כמפורט בתוכניות במפרט ובכתב הכמויות ובהתאם להנחיות ואישור

המפקח. כוללים גם התקנה -) כל המחירים בכתב כמויות זה 3

וחבור, חווט ואביזרי התקנה, כגון לשות ומהדקים וכל ים. יתר העבודות והחומרים הדרוש

) לפני הוצאת לוחות החשמל מיצרן הלוחות, על 4הקבלן לתאם פגישה עבור בדיקת לוח החשמל

ואישורו לפני הוצאתו. לא יתקבל לוח החשמל באתר ללא אישור המתכנן בבית המלאכה של יצרן הלוחות.

לוחות חשמל, -) כתב הכמויות לתאורה כולל 5ה, תשתיות מעגלים חשמל ותקשורת לכל נק' הקצ

התקנה וחיבור, הספקת גופי תאורה.

נקודות חשמל ומנ״מ 2.08.001תת פרק

הערהנא תשומת לב להגדרות הציוד והאביזרים במפרט

הטכני המיוחד.


נקודת מאור בהתקנה סמויה ו/או גלויה

ו/או 23בצנרת "פנ" תעלות פלסטיק ו/או בצינורות מרירון עם מ״ז "בטיצינו לונה"

יחיד או זוג מחליפים או

400.00 נק'

DRAFT

33


סעיףתת פרק


לחצנים מוארים וקוי הזנתם, לפי מפרט 1.5מיוחד, כולל כבלים ממ״ר עד הלוח. כל יציאה לג.ת. תחשב

נקודה.


נקודת בית תקע עם אביזר קצה וקו עם

ממ"ר צנרת 2.5כבלים 35X15ו/או תעלות

PVC ,מ״מ עד ללוחללא תלות במספר הנקודות על מעגל

משותף. לא תשולם תוספת עבור בקו

נפרד.

15.00 נק'


נקודת תקשורת מחשבים בכבל ג'יגה

7-CAT מריכוז בקרתתאורה ועד לג״ת כולל

חיבור הכבל ביחידת הקצה.

400.00 נק'


אספקה, התקנה וחבור יחידת לחצן תאורה כללי מואר בתיבת

"בטצינו לונה" תקנית עם מתאם ומחיצות קבועות כולל צנרת

עד 5X1.5וכבל פקוד הלוח, כולל שילוט.

10.00 יח'


נקודת הזנה למכלול גילוי בלוח משני שאינו כולל כבוי בגז, בצנרת


ללולאות הגילוי ועד לרכזת כולל תיבות

15X12 "ס״מ "עדאמשולטות והזנת כל

הגלאים שבלוח בצנרת שרשורית משורינת.

(לא ימדד בלוחות הכוללים כבוי).

4.00 נק'


נקודת הזנה למכלול גילוי וכבוי בלוחות

ראשיים בצנרת "פנ" מ״מ קוטר עם חוטי 20

משיכה עד ללולאות הגילוי ועד לרכזת כולל

"עדא" 2תיבות "משולטות וצנרת

שרשורית משורינת

2.00 נק'

DRAFT

34


סעיףתת פרק


לכל ציוד הגילוי, ההתראה והכבוי.

מכלול הארקות 2.08.002תת פרק

הערה

לשים לב להגדרות הציוד, האביזרים וההוראות ) נא 1 מתקני הארקה 5ביצוע במפרט הטכני המיוחד פרק

) כל הכמויות בפרק זה הנן באומדנא בלבד. 2הסעיפים ימדדו בתנאי שלא נכללו במסגרת סעיפים

אחרים ברשימה של הכמויות.


פס הארקות ראשי מנחושת עשוי

אלקטרוליטית במידות 600X40X4 מ״מ

לפחות מותקן על 5הקיר, מרוחק ממנו ס״מ כולל גם ברגי


1.00 קומפ'


פס הארקות משני עשוי מנחושת אלקטרוליטית

400X40X4במידות מ״מ לפחות מותקן על

5הקיר, מרוחק ממנו ס״מ כולל גם ברגי


14.00 יח'


הארקת כל האלמנטים המתכתיים באמצעות מוליך הארקה מבודד

ממ״ר וכן מכלול 16המוליכים והעבודות

הדרושים לשמירה על ההארקה של רציפות

כל מרכיבי קונסטרוקצית המבנה.

5.00 קומפ'


השלמת מתקן הארקות לפס ההארקות אגפי

או קרקע לפי 1בקומה קובץ התקנות והמפרט,

כולל גם כל מוליכי ההארקה המבודדים,

צנרת, שילוט וכל האביזרים, הציוד

והעבודות הדרושים בתקנות כנדרש

וכמפורט במפרט הטכני ומוליך ההארקה

לפס שבחדר חשמל ראשי.

2.00 קומפ'

DRAFT

35


סעיףתת פרק


אביזרים ציוד מכלולים ועבודות 2.08.003תת פרק

הערה

) כל הכמויות בפרק זה הנן באומדנא בלבד. 1הסעיפים ימדדו בתנאי שלא נכללו במסגרת סעיפים

המציע אחרים ברשימת הכמויות. מודגש שעל להתיחס לסוגי הצנרת כלשונם. לא תאושר החלפת

צנרת מכל סוג שווה ערך, באותו מחיר יחידה. KNX) כל הציוד המפורט להלן יפעל בפרוטוקול 2

ויעמוד בדרישות התקנים הישראלים העדכניים. לא יתקבלנה מערכות "סגורות" הפועלות בפרוטוקול

שאינו שקוף ופתוח לספקים אחרים.שומת לב להגדרות הציוד, האביזרים ) נא ת3

וההוראות ביצוע במפרט הטכני המיוחד.

2.08.003.0040



קדוח מעבר בין 2החדרים בשרוול "

קשיח, PVCבודד מ כולל איטום לאחר

התקנת הכבלים בחומר אטימה מאושרים תקן

4105 DIN כדוגמתSVT/KS1+KS3 הכולל "שום צמר

מינראלי בצפיפות של 150 KG/M3 ובעובי

ס״מ 6.5מנימאלי של מצופה בשני צידיו

בחומר אטימה הנ״ל.

25.00 קומפ'

2.08.003.0050



בצוע התזה בחומר מעכב אש למשך

שעתיים על גבי כבלים בקטרים שונים משני

צדי מעבר האש לאורך מטר מכל צד של 1

המעבר. חומר יהיה עם אישור תו תקן. הביצוע

יחושב עבור כל פתח משני צידיו

15.00 קומפ'

2.08.003.0060



ברז^ שעת עבודה לחשמלאי בכל סוג

שהוא (מחיר ממוצע) עבור עבודות שלא

נכללו במסגרת רשימת הכמויות והוזמנו

במפורש ע״י המפקח למדידה בשעות

עבודה, באמצעות רישום מוקדם ביומן

העבודה.

50.00 קומפ'

DRAFT

36


סעיףתת פרק


2.08.003.0070



תוספת למחיר שעת עבור עבודה ברז^

שימוש בכלי חציבה חשמלי מכל סוג שהוא

(מחיר ממוצע) עבור עבודות שלא נכללו

במסגרת המפרט ורשימת הכמויות

והוזמנו במפורש ע״י המפקח למדידה בשעות עבודה,

באמצעות רישום מוקדם ביומן העבודה. מודגש שחציבות עבור

מעברי חשמל, -תקשורת ומערכות

נכללים במחירי היחידה ם ולא ימדדו השוני

במסגרת סעיף זה

25.00 ש"ע

2.08.003.0080



שעת עבודה ברז לחווט לוחות עבור עבודות שלא נכללו במסגרת

רשימת הכמויות והוזמנו במפורש ע״י

המפקח למדידה בשעות עבודה,

באמצעות רישום מוקדם ביומן העבודה

50.00 ש"ע

2.08.003.0090



ביצוע אינטגרציה עם ספקי המערכות

השונות, בקרת תאורה, גילוי אש, מנ״מ וכו'.

המחיר המופיע פה הנו קומפלט עבור כל

האינטגרציה הדרושה לכל המערכות ביחד.

1.00 קומפ'

2.08.003.0100



העברת ביקורת ע״י בודק מוסמך מהנדס

למתקן 3בודק סוג החשמל לכל החיבורים

המוזמנים בגדלים שונים, כולל הגשת

תוכניות. תשלום עבור הבדיקה, עבודות עזר

ותיקון הליקויים עד לקבלת האישור ללא

הסתייגויות כולל מספר בדיקות חוזרות בהתאם לצורך.

2.00 קומפ'

DRAFT

37


סעיףתת פרק


2.08.003.0110



פירוק והרכבה חוזרת של גופי תאורה קיימם

במסדרות לטובת העברה של תשתיות

במסגרת עבודות מיזוג, העבודה כוללת פירוק

הרכבה וחיבור והפעלה -עד גמר מושלם לכ

יח' 400

1.00 קומפ'

2.08.003.0120



אספקה, התקנה, חבור ופרוק לאחר מכן של

מתקן אספקות חשמל זמניות לצרכי בניה, לפי

מפרט, כולל כל האלמנטים המוזכרים

במפרט הטכני המיוחד וכל אלה שידרשו ע״י מנהל האתר מטעם

היזם. כל הציוד המפורק יהיה רכוש

הקבלן

1.00 קומפ'

לוחות חשמל 2.08.004תת פרק

הערה

כלשונן. -) נא להתיחס להגדרות הציוד בפרק זה 1במקומות בהם לא הוגדר בפרק זה האביזר, נא


כוללים גם התקנה וחבור, -) כל המחירים בפרק זה 2חווט ואביזרי התקנה, לשות ומהדקים וכל יתר


לוח ראשי מ"א גג

2.08.004.0040 לוחות חשמל







וכן כל אלה הדרושים לתפעול תקין של

לוח תאורה -הלוח. מערב.

2.00 מ״ר

DRAFT

38


סעיףתת פרק


2.08.004.0050 לוחות חשמל







וכן כל אלה הדרושים לתפעול תקין של

לוח תאורה -הלוח. מערב.

3.00 מ״ר

ציוד ואביזרי לוחות

2.08.004.0070 לוחות חשמל


".ABBבלתי מוגבל " 8.00 יח'

2.08.004.0090 לוחות חשמל



קומתי

18.00 יח'

2.08.004.0100 לוחות חשמל

שנאי פקוד מבדל 230/24V 100VA

"ברק כח". 2.00 יח'

2.08.004.0110 לוחות חשמל

בקר חוסר והפוך פאזה וחוסר מתח כולל נורית

ומגעי עזר LEDתקלה כנדרש.

2.00 יח'

2.08.004.0120 לוחות חשמל



LED.

2.00 יח'

2.08.004.0130 לוחות חשמל



2.08.004.0140 לוחות חשמל

יחידת הגנה מתחי ״תר + 100קטבים 4(ברק) -KA 4XV25הגנות

C+FC+SU .כנדרש

2.00 יח'

2.08.004.0150 לוחות חשמל

מנתק מבטיחים 3X80A בעומס עם

תאי כיבוי לרבות נתיכים ע.נ.ג ונוריות

2.00 יח'

DRAFT

39


סעיףתת פרק


ביקורת לשריפת הנתיך.

2.08.004.0210 לוחות חשמל

דגם 3X400Aמאמ"ת 50KA ABB -XT1S

2.00 יח'

2.08.004.0220 לוחות חשמל

.XT1S 160 TMD100-1000 3pF

FC 50KA דגם"ABB "3X100A

מאמ"ת

4.00 יח'

2.08.004.0230 לוחות חשמל


4.00 יח'

2.08.004.0240 לוחות חשמל


S203M. 24.00 יח'

2.08.004.0250 לוחות חשמל

" ABBמא"ז עד 3X32A/10KA דגם ".S203M

24.00 יח'

2.08.004.0260 לוחות חשמל


80.00 יח'

2.08.004.0270 לוחות חשמל

" ABBמא"ז עד 2X16A/10KA דגם ".S202M

8.00 יח'

2.08.004.0280 לוחות חשמל

4X40Aממסר פחת " רמת APRדגם "


20.00 יח'

2.08.004.0290 לוחות חשמל


AF26-30 20.00 יח'

2.08.004.0300 לוחות חשמל


230

20.00 יח'

2.08.004.0310 לוחות חשמל

1-0-2מפ"ז מודולארי (מותקן ע״ג דלת


2.08.004.0320 לוחות חשמל

יחידת מדידות SATEC PM172 EH

CL1כולל משני זרם והגנת מתח.

2.00 יח'

2.08.004.0330 לוחות חשמל

שעון מיתוג אנאלוגי יומי עם רזרבה -שבועי

שעות. 72 2.00 יח'

DRAFT

40


סעיףתת פרק


הערה

כלשונן. -) נא להתיחס להגדרות הציוד בפרק זה 1במקומות בהם לא הוגדר בפרק זה האביזר, נא


כוללים גם התקנה וחבור, -) כל המחירים בפרק זה 2חווט פסי צבירה, מסגרות ואביזרי התקנה, לשות

ומהדקים וכל יתר העבודות והחומרים הדרושים.

תוספת בלוח חשמל ראשי מ״א במרתף

2.08.004.0420 לוחות חשמל

" ABBמאמ"ת 3X400A דגם "F FC

50KA XT1S 400 TMD80-1000 3p.

2.00 יח'

2.08.004.0425 לוחות חשמל



2.08.004.0430 לוחות חשמל


2.00 יח'

כריזהגילוי אש וכבוי בגז, 2.08.005תת פרק

הערה

) מכלול גילוי אש וכבוי בגז.1) נא לשים לב לתאור המערכת ולהנחיות הנכללות 2

במפרט הטכני המיוחד בפרק___.) תשומת לב הקבלן שלא יאושר בשום מקרה מחולל 3

אירוסול בלוחות החשמל. סעיף כיבוי בלוחות הוא תנאי קארדינאלי לביצוע.

וכיבוי בגזממכלול גילוי אש

2.08.005.0030


גלאי עשן פוטו אלקטרי אנלוגי כתובתי כדוגמת

TFO-480A מתוצרת חב' טלפייר כולל בסיס

4.00 יח'

2.08.005.0070


נורית סימון אנלוגית TFL-1ANכדוגמת

מתוצרת חב' טלפייר 4.00 יח'

2.08.005.0100


מכל כיבוי אש בגז מאושר FM-200מסוג

UL/FM/VDSלתקנים וכן על ידי מכון התקנים

המכיל גז במשקל של ק״ג כולל יחידת 3.0

הפעלה סולונואיד או נפץ חשמלי, הפעלה

חשמלית והפעלה ידנית, אינדיקציה

לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת נחושת

לארון חשמל כדוגמת TFN--4L3.0K

2.00 יח'

DRAFT

41


סעיףתת פרק


המשווק ע״י חב' טלפייר

2.08.005.0110


נקודת גילוי אש הכוללת התקנת צנרת

וכבלים אדומים למערכת גילוי עשן

בעבור גלאי עשן, לחצן, צופר, כרטיס

מבוא/מוצא, נורית סימון

8.00 נק'

2.08.005.0120


חיווט לכל האביזרים במתקן על ידי: כבל

TWISTEDגילוי אש זוגות 2שני גידים או

, 16AWGבקוטר 14AWG או כבל גילוי

TWISTEDאש SHIELDED ARMORED מסוג

שני גידים בקוטר 12AWG וכל כבל אחר

הנדרש להשלים את המערכת בהתאם לתוכניות, קומפלט

1.00 קומפ'

אספקת גופי תאורה 2.08.006תת פרק

הערה

) אספקת גופי תאורה כוללים הובלה, ביטוח שמירה 1 הכול לפי המופיע במפרט הטכני. -עד להתקנה

) פירוט התאורה חזיתות בסעיפים הבאים הינם 2לצורך הערכת תקציב לפרויקט בלבד, סוג גופי

ושיטת הבקרה יינתן בהמשך ע''י אחרים.ניתנים לעמעום RGB) גופי התאורה יהיו מסוג 3

כולל בקרה מרכזית לשליטה מרכזית, הגופים יכללו .DALIאו DMXמשנקים אלקטרונים

) הרכבת גופי התאור עד גמר מושלם והצנעה של 4 תשתיות ואישור בודק חשמל וקונסטרוקטור

DRAFT

42


סעיףתת פרק


2.08.006.0040 אספקת

גופי תאורה

אספקה והרכבה של תאורת סבכת בטון,

פרופיל תאורה ליניארי וואלט נשלט 230

DMX RGB WHITE PIXEL IP-67 בזווית

מעלות 15הארה ס"מ כולל 80ובאורך

לובר (מנגנון הסתרה) בגוון לבחירת RALב

האדריכלית תוצרת MK

ILLUMINATION-COLOR

DREAMER תוצרתוואט, של 40תורכיה,

טאקס" או חברת "מפש"ע לרבות חיבורי

חשמל ותקשרות לכל חלון ולרבות הזנה 16ראשית לכל קומה

אמפר תלת פאזי וקו ועד CAT7תקשורת

גמר מושלם והנחת קו תקשורת וקו הזנה

מ"מ 20/30בפרופיל בגוון לבחירת

האדריכלית

240.00 יח'

2.08.006.0050 אספקת

גופי תאורה

אספקה הרכבה וחיבור עד גמר מושלם של תאורת סבכת בטון

וחיבור ללוח הראשי ולרבות מערכת בקרה

MADRIXראשית של ובקרים ולרבות מערכת

MADRIXניהול תוכן " של 24ולרבות צג

או ש"ע ACERחברת ומחשב נייח מערכת

WINDOWSהפעלה -i7עם מעבד 10

10750H לפחות שלINTEL , 16 GB

ן, דיסק קשיח זיכרו1TB וכרטיס גרפי של

NVIDIA GEFORCE RTX2060 לפחות

לעריכת התכנים 20ולרבות אספקה של

תכנים מיוחדים למערכת .

240.00 יח'

DRAFT

43


סעיףתת פרק


2.08.006.0060 אספקת

גופי תאורה

תאורת מרפסות במרכז החזית.תאור:

נקודת חשמל וגופי תאורה קיריים בדפנות

בכל 2צד במרפסות. -קומה. אור לבן. –כדוגמת מק"ט

B0X1187, 10W, 3000K, IP 66 יצרן ,LED DESIGN יבואן ,

MAFTEX / מפטאקס

12.00 יחי

2.08.006.0070 אספקת

גופי תאורה

תאורת מרפסת פתוחה אגף מערביתאור: פסי

לד צמודים לסינור מעל 3הפתחים.כמות:

מי כל 3.5פסים באורך כדוגמת מק"ט -אחד.

– PR – 74/77 – H3 , 45 W, 3000K ,IP

LED, יצרן 66DESIGN יבואן ,MAFTEX /

מפטאקס

11.00 מטר

2.08.006.0080 אספקת

גופי תאורה

תאורת חלונות גדולים בקומה זי אגף מערבי

2(אופציונלי)תאור: נקודות חשמל בסינור

כדוגמת -מעל כל חלון. –מק"ט - -

B0X1187, 10W, 3000K, IP 66 יצרן ,LED DESIGN יבואן ,


18.00 יחי

2.08.006.0090 אספקת

גופי תאורה

מרפסות -חזית צפוניתבמרכז החזית.תאור: גופים קיריים, מותקן בדופן צד במרפסות.

1במרפסות קטנות נקודה, במרפסות

-נקודות. 2גדולות בקומה. אור 4סה"כ

–לבן. כדוגמת מק"ט B0X1187, 10W,

3000K, IP 66 יצרן ,LED DESIGN יבואן ,


24.00 יחי

DRAFT

44


סעיףתת פרק


2.08.006.0100 אספקת

גופי תאורה

תאורת מרפסת פתוחה אגף מערבי תאור: פסי לד צמודים לסינור מעל

X 3הפתחים.כמות: מי כל 3.5פסים באורך

כדוגמת מק"ט -אחד. – PR – 74/77 – H3

, 45 W, 3000K, IP LED, יצרן 66

DESIGN יבואן ,MAFTEX /

מפטאקס

11.00 מטר

2.08.006.0110 אספקת

גופי תאורה

תאורת חלונות גדולים בקומה זי אגף מערבי

2(אופציונלי) תאור: נקודות חשמל בסינור

כדוגמת -מעל כל חלון ,B0X1187 –מק"ט

10W, 3000K, IP 66 ,, LED DESIGNיצרן

/ MAFTEXיבואן מפטאקס

18.00 יחי

2.08.006.0120 אספקת

גופי תאורה

הספקה התקנה וחיבור לפעולה מושלמת

לתאורת חזיתות עבור יחי בקרה מרכזית

או דאלי DMXמסוג לשליטה עבור כל גוף תאורה בנפרד לביצוע תרחישי תצוגה בחזית

הראשית, מחיר כללי לאומדן בשלב הביצוע

ש״ח 160,000-כ

1.00 קומפי

התקנת גופי תאורה 2.08.007תת פרק

הערההסעיפים בפרק זה כוללים התקנה מושלמת של גופי

התאורה , כמוגדר במפרט הטכני.

2.08.007.0020 התקנת

גופי תאורה

התקנה חיבור וכיוון של ג״ת מכל סוג שהוא

בחזיתות ואו במרפסות בכל סוג קיר ותקרה

(בין תקרה אקוסטית, גבס, בטון, ע״ג קירות,

גובה זרועות וכד'), בכל בבנין, קומפלט עד

LEDפעולה מושלמת .מטר אורך או 30כל -

הזנה לדרייבר נחשב כהתקנה של נק' אחת.

350.00 יח'

DRAFT

45


סעיףתת פרק


סה"כ עבודות חשמל

סה"כ

17%מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

DRAFT

46

-ידית תכיות תועברה -

DRAFT

47

ספחים ב : 1-5סיון המציע, התחייבות לשמירה על סודיות, איתות פיסית ועמידה בחוקי העבודה, פירוט יסיון ותצהיר תשלום שכר מיימום

יסיון המציע/ה בעבודות דומות 1ספח ב'

, שמות ממליצים מועדי הביצוע והיקף: שביצע על המציע/ה לפרט יסיוו/ה בעבודות דומות

שם העבודה:

טלפון: המזמין/ממליץ:

תאור העבודה

מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

מספר עובדים שסופקו:

שם העבודה:





שם העבודה:





הערות:

בדפים וספים. –יתן לפרט עבודות וספות במתכות ה"ל א.

בצירוף פרטי המלצה מפורטים ממקומות העבודה ה"לחובה לצרף שלושה מכתבי ב. .אשי הקשר במקומות העבודה ה"ל

DRAFT

48

כתב התחייבות לשמירת סודיות 2ספח ב

תאריך: ___________

לכבוד ")מזמיהה(" חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ

,93רחוב ארלוזורוב .62098תל אביב

הצהרה והתחיבות לשמירה על סודיותהדון:

לביצוע וחומרים ו אביזרים לאספקתלהציע הצעות כאמור במסמכי ההזמה ,הואיל ובמסגרת הליכי ההצעה

6213הידועים כגוש מקרקעיןב אביב,-, תל93המצוי ברחוב ארלוזורוב יין הוועד הפועלבב חשמלעבודות וכן ככל שתיבחר הצעת , ")העבודות" -" וההזמה(להלן בהתאמה: " 432-437 חלקות 6217 וגוש 426 חלקה

במסגרת גם – כהצעה הזוכה") הקבלן" או "המציע" -" וההצעהבהתאמה: " ___________ (להלן______ ועיגייכול ו, עבודותהביצוע מהלך בו ,")הסכם ההתקשרות(להלן: " למול המזמיה כריתת הסכם ההתקשרות

כיות ביצוע עבודות, וכן מידע טכי, עסקי, תכסי המזמיה, ו/או מידע אודות המזמיה המציע לידיעתמסחרי, ואחר אודות המזמיה ואודות צדדים שלישיים הקשורים ושיהיו קשורים עמה, שהיו בעל ערך כלכלי

, כיםמסמ, םימפרט, תוכית, מיםרישוובכלל זה ומסחרי רב, וכן מידע המהווה קיין רוחי של המזמיה ותחומי תהליכים, הסכמים, לקוחות רשימת, עבודה שיטות, כספיים"חות דו, כספיים תוים, שרטוטים

_______________, ת.ז._____________ אי ")המידע(להלן ביחד: " פה בעל ובין בכתב בין', וכו פעילות כדלקמן: , בשמי ובשם המציע,מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכםהמוסמך לחתום בשם המציע

אי מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה את המידע ולא לעשות בו כל שימוש שהוא, פרט לשימוש .1מסגרת כריתת הסכם כהצעה הזוכה, ב המציע ו/או ככל שתיבחר הצעת במסגרת הליכי ההצעה

.ההתקשרות ו/או ביצוע העבודות מכוחו

אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת לכללא לאפשר לא לגלות ו/או להשתמש במידע ו/אואי מתחייב .2גישה ,תובעבוד - כהצעה הזוכה המציע בהגשת ההצעה ו/או ככל שתיבחר הצעתהאשים הוטלים חלק

להעביר ו/או לגלות ו/אולהוציא מרשות, ו/או כל הסיבות שהן, לא למסור מידע ממועד שהוא כל בלמידע ו/או לתאגידים מזמיהו/או כל חומר הוגע לעסקיה של ה ו/או כל תיקלצד שלישי כלשהו כל מסמך

ולא לדון במידע עם םו/או לספקיה םו/או לקוחותיה םהכספיים ו/או לספריה ם, לעיייהההקשורים עמככל שתיבחר או /הגשת הצעת המציע, ווזאת במהלך בין במישרין ובין בעקיפיןהכל צד שלישי כל שהוא,

.בכל זמן שהוא לאחר מכןכן ו, תועבודבמהלך ביצוע ה –הצעתו כהצעה הזוכה

3. ו, שכפול, יאמתחייב לא להעתיק ו/או לא להרשות ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממהגשת הצעת המציע, וככל שתיבחר הצעתו העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך

.העבודות ביצוע לצורך –כהצעה הזוכה

למספר מצומצם של עובדים מטעמי, לקיום הליכי אי מתחייב כי אהיה אחראי לכך שהמידע יועבר על ידי .4על כאמור במסמכי ההזמה ו/או התחייבויותיי במסגרת הסכם ההתקשרות ו/או ביצוע העבודות ההצעהיבות זו, ותו ביטוי להסכמתם זו י, ובלבד שאותם עובדים הסכימו להיות קשורים בתאי התחספחיה

.בות זו לסודיותיבחתימתם המפורשת על התחי

מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מיעת אובדו ו/או הגעתו לידי אי .5 .בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו מזמיהלמיד להודיעואחר, לרבות לידי עובדי עבר בקבלן

על פי כתב יימודגש כי אין בקיום התאים ה"ל על ידי, כדי לשחרר אותי מהתחייבויות ספקלמען הסר

ישמרו על סודיות המידע, המציע בות זה, ואי אהיה אחראי באופן אישי לכך כי כל עובדי וציגייהתחי על פי כתב סודיות זה. ייביחד ולחוד, בהתאם לכל התחייבויות

ו/או לתאגידים המזמיה קימתחייב לא לעשות שימוש במידע כלשהוא שיש בו כדי להוות תחרות לעס אי .6 מחשב תוכת כלשהוא באופן להכיןאו /ו לערוךאו /ו להעתיקאו /ו לייצראו /ו לפתח לאו במזמיה קשורים

קשוראהיה הגורמים איתם מאתתי שקיבל והמסמכים התוים סמך עלאו /ו בסיס על סקריםאו /ובמהלך וכתוצאה ילידיעת הגיעו ואשר הפרויקטאו /ו העבודות ביצועבמהלך הגשת ההצעה ו/או במהלך

.העבודות מביצועכתוצאה –ככל שתיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה מהגשת ההצעה ו/או

DRAFT

49

זכויות הקיין הרוחי הוגעות למסמכי אי מצהיר ומאשר, בזאת כי אין ולא תהייה לי כל תביעות בכל .7וביצוע, הכיות עבודכלל זה זכויות יוצרים ותוכות, תוב ו/או הסכם ההתקשרות, על ספחיהם, ההזמה

פיתוחים, שכלולים, שיטות, תוים, מפרטים, שרטוטים, וסחאות, תרשימים וכיו"ב, שיוכו על ידי או או מצד שלישי כל שהוא במהלך הליכי ההצעה \זמיה ושאהיה שותף ביצירתם או שאקבל לידי מהמ

ו/או ככל שתיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה , כאמור במסמכי ההזמה או לצורך הליכי ההצעה כאמור .העבודותביצוע במהלך –

במידה ואדרש ע"פ הדין לגלות לרשות שלטוית מוסמכת את המידע, אמסור לכם מיד הודעה על כך .8 להתגון בפי דרישה כאמור. מקובלתואעשה כל שבידי על מת להותיר בידכם שהות

ו/או ככל שתיבחר הצעתי כהצעה על ידי המזמיה ההצעה הזוכהמיד עם סיום הליכי ההצעה ובחירת .9אי אחזיר סיום העבודות ו/או מיד עם דרישתה הראשוה של המזמיה, הכל לפי המוקדם, הזוכה מיד עם

למזמיה את כל החומר שיהיה ברשותי לרבות מסמכים כתובים או משורטטים בכל צורה שהיא, מדיה ור די, וידוע לי כי ויתור כאממוותר בזאת על כל זכות עיכבון מצמגטית ואלקטרוית מכל סוג שהוא. אי

מי.היו תאי להתקשרות המזמיה ע

בהגשת כל המועסקים מטעמו, או ביחד איתו ועל המציעגם על עובדי התחוללעיל ולהלן ייתיוהתחייבו . 10

אי מתחייב לעשות העבודות כולן או חלק מהן. בביצועכהצעה הזוכה, תוו/או ככל שתיבחר הצע ההצעה .המציעם ו/או על ידי מי מטע יעל יד לעיל ולהלן יהתחייבויותי קיום להבטיח הדרוש כל

.מקור כבמסמכי במלואן זו התחייבות הוראות יחולו המידע עותקי על . 11

ם ו/או על ידי מטע יעל יד , כאמור במסמך זה לעיל ולהלן,סודיות לשמירת תחייבותהכי הפרת ה לי ידוע . 12

הזקים כל עלמזמיה מתחייב בתשלום פיצויים ל איזקים כבדים ו למזמיה עלולה לגרום ,המציע .לה שייגרמו

ו/או כלפי כלפי המזמיה יבות שליעל פי כתב זה לא יהיה תלוי או מותה בכל התח ייתיוקיום התחייבו . 13 על פי כתב זה מכל סיבה שהיא. ייואי לא אהיה רשאי לבטל התחייבויות המציע

לשמירת סודיות תעמוד בתוקף מלא ללא הגבלת זמן.בות זו יהתחי . 14

תום:חולראייה באתי על ה

__________ תאריך: __________ שם: __________ חברה:

__________ חתימה: __________ ת.ז \ח.פ העובדים תהתחייבויו

ב הסודיות או החתומים מטה, עובדים של חברת ___________, מאשרים כי קראו את האמור בכת

זה ומתחייבים לפעול על פי כל הוראותיו.

תאריך חתימה שם מלא + ת.ז

DRAFT

50

חברה -בחוקי העבודה הועמיד איתות פיסית 3ספח ב

איתנות פיננסיתחוות דעת בדבר

בניין הוועד הפועל ברח' חשמל בעבודות לביצוע עבור חברת ____________ בקשר עם הזמנה

.אביב-, תל93ארלוזורוב

כם וכרואי החשבון של החברה, הננו לדווח כדלקמן:לבקשת

בוקרו על ידי וחוות ,31/12__/הינם ליוםהחברה הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של .א ___.__דעתי נחתמה בתאריך __

לחילופין: .

ובוקרו על ידי ,31/12___/הינם ליום החברההדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ______.רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _

שנערכו לאחר החברה הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של ב.

של ות ממשיים לגבי המשך קיומספקומכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר להמשיך התאגידבדבר יכולת קבלן"כעסק חי, או כל הערה דומה המעלה התאגיד

ולהתקיים "כעסק חי".

תביעות המתנהלות כנגד לגביחברה כתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת הלצרכי דיווחי במ .ומאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן יהתוצאות פעילויות החברה,

ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת התאגיד.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, .זהעסקי ולרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצב

של התאגיד "כעסק חי". וות ממשיים לגבי המשך קיומספקשל התאגיד עד לכדי העלאת

חוקי העבודה לתשלומים בדרישות עומדת כמו כן לאחר שבדקתי מצאתי כי החברה .ח לעובדיה. מינימום ושכר סוציאליים

של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר –"עסק חי" לעניין מכתבי זה

בכבוד רב

_______________________ ______________

תאריך חשבון הרואחתימת

DRAFT

51

( למציע שאיו תאגיד) ועמידה בחוקי העבודה איתות פיסית 3ספח ב

אי הח"מ __________ בעל/ת ת.ז. מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה כדלקמן:

וכתמיכה להצעתו הי ותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע .1אביזרים תלאספק חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מלהתקשר עם

כגוש גם הידועאביב -, בתל93יין הוועד הפועל ברח' ארלוזורוב בב חשמלעבודות וביצוע . אי מצהיר כי הי מוסמך כתמיכה להצעתו 432-437חלקות 6217וגוש 426חלקה 6213

לתת תצהיר זה בשם המציע.

לא מתהלות תביעות גדי אשר עלולות לפגוע באיתות הפיסית שלי ואיי מצא בהליכי .2 פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודי ככל שאזכה בהזמה.

.םים ושכר מיימום לעובדייהי עומד בדרישות חוקי העבודה לתשלומים סוציאל .3

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

______________ _______________ _______________

חתימה שם תאריך

אישור עו"ד

רשיון מס' ______, המשמש/ת כעוה"ד של המציע __________ עו"ד,,_________אי הח"מ

היו/ה מורשה אשר , כי ביום _________ הופיע בפי מר/גב' __________ אתבז ת/מאשר

, מציעשתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של ה מציעעל פי החלטת ה חתימה של המציע

חתם/ה עליה בפיו

___________ _______________

עורך דיןתאריך

DRAFT

52

תצהיר תשלום שכר מיימום כדין 4ספח ב

אי הח"מ __________ בעל/ת ת.ז. מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה כדלקמן:

הי ותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם .1 עבודות אביזרים וביצוע תספקאל חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ

426חלקה 6213כגוש גם הידוע אביב-בתל, 93ברח' ארלוזורוב ביין הוועד הפועל ב חשמל . אי מצהיר כי הי מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.432-437חלקות 6217וגוש

להלן, כולל בעל תפקיד ו/או ושא משרה במציע. המוח 4בתצהירי זה המוח "המציע" בסעיף .2 , מתייחס להצעה בהתאם למסמכי ההזמה במסגרתם יתן תצהירי זה.4"ההצעה" בסעיף

הו תאגיד רשום כדין בישראל. המציע .3

ליד האפשרות הכוה: Xסמן .4

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיימום עד למועד לא הורשעהמציע ____

הגשת ההצעה.

שה חלפהבפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיימום ו הורשעהמציע ____

אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה ועד למועד הגשת ההצעה.

ולא חלפההמציע הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיימום ____

שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה ועד למועד הגשת ההצעה.

על ידו באספקת המועסקים העובדים לגבי ההתקשרות תקופת בכל לקיים מתחייבים הו .5 וההסכמים העבודה בצווי, העבודה חוקי בכל האמור את השירותים הדרשים בהזמה זו

.עליו שחלים ככל הקיבוציים

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6

______________ _______________ _______________ חתימה שם תאריך

אישור עו"ד

רשיון מס' ______, המשמש/ת כעוה"ד של המציע __________ עו"ד,,_________אי הח"מ

אשר היו/ה מורשה , אתכי ביום _________ הופיע בפי מר/גב' __________בז ת/מאשר

, מציעשתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של ה מציעעל פי החלטת ה חתימה של המציע

.חתם/ה עליה בפיו

___________ _______________

תאריך עורך דין

DRAFT

53

עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום התחייבות - 5ספח ב

את לבצע מת ועל ידי-על שיועסקו העובדים לגבי, ההסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הריי עבודהה לחוקי ובהתאם בתוספת המפורטים העבודה בחוקי את האמור, זה הסכם לגבי השירותים

, הקיבוציים הרלבטיים ההסכמים בהוראותהאמור את וכן, עת בכל בתוקף שיהיו כפי עתידייםה פי או יוצאו על ההרחבה שהוצאו צווי לרבות, בעתיד יתוקו או יוערכו אלה שהסכמים כפי או

.אלה הסכמים לפיהם העבודה תאי בדבר אחרים ופרטים שכר תלושי לקבל עת בכל רשאי כי המזמין יהיה לי ידוע

.זה סעיף של ביצועו את לוודא כדי וזאת, מועסקים עובדי

1959 – ט"תשי תעסוקה שירות חוק 1951 – א"תשי ומוחה שעות חוק 1976 – ו"תשל מחלה דמי חוק 1950 – א"תשי שתית חופשה חוק 1954 – ד"תשי שים עבודת חוק 1965 – ו"תשכ ולעובדת לעובד שווה שכר חוק 1953 – ג"תשי הוער עבודת חוק 1953 – ג"תשי חיכות חוק 1951 – א"תשי) לעבודה חזרה( משוחררים חיילים חוק 1968 – ח"תשכ השכר הגת חוק 1963 – ג"תשכ פיטורין פיצויי חוק 1995 – ה"תש (וסח משולב) הלאומי הביטוח חוק 1987 – ז"תשמ המיימום שכר חוק 1981 – א"תשמ בתעסוקה שווה הזדמות חוק

הארגוית במסגרת מועסקים היםזאת הזמה לצורך ידי-על שיועסקו העובדים כל כי לי ברור .מעביד-עובד של קשר לבין המזמין כל בים יתקיים ולא, שלי

__________ _____________________ המציע חתימת תאריך

DRAFT

54

ההצעה" וסח ערבות 1"גספח

______________תאריך:

בק _______________________________

לכבוד

")המזמיה(" חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ ,93רחוב ארלוזורוב

.62098תל אביב

ג..,א.

ערבות מס' ____________הדון:

") או ערבים בזה כלפיכם לתשלום מציעה___________________________ (להלן: "על פי בקשת .1(להלן: מע"מ כולל ) חדשים שקליםוארבע מאות אלףושלושה (עשרים ₪ 23,400כל סכום עד לסכום של

מציע ") להבטחת התחייבויותיו של הסכום הערבותמדד (להלן: "העליית ") כשהוא צמוד לסכום הקרן" חשמלביצוע עבודות לוחומרים וכן אביזרים לאספקתהגשת הצעה מטעם המציע כלפיכם בקשר עם

-432חלקות 6217וגוש 426חלקה 6213כגוש גם הידוע, אביב-, תל93ביין הוועד הפועל ברח' ארלוזורוב ב437.

יהיה צמוד לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה הקרן סכום .2 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בתאי ההצמדה שלהלן:

" משמעו: מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד" .2.1

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל לאו. אם ביןיהיה בוי עם אותם תוים עליהם בוי המדד הקיים ו אם ביןמדד רשמי שיבוא במקומו,

מדד הידוע במועד התשלום בפועל הום שבו שלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה אם בי .2.2ביום _____ אשר התפרסם ,") גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זוהמדד החדש(להלן: "

"), שלם לכם את המדד הבסיסיקודות (להלן: "___ ואשר עמד על , שת _____________ חודש סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

סכום הערבות בגובה סכום הקרן. ריישאהיה והמדד החדש יהיה מוך מהמדד הבסיסי,

ימים מקבלת )7שבעה ( או מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך .3

, וזאת מבלי שטיל עליכם למק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן דרישתכם הראשוה בכתב. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו המציעשהוא ומבלי שדרוש תחילה סילוק הסכום ה"ל מ

ו/או לממש בטחוות מציעו/או לפות בדרישה מוקדמת ל מציעחייבים לקוט בהליכים משפטיים גד ההתחייבותו זאת הה בגדר התחייבות לשיפוי קדם לתשלום סכום ערבות זו על ידיו.אחרים כתאי מו

.1967-, התשכ"זבחוק הערבותכמשמעותה אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך .4

ל ידו בגין ערבות זו, לא יעלו על סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו עלפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא סכום הערבות.

תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

לעיל. 3או שלם מעת לעת הסכומים הדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף לבטל הערבות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא היה רשאים להימע מתשלום על פי או לא היה רשאים .5

כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טעה לרבות כל ברירה על פי הדין.מציע המועקת ל

(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 2020 שת 01.09ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום . 6

DRAFT

55

יאוחר לא, לעיל המצוית כתובתו לפי בכתב ידו על להתקבל צריכה זה ערבות כתב פי על דרישה כל .7 .סיפו של קהל לקבלת הסגירה שעת ועד"ל ה מהתאריך

, פקסימיליה באמצעות לבק שתגיע דרישה פרושה אין, זו בערבות כאמור בכתב דרישה .8 .זו לערבות בהתאם כדרישה תיחשב לא כזו ודרישה, מברק או טלקס

ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה. .9

בכבוד רב,

DRAFT

56

הקיוםוסח ערבות 2-ג'ספח

אריך: ______________ת

______________בק _________________

לכבוד

")המזמיה(" חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ ,93רחוב ארלוזורוב

.62098תל אביב

ג..,א.

ערבות מס' ____________הדון:

כלפיכם לתשלום ") או ערבים בזה קבלןהעל פי בקשת ___________________________ (להלן: " .1") כשהוא סכום הקרן(להלן: "שקלים חדשים) _______________(₪ _______ כל סכום עד לסכום של

כלפיכם בקשר קבלןההבטחת התחייבויותיו של לשתדרשו ") סכום הערבותמדד (להלן: "העליית צמוד ליין בב חשמלעבודות לביצוע וחומרים וכן אביזרים לאספקת, _______________הסכם מיום עם

.432-437חלקות 6217וגוש 426חלקה 6213כגוש גם הידוע, אביב-תל, 93רח' ארלוזורוב הפועל ב-הוועד

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית הביה תשומותיהיה צמוד לעלית מדד הקרןסכום .2 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בתאי ההצמדה שלהלן:

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, תשומות הביה " משמעו: מדד מדד" . 2.1

וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר יהיה בוי עם אותם תוים עליהם בוי המדד הקיים ובין אם לאו.

מדד הידוע במועד התשלום בפועל האם ביום שבו שלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה 2.2

ואשר עמד , שת ______ ____חודש_ביום ___ אשר התפרסם ") גבוה מהמדדהמדד החדש(להלן: ""), שלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו המדד הבסיסיקודות (להלן: " ____על

עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

סכום הערבות בגובה סכום הקרן. ריישאהיה והמדד החדש יהיה מוך מהמדד הבסיסי, ימים מקבלת )7שבעה ( כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוךאו מתחייבים לשלם לכם .3

דרישתכם הראשוה בכתב, וזאת מבלי שטיל עליכם למק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן . כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו המציעשהוא ומבלי שדרוש תחילה סילוק הסכום ה"ל מ

ו/או לממש בטחוות מציעו/או לפות בדרישה מוקדמת ל מציעמשפטיים גד ה חייבים לקוט בהליכיםהתחייבותו זאת הה בגדר התחייבות לשיפוי אחרים כתאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו על ידיו.

.1967-, התשכ"זבחוק הערבותכמשמעותה כל סכום שיקבע על ידכם מתוך אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על .4

סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידו בגין ערבות זו, לא יעלו על לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא סכום הערבות.

תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

לעיל. 3עת לעת הסכומים הדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף או שלם מ או לא היה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא היה רשאים להימע מתשלום על פי .5

כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טעה לרבות כל ברירה .על פי הדיןמציע המועקת ל

תהיה זה תאריך ולאחר בלבד______ (כולל) שת_____ לחודש____ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות. 6 .ומבוטלת בטלה

DRAFT

57

יאוחר כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידו בכתב לפי כתובתו המצוית לעיל, לא . 7 מהתאריך ה"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סיפו.

או טלקס, פקסימיליה באמצעות לבק שתגיע דרישה פרושה אין, זו בערבות כאמור בכתב דרישה .7 .זו לערבות בהתאם כדרישה תיחשב לא כזו ודרישה, מברק


בכבוד רב,

DRAFT

58

טיבוסח ערבות 3-'גספח

אריך: ______________ת

בק _______________________________

לכבוד

")המזמיההשיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ ("חברת העובדים ,93רחוב ארלוזורוב

.62098תל אביב

ג..,א.

מס' ____________ערבות הדון:

או ערבים בזה כלפיכם ")הקבלןעל פי בקשת ___________________________ (להלן: " .1 (_______________________ ) ₪לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________

להבטחת , שתדרשו )סכום הערבות"(להלן: "") שהוא צמוד לעליית המדד הקרן סכום(להלן: "רח' ב הפועל-ביין הוועדב חשמלביצוע עבודות ל וחומרים וכן אביזרים לאספקת טיב עבודות, אשר בוצעו 432-437חלקות 6217וגוש 426חלקה 6213אביב, הידוע גם כגוש -תל, 93ארלוזורוב

.ע"י הקבלן בהתאם להסכם מיום _______

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה תשומות הביהיהיה צמוד לעלית מדד הקרןסכום .2

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בתאי ההצמדה שלהלן:

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תשומות הביה " משמעו: מדד מדד" . 2.1

ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בוי עם אותם תוים עליהם בוי המדד הקיים ובין אם

לאו.

מדד הידוע במועד האם ביום שבו שלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה 2.2, ___ חודש ____אשר התפרסם ביום ") גבוה מהמדד המדד החדשהתשלום בפועל (להלן: "

"), שלם לכם את סכום המדד הבסיסילהלן: "(קודות ____ואשר עמד על שת ________ הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

סכום הערבות בגובה סכום הקרן. ריישאהיה והמדד החדש יהיה מוך מהמדד הבסיסי,

ימים )7שבעה ( כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך או מתחייבים לשלם לכם .3מקבלת דרישתכם הראשוה בכתב, וזאת מבלי שטיל עליכם למק או לבסס את דרישתכם או

. כמו כן, מוסכם המציעלהוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שדרוש תחילה סילוק הסכום ה"ל מו/או לפות בדרישה מציעבזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לקוט בהליכים משפטיים גד ה

ו/או לממש בטחוות אחרים כתאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו על ידיו. מציעמוקדמת ל .1967-, התשכ"זבחוק הערבותהתחייבותו זאת הה בגדר התחייבות לשיפוי כמשמעותה

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם .4מים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידו בגין ערבות זו, מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכו

לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר לא יעלו על סכום הערבות. ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

לעיל. 3או שלם מעת לעת הסכומים הדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף

או לא היה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא היה רשאים להימע מתשלום .5על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טעה לרבות

על פי הדין.מציע כל ברירה המועקת ל

DRAFT

59

_____ (כולל) בלבד ולאחר תאריך ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש_____ שת_ .6 זה תהיה בטלה ומבוטלת.

דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידו בכתב לפי כתובתו המצוית לעיל, לא כל .7 .סיפו של קהל לקבלת הסגירה שעת ועד"ל ה מהתאריך יאוחר

באמצעות פקסימיליה, טלקסדרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע לבק .8 או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.


בכבוד רב,____________

DRAFT

60

טופס פרטי המציע -' 1ספח ד

דרש בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן, למלאהמציע

משלים.המציע רשאי לצרף כל חומר

פרטי המציע .1

שם

מס' עוסק מורשה

מעמד משפטי (צורת התאגדות):

פועל / ת משת:

כתובת משרדי הההלה:

דוא"ל:

טלפוים:

פקס:

להלן פירוט לקוחותיו הגדולים ביותר להם סיפקו/להם או מספקים בשתיים .2

האחרוות באופן סדיר

שם הלקוח:

שם האיש הקשר:

תפקידו:

טלפון:

תיאור השירות שיתן:

תקופת מתן השירות:

DRAFT

61

שם הלקוח:


תפקידו:

טלפון:



שם הלקוח:


תפקידו:

טלפון:



הו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל כוים.

: ________________________ חתימת המציע :____________________ חותמת

תאריך:

DRAFT

62

והצעת מחיר טופס הצעה - 2ספח ד'

המציע: שם

כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

______________, ת.ז. -____________, ת.ז. _______________ והח"מ, או

(להלן: ______________________ בשם ולחתום להתחייב הרשאים_______________

:כדלקמן בשמו של המציע ומתחייבים מצהירים") המציע"

מצהירים ומאשרים בזאת כי קיבלו לידיו עותקים קריאים של כל המסמכים או .1.1

אביזרים לאספקתהמפורטים ברשימת המסמכים שצורפה למסמכי ההזמה להציע הצעות

-, תל93המצוי ברחוב ארלוזורוב יין הוועד הפועלבב חשמללביצוע עבודות וחומרים וכן

, ובכללם וסח 432-437 חלקות 6217 וגוש 426 חלקה 6213הידועים כגוש מקרקעיןב אביב,

-" וההזמה": בהתאמה על כל ספחיו (להלן החשמל עבודות לביצוע ההתקשרותהסכם

").ההתקשרות הסכם"

מסכימים אוו ההתקשרות הסכם לרבות, ההזמה במסמכי האמור כלאת והביוו קראו .1.2

הזמהל הצעתו את מגישים או לכך ובהתאם ההתקשרות תאי ולכל בהם האמור לכל

.זו והתחייבות הצהרה כתב על וחותמים

"מ (להלן: בע"י בא הכללית השיתופית העובדים שלחברתמאשרים כי ידוע לו או .1.3

כמציע הזוכה, המזמיהשמורה הזכות להזמין את המציע שיקבע על ידי ")המזמיה"

בהסכם רלווטיים פרטים השלמת לצורך לרבות, ההתקשרותלחתימה על הסכם

ובין בוסח הכולל להזמה' ה ספחכ שצורף ההתקשרות, בין בוסח הסכם התקשרותה

הבלעדי. הדעת לשיקול בהתאם הכל, המזמיהשיויים כפי שיידרשו על ידי

ולא עה להזמת המזמיה לחתום על הסכם ותיבחר הצעתו כהצעה הזוכה, היה .1.4

המזמיה להתקשר תהא רשאית ,ההתקשרות כאמור, במועד אשר ייקבע על ידי המזמיה

במקרה והתקשרות עם כל צד ג' אחר, מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד לה כלפיהבהסכם

כאמור.

.בהזמהמצהירים כי או עומדים בכל תאי המפרט הדרשים או .1.5

עבודותה את לבצע התחייבותואת על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה חתימתו .1.6

ההתקשרות על ההסכם וכן לחתום, שבהצעתו בתאים המפורטים בכל תאי הבקשה

.המצורף כלשוו

איה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה המזמיהלו כי ידוע .1.7

שהיא.

את הציבור להציע הצעות ההזמי שהמזמיהאו מצהירים ומאשרים בזאת, כי ידוע לו עוד .1.8

להל מו"מ במקביל עם המציעים העשוי יאוה, התקשרותה בהסכם הלהתקשרות עמ

השוים, וכי לאור המורכבויות הובעות מכך, לרבות המורכבות הצפויה בהליך בחית

והשוואת ההצעות השוות, ההליך כאמור עשוי להימשך פרק זמן שלא יתן להעריכו בשלב

DRAFT

63

דרישה או/ו טעה כל על חוזר ובלתי מוחלט בוויתור מזמיהזה, ואו מוותרים בזאת כלפי ה

.לעיל האמור עם בקשר תביעהאו /ו

מתחייבים לשמירת סודיות התוים והמידע אליהם חשף באופן ישיר או עקיף במהלך או .1.9

.המזמיההכת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בייו לבין

2 ב ספח -התחייבות לשמירת סודיות אשר חתם על ידיו כתבלעיין זה יחולו הוראות

להזמה.

מתחייבים כי לא שה, מחק או וסיף באיזה אופן שהוא, בכתיבה , בהדפסה, מחיקה או .1.10

או כל דרך אחרת פרט כלשהו, לרבות מספר, ספרה, מילה, אות, הדגשה, פיסוק או כל

ובטופס, ההתקשרותובפרט בהסכם שיוי אחר, במסמכים שמסרו לו או בחלק מהם,

.הז הצעה

בשיוי או, בשלמות, מהם בחלק או במסמכים כלשהו שימוש ייעשה לא כי מתחייבים או .1.11

דהוא למאן בתמורה שלא או בתמורה, שהוא אופן באיזה יועברו לא ואלה, אחרת בדרך או

בכתב. המזמיה הסכמת מראש לקבל מבלי

מצהירים ומאשרים כי בדקו ו/או יתה לו האפשרות לבדוק, בין באופן אישי ובין על או .1.12

ידי מומחים ו/או אשי מקצוע מתאימים מטעמו, בכל הבדיקות המתאימות, את כל

הדרושים לו ,ולסביבותו העבודות לאתר לעבודותהפרטים, המידע, והתוים הרלווטיים

יתהאו /ו בדקו זאת ובכלל, באתר העבודותלצורך הגשת הצעתו לרבות באמצעות ביקור

), העבודות אתרהפיזי (לרבות מערכות ותשתיות המצויות ב ומצב את לבדוק האפשרות לו

ככל ,הקיימות בו לביצוע העבודות מגבלותהואפשרויות הההדסי, הרישוי והתכוי,

ורק אך מוגשת זו הצעתוו עבודותל בקשר רלווטי אחר מידע וכל ,כאמור ותמגבל שקיימות

או /ו טעה כל מטעמו מי ידי עלאו /ו ידיו על תעלה ולא, לעיל כאמור בדיקתו סמך על

, התוים דותוהעב עם בקשר, עקיף או ישיר, שהוא אופן ובאיזה שהוא וסוג מין מכל, דרישה

ההזמה על והמצגים שהוצגו ו/או עולים מהמסמכים שמסרו לו, ובכללם מסמכי

. ספחיהם לרבות הסכם ההתקשרות

חייבת על פי דין להליך של מכרז פומבי, או מכרז מסוג אחר ואין האי המזמיהלו כי ידוע .1.13

ולו על הצעה זו, או לראות בהצעה זו כהצעה במסגרת מכרז. דיי המכרזים לא חלים ולא יח

על הליך בחירת ההצעה הזוכה, ככל ותבחר כזו. והל הליך ההצעה, הליך יהול המו"מ,

, מזמיהלרבות הליך ההתמחרות (באם יתקיים), המלצה ודיון על ידי הגורם המוסמך ב

הבלעדי בלבד. הדעת שיקול"י עפו מזמיהה של הפימיים משיקוליה הים

עצמאי, ללא כל קשר, שיתוף או תיאום עם מציעים אחרים או חלק זו מוגשת באופן הצעה .1.14

מהם, ולא קשר קשר, עסקה, התחייבות או כל חיוב אחר, עם מציעים אחרים בקשר עם

והצעתו זו. העבודות

יאה אחרים או אחר הצעתוגם אם יקבע כי הזוכה ההצעה היה הצעתוויקבע כי היה .1.15

הזוכה, לא פעל באופן הוגד את הדין ו/או את תאי הצעה זו על מת להשפיע באיזה ההצעה

הצעהכ, זוכהה הצעהכ הקבע כאמור אחר מציע הצעתאופן שהוא על מציע אחר, בין אם

או כל קביעה אחרת. תחלופי זוכה

DRAFT

64

ר לא יאשר ולא יקבל את הצעתו מסיבה כלשהיא, או יאש במזמיהוהגורם המוסמך היה .1.16

בלתי חוזר על כל טעה, דרישה או פןאת הצעתו בתאים כאמור, אחו מוותרים באו

"מ, המו, הצעתו בעין בקשר עימו שהיו התפקידים בעלי כגדאו /והמזמיה תביעה כגד

או /ו הצעתו על בחתימתו יהיה ולא בהצעתו הקשור שהוא עין כל או ההתמחרות

, או ליצור המזמיה את לחייב כדי, המזמיה םמטע תפקידים בעלי מטעם כלשהיא באמירה

כדין על וסח הוחתימת מזמיהב המוסמך הגורם אישור ורק, המזמיה את מחייבההסכם

.בלבד והוא המחייב הוא, כדין ידיו על שחתם לאחרההתקשרות הסכם

, בכל היבט מזמיהה את מחייבת איה זו שהצעתו לו ידוע כי ומאשרים מצהירים או .1.17

בכך יהא לא, שיוגשומבין ההצעות ביותרהטובה ההצעה האת צעתוהשהוא, וכי אף אם

.שהיא אחרת הצעה כל או הצעתו את לקבל מזמיהה את לחייב כדי

את הזכות לקבל או לדחות כל השומרת לעצמ המזמיהאו מצהירים ומאשרים, כי עוד .1.18

הצעה, ו/או להחליט בדבר ביטול הליכי ההזמה להציע הצעות, להל מו"מ עם מציע אחד

או עם מספר מציעים ו/או אחרים ו/או לבקש הצעות וספות בכל שלב, בין לפי קיום הליך

התמחרות (ככל שיתקיים כזה) ובין לאחריו ו/או לקיים התמחרות (לרבות באמצעים

אלקטרויים) ו/או להזמין להתמחרות את כל המציעים או חלקם ו/או אחרים ו/או לקיים

התמחרות חוזרת, בין בהשתתפות כל המציעים או כל אחד מהם, לשות ו/או להחליף ו/או

בכל שלב ו/או לבקש ולקבל הבהרות וכן לדרוש ו/או לאפשר למציעים (או הלתקן את הצעת

ו/או לתקן ו/או להחליף ו/או להגיש את הצעותיהם, בכל שלב, מי מהם) לשפר ו/או לשות

בין לפי המועד האחרון להגשת ההצעות ובין לאחריו ו/או לבצע שיויים בוסח הסכם

, בכל שלב, בין כלפי כל המציעים ובין כלפי חלקם ובין כלפי המציע הזוכה ו/או ההתקשרות

ההזמה במסמכיל ידיו כאמור לדרוש את הארכת תוקף הערבות הבקאית שהופקדה ע

מכל, המזמיההבלעדי והמוחלט של ההכל בהתאם לשיקול דעת ,ו/או את הגדלת סכומה

בוויתור המזמיה, ואו מוותרים בזאת כלפי ההחלטת את למק צורך ומבלי שהיא סיבה

סופי ובלתי חוזר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל האמור לעיל.

, משפטי בייעוץ, במפגש קשור או כרוך שהדבר ככל ההוצאות בכל ישא שאו שריםמא או .1.19

, שהוא וסוג מין מכל הוצאה כל וכולל, ומטעמו עבורו אחר או שמאי, הדסי, אדריכלי

אחר דבר וכלמסמכי ההזמה ו/או העבודות את בדיקתו בגין ידיו על תוצא או שהוצאה

בהפקת הקשורותאו /ו הובעות העלויות לרבות, העבודות ביצועוב בהצעתו הכרוך

במסגרת הצעתו זו. מזמיהל למסור דרשים שאו הבקאית הערבות

זו היה במסגרת המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הצעתו .1.20

ההצעה וע"פ החלטת ההלת התאגיד כמפורט בפרטיכל המצ"ב. או מצהירים כי החותמים

בשם התאגיד, זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מיעה על פי כל דין או

זה רלווטי אם המציע היו תאגיד). הסכם, לחתימתו על הצעה זו. (* סעיף

זה והתחייבות ההצהרה בכתב התחייבויותיו ואת הצעתו את להשאיר מתחייבים או .1.21

מהמועד ימים 90 שיעברו לפי מהן בו לחזור ולא לתקן לא, לשותן לא, לבטלן לא, בתוקפן

לפי הכל – המזמיהאו בכל מועד אחר שיקבע על ידי ההצעות להגשת שקבע האחרון

DRAFT

65

סכםבמשך כל תקופת ההתקשרות לפי ה – הזוכה כהצעה הצעתו תיבחר, ואם המאוחר

.ההתקשרות והאחריות הקבועות בהסכם הבדק תקופות במשך לרבות, ההתקשרות

עמוד לא או, מהצעתו בו חזור, הצעתו בחירתאו /ו קבלת לאחר אם כי לו ידוע .1.22

הולבעלות הלחלט ליד ת המזמיהרשאיא תה, כלשהי מסיבה, בה הקבועות בהתחייבויותיו

יחד עם הגשת יתר מסמכי הלאלתר את הערבות הבקאית האוטוומית שמסרה ליד

ההצעה.

מזמיהה התקשרות, תתקבל והצעתו ככל כי, לו ידוע כי בזאת ומאשרים מצהירים או .1.23

.לעיל זה בספח מפורטים פרטיו אשר המציע עם ורק אך תיעשה, ההתקשרות בהסכם

ש"ח, לא כולל מע"מ. -בהצעה קובים ב המחירים .1.24

להלן הצעתו: .2

.Excelיועברו בפורמט אשרכמויות הכתבי למלא את המחירים ע"ג יש

להדפיס, לחתום בתחתית כל עמוד ולצרף למעטפת , ללא יוצא מן הכלל כל הפריטיםיש לתמחר את

. בשי עותקיםההצעה

בוסף, יש לצרף למעטפת ההצעה גם את הקובץ המלא ע"ג מדיה מגטית כלשהי (דיסק / דיסק און

. אין להעביר את הקובץ המלא בדוא"ל ואין להעביר הצעה ללא דף מודפס וחתום -קי וכדומה)

ן המחירים שבקובץ הדיגיטאלי לבין המחירים בדף המודפס יובהר כי בכל מקרה של סתירה בי

יגבר האמור בדף החתום. -והחתום

המזמיה תהיה רשאית לפסול הצעה אשר תוגש באופן שוה מהמפורט לעיל.

DRAFT

66

הסכם ההתקשרות -ה ספח

הסכם התקשרות

_____אביב ביום __________ לחודש ____ בשת -שכרת בתל

,חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ בין:

אביב-, תל93מרח' ארלוזורוב

צד אחדמ )"חברת העובדים"/"המזמין(להלן: "

_________________________ לבין:

ח.פ./ע.מ ____________________

_________________________ רח'מ

מצד שי ")קבלןה(להלן: "

אביזרים תספקאל") ההזמההזמה להציע הצעות (להלן: " פרסםוהמזמין הואיל:, 93ארלוזורוב ברח' המצוי יין הוועד הפועלבב חשמלעבודות ביצועוחומרים וכן ל

-432חלקות 6217וגוש 426חלקה 6213המקרקעין הידועים כגוש על גבי אביב-תל ;)"המקרקעין" או "האתר" -" והפרויקטאו " "העבודות: "בהתאמה (להלן 437

פרויקטבמסגרת פרויקט לשיפוץ ושימור המבים המצויים במקרקעין (להלן: " ;)."א ספחכ זה להסכם מצורף ההזמה עותק ;")השימור

") אשר העתק ממה מצורף ההצעה(להלן: " הגיש הצעהו להזמהעה קבלןהו והואיל: ; כספח א'להסכם זה

בהסתמך על כוות כהצעה הזוכה בהזמה, קבלןוהמזמין בחר בהצעת ה והואיל:ועל בסיס מו"מ שערך עימו, העל התוים כפי שפורטו בהצע, קבלןההצהרותיו של

כבעל היכולת וההתאמה הטובה ביותר לביצוע הפרויקט או חלקו;

מומחים ידי על ובין אישי באופן בין מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק קבלןוה והואיל: את האתר כאמור המתאימות הבדיקות בכל, מטעמו מתאימים מקצוע אשיאו /ו

הרלווטיים והתוים, המידע, הפרטים כל את, בהזמה וע"פ המפורט בהסכם זהו/או לצורך ביצוע הצעתו הגשת לצורך לו הדרושים ,ולסביבתם למקרקעיןיתה בידו הזדמות או /ו עצמםמקרקעין לרבות באמצעות ביקור ב העבודות,

וכן כי בידיו כל התוים העובדתיים כאמור לערוך את הבדיקותאותה והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגון גד תביעה בטעה כי כל אחד מהתוים העובדתיים או המשפטיים

הסכם זה; מועים ממו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי

אביזרים וחומרים ספקי יבצע את העבודות ובכלל זה מצהיר בזאת כי הוא קבלןהו והואיל:ם כשהים, י, באיכות ובטיב מצויכמפורט במפרט ו/או על פי דרישת המזמין

וכן כי ,על כלל דרישות המזמין יםועו תו תקן יבעלללא פגם או שבר, מושלמיםציוד מתאים ואמצעים כ"א מיומן, בעל מקצוע מיומן ומוסה, בעל יכולת, ידע, הוא

לעמוד בכל תאי לבצע את העבודות הדרשות ו כספיים, המתאימים מכל הבחיותהסכם זה, תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת המועדים הקובים בהסכם זה

ושמירה על רמת ביצוע אותה כמפורט בהסכם;

י חוק עסקאות גופים ציבוריים מצהיר כי בידיו האישורים הדרשים עפ" קבלןהו והואיל:, שכר מיימום והעסקת עובדים זרים תשלום חובות מס, (אכיפת יהול חשבוות

DRAFT

67

רשאי להפיק ,וכן כי הוא עוסק מורשה ע"פ חוק מע"מ 1976 –, תשל"ו )כדין ;חשבוית מס כדין ומדווח על כך על פי חוק

רשם כל האישורים וההסמכות הדרשות (לרבות ממצהיר כי בידיו קבלן הו והואיל התקן ומתחייב להמציא את כל האישורים הדרשים על פי מצהיר והוא ),הקבלים

שקבע להזמה זו מאותם גורמים מוסמכים.

לפיכך הוצהר הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:

כללי .1

פרד ממו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי .1.1

כותרות סעיפי ההסכם הן לשם הוחות בלבד והן לא תשמשה לצרכי פרשותו. .1.2

הספחים המצורפים להסכם זה וספחי המשה להם, מהווים חלק בלתי פרד מהסכם .1.3 :זה

ספחים הצעהמסמכי ה :א'ספחה על שאלות הבהרה, לרבות הספח סיכום מעו מפגש מציעים.

.המחיר הצעת :1א ספח

., כתבי כמויות ותכיותולוחות זמים פרטמ ספח ב' :

והתחייבות חברת הביטוח קבלןאישור על עריכת ביטוחי ה תאי הביטוח, ': גספח מטעמו.

.ספח בטיחות ספח ד':

פרשות .2

יגברו -שאיה יתת לישוב ו/או לגישור -ספחיובכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין .2.1 הוראות הסכם זה.

לא יהיה תוקף לכל מצג ו/או מסמך ו/או הצעה בין -על ספחיו עם חתימת הסכם זה .2.2, למעט ההזמה ביחס לעסקה -שהועברו ו/או הוחלפו בין הצדדים -בע"פ ובין בכתב

ולא יהיה כל שיוי בהוראות , ייןעל ספחיה אשר תמשיך לחייב את הצדדים לכל דבר וע הסכם זה אלא אם הוא עשה בכתב וחתם על ידי הצדדים לאחר שהצדדים חתמו עליו.

ולוחות זמים העסקה .3

מקבל בזה על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם קבלןוה קבלןהמזמין מזמין מאת ה 3.1 .להסכם זה 'בספח ולוחות זמים בהתאם למפרטולהגדרתו

מסכים לכך. קבלןוה קבלןה על תהיהבאתר המדידותלבצע את האחריות 3.2

על פי שיקול חברת העובדים,מובהר כי ,יתו מספר אופציות לביצוע העבודותככל ש 3.3 תורה באיזה מהאופציות על הקבלן לעבוד. ,דעתה הבלעדי

ולבצען מדי ,להתחיל בביצוע העבודות,והחומרים אביזריםלספק את המתחייב קבלןה 3.4 המזמין ציגהתחלת עבודה שיוציא בהתאם לצו במועדים שיקבעו יום ברציפות

המלא ומושלם, לאחר ביצוע תיקוים כדרש על פי סעיף עד לסיומן להלן, כהגדרתו .למועד סיום העבודות כהגדרתו להלן , שיהיה עדלהלן 10.3.11

, וביצוע כל בדיקה באופן מלא ומושלם העבודותגמר ביצוע םסיום העבודה יהיה ע 3.5בכתב על אישורקבלת ולאחר, וושיקול דעת ןחיצוית וספת, בהתאם לדרישות המזמי

מהדס (להלן: " מטעמו החשמל מהדסולהלן כהגדרתוכך על ידי ציג המזמין ולא יאוחר מחודש חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודות 24 בתוך והכל") החשמל

.)"העבודות סיום מועד" -ו "ותסיום העבוד" :בהתאמה (להלן 07/2022

אם למעט שהיא סיבה מכל לא יסיים את הפרויקט במועד הקוב לעיל, קבלןשה ככל 3.6 1,000 לשלם סך של קבלן, מתחייב הבלבד ובאופן ישיר המזמין באשמת גרם העיכוב

איחור בגין הפיצוי(להלן: " לכל יום של איחור בתור דמי זק מוסכמים מראש ש"ח. זה על פי הסכם קבלןרשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע ל יהא ןהמזמי. ")במסירה

ו/או טעה ו/או דרישה כדי לגרוע מכל זכות במסירה איחור בגין הפיצויאין בגביית . חלקה או כולה הערבות חילוט זה בכללועל פי כל דין ו זה על פי הסכם ןת למזמיוהקיימ

רט להלן.לאחר מועד סיום העבודה תחול תקופת האחריות כמפו 3.7

DRAFT

68

קבלןוהתחייבויות הצהרות ה .4

כדלקמן:מצהיר ומתחייב בזאת קבלןה

פריוסכי היו חברה בע"מ המאוגדת ורשומה כדין בישראל, וכי הוא מהל חשבוות .4.1 בוות בצורה מסודרת וכדרש על פי כל דין.חש

כי אין לו כל מיעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת מלהתקשר בהסכם זה ולבצע .4.2 למסמכי בהתאם כיאת הפרויקט על פי הסכם זה לרבות ספחיו, במלואם ובמועדם,

זה על ספחיו ולבצע בהסכםהסמכות להתקשר וכפי שהם כיום, יש ל שלו ההתאגדותוכי התקבלו כדין במוסדותיו כל ההחלטות הדרשות לצורך התקשרותו את חיוביו לפיו

וכן כי התקשרותו בהסכם זה איה מהווה הפרה כלשהי של התחייבות שלו בהסכם זה כלפי צדדים שלישיים.

תאם ובה כי יבצע את הפרויקט בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, על ספחיו השוים .4.3מצהיר ומתחייב כי ביצוע הפרויקט יהיה ברמה גבוהה ביותר, קבלן; הלהחיות המזמין

המלא של המזמין. ורצובהתאם למפרט המופיע בהצעה ולשביעות

תוך שמירה על לוחות הזמים שיקבעו ע"י המזמין העבודותלבצע את מתחייב קבלןה .4.4, כאמור בספח ב' להסכם זה או כפי שישוו על ידי המזמין מפעם לפעם לפי שיקול דעתו

ו/או פרויקט השימור או כל חלק ממו העבודותים בהשלמת בוכיעיגרום לבאופן שלא פרויקט בביצועשיפעלו האחריםו/או הקבלים השירותים ותיעבודותיהם של ו/או ב

אמור לעיל, הקבלן מתחייב להישמע להוראות הקבלן מבלי לגרוע מכלליות ה .השימורהראשי, כהגדרתו להלן, בכל הוגע לשלבי העבודות ולתיאום בין הקבלים השוים

העובדים בפרויקט השימור.

מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי הוא מצהיר ומאשר כי קבלןה .4.5מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את ידעההזמה ובהסכם זה וכי הוא בעל יסיון ו

ברמה מקצועית, באיכות ובמיומות גבוהה ביותר זה בהסכםהשירותים כמפורט לשביעות רצוו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

מצהיר כי הוא עומד בכל התאים והדרישות כמפורט במסמכי ההזמה וכי כל קבלןה .4.6כי הוא ושא באחריות המלאה והבלעדית ו מיתיאשר מסר בהצעתו הוא כון וא המידע

. והסכם זה כלפי המזמין בכל הוגע לביצוע התחייבויותיו על פי ההזמה

מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי ההזמה ובהסכם זה באופן, קבלןה .4.7על מת לבצע את הפרוייקט באופן מלא ומושלם, אף בצורה, באיכות ובמועד הדרשים

וכן למלא אחר כל ההחיות שייתו על פרט, לא צוייה דרישה כלשהי במפורש במ אם מזמין ו/או מי מטעמו. הידי

י ברשותו כל הכישורים, היכולת, הידע, המיומות, האמצעים הטכיים והפיסיים, כ .4.8האדם הדרושים, באיכות ובכמות הדרשים על מת לבצע את וכוחהציוד, החומרים

כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על ספחיו ועל פי כל דין, ביעילות, הפרויקט ואתשל המזמין. ההמלא ובמקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצו

והסכם זה, לרבות התאים וההתחייבויות הובעות ההזמהכי ימלא אחר כל תאי .4.9לרבות, ומבלי מספחיו וכן כי ימלא אחר הוראות המזמין, כפי שימסרו לו מעת לעת,

לגרוע, בקשר עם אופן ביצוע הפרויקט, קיום כל הבדיקות והביקורות הדרשות, קיום קשר מתמיד עם המזמין וכו'.

לרבות כי בידו כל האישורים, ההיתרים והרישיוות הדרושים על פי כל דין או והג .4.10סכם זה , לביצוע הפרויקט ומילוי התחייבויותיו על פי הדרישות בוגע לרשיון עסק

וההצעה, וכי כל האישורים, ההיתרים והרישיוות כאמור יהיו בתוקף למשך כל תקופת את הרישיוות וההיתרים חשבוו על לעת מתחייב להשיג ולחדש מעת קבלןההסכם. ה

כל דין, לביצוע התחייבויותיו על פי ההזמה. הוראת פי הדרושים, על

ל התיאומים הדרשים, על חשבוו, מול כל הגורמים מתחייב לבצע את כ קבלןה הדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות, רשויות מקומיות, מכון התקים וכל גורם

רלבטי אחר.

כי הוא והעובדים מטעמו יקיימו במשך כל תקופת ההסכם אחר הוראות כל דין, והג או .4.11עות לביצוע הפרויקט ומילוי החיות של כל משרד ממשלתי או רשות מוסמכת אחרת הוג

כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

DRAFT

69

הים ויהיו במשך כל תקופת ההסכם קבלןו/או קבלי משה של ה קבלןכי עובדי ה .4.12אשים מוכשרים לתפקידם, מאומים כראוי, בעלי הידע, היסיון והמיומות הדרושים

ותאי הסכם זה (על אשר צורף כספח א' להזמהלביצוע הפרויקט בהתאם למפרט קבלןיעמדו בכל דרישות הדין לגבי עובדים בתחום זה. ה וספחיו), וכן כי ידאג שעובדי

יהיו בהתאם להוראות חוקי העבודה לרבות שכר צהיר כי תאי השכר של עובדיומיכללו, בין היתר, תאים סוציאליים, כפי שיפורט בהמשך וכי בכל מקרה לא מיימום ו

קבלי משה קטיים ו/או עובדים שאין להם היתר לעבוד בישראל במתן כיעסיק שירותים אלה.

באופן מלא את הציוד, החומרים והעובדים וכל הדרוש לשם ביצוע הפרויקט ספק כי י .4.13את ההשגחה על קבלןה ספקי כן. , גם אם לא רשם במפורש, על חשבוו הואומושלם

ימה מהל עבודה מוסמך מטעמו ככל קבלןכוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך. ה שידרש.

קבלןון או היתר לפי כל דין, על הבעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישי .4.14 אשר רשמו במרשם המתהל על פי דין, או עובדים ו/או קבלי משה להעסיק עובדים

בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העיין. ו/או קבלי משה

או פיצויים ו/ , ישיר או עקיףזק כל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין קבלןה .4.15או כל תשלום אחר המגיע ממו על פי כל דין לאשים המועסקים על ידו, או לכל אדם ו/

הקבלן אגב ביצוע העבודות ו/או כתוצאה שביצעמעשה ו/או מחדל ו/או פעולה אחר, בשל . חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהן

קבלןמשה, ישפה ה קבלןאו קבלןהסכם זה, לרבות בביצוע קבלןמהמועסקים על ידי הוהכל מבלי לגרוע את המזמין עם דרישתו הראשוה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור

. למזמין ע"פ הסכם זה על ספחיו ו/או כל דין יםהעומד סעדמכל טעה ו/או זכות ו/או מוותר על כל טעה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בוגע לסכומים כאמור לעיל. קבלןה

י הוא מכיר ומודע לסידורי האבטחה באתר המזמין והם עוים לצרכיו, וכי ידוע לו כי כ .4.16או לרכושו, קבלןהמזמין לא יהיה אחראי לכל זק, אובדן או הפסד שייגרמו לציוד ה

גיבה ו/או מכל סיבה אחרת. מכל גורם שהוא, לרבות פריצה ו/או

י קיבל מהמזמין את כל המידע והתוים שהיו דרשים לו לגבי ביצוע הפרויקט על פי כ .4.17הסכם זה וספחיו וכל הקשור והובע מהם או ביצועם או לגבי כל גורם העשוי להשפיע על מתן השירותים או ביצועם ועל סמך כל זאת הוא מצהיר ומאשר כי ביכולתו לבצע

הפרויקט על כל ההתחייבויות הקשורות בשירותים אלו, הובעות מהסכם זה , על את ספחיו.

יידרש לעבוד בזמים לא שגרתיים כגון שעות אחר קבלןמובהר בזאת כי ייתכן וה .4.18ואילך) ו/או הערב, ובימי שישי, או בכל זמן אחר ע"מ ששגרת 16:00הצהריים (משעה

.העבודה של עובדי המזמין תופרע בצורה מיימאלית

") ו/או כל ציג חלופי אשר ציג המזמיןלהלן: "לעיל וכי מר מיקי גרמן ( לקבלןידוע .4.19ידי המזמין, ישמש כציג המזמין לצרכי הסכם זה ובכלל -על קבלןפרטיו ימסרו בכתב לביצוע , מעת לעת ולפי שיקול דעתו כל הוראה ו/או דרישה לשם קבלןזה יהא רשאי ליתן ל

לגרוע מכלליות האמור לעיל ידוע לו כי ______________________ מבלי. העבודותבפרויקט בין הקבלים השוים איטגרטור כוכקבלן ראשי בחר על ידי המזמין לשמש

"), והקבלן מתחייב לפעול למול הקבלן הראשי בתיאום הראשי הקבלן(להלן: " מורהשיכל הוגע ושיתוף פעולה מלאים ובכלל זה להישמע להחיותיו של הקבלן הראשי ב

לתיאום שלבי העבודות של הקבלן ושל יתר הקבלים השוים בפרויקט השימור וכן בכל שי ו/או מי הוגע לשימוש בפיגומים ו/או במכולות אשר יוחו באתר ע"י הקבלן הרא

. מטעמו, ואשר ישמשו את הקבלן גם כן

הקבלן אין בהפעלת סמכויות ציג המזמין על פי הסכם זה כדי לגרוע מאחריות מובהר כי .4.20 או לשחררו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

לצורך קבלת הוראות ציג המזמין, עם כי יעמוד בקשר סדיר ומתמיד בהקבלן מתחיי .4.21לביצוע הפרויקט ולשם דווח שוטף על אופן הביצוע, מהלכו, תקלות שאירעו וכן בוגע

כל עיין שיש לתאמו ו/או להסדירו מעת לעת.

ו/או לגוףכי הוא בלבד יהא אחראי לכל אבדן, זק או קלקול שיגרמו לרכוש ו/או לציוד .4.22שהזק או במהלך ביצוע הפרויקט, בין סמוכים, ו/או למקרקעין לרבות מקרקעין

הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודות, ההקלקול גרמו באקראי ובין שהיה מעש

DRAFT

70

, מכל ו/או מי מטעמם והוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם המצא בשרותם אחריות לכל אבדן ו/או זק כאמור.

קים על ידו כי הוא בלבד יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין ו/או כלפי העובדים המועס .4.23ו/או או חלק מהן ו/או כלפי קבלים, קבלי משה ועובדיהם המבצעים את העבודות

, ישיר או עקיף,כל סוג שהואמכלפי צד ג' כלשהו, לכל זק לגוף או לרכוש או זק אחר שיגרם להם כתוצאה מביצוע הפרויקט והוא מתחייב לפצותם בגין כל זק כאמור לעיל

רישתם הראשוה. שיגרם להם, מיד עם ד

בגין כל אחריות מטעמו כי הוא מתחייב לפצות את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל הפועל .4.24שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על

, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת ולהלן בהסכם זה מכח האמור לעיל קבלןהה בכתב.על פי דרישתם הראשו

כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי בכל מקרה כאמור בסעיף זה יהיה המזמין זכאי לכות .4.25ולקזז מכל סכום שיגיע לו ו/או מכל סכום שיהיה עשוי להגיע לו מכל מקור שהוא, כל

תשלום ו/או זק כ"ל.

כי הו אחראי לבצע את הפרויקט על פי דרישות המזמין ולסיימן בזמן האמור בהסכם .4.26מוע מלטעון לעיכובים הובעים מהפרעות שייגרמו לו ע"י הקבלן יהא בכל מקרה וזה

כאמור ים אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהםבעיכוצד שלישי באתר ה"ל, למעט .להלן 7.3בסעיף

, מטעם המזמין על פי הוראות המפקחלרבות וכי יפעל על פי החיות המזמין או מי מטעמ .4.27 .להלן 10.3.2בסעיף כהגדרתו

בתדריך בטיחותי לקבלן על קיטת תחילת ביצוע העבודה מותית מובהר בזאת כי .4.28במהלך העבודות, ועל הקבלן לשתף פעולה, ולהוג בהתאם אמצעי בטיחות ייעודיים

למחויב.

קבלןצוות העבודה של ה .5

צוות העבודה של הקבלן, בין אם יהיו עובדיו או קבלי משה מטעמו יכלול בכל עת .5.1ומיומים בהרכב ובמספר כדרש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם אשים מקצועיים,

זה במלואן ובמועדן.

הקבלן יהיה אחראי על צוות העבודה מטעמו והוא מתחייב להשגיח עליהם וכן למות .5.2 .מהל עבודה מוסמך מטעמו, ככל שדרש על פי כל דין לשם ביצוע העבודות

אחד מאשי צוות עבודתו על פי שיקול המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להחליף כל .5.3שא בכל אחריות כלפי הקבלן או כלפי אשי ידעתו הבלעדי ובכל עת, מבלי שהמזמין י

הצוות בגין זאת. כמו כן יהא המזמין רשאי להורות לקבלן להגדיל לאלתר את צוות העבודה, אם ייווכח כי הקבלן איו צפוי לעמוד בלוחות הזמים להם התחייב.

יהא רשאי להעסיק בביצוע העבודות עובדים זרים ו/או עובדים תושבי הרשות הקבלן .5.4 .בעלי היתרי עבודה בתוקף ובלבד שכל ה"ל יהיו הפלשתיית

מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן מתחייב לקיים את הוראות חוקי העבודה לרבות הוראות .5.5לא כדין והבטחת וחוק עובדים זרים (איסור העסקה ש 1987-חוק שכר מיימום, תשמ"ז

כמעביד של עובדים, , ולשלם לעובדיו את כל המגיע להם 1991-תאים הוגים), תש"אוכן לבצע תשלומי מס הכסה, דמי ביטוח לאומי, לרבות שכר עבודה, תאים סוציאליים,

.תשלומים לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר

יבוצעו על ידי הקבלן כקבלן עצמאי, מוסכם ומודגש בזה, כי העבודות על פי הסכם זה .5.6וכי לא יחולו בין המזמין לבין הקבלן או מי מבין עובדיו או המועסקים מטעמו, יחסי

שא בכל התחייבות ו/או חובה כלפי עובדיו ו/או בגין יעובד ומעביד. הקבלן לבדו יפים או לרשויות ולגו העסקתם, על פי כל דין ו/או הסכם. כל התשלומים לעובדי הקבלן

, לרבות שכר עבודה, מס הכסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או השוים בגין עובדי הקבלןהיטל ו/או מלווה ו/או תשלום סוציאלי ו/או יכוי אחר, וכן כל יתר ההוצאות והסיכוים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על ידי עובדיו, יחולו על

וישולמו על ידו, והמזמין לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן.הקבלן

הסר ספק מובהר בזה, כי בין המזמין לבין הקבלן לא יתקיימו יחסי שליחות, וכי למען .5.7לקבלן לא תהא סמכות לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים בכל התחייבות שהיא

ו/או ליתן כל הצהרה ו/או מצג בשמו.

DRAFT

71

י פורום מוסמך, כי תקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין מי היה וייקבע על יד .5.8מבין עובדי הקבלן או המועסקים מטעמו או תקיימו יחסי שליחות בין המזמין לבין הקבלן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין בגין כל זק ו/או הפסד ו/או הוצאה

אשר ייגרמו לו כתוצאה מכך.

יכולת, ,יסיון ,בלי משה, באחריותו לוודא כי הם בעלי כישוריםככל שהקבלן יעסיק ק .5.9, מומחיות ובעלי כל ההיתרים, רישיוות הדרשים על פי כל דין לבצע את עבודתם

. ההתקשרות של הקבלן עם קבלי המשה תהיה על אחריותו של ביטוחים כדרש וכיו"באו אחריות של המזמין. הקבלן הם בלבד, באופן שלא תיצור כל חבות יהקבלן ותחול בי

שא בכל התחייבות ו/או חובה כלפי קבלי המשה על פי כל דין ו/או ההסכם ילבדו יים ישביה וכן המיסים וכל יתר ההוצאות והסיכוי המשהם. כל התשלומים עבור קבל

והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על ידי קבלי המשה, על הקבלן וישולמו על ידו, והמזמין לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן.יחולו

על ידי קבלן המשה הסכם זהקיום התאים הקבועים באת אחריות הקבלן לוודאב .5.10העסקת עובדים לרבות עמידה בחוקי העבודה, העסקת עובדים מקצועיים לרבות בדבר

וכיו"ב העסקת עובדים זרים בעלי היתרים מתאימים בלבד שיון ככל שדרש, יובעלי רימציא הקבלן לציג כתאי להתקשרות של הקבלן עם קבלן המשהאצל הקבלן המשה.

זה ביחס לעובדיו. ים את תאיכי קבלן המשה מקי כי בדק ומצא אישור בכתב המזמין

ו/או כל כלפי המזמין מובהר בזאת במפורש כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא ומושלם .5.11על העבודות שיבצע קבלן המשה, והוא ישפה את המזמין מי מטעמו ו/או כל צד ג' אחר,

בגין כל זק או אובדן שיגרם עקב העבודות שמבוצעות על ידי קבלן המשה.

הפרויקטביצוע .6

או כאלו שהוצגו להסכם זה 'ב ספח, למפרטיסופקו יהיו אך ורק בהתאם שאביזרים ה .6.1 קבלןבכל מקרה ה .בכתבו מראש בפי המזמין בהליך ההזמה, ואושרו על ידי המזמין

יתו יוהוראות המזמין כפי ש הוראות המפרט ,הוראות התקן יפעל על פימתחייב כי להציג תו תקן חילופי שיאושר על קבלןתו תקן ישראלי מתחייב ה. לא קיים מעת לעת

.מראש ובכתב ידי ציג המזמין

משום כאמור םאו מי מטעמו/או ציג המזמין ו/או כל מקרה, אין באישור המזמין ב .6.2 ו/או לאביזרים שיותקו שחרור הקבלן מאחריותו, והוא יהיה האחראי הבלעדי לעבודות

. םולטיב

יומן (להלן: " יהל יומן עבודה שיהיה פתוח לעיוו של המזמין או מי מטעמו קבלןה .6.3באתר, מספר קבלןידי ה-. ביומן העבודה תפורטה העבודות שבוצעו על")העבודה

בביצוע הפרויקט, וכן כל עיכוב או פרט מהותי אחר קבלןהעובדים שעסקו מטעם ה, לרבות הערות העבודה יומןהשירות. הרשום ב הקשור בביצוע הפרויקט ו/או מתן

אחרת קבלןיודיע ל , לא יחייב את המזמין, אלא אם המזמיןקבלןוהסתייגויות של ה בכתב.

ביצוע הפרויקט, הוראות לפירוט והסדרת ביצוע במהלך קבלןציג המזמין ימציא ל .6.4עילה לשיוי קבלן. מסירת הוראות כאמור לא תקה לקבלןואלו תחייבה את ה הפרויקט

וכן לא תגרע מאחריותו המוחלטת של הקבלן לטיב התמורה הכוללתלוח הזמים ו/או ו/או המקרקעין ץהעבודות ו/או אופן ביצוען ו/או לכל זק אשר ייגרם לכל אדם ו/או חפ

.לרבות מקרקעין סמוכים בגין ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוען

6.5. חיות שיקבעו הקבלן יבצע את העבודות על בסיס הים, קווי היסוד, התקציב וההתוע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השוים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב להוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב

מהמזמין.

ך קיום קשר מתמיד הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותו .6.6השימור, וכן כל יתר עם המתכים, עם הקבלים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו בפרויקט

ו/או שפעולתם הגורמים (לרבות רשויות וגופים אחרים) הקשורים בפרויקט השימור, ככל שיידרש לקידום, תכון ובצוע ו/או פרויקט השימור דרשת בקשר עם הפרויקט

, הכול כפי שיקבע הםוכל העבודות המתבצעות בקשר אלי קט השימורו/או פרוי פרויקטה ע"י המזמין בעת בצוע העבודות.

ואת חוק מצהיר ומתחייב כי הוא יודע ומכיר היטב את דיי הבטיחות בעבודה, קבלןה .6.7כי הוא והפועלים מטעמו יפעלו בהתאם לדיים אלו, וכי יעשה ארגון הפקוח על העבודה

מתחייב להתקין קבלןה כדי לשמור על הבטיחות באתר ביצוע הפרויקט.את כל הדרש

DRAFT

72

, מבלי לגרוע קבלןכן מתחייב ה .כל דיןעל חשבוו כל אמצעי בטחון כמתחייב על פי מאחריותו לפי כל דין ו/או הסכם, להודיע למזמין מיד על כל מפגע בטיחותי שיתגלה

בעת ביצוע העבודות.

זק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי ו/או אחר ,מטרדיהיה אחראי לבדו לכל קבלןה .6.8יתקן כל זק כאמור על חשבוו באופן מיידי ולשביעות קבלןכלשהו לרבות תשתיות. ה

ישלם , אשר קבלןהעל חשבוו של מין זרצון המזמין. ככל שלא יעשה כן, יעשה זאת המשיבוצע ע"י המזמין מהתמורה , לרבות בדרך של קיזוז את כל ההוצאות הכרוכות בכך

.הכוללת

מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או זק ו/או חסרון כיס קבלןה .6.9בשל כל תביעה ו/או דרישה שתוגש גד המזמין ו/או מי מטעמו עקב שייגרם למזמין

עבירה ו/או סטייה מדיי הבטיחות בעבודה כאמור.

קבלןועבודות אלו יצרו פסולת אזי מתחייב ה קבלןדי הי-בכל מקרה בו יבוצעו עבודות על .6.10, על חשבוו ואחריותו, לאתר פסולת מורשה, כל פסולת שתיווצר עקב מדי יום לפות

ביצוע העבודות.

מתחייב למלא אחר כל ההוראות והדיים הקשורים לאיכות הסביבה והוא קבלןה .6.11לפגוע בהוראות דיים אלו. מתחייב שלא לבצע כל פעולה ו/או מחדל אשר יש בהם כדי

מתחייב להישמע לכל הוראות ודרישות המזמין בכל ושא ו/או עיין הקשורים קבלןה לאיכות הסביבה.

מצהיר ומתחייב כי יעמוד בדרישות כל דין ויקיים הוראות כל רשות מוסמכת קבלןה .6.12היתרים בביצוע הפרויקט, ובכלל זה ישיג, על חשבוו ואחריותו, את כל האישורים וה

ככל שאלה יידרשו, ולהיותו מבצע הפרויקט וישלם את כל ביצוע העבודותהדרושים ל המסים, האגרות וההיטלים הכרוכים בכך.

לא יהיה רשאי להתקין כל שילוט שהוא באתר ו/או בסביבתו, למעט סימוים קבלןה .6.13 ין. המתחייבים על פי דין, ו/או במידה וקיבל על כך אישור בכתב מאת ציג המזמ

לא יהיה רשאי לפרסם את דבר ביצוע הפרויקט ו/או את תכולת הפרויקט ו/או קבלןה .6.14כל פרסום אחר בעיין ביצוע הפרויקט, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מידי המזמין, הן לעצם הפרסום והן לתוכן ווסח הפרסום. למזמין יתת בזה זכות וטו מוחלטת

סח הפרסום.שאיה יתת לערעור על עצם הפרסום, תוכן וו

, החומרים והציוד מבצעי הפרויקטיהיה אחראי, על חשבוו, לשיוע האשים קבלןה .6.15איו רשאי להוציא חומרים או ציוד קבלן. ההאתרהדרושים לביצוע הפרויקט עד למקום

אתר, ללא אישור המזמין מראש ובכתב.המשהובאו על ידו ו/או מי מטעמו

ועל כן הכסת החומרים , מות אחסון אצל המזמיןהקבלן מאשר כי ידוע לו כי אין מקו .6.16כלשהם באתר ם והציוד תעשה לשיעורין. הקבלן מתחייב שלא להציב ציוד ו/או חומרי

לו ציג המזמין. בכל מקרה הכסת והוצאת חומרי ו/או ציוד האלא במקומות עליהם יוראל שטח האתר תיעשה לאחר תיאום מראש עם ציג המזמין ובהתאם להחיותיו, לרבות

בוגע למועדים ולשעות בהם הדבר יבוצע והאופן בו יבוצע.

זמים:לוח .7

כל המתכים באופן רציף ומקצועי תוך תיאום עם עבודות המתחייב לבצע את הקבלן .7.1 יהאעבודות ההמבטיח כי בצוע באופן לרבות הקבלן הראשי השימור והיועצים בפרויקט

של פרויקט המפורטים בספח ב' להסכם זה וללוחות הזמים בהתאם ללוחות הזמיםלוחות הזמים אשר קבעו בהסכמים אשר ייחתמו מול יועצים ו/או לרבות ,השימור

.הקבלן, ככל שהדבר מצוי בשליטת ורהשימ קבלים אחרים בפרויקט

בארכה בלוח זמים אלא הקבלןדרישות המזמין לביצוע שיויים בעבודות לא יזכו את .7.2 על ידי המזמין. ובכתבאם יתן לכך אישור מראש

לא הייתה קבלןלבמידה ויחולו עיכובים בלוחות הזמים עקב סיבות שלמזמין ו/או .7.3 ככזהיוכר םשירותיהעיכוב בבצוע שליטה עליהם, יקבע לוח זמים מתוקן בין הצדדים.

עליו רק בהתמלא כל התאים המצטברים הבאים: שליטהקבלן לא הייתה ל אשר

") שלא הייתה אירוע דוחה" -חדיו הוא ובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן י .7.3.1 .לצפותולא יכול היה ושהקבלןשליטה עליו לקבלן

DRAFT

73

למזמין בכתב על קיומו ועל משך הקבלןמיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע .7.3.2 העיכוב הצפוי.

על סיומו. בכתבלמזמין הקבלןיודיע -מיד עם סיום האירוע הדוחה .7.3.3

הקבלןאו הפסקת שירותי שיוי .8

מעבר עבודות וספות מהקבלןמצהיר כי ידוע לו שהמזמין איו מתחייב להזמין הקבלן .8.1 כאמור. 'בספח לקוב בהסכם זה ב

רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא על הפסקת העבודות המזמין .8.2 בכתב להודעה בכפוף זאת, לו שיראה מועד בכל לחלוטין או זמי באופןהקבלן על ידי

.מראש ימים 30 בת

את המגיע לו קבלןל המזמין ישלם, הקבלןיפסיק המזמין את העבודות על ידי אם .8.3 המפורט על בהתבססהקבלן ידי עלו/או האביזרים שסופקו ותהחלקיעבודות בהתאם ל

מהפרה יסודית כתוצאההעבודות להסכם זה, אלא אם הפסיק המזמין את 'ב ספחבאשר לא הקבלןמהפרה של הסכם זה על ידי כתוצאהאו הקבלן של הסכם זה על ידי

מקצועי בורר ימוה שאז, בעיין התראהקבלן יום מיום ששלחה ל 14תוקה בחלוף , אם יגיע סכום כזה, ככל שלא תושג הסכמה בין קבלןל שיגיע הסכום את שיקבע

הצדדים.

ו על פי הסכם זה או הדין, יהיה המזמין רשאי, בכל שלב להפסיק לגרוע מזכויותי מבלי .8.4 הודעה ידי על, מקצתו או כולו ההסכם את ולבטל, מקצתם או כולם, העבודותאת ביצוע

:מטה המפורטים מהמקרים אחד בכל, מראש ימים 15 בת בכתב

הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות ההסכם ולא תקן ההפרה לאחר שקבל הקבלן .8.4.1 התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הקוב בהתראה.

המפורטים בהסכם הןמשלבי באחדאו /וביצוע העבודות לא יתחיל ב הקבלן אם .8.4.2במועד ןאו חלק ןכול, עבודותזה ו/או עפ"י החיות המזמין ו/או לא יסיים את ה

המוסכם בהסכם זה ו/או עפ"י החיות המזמין.

מקדם את ביצוע העבודות בצורה הקבלןהמזמין יהיה סבור כי אין אם .8.4.3אלא ,במועד ו/או פרויקט השימור פרויקטההמבטיחה את סיומן ו/או את סיום

איו מקדם את ביצוע העבודות בשל סיבות שאין תלויות כלל הקבלןאם .קבלןב

משביעת רצון. בצורהעבודות ה את מבצעהקבלן ין יהא סבור כי אין המזמ אם .8.4.4

שבכל ובלבד זה בסעיף כאמור בזכויותיו שימוש יעשה המזמין כי מוסכם, האמור אף על התראה/ אזהרה בכתב לתקן את קבלןל יתה, לעיל המתוארים המקרים מן מקרה

.המזמין של רצוו לשביעות כך עשה לאהקבלן ימים ו 10הפיגור או את הטעון תיקון תוך

, לאחרעבודות ו/או העברת המשך ביצוע ה העבודותבכל מקרה של ביטול או צמצום .8.5ו א ןכול, עבודותהאת המשך ביצוע המזמיןלבקשת הקבלן יעבירמכל סיבה שהיא,

, באופן מסודר ובשיתוף פעולה מלא, המזמין שיורה ולמי המזמין, הכל כפי שיורה ןחלקיעמיד הקבלןוזה, לעיין המזמיןתוך מסירת כל המידע וכל המסמכים שיידרשו על ידי

כל מידע ו/או מסמך שיתבקשו בהקשר זה המזמיןאו לרשות מי שיורה המזמיןלרשות זכאי יהאהקבלן ש ככל, בהתאם החלקי וםהתשל קבלת כגד וזאת המזמיןעל ידי

.ולהלן לעיל זה הסכם להוראות בהתאם החלקי לתשלום

לא יהיה זכאי בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, להפסיק בהחלטה חד צדדית הקבלן .8.6 .העבודותמטעמו, את ביצוע

ומתן אחריות התמורה .9

בתוספת ,1'א ספחב הקבועתמורת ביצוע הפרויקט, ישלם המזמין לקבלן את הסך .9.1פי חישוב עלתשלום התמורה הכוללת יבוצע ").התמורה הכוללת" :מע"מ כחוק (להלן

בהתאם בפועל שבוצעו העבודות כמות פי על וכן והותקו שסופקו האביזרים כמות להלן. 9.6כאמור בסעיף בשיעוריםלהוראות הסכם זה וספחיו, ו

בדבר ציג המזמין, אישור הוא הכוללת התמורה מלוא מובהר בזאת כי תאי לתשלוםשל המזמין. הו המלאסיום הפרויקט לשביעות רצו

אחריות על כלל הפרויקט מתן , כוללתכוללתהמובהר בזאת במפורש כי התמורה .9.2מתחייב לתקן על חשבוו כל ליקוי ו/או פגם הקשורים קבלןה .להלן 10כמפורט בסעיף

DRAFT

74

ימי עבודה מיום 5, וזאת תוך קבלןלבכתב לפרוייקט ואשר המזמין תן עליהם הודעה ממועד קבלת הודעת ימי עבודה 2על אף האמור תיקוים דחופים יבוצעו בתוך ההודעה.

ולאחר קבלת אישור מועד סיום העבודות האחריות תחל מ קופתתתחילת .המזמין בכתב לכך מאת המזמין.

, לרבות בגין החזרי הכוללת תמורהמעבר ללא יהא זכאי לגמול וסף כלשהו קבלןה .9.3 לת היהלהכו, התמורה ספקכל סוג שהוא. למען הסר או כל תשלום אחר מהוצאות ו/, לא כוללתפרט לתמורה ה .קבלןל ןוהיחידה שבתשלומה חייב המזמי המלאההתמורה

ו/או לכל קבלןישלם המזמין, בין במהלך תקופת ההסכם ובין לאחריה, כל סכום וסף ל איה צמודה למדד המחיר בהצעתמובהר כי התמורה הקובה .מטעמו גורם אחר כלשהו

.בעד כל שירותיו על פי הסכם זה לקבלןומהווה את מלוא התמורה כלשהו

צורך , למפקחהו , עם ציג המזמיןסיור באתר קבלןעם סיום העבודות בפרויקט, יתאם ה .9.4סירה ובמהלך הסיור כאמור ייערך ע"י הצדדים פרוטוקול מ אישור סיום העבודות

.להלן 10.3.11כאמור בסעיף

על פי הסכם זה ישולם אך ורק כגד חשבוית קבלןכל תשלום אשר על המזמין לשלם ל .9.5להמציא למזמין קבלןמס כדין, וכל מסמך אחר המפורט בספחים להסכם זה אשר על ה

כלשהו. כתאי לקבלת תשלום

התשלוםתאי .9.6

בגין ביצוע הפרויקט וקיום כל יתר התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה במלואן .9.6.1ולשביעות רצוו המלאה של המזמין, ישלם המזמין לקבלן את התמורה הכוללת

:באופן ובתאים המפורטים כדלקמן

% לתשלום מדרגות תשלומים

10% מקדמה

הנחת תשתיות ולוחות -מיזוג אוויר ותאורה

7-5קומה 15%

5-7הפעלה קומה באישור יועץ החשמל

10%

הנחת תשתיות ולוחות -מיזוג אוויר ותאורה

4-2קומה 15%

4-2הפעלה קומה באישור יועץ החשמל

10%

הנחת תשתיות ולוחות מיזוג אוויר ותאורה

-1קומת מרתף 20%

אישור מסירה סופי מול יועץ החשמל

20%

9.6.1 בסעיף כמפורט ")1של שלב " 1(מדרגה הראשוןהתשלום ביצועכי מובהר .9.6.2

חתום ביטוח ספח המצאתב וכן ,ספחיו על זההסכם חתימתב התמו לעיל המצאת, והקיום ערבות המצאת ומאושר בידי חברת הביטוח מטעם הקבלן,

.במצטבר, ת מס כדיןוחשבוי

לעיל (למעט השלב 9.6.1 בסעיף יגיש בתום כל שלב מהשלבים המפורטים הקבלן .9.6.3 /כדין מס חשבוית )לעיל 9.6.2לגביו יחול האמור בסעיף שוא התשלום הראשון

תשלום מבוקש בעבורו אשר השלב אותו פירוט בצירוף מפורט עסקה חשבון ").התשלום מסמכי(להלן: "

ישולמו )ראשוןה תשלוםה למעט( לעיל 9.6.1המפורטים בסעיף התשלומים .9.6.4

DRAFT

75

. התשלום למסמכי מראש ובכתב אישור ציג המזמין לקבלתלקבלן בכפוף -ציג המזמין כאמור, ייתן גם בכפוף לדו"ח בקרת ביצוע אשר יופק על אישור

ן.ידי מהל הפרויקט מטעם המזמי

מיום אישור ציג ,יום 30 +תאי שוטף לפיהתשלומים בפועל יעשה ביצוע .9.6.5 המזמין את מסמכי התשלום הרלבטיים.

כל שלב משלבי ביצוע כי סיום הפרויקט ובכלל זה ,למען הסר ספק מובהר בזאת .9.7מהדס ציג המזמין בכתב וכן אישור הפרויקט לא יחשב כמאושר, אלא עד לאישורו ע"י

.מטעם המזמין (ככל שיידרש לדעת המזמין)החשמל

15 עד של בתשלום איחור כי בזאת מובהר, סכם זההב אחר מקום בכל האמור אף על .9.8 יללהט בכדיבו ולא יהא זה הסכם תכהפר יחשב לא, לעיל הקוב התשלום ממועד יום .שהוא וסוג מין מכל פיגורים תשלומיריבית ו/או או/ו פיצוי תשלום חובת המזמין על

מובהר בזאת, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן .9.9ו/או ולא יגרע מזכות המזמין להעלות טעות בגין רשלות עפ"י הסכם זה מאחריותו

מה ו/או מרלרבות בגין ליקויים ו/או פגמים שיתגלו בעבודות לאחר השלמתן ביצוע לקוי עבודות, בין שתגלה פגם כאמור שיתגלה בכל פגם לתיקון וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי

י אישורם, ובין אם גרם על ידי לפי אישור חשבון כלשהו לרבות החשבון הסופי או אחרשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף קבלי משה או ע"י כל אדם אחר א עובדיו,

.בעבודותלהוראותיו

הסכומים ששולמו לקבלן במהלך ביצוע העבודות ייחשבו כתשלומי בייים "על חשבון" .9.10 ומכל מקום לא יהוו אישור ו/או הסכמה סופיים לכל פרט המופיע בהם.

אין בתשלום כאמור בכדי למוע מהמזמין כל טעה מכוח דין, הסכם ווהג באשר לעבודות, לאתר ולמחויבויות הקבלן.

, אחריות, תיקוים ואחזקהפיקוח . 10

מצהיר ומתחייב כדלקמן: קבלןה .10.1

הושלם ביצוע . ברציפות ןוישגיח על ביצוע ביצוע העבודותיהיה וכח בעת קבלןה .10.1.1 בכתב. ןלמזמי קבלןיודיע על כך ה, פרויקטה

או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו תוך כדי ו/יהיה אחראי לכל זק קבלןה .10.1.2, במישרין ו/או בעקיפין הסכם זהשוא ביצוע העבודות או /ו אביזריםהת ספקא

הסכם זה ו/או כל הוראות או מחדל או בגין הפרת ו/מעשה ו/או עקב רשלותבמישרין ובין שגרמה לזק, בין ע"י הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו דין,

, ויקוט בכל האמצעים המעשיים למיעתם.בעקיפין

ו/או קבלןו/או למי מעובדי ה קבלןהמזמין לא יהיה אחראי לכל זק שיגרם ל .10.1.3זק שייגרמו תוך שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאוה או

אם יידרש המזמין לשלם . האביזרים ו/או ביצוע העבודות ספקתכדי ועקב א, מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין האמור פיצויים כלשהם תשלום ו/או

בסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות גיע למזמין מהקבלן לפי הסכם הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המ .זה ואשר המזמין זכאי לקזזו מהתמורה הכוללת

האביזרים ספקתזקים שייגרמו תוך כדי אלאחראי כלפי כל צד שלישי, קבלןה .10.1.4דרש המזמין לשלם לצד יובקשר לכך. אם ישוא הסכם זה, העבודות וביצוע

סכום שישולם על המזמין בשפות את ל קבלןשלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הבצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות משפטיות, ויד

ואשר המזמין לפי הסכם זה קבלןואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מה .זכאי לקזזו מהתמורה הכוללת

העבודות, החומרים והאביזרים לטיב גילוי פגמים ואחריות .10.2

יהיה המזמין ,פגמים, שברים או אי התאמות םאו באיזה מה אביזריםתגלו בה .10.2.1 קבלן, והקבלןהפגומים ל ריםאביזרשאי על פי שיקול דעתו להחזיר את ה

ימים מהמועד 7בתוך חדשים זהים לרבות התקתם, והכל אביזריםיחליפם ב ,הזקיםשדרש לכך ע"י המזמין. במקרה זה, יהיה המזמין זכאי לפיצוי על כל

.קת האביזרים החדשיםההוצאות והפיגורים שייגרמו עד לביצוע הת

, והוא יהיה אביזרים פגומיםאין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להחזיר .10.2.2

DRAFT

76

פיצויים או כל סעד אחר העומד לרשותו ע"פ הדין ו/או קבלןרשאי לתבוע מה ההסכם.

בודות, במהלך ו/או בכל הוגע לאי התאמות שתתגליה בעמוסכם בזאת כי .10.2.3לאחר ביצוען ו/או לכל פגם אחר שיתגלה בעבודות ו/או באביזרים יחולו על

.1974-הסכם זה הוראות חוק חוזה קבלות תשל"ד

יקטלאחר סיום הפרו ע"פ הסכם זה, קבלןמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של ה .10.2.4יהיה אחראי כלפי המזמין כי המוצרים ישמרו על איכותם, חוזקם, קבלןה

יקט יעביר הקבלן ם לאחריות יצרן. עם סיום הפרובהתאשלמותם, ותכוותיהם מובהר כי אין במסירת יקט.תבי האחריות לכלל האביזרים שבפרולמזמין את כ

מקרה כתבי האחריות כאמור כדי לפגוע באחריות הקבלן כלפי המזמין וכי בכלבו הספק לא ייעה לדרישות המזמין, ידאג הקבלן לתקן ו/או להחליף את כל

הדרוש תיקון ו/או החלפה בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו.

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, לאחר סיום הפרויקט .10.2.5או /לשאת באחריות לטיב העבודות והחומרים בגין כל ליקוי ו מתחייב הקבלן

הובעים אשר יתגלו בעבודות ו/או באביזרים לרבות זקים כאמור אי התאמות אי ו/או משימוש בחומרים גרועים ו/או ותמרשלות הקבלן בבצוע העבוד

הפרת בשל מכל סיבה אחרת הקשורה לעבודת הקבלן ו/או התאמות ו/או .חודשים 36ההסכם על ספחיו, וזאת לתקופה בת

") , אלא אם כן במפרט צויין אחרת. תקופת האחריות לעבודות(להלן: "

התאמה כלשהם שיתגלו -בהתאם, מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי ו/או אי .10.2.6מן המועד בו עבודה ימי 5תוך ,על חשבוו לעבודות במהלך תקופת האחריות

על אף האמור לעיל, תיקוים דרש לכך בכתב על ידי המזמין או מי מטעמו.ימי עבודה מיום שיתה לו הודעה ע"י 2דחופים יבוצעו ע"י הקבלן בתוך

המצריכים תיקון דחוף כאמור. הליקוייםהמזמין בגין קיומם של

או למשך ) חודשים וספיםשים עשר( 12-לכל תיקון כאמור תיתן אחריות ל .10.2.7אף אם חלפה התקופה ו לפי המאוחר, –לעיל 10.2.5התקופות הקובות בסעיף

הזכרת לעיל.

, האביזרים ככל שהקבלן יפר את התחייבויותיו למתן אחריות לטיב העבודות .10.2.8עפ"י הסכם זה ו/או והחומרים, ומבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקה למזמין

ו/או חלקה, הטיב כהגדרתה להלןזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות המהדין, לכיסוי מלוא הוצאותיו.

העבודות וסיום ובקרה פיקוח .10.3

.על פי הסכם זה קבלןציג המזמין יפקח על קיום התחייבויותיו של ה .10.3.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למות .10.3.2לצורך הוצאתה לפועל של ההתקשרות ") המפקח(לעיל ולהלן: " מומפקח מטע

ואשר , לרבות ציגיו המוסמכים, ויועצים מורשים מטעמוקבלןבין המזמין ל שלבכל עת בדיקה ובכלל זה העבודותשל ן בכל הוגע לביצועמזמין ייצג את ה

מצב העבודות בשטח, לרבות קצב התקדמותן ומידת התאמתן או/התוכיות ו לתוכיות, למפרט ולהוראות הסכם זה.

בין מסמך מן המסמכים הזכרים וכיו"במקרה של סתירה, אי התאמה בכל .10.3.3המזמין לפות אל קבלןלבין תקים ישראליים, חייב הולהלן בהסכם זה לעיל

.בדבר סדר העדיפויות שיש להוג על פיולשם קבלת הוראות פקחמו/או ה

לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות בוסף .10.3.4לבין עצמם, ו/או התכיות לפירוש שוה וכיוצא באלה בין המפרטים הטכיים

יהג על קבלןבשאלת העדיפות, וה םלפי שיקול דעתפקח מהמזמין ו/או היכריע .הםפי הוראותי

העבודות המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת .10.3.5והקבלן מתחייב להמציא המוסמכות ת יורשוהשל ו/או אחרותלדרישות תקות

.ימים ממועד דרישתו של המפקח 7כאמור, בתןך למפקח אישור

כל החומרים של ת ובדיקשיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, לפיהמפקח זכאי לערוך .10.3.6לו ה ראית האביזרים ו/או העבודות שיבוצעו ו/או יותקו באתר, ואשראו ו/

DRAFT

77

. הקבלן יגיש למפקח הסכם זהלבהתאם וטיבםכדי להבטיח איכותם ותכחוצ .וישתף עימו פעולה ככל שיידרש הימו את כל העזרה הדרושה לכך

, םאו לכל ציג מטעמ למפקח יאפשר למזמין, קבלןלצורך ביצוע תפקידו ה .10.3.7ולכל מקום אחר שבו ות העבודותלהיכס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע

וכן לכל מקום שממו מובאים חומרים עשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה,ך פיקוח המזמין כי הוראות הסכם זה מקוימות לצורזה וכלשהם לביצוע הסכם

, את כל האמצעים הדרשים לצורך ועל חשבו םלרשותיעמיד הקבלן כלשון, ו פיקוח זה.

ם כי ה יםסבור םאם ה אביזריםלפסול םרשאי ויהיו/או המפקח ציג המזמין .10.3.8מכל סיבה שהיא. יםפגומם העומדים בדרישות הסכם זה או כי םאי

הם אמצעי ו/או המפקח מוסכם בזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו ע"י המזמין .10.3.9ביקורת לשם הגה על זכויות המזמין וכי קיומם המלא או החלקי, או הימעות

קבלןמקיומם או קיומם באופן רשלי על ידי המזמין, לא ישחררו את ההיה אחראי לכל פגם, שגיאה מהתחייבות כלשהי שלו ע"פ הסכם זה והוא לבדו י

, או אי התאמה לציוד הדרש ו/או בעבודות אביזריםבאו מגרעת שתתגלה במפרט. כל פעולה או מחדל של ציג המזמין בפיקוח על ביצוע הפרויקט, לא

.תהווה הגה לכל פגם, אי התאמה כ"ל, שגיאה או מגרעת

צע בקרת טיב יעילה לב קבלןאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ה .10.3.10 וקפדית של המוצרים.

, הקבלן יעברו, 10.1.1כאמור בסעיף הקבלן הודעת לפיסיום ביצוע העבודות עם .10.3.11וירשם והאביזרים שהותקו וציג המזמין על העבודות שבוצעו המפקח

. כל הסתייגות של ציג המזמין ")המסירה פרוטוקול(להלן: " מסירה פרוטוקול. הקבלן יבצע את כל התיקוים המסירה בפרוטוקול רשםיתאו המפקח /ו

ומלא מושלם באופן העבודות לקבלת עד והכל המסירה בפרוטוקולהדרשים ממועד עריכת פרוטוקול עבודה ימי 10 תוךוב המזמין ציג רצון לשביעות החשמל מהדסאו /ויאשר ציג המזמין כאמור התיקוים ביצוע עם. המסירה

.רצוו לשביעות העבודה ביצוע את בכתבלפי העיין

ביטוחאחריות ו . 11

הא אחראי לגבי כל סוג של אובדן, קלקול או זקי גוף ו/או רכוש, יא בלבד, ווה קבלןה .11.1, לאתר העבודה, למזמין ו/או וו/או לכלי וו/או לקבלי משה מטעמ וולעובדי ושיגרמו ל

מעשה, מחדל או מאורע לעובדיו ו/או מי מטעם המזמין ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר עם כל שיתרחשו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ו/או לאחריהן ו/או מעשה או מחדל הוגע לדרך ביצוע העבודות. כל זאת, בין אם האירוע יגרם תוך הפרת הסכם זה ובין אם לאו,

שלא על פי דין או בהתאם לו, ובין אם האירוע יקרה באתר העבודה או מחוץ להם.

אחראי למילוי הוראות כל דין לצורך לביצוע העבודות, לרבות יהיהבלבד א ווה קבלןה .11.2 עמידה בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה וקיום חובת הזהירות עפ"י פקודת הזיקין.

או ו/שפה באופן מלא את המזמין בגין כל תשלום והוצאה בקשר עם כל תביעה י קבלןה .11.3ו/או כל הובע בקשר עם ביצוע העבודותדרישה שתופה, אם תופה, אל או כלפי המזמין

קבלן . בכל מקרה כאמור, יהיה המזמין זכאי לכות ולקזז מכל סכום שיגיע למביצוען כל תשלום ו/או זק כאמור.

-מכיר את הוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ג ומצהיר בזה, כי היקבלן ה .11.4הג על פיהם יסמו על פיהם, וכי ופקודת הבטיחות בעבודה והתקות והצווים שפור 1954

היה אחראי כלפי המזמין לכל תביעה שתוגש גדו עקב הפרתם.יו

לדאוג לקיומם של כל הוראות כל דין בקשר לביצוע העבודות לרבות מתחייב קבלןה .11.5ן בקפדות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רא מתחייב לבצען ולשמותאי הבטיחות וה

שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, וכל אמצעי בטחון ומתחייב להתקין על חשבו קבלןה וו/או לשלוחי ולעובדי קבלןספק הי. בוסף, ו/או הסכם זה כל דיןאחר כמתחייב על פי

מגן וציוד בטיחותי , כל ציודוו/או מטעם כל חברה אחר מטעמ וו/או לכל הפועלים מטעמ ביצוע עבודה מסוגן של העבודות. הדרוש בהתאם להוראות כל דין לשם

התחשבות שמירה מירבית על האתר ומתקיו ותוך בצע את כל העבודות תוך י קבלןה .11.6בזכות השימוש בדרכים הציבוריות, בכבישים עובדי המזמין ומבקריו, בוחות הציבור,

DRAFT

78

הא ו ילבד קבלןובמדרכות וכן במשתמשים ו/או בבעלי הזכויות בסמוך לאתר העבודה. הלבייים המצויים באתר ו/או למתקיהם אי לכל מטרד, זק או קלקול שיגרמו אחרתקן כל זק כאמור על י קבלןלרכוש ציבורי ו/או אחר כלשהו, לרבות תשתיות. הו/או

המזמיןיהא רשאי ולשביעות רצון המזמין. ככל שלא יעשה כן באופן מיידי, יעיל וחשבו למזמין מיד עם דרישתו הראשוה בכתב שלםי קבלןוה על חשבון הקבלן זאת לעשות

פצה את המזמין כגד כל ישפה וי קבלןאת כל ההוצאות הכרוכות בכך. בכל מקרה, ה דרישה ו/או תביעה שתוגש כגדו בכל הקשור ו/או הכרוך בכל אלה.

בהסכם זה יהיו בהתאם לספח הביטוח המצורף קבלןהוראות הביטוח אשר יחולו על ה .11.7 . 'ספח גכחלק בלתי פרד הימו, כ להסכם זה

אשר כספח ד' מבלי לגרוע מאחריות הקבלן להוג על פי כל דין, מצ"ב ספח בטיחות .11.8 .הקבלן מחוייב להוג על פיו

בטחוות . 12

במעמד למזמין קבלןהור על פי הסכם זה, ימס קבלןכבטחון למילוי מלוא התחייבויות ה .12.1ערבות של חברת ביטוח שברשותה ערבות בקאית או ע"י המזמין זה חתימת הסכם

חתומה 1981-חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"אהתאם לברישיון לעסוק בביטוח הקיום "). ערבותהקיום ערבותעל ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן: "

שצורף בוסח מדד המחירים לצרכן עליית בלתי מותית, צמודה ל, אוטוומיתתהיה בגובה חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מלפקודת כתב ההזמה,ל

בסך של קרי: ,"ממע בתוספת(לרבות המע"מ בגיה) הכוללת משיעור התמורה 10% שלסיום ביצוע עד לותעמוד בתקוף שקלים חדשים) ______________( ₪_______ .לשביעות רצון המזמיןהעבודות

לתקופה של ערבות טיבמסירת וכגד בחלוף תקופת חלותה קבלןתוחזר ל הקיום ערבות 5%בשיעור ו, ביחס לערבות ובהתאם לאמור לעילשצורף לכתב ההזמה בוסח , שה

ביצוע וזאת לאבטחת "ממע בתוספת )ת (לרבות המע"מ בגיההכולל מסכום התמורה ערבות(להלן: " תקופת האחריותהתחייבויות הקבלן במהלך השה הראשוה של

.")הטיב

מתחייב להאריך את תוקפן של ערבות הקיום ו/או ערבות הטיב, מפעם לפעם, כך הקבלן שהן תהייה בתוקף לאורך כל תקופת העבודות או לשת האחריות הראשוה לפי העיין.

הווה הפרה יסודית יכאמור, הקיום ו/או ערבות הטיב ערבות הארכת אי כי קבלןידוע לשלא חודשה כאמור ערבות הלהעמיד את את הזכות למזמיןשל הסכם זה, המקימה

בהתאם מזמין, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד וספים התוים למיידי מימושל טעה כל על חוזר ובלתי מוחלט באופן מוותר והקבלןדין כל להוראות הסכם זה ו/או

ערבות במימוש איןיובהר כי כאמור. תיוהערבו מימוש עם בקשר זכותאו /ו דרישהאו /וכאמור לעיל, כדי לגרוע מחובת הקבלן להמציא ערבות חדשה הקיום ו/או ערבות הטיב

. שהחלף הערבות שמומ

ו/או בגבייתןו/או ןו/או בהארכת תוקפ ןת, בביוליוערבוהכל ההוצאות הקשורות במתן .12.2 ידו.-וישולמו על קבלן, יחולו על ההעייןלפי ןבהגדלת היקפ

הו הטיבערבות /הקיום ערבות סכום כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר, ספקהסר למען .12.3 כל שיהיהמבלי קבלןסכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי ה

המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי זקו גבוה יותר .כלשהו זק בהוכחת צורך ,בחלקים או בשלמותן, יבהט ערבותאו /ו הקיום ערבותואין בחילוט קבלןולתובעו מה

וסף סעד כל ולדרוש טעה כל מלהעלות ממו לשלולאו /ו מהמזמין למוע כדי איה לא עפ"י כל דין. למזמין העומד ו/או מצטבר ככל שהדין מתיר זאת,

על כל התאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים כאמור, הקיום מתן ערבות .12.4 ו של הסכם זה לתוקף. תסימוקדם לכלדרישותיו, מהווה תאי

שמירת סודיות . 13

שלא להעביר ו/או לגלות כל קבלןבמשך כל תקופת הסכם זה ואף לאחריה, מתחייב ה .13.1ו/או הסתדרות העובדים הכללית החדשה ו/או מי מטעמן חברת העובדיםמידע אודות הכלל ובלבד שלא הפך איו חלת ר שוא ,שהגיע לידיו במישרין או בעקיפין, ו/או כסיהן

לא לעשות שימוש כן מתחייב הקבלן ש, ו קבלןלחלת הכלל עקב הפרת התחייבותו של ה במידע כאמור, אלא למטרה שלשמה מסר ובמידת הדרש בלבד.

כל מידע, בין בע"פ ובין בכתב, בין מוקלד ובין מקודד ו/או -" בסעיף זה משמעומידע" .13.2

DRAFT

79

אופטי, אלקטרוי, מכי ו/או אחר אשר מסר ו/או מודפס ו/או ערוך ו/או שמור באמצעי קבלןבמסגרת ו/או אגב מתן השירותים עפ"י הסכם זה, וזאת בין שמסר ל קבלןתגלה ל

לחברת ידי כל גורם אחר הקשור -ובין בעקיפין ובין על חברת העובדיםישירות על ידי .העובדים

ספחאשר צורף ככי הקבלן יעמוד בכל התחייבויותיו ע"פ כתב שמירת הסודיות מובהר .13.3על כתב יחתום כי הקבלן ידאג וכןלהזמה, אף במהלך כל תקופת הסכם זה 2'ב

, גם כל מי מעובדיו אשר יועסקו על ידו בביצוע ה"ל ההתחייבות לשמירת סודיות הפרויקט.

עייים יגוד העדר . 14

השירותים יפעל הקבלן ו/או מי מטעמו אך ורק באמות עבור המזמין ולטובת במתן .14.1 האיטרסים של המזמין.

ו/או למי מטעמו לא תצמח טובת האה, מביצוע העבודות, כולן או הקבלן מתחייב כי לו .14.2חלק מהן, מעבר לתמורה הכוללת כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם והוא לא יעמיד את עצמו במצב בו הוא עלול להימצא ביגוד עייים עם האיטרסים של המזמין או

במצב שיצמחו לו טובות האה כאמור.

ת ההסכם הפר . 15

, 13, 12 ,11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3 פגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפיםמבלי ל .15.1 של ההסכם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.המשה שלהם, סעיפי על 17 -ו 14

מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים במסמכי ההזמה ובהסכם הם תאי יסודי לביצועו של ההסכם וכי אי עמידה במועד כלשהו המפורט בהסכם מהווה הפרה יסודית

של ההסכם.

בחוק החוזים (תרופות הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה קבלןההפר .15.2, או הפר תאי אחר מתאי הסכם זה ולגבי הפרה זו 7019 –, תשל"א בשל הפרת הסכם)

הארכה לקיום התאי, והתאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, קבלןיתה לרשאי המזמין בכל אחד מן המקרים שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחלופין רשאי

על ידי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות, וזאת בוסף על כל זכות שיש בידי המזמין על פי כל דין קבלןהוזאת על חשבון קבלןה

ו/או לדרוש כל פיצוי פי ההסכם-לבצע התאי ו/או ההתחייבויות על קבלןלאכוף על ה .ו/או חילוט ערבות הקיום ו/או ערבות הטיב לרבות פיצוי מוסכם

, יהיה המזמין רשאי לבטל לעיל 7ות בסעיף בהסכם זה לרב מבלי לפגוע בכלליות האמור .15.3 , בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: קבלןהסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת ל

.קבלןאם ימוה כוס כסים זמי או קבוע לעסקי ו/או רכוש ה .15.3.1

.קבלןבוע לאם ימוה קדם מפרק או מפרק זמי או מפרק ק .15.3.2

יום. 30הפסיק להל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על קבלןאם ה .15.3.3

משה בביצוע קבלןהסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלןאם ה .15.3.4 התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.

הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. קבלןאם ה .15.3.5

או אדם אחר שמו או מטעמו קבלןכאשר יש בידי המזמין הוכחות להחת דעתו שה .15.3.6 תן ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מעק או טובת האה כלשהי בקשר להסכם זה.

פטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. קבלןאם ה .15.3.7

ו/או עפ"י על פי סעיף זהבשל הפרת ההסכם ע"י הקבלן ו/או עם הפסקת ההתקשרות .15.4, רשאי המזמין לשקול בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג' להמשיך לעיל 8.4סעיף

עבודות שוא הסכם זה.הולבצע את

ים מוסכמיםפיצוי . 16

מאה(₪ 100,000למזמין פיצוי מוסכם על סך של קבלןהסכם זה, ישלם ה קבלןהפר ה .16.1פרת כל אחת מהתחייבויותיו, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת אלף שקלים חדשים) בגין ה

, לרבות לרבות הזכות לקבלת פיצויים בגין כל זק שיגרם למזמין המוקית למזמין .לעיל 3.6כאמור בסעיף

DRAFT

80

בדרישות וואשר לא עמד ו/או עבודה שביצע הקבלן למזמין קבלןשסיפק ה אביזרכל .16.2את קבלן, ואם לא תיקן הוו/או בוצע וכאילו לא סופק בהם והסכם זה, יראו ההזמה

הטעון תיקון כך שיתאים לכל דרישות ההזמה והסכם זה ויסופק למזמין במועד הקבוע בפיצויים כאמור לעיל. קבלןלכך, יחויב ה

הפיצויים על פי סעיף זה מהווים פיצוי מוסכם, מוערך מראש של הזקים שייגרמו .16.3 .המזמין , ומבלי לגרוע בזכויות אחרות העומדות לרשותלמזמין ללא צורך בהוכחת זק

אי הסבה . 17

לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או קבלןה .17.1התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקות בהן כל זכות ו/או טובת האה לכל צד שלישי,

בכתב. העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן מראש ואלא בהסכמת המזמין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת עבודה ובין

ת השירותים או של כל חלק ממה, לאחר.ספקא

ו/או התחייבויותיו להסבת זכויותיו ו/או חובותיו קבלןרשאי לסרב לבקשת ההמזמין .17.2 ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.על פי שיקול דעתי הבלעדי לעיל,כאמור

ו/או להסבת זכויותיו ו/או חובותיו קבלןלבקשת ה מתו במפורשתן המזמין את הסכ .17.3מאחריותו קבלןהאת לא יהיה בכך כדי לפטור , לעילכאמור התחייבויותיו

על פי שיקול דעתו המזמין רשאי לבטל את הסכמתו . והתחייבויותיו לפי הסכם זה . ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו קבלןלבמסירת הודעה בכתב הבלעדי

קיזוז . 18

חייב הקבלן לשלם כל סכום אשר ,קבלןכל תשלום המגיע למהמזמין יהיה רשאי לקזז .18.1, במקרה של קבלןוכן לעכב בידו סכומים המגיעים ל עפ"י הוראות הסכם זה למזמין .אשר לא תוקו ע"י הקבלן וזאת עד לתיקום המלא לשביעות רצוו של המזמין זקים

בכתב הודעה קבלןכאמור, ייתן המזמין ל בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז .18.2 מראש בדבר כוותו לערוך הקיזוז.

ויתור . 19

מצדו של המזמין ")ויתורכל ויתור או אורכה או החה או הימעות או שיהוי (להלן: " .19.1במימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן עשה וחתם

בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

אחרת. יתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכותוויתור כאמור לא ייחשב כו .19.2

פרשות . 20

ממצה את כל אשר הוסכם בין ספחיהלרבות כתב ההזמה על על ספחיו הסכם זה .20.1שעשו בין םמיקוד, זיכרון דברים, מצג או הבטחה הסדר, הצדדים והוא מבטל כל חוזה .הצדדים בין בע"פ ובין בכתב

כל משקל פרשי. בהם ולא יהיה בלבדת הסעיפים הוכסו מטעמי וחות וכותר .20.2

. הצדדים בכתבבהסכמת שי קף ותבר יהיה הסכם כל שיוי או תיקון ל .20.3

סמכות השיפוט . 21

סמכות השיפוט בכל הקשור לושאים והעייים הובעים או הקשורים בהסכם זה תהא .21.1 בלבד. אביב-תללבתי המשפט המוסמכים ב

בושאיםחילוקי דעות םהצדדי ןבי ויתגלו במידה כי הצדדים ביןאף האמור, מוסכם על .21.2") הבורר(להלן: " הדסההאיש מקצוע בתחום להכרעת המחלוקות תובאה, הדסיים

על דעת שי הצדדים ואם לא יסכימו בייהם הצדדים על בורר, ימוה וסכםת זהותוש .בישראל והארכיטקטים המהדסים אגודת"ר יו ידי עלזה על ידי

יהיה מוסמך לדון ולהכריע בושאים טכיים, הדסיים ומקצועיים בלבד. בהעדר הבורר , יכריע בכך הבוררהסכמה בין הצדדים לעיין אם ושא מסוים הוא בתחום סמכותו של

בית המשפט המוסמך לדון בתובעה.

לא יופסקו הבוררמוסכם בזה כי במקרה של העברת עיין שבמחלוקת לטיפולו של עבודות אלא רק כפי שמתבקש לעיין שוא המחלוקת. ה

DRAFT

81

ההסכם על פי הסכם זה והביא את ולכדין בסמכות או בזכות כלשהי התוה ןהשתמש המזמי . 22בגין פעולת ןגד המזמיעילת תביעה כלשהי קבלןלידי גמר כמפורט בהסכם זה, לא תהיה ל

לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד זק, פגיעה במויטין קבלןכאמור וה ןהמזמי או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, למעט כמפורט בהסכם זה.

שוות . 23

אחר, קבלןאין בהסכם זה כדי לגרוע מזכות המזמין להתקשר בהסכם דומה עם כל .23.1

בכפוף לקיום כל התחייבויות המזמין על פי הסכם זה.

, ממצה את מכלול היחסים על ספחיה הסכם זה, על כל ספחיו, לרבות כתב ההזמה .23.2בין הצדדים ולא תהא כל פקות לכל משא ומתן, הבה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר

פה, בין הצדדים עובר -להיו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע לחתימה על הסכם זה.

לא יהא כל תוקף לכל שיוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן עשה .23.3 ידי שי הצדדים. -במסמך בכתב אשר חתם על

פי הסכם -ידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על-שום התהגות על .23.4קיום של תאי -כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי זה, לרבות ספחיו, ו/או

לרבות ספחיו, או כשיוי, ביטול או תוספת על תאי שהוא אלא אם כן מתאי ההסכם, עשו במפורש ובכתב.

הסכם זה הו הסכם בין הצדדים החתומים עליו בלבד, ואין בהוראותיו כדי להעיק .23.5-י פרק ד' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"גזכויות לטובת צדדים שלישיים, לרבות לפ

1973.

כל צד ישא במסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים החלים עליו לרבות .23.6תשלומים לשלטוות המס (לרבות כל תשלום סוציאלי) בקשר עם עיסוקו מכוח הסכם

זה, לרבות ספחיו, ובכלל זה כל תשלום הוגע לעובדיו של כל אחד מהצדדים.

ו/או מי ןלמזמי קבלןבכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתגלעו בין ה .23.7 כי לא יפסיק ו/או יאט את קצב ביצוע הפרוייקט. קבלן, מתחייב הומטעמ

ספריו ופקסיו של המזמין, ישמשו עדות והוכחה לכאורה לכוות האמור בהם ולעובדת .23.8במסגרת ביצוע קבלןידי המזמין ל-עלעשייתו, לרבות לעיין כל הסכומים שישולמו

ההסכם.

הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תיעשה בכתב ותשלחה לכתובות הצדדים המפורטות .23.9ידי הצד השי, -במבוא להסכם או לכל כתובת אחרת אשר מסרה לצד השולח בכתב על

שעות טרם משלוח ההודעה. כל הודעה שישלח צד למשהו בדואר רשום 24לפחות שעות ממועד משלוח ההודעה, אם מסרה 72כאילו התקבלה אצל הצד השי תיחשב

העבודה שלאחר המועד בוביום -במועד מסירתה ואם שלחה בפקסימיליה -ביד שלחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

קבלןה המזמין

DRAFT

82

"דעו אישור

אי עו"ד ________________ שכתובתו ___________________ מאשר בזאת כי הסכם זה

"הה–_______________, ת.ז. _____________ ו ידי ה"ה-כל ספחיו חתם בפי, כדין על עלח.פ. ______________ בשם הרשאים לחתום________________ .ז.ת_____________,

: "החברה") וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבים את (להלן __________________ החברה לכל דבר ועיין.

____________ ___________ ____________

חתימת עו"ד חותמת עו"ד תאריך

DRAFT

83

ביטוח –ספח ג' להסכם

זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עייה ביטוח ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין ספחהוראות ספח זה, יגברו הוראות ספח זה. המוחים המשמשים בספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים

בהסכם.

ביטוחים .1

וטל על שהמזמיןמבלי ופי חוזה זה או לפי דין לקבלן המבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות . 1.1ביטוח בעצמו ערוך י המזמין כי הקבלן לידיעת בזה ובאקבלן, מהאחריות כלשהי כלפי מועצ

עבודות קבליות כמפורט להלן. בכפוף לתאים, סייגים, גבולות אחריות וסכומי ההשתתפות כוללתהפוליסה (להלן: "הפוליסה"), הקבליותהעצמית הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות

את פרקי הכיסוי המפורטים להלן:

הרכוש ביטוח -' א פרק, הפרויקט ביצוע תקופת במשך שיגרם, מראש צפוי ובלתי פתאומי, פיזי זק או אובדן מפי ביטוח

אחרים ואמצעים ציוד על חל איו זה פרק כי, מודגש, ספק הסר למען. הפרויקט את המהוות לעבודות . הפרויקט מעבודות חלק מהווים אים ואשר עבודתו לצורך מטעמו מי או/ו הקבלן את המשמשים

שלישי צד כלפי חבות -' ב פרקבגין פגיעה גופית ו/או אבדן ו/או זק לרכוש מאירוע בלתי שלישיכלפי צד על פי דין ביטוח בגין חבות

. במשך תקופת ביצוע העבודה ועקב ביצועההפרויקט צפוי שייגרם באתר מעבידים חבות -' ג פרק

1980 וק האחריות למוצרים פגומים התש"םח ועל פי פקודת הזיקין וסח חדש ו/אאחריות , בגין פגיעה גופית פשית, או שכלית או מוות עבודות הפרויקטכלפי המועסקים בביצוע

. הביטוחבמשך תקופת פרויקט בעבודתו עקב תוך כדי וכתוצאה מתאוה או מחלה

קבלן ישתתף היורחב לכלול את הקבלן ו/או קבלי המשה מטעמו ושם המבוטח .1.1.1תהיה הקבלןע, כאשר השתתפות ביטוח, בהתאם להיקף העבודות שיבצההוצאות ב

ממו. %0.8 -של בשיעור, לועל ידי יכוי מכל חשבון המשולם

בהוצאות את הזכות להגדיל את שיעור השתתפות הקבלן ושומר לעצמהמזמין הביטוח כאמור מעבר לשיעור ה"ל, באופן יחסי לשיויים העשויים לחול לרבות בגין

תשלום הפרמיה בשל הארכת תקופת הביטוח.

לעיל בא כתיאור כללי בלבד ואין הוא מחייב את 1.1תיאור הפוליסה כאמור בסעיף .1.1.2הפוליסה לרבות הדרישות את תוכן ולקיים . הקבלן מתחייב ללמוד המזמין

וודא , ולולהיות בקי בכל תאיה לפי תחילת ביצוע העבודהות לכיסוי ביטוחי המוקדמ כלובכל דרגה תובאה לידיעת מהליו, עובדיו, קבלי משה הפוליסהכי כל הוראות

.מטעמו הבאים

המזמין ו/אומתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקות וכן את דרישות הקבלן .1.1.3המבטחים עפ"י תאי הפוליסה לביטוח עבודות קבליות ו/או הסקרים שערכו ע"י המבטחים ו/או עבורם בקשר עם הפרויקט (בשלבי ביצועו ו/או לאחר מסירתו) ומבלי

יטת אמצעי הגה כגד זקי אש, לגרוע מכלליות האמור, בכל הוגע להתקת ו/או קקרקעיים -חום, והל בדבר קיומם של אמצעים ומתקים תתבזקי טבע, והל עבודות

ו/או כבלים, הוראות כל דין בדבר בטיחות בעבודה וכדומה.

במלואן התקיימו לא אם להתבטל או/ו להיגרע עשוי הביטוחי הכיסוי כי מודעהקבלן חלקי או מלא באופן ישפה לא המבטחותאי הפוליסה כמפורט לעיל ובאם ההוראות

, מטעמוכל הפועלים או/ו הקבלן ידי על לעיל ההוראות מילוי אי עקבהמזמין את זכאי ההי המזמין אשר סכום בכל ומטעמ כל הבאיםו/או המזמין את הקבלן ישפהו/או מי הקבלן ידי על כאמור ההוראות הפרת עקב, אותו וקיבל ולא מהמבטח לקבל

מטעמו.

המזמין ו/או כלפי כל הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מוע מלהעלות כלפי .1.1.4טעה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא באשר לתוכן ו/או ומטעמ הבאים

ו/או טיב המבטח/ים. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך עפ"י הפוליסה הכיסוי הביטוחיהקבלן רשאיאו לערוך ביטוחים וספים, הכיסוי הביטוחי עפ"י הפוליסהלהרחיב את

להוסיף ו/או לערוך את הביטוח הוסף כאמור, על חשבוו הוא.

ישא בסכומי ההשתתפות העצמית הקובים יבזה כי הוא הקבלן מצהיר ומאשר .1.1.5 על פי מכל סכום שיגיע לקבלן מזמיןהאלו יהיו יתים לקיזוז ע"י בפוליסה. סכומים

הסכם זה.

בגין 1.1 בסעיף כאמור הפוליסהפי -להזכות הבלעדית לקבלת פיצוי ע תהא למזמין .1.1.6 .הפרויקט ותאובדן או זק לעבוד

DRAFT

84

בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות אובדן או .1.1.7להעביר לקבלן כספים המזמין רשאי לעבודות הפרויקט המכוסים על פי הפוליסה זק

מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח (אם ובמידה שיתקבלו), ביכוי סכום ישא בכל יההשתתפות העצמית הקוב בפוליסה. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן

לרבות ההשתתפות העצמית , המזמין ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חייב לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. ההיילא המזמין וכי

שמורה הזכות הבלעדית וכן הסמכות ליהול משא ומתן עם המבטחים באופן למזמין .1.1.8לקבלן בכתב, לטפל המזמין בלעדי ומוחלט לטיפול בתביעת הביטוח אלא אם אישר

.בתביעות הביטוח

לעבודות אובדן או זק ין בקיום משא ומתן עם המבטח בגין למען הסר ספק, אהפרויקט ו/או בקיום הליך משפטי או מעין משפטי ע"י הקבלן בעיין הביטוח משום

המזמין ו/או כל הבאים מטעמו לדרוש מהקבלן המשך ביצוע פגיעה כלשהי בזכויות העבודות ומחובתו של הקבלן להמשיך בביצוע העבודות.

כל הבאים מטעמו לא יודו באחריות או באשמה ולא יתו כל הודאה, הקבלן ו/או .1.1.9הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו, ולא יהל משא ומתן כשלהו בקשר עם דרישות ו/או תביעות ו/או טעות בעיין ביטוח ו/או זיקין בלי הסכמת המזמין מראש

ובכתב.

וע העבודות, על פי לוח הזמים עבודות קבליות יהיה בתוקף בתקופת ביצהביטוח .1.1.10 המתוכן של הפרויקט.

, מיד עם היוודע לו, על כל אירוע העשוי להוות למזמיןהקבלן מתחייב להודיע בכתב .1.1.11לשם שהמזמין יורה לו,או מי המזמין ו/לשתף פעולה עם הפוליסה ועילת תביעה על פי

על פיהם. ומי מטעמ המזמין ו/אומימוש זכויות

כסה את הסיכוים ו/או האירועים ו/או תלא הפוליסה, מובהר כי ספק הסר מעןל .1.1.12 1.2מקרי הביטוח אשר על הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיף

להלן.

, שיפוי או שיבוב התחלוףעל זכות הוא ו/או מי מטעמו לא יוותרו הקבלן מתחייב כי .1.1.13או כל מי שמבטח הורה חומריםכגד קבלי שמירה, יצרים או ספקים של ציוד ו

.בפוליסה שלא יתן לוותר על זכות התחלוף כגדו

המזמין ויתור על זכויות כאמור, מהווה תאי לזכויותאי הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי וכל הבאים מטעמ ו/או המזמין, והוא ישפה את הפוליסהעל פי ומטעמ כל הבאים ו/או

בגין הפרת דרישה זו.

או לבטלה ללא צורך באישור האת הזכות לבצע שיויים בפוליס ושומר לעצמהמזמין .1.1.14 הקבלן.

טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .1.1.15ע"י המבטח, לא ישחרר את הקבלן מהאחריות המוטלת עליו על במלואם או בחלקם

תהא שום טעה ו/או תביעה כלפי כל מקרה לקבלן לא. בפי הסכם זה או על פי דין לגבי גובה תגמולי הביטוח (אם יהיו). וכל הבאים מטעמהמזמין ו/או

מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ואי שהמזמיןהקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו .1.1.16ביטחון אחרים באתר הפרויקט בכלל ובפרט ביחס לרכוש או הציוד או החומרים

כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות היעש םאהמשמשים לביצוע העבודות, והמזמין כלפי הקבלן או מי מטעמו. כן, מוסכם במפורש כי בכל הקשור בהסכם זה על

.1967 -לא תחול אחריות על פי חוק השומרים התשכ"ז

על ולקייםקבלן לערוך הפי דין, מתחייב -פי ההסכם ו/או על-קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות . 1.2תחילת פעילותו עבור כמפורט בהסכם ו/או הפרויקט חשבוו הוא לפי תחילת ביצוע עבודות

להלן:בהתאם למפורט המורשת לפעול בישראל את הביטוחים אצל חברת ביטוח - המזמין

כל מקרה ל ₪ 2,000,000 סךפחת מי שלאבגבול אחריות מקצועיתאחריות ביטוח .1.2.1ו/או בשל תביעה הקבלן על פי דין חבות, בגין ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית

שמקורהדרישה שתוגש לראשוה במשך תקופת הביטוח בשל הפר חובה מקצועית, במסגרתו/או מי מטעמו הקבלןהשמטה של אובמעשה או מחדל, רשלות, טעות

מרמה מורחבת לכסות הפוליסה. התחייבויותיותפקידו ומקצועו של הקבלן או יתר הביטוחואובדן מסמכים. ביטוח מקרה עקב השהיה או עיכוב, עובד של יושר ואי

כאמור יכלול תאריך למפרע שאיו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או תחול תקופת ום הביטוח או ביטולסיו אחר. ללמזמיןמי מטעמו בגין מתן השירותים

תאו אירוע עליהם תימסר הודעה בתקופ/וחודשים, ויראו כל תביעה 12 למשךגילוי המזמין את כסותל מורחב הביטוח מסרה ההודעה בתקופת הביטוח. כאילוהגילוי

DRAFT

85

למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל הבאים תוגין אחריוב, וכל הבאים מטעמו/או אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו ערך בפרד עבור כל לסעיףבכפוף מטעמו, וזאת

ומזכות תגרע לא הקבלן"י ע קיומם אי או הפוליסה תאי הפרת. אחד מיחידי המבוטחסעיף רשלות לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח. וכל הבאים מטעמ המזמין ו/או של

-אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א –רבתי מבוטל1981.

ביטוח חבות המוצר המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשוה במשך .1.2.2אחראי שבגיו תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופית ו/או זק לרכוש שגרם עקב המוצר

מקרה ביטוח ובמצטבר כלל ₪ 4,000,000 שלא יפחת מסךבגבול אחריות ,קבלןה. הביטוח יכלול מועד למפרע שאיו מאוחר ממועד תחילת ייצור שתית לתקופת ביטוח

הפוליסה מורחבת לכסות גם זק . ו/או אספקה ו/או שיווק ו/או מכירה של המוצריםואשר איה מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד הקבלןהובע ישירות מעבודה שביצע

מורחב לכסות הביטוח שהזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ומסרה לצד שלישי.אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בשל בגין וכל הבאים מטעמהמזמין ו/או את

בכפיתה הקבלן אחראי המוצר שבגיו עקב מושגר גופית גיעהק לרכוש ו/או ופזחודשים לאחר תום 12הביטוח כולל תקופת גילוי של לפחות .צולבת חריותא לסעיף

קבלן ביטוח חלופי המעיק כיסוי כמתחייב התוקף הביטוח, בתאי כי לא ערך ע"י ומזכות תגרע לא הקבלן"י ע קיומם אי או הפוליסה תאי הפרת מהאמור בסעיף זה.

סעיף רשלות . לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח וכל הבאים מטעמ המזמין ו/אושל -אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א –רבתי מבוטל

1981.

.פי דין-כדרש על העבודה לאתרלכלי רכב הכסים חובה ביטוח .1.2.3

אחריות בגבול, ברכ בכלי השימוש עקב שלישי צד של לרכוש זק בגין אחריות יטוחב .1.2.4 .ביטוח מקרהל לכל₪ 1,000,000שלא יפחת מסך של

ביטוח אחריות בגין זק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכי הדסי, בגבול .1.2.5לכל מקרה ביטוח. הפוליסה לא תכלול חריג ₪ 1,000,000אחריות שלא יפחת מסך

קרקעיות. הביטוח מורחב חפירות או זק לציורות, כבלים תת קרקעיים ומערכות תת בגין אחריותם למעשי או מחדלי הקבלן, ו כל הבאים מטעמהמזמין ו/או לשפות את

ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו המזמין וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי ייחשב הביטוח כאילו ערך בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

בציוד מכי הדסי שהיו כלי השימוש עקב, ישישל צדלי גוף זק בגין אחריותביטוח .1.2.6שלא יפחת מסך של אחריות בגבולאיו חייב בביטוח חובה, אשר רכב מועי ו

המזמין ו/או כל הבאים . הביטוח מורחב לשפות את ביטוח מקרהלכל ₪ 1,000,000בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או ומטעמ

מו בכפיתה לסעיף אחריות צולבת.או מי מטעו/רשלות של הקבלן

הביטוח כאמור כולל .לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן, מקיף וחביט .1.2.7ל הבאים כהמזמין ו/או סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי

שגרם זק מיובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת ומטעמ ן.בזדו

בסעיף זה ובלבד שיחול האמור בסעיף כמפורט מקיף ביטוח לערוך שלא רשאי הקבלן להלן. 1.2.10הפטור

מי על ידי ו/או הקבלןלציוד מכי הדסי המובא על ידי "ביטוח "ציוד מכי הדסי .1.2.8שוד, רעידת גיבה, מטעמו לאתר העבודות, על בסיס "כל הסיכוים" כולל פריצה,

ביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות הטבע וזק בזדון. זקיאדמה, , ובלבד שהאמור בדבר וכלפי כל הבאים מטעמ ו/או המזמין תחלוף של המבטח כלפי

שגרם זק בזדון. מיויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת

ובלבד במלואו או בחלקו כאמור הזכות שלא לערוך ביטוח ציוד מכי הדסי לקבלן להלן. 1.2.10שיחול האמור בסעיף הפטור

צפוי ובלתי פיזיהמבטח מפי אבדן או זק או "עבודות קבליות" ביטוח "אש מורחב" .1.2.9על ידי או /ואו עבורו /ועל ידי הקבלן העבודותרכוש אחר המובא לאתר כלציוד וה את). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרויקט מעבודות חלק מהווה איומטעמו (ואשר מי

ביטוח כאמור הודה כלשהם. וכלי עב ציודכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומים, מכלפי כל המזמין ו/אוכולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי

שגרם מי, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת והבאים מטעמ זק בזדון.

במלואו "אש מורחב" או "עבודות קבליות" כאמורהזכות שלא לערוך ביטוח לקבלן להלן. 1.2.10ובלבד שיחול האמור בסעיף הפטור או בחלקו

DRAFT

86

לזק לאבדן או מכל אחריות ומטעמהמזמין ו/או כל הבאים פוטר במפורש את הקבלן .1.2.10 הקבלןאו עבור ו/מטעמו על ידי מי או ו/ הקבלןלרכוש מכל סוג ותאור המובא על ידי

ובמסגרת ביצוע עבודותרויקט הפ(לרבות כלי רכב וציוד מכי הדסי) לאתר עבודות כל טעה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק לא תהא קבלן לו הפרויקט.

שגרם לזק בזדון. מיפטור מאחריות לא יחול לטובת ה , אולםכאמור

המצורף 1'גלספח למזמין את אישור הביטוח בהתאם מתחייב להמציא הקבלן .1.2.11 14על ידי מבטחיו וזאת תוך להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד הימו, כשהוא חתום

ו/או ממועד כיסת הקבלן לאתר העבודות, המוקדם ימים ממועד חתימת הסכם זה מביהם.

ביטוח מידי תום הלהציג את אישור הקבלן�, מתחייבהמזמיןללא כל דרישה מצד .1.2.12ופת הביטוח כמצוין לפי מועד תום תק) 7(ימים שבעה תקופת הביטוח ולא יאוחר מ

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית במשך ףתק שיהיהכך על גבי האישורשאי יהא ר המזמין. עבודות הפרויקט אתרויציאת הקבלן מהפרויקט של עבודות

היה ואישור כאמור לא יומצא הפרויקט עבודות למוע מהקבלן להמשיך בביצוע עקב כך שלא המזמיןבמועד. מוסכם כי הקבלן יהא מוע מלהעלות כל טעה כגד

טרם המציא האישור כאמור.הפרויקט יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות

כמפורט מוצר ה וחבות מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית הקבלן .1.2.13 אחריותו על פי דין, המאוחר מבייהם. כל עוד מתקיימת בספח זה

לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות םאחראי ויהי מטעמו כל הבאיםאו ו/הקבלן .1.2.14 שתתפות עצמית במקרה של אירוע. הוה

עומד להיות מבוטל הקבלן, כי מי מביטוחי למזמיןיודיע הקבלן בכל פעם שמבטחו של .1.2.15 הקבלןאו עומד לחול בו שיוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב

) יום 60( ישיםלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, ש .רלפי מועד הביטול או השיוי לרעה בביטוח כאמו

על פי האמור בסעיף זה. כן הקבלן מתחייב לקיים את תאי כל הביטוחים הערכים .1.2.16המזמין ו/או לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם

על פיהם.כל הבאים מטעמו

היה ולדעת הקבלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים וספים ו/או משלימים .1.2.17את חשבוו עלהקבלן לערוך ולקיים רשאילביטוחים המפורטים באישורי הביטוח,

הביטוח המשלים ו/או הביטוח הוסף כאמור ו/או לתקם לפי העיין כאשר בכל ביטוח וסף ו/או משלים, לעיין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף

ולעיין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות וכל הבאים מטעמהמזמין ו/או כלפי , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ומטעמכל הבאים המזמין ו/אואת

על הקבלן אחריות בלעדית לוודא כי קבלי המשה הפועלים מטעמו בכל דרגה יעמדו .1.2.18בדרישות הדין, ויקיימו ביטוחים אותים בהתאם להיקף ואופי העבודות שיבצעו

למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום במסגרת עבודות הפרויקט עבור הקבלן. היעדר כיסוי ביטוחי אות לקבלי משה מוטלת על הקבלן.או

אחר ביטוח לכל לפיו הביטוחים קודמיםרכוש ייכלל סעיף הלעיין ביטוחי מובהר בזה השתתפות זכות ללא ראשוי ביטוח והים, וכל הבאים מטעמהמזמין ו/או י"ע הערך

כל המזמין ו/או טחיממב לתבוע זכות וללא וכל הבאים מטעמו/או המזמין בביטוחיבדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי כמו כן, סעיף .החיוב בטל להתחלק והבאים מטעמולעיין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות את וכל הבאים מטעמ המזמין ו/או

, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.וכל הבאים מטעמ ו/או המזמין

יובאו לידיעת מהלי, עובדי וקבלי לעיל ספח זהלגרום לכך כי הוראות על הקבלן .1.2.19 . הקבלן המשה של

אין בעריכת הביטוחים ה"ל ו/או באי עריכתו, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה .1.2.20 וכל הבאים מטעמהמזמין ו/או ע"י על ידי הקבלן ו/או בעריכתו, כולו או חלקו, ע"י

, וכל הבאים מטעמהמזמין ו/או שהם בקשר אליהם מצד ו/או בביצוע תשלומים כלכדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי

ו/או כל אדם שהוא, וכל הבאים מטעמ המזמין ו/אולשחרר אותו מחובתו לפצות את מאי קיום בגין כל זק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה

.הוראות הסכם זה ע"י הקבלן

על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .1.2.21על פי הסכם זה או על ל הקבלן המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח איו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי ילרבות במקרה שהב ,פי דיןפסק או כל מקרה ,תבע ,טוח אים מספיקים לכסוי הפגיעה או הזק שגרםיהב

DRAFT

87

לגבי וכל הבאים מטעמ המזמין ו/אולקבלן לא תהא שום טעה או תביעה כלפי אחר. יהיו).ככל שגובה תגמולי הביטוח (

, יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא וכל הבאים מטעמו/או המזמין .1.2.22דרש התאמתו למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע יתהקבלן ובמידה ו

כל המזמין ו/או את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת שלכל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, ו, איה מטילה עליומטעמהבאים

.כםעפ"י ההס היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן

מען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל היה בבחית ל .1.2.23דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מוע

בכל הקשור ומטעמ כלפי כל הבאים ו/או המזמיןמלהעלות כל טעה ו/או דרישה כלפי לגבולות האחריות המזעריים לעיל.

בצע את הפרויקט במימון פיסי י היה והמזמיןכי ומאשר כי הובא לידיעת קבלןה .1.2.24, הרכושביטוח -הפוליסה תכלול סעיף שעבוד לטובת הבק המלווה לעיין פרק א'

לפיו כל הסכומים שיגיעו מחברת הביטוח בגין אובדן או זק המבוטחים עפ"י פרק א' ביטוח הרכוש בפוליסה, ישולמו לבק המלווה. -

חתומים בגין ביטוח ילהציג אישור הקבלןמוסכם בזה כי לדרישת המזמין מתחייב .1.2.25ו/או הרשויות ו/או המלווה הבק טובת אמור בספח זה להביטוחים שערכו על ידו כ

בכתב.כלפיהם והתחייב המזמיןהגופים השוים ש

על אף של ההסכם.יסודית היו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה ספח הביטוח .1.2.26האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם

כאמור בספח המזמין בקשת האישור ע"יממועד ) 14(ימי עסקים עשר-ארבע חלפו .זה

DRAFT

88

1ספח ג'הפקת תאריך אישור קיום ביטוחים

)DD/MM/YYYY(האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,

הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

חברת העובדים השיתופית שם:

אוו/ הכללית בארץ ישראל בע"מ

העובדים הסתדרות החדשה הכללית

שם

דל"ן☒

שירותים ☐

אספקת מוצרים☐

______אחר: ☐

משכיר☐

שוכר☐

זכיין☐

קבלי משה☐

שירותיםמזמין ☒

מזמין מוצרים☒

______אחר: ☐

, א.ע 57000174: ת.ז./ח.פ.11/385

ת.ז./ח.פ.

מען תל אביב 93ארלוזרוב ן: מע

כיסויים

סוג הביטוח

אחריות גבולותלפי חלוקה ביטוח סכומיאו

מספר הפוליסה

וסח ומהדורת הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

האחריות/ סכום גבול ביטוח

וספים כיסויים וביטול בתוקף

חריגים כיסוי קוד לציין יש

'ד לספח בהתאם

מטבע סכום

כלי עבודה –רכוש

☒309

☒313

☒314

☒316

☒328

צד ג' לא דרש להציג אישור ביטוח

אחריות מעבידים דרש להציג אישור ביטוחלא

302☒ אחריות המוצר

☒304

☒310

☒328

חודשים 12 332☒

301☒ אחריות מקצועית

☒302

☒321

☒325

☒326

☒327

☒328

חודשים 12 332☒

אחר

(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים )*:ג'בספח

009

ביטול/שיוי הפוליסה *

למבקשהודעה משלוח לאחר יום__ ייכס לתוקף אלא לאביטוח, פוליסת שלביטול או האישור מבקש לרעת שיוי בדבר השיוי או הביטול. האישור

חתימת האישור

המבטח:

יתן לסמן שדות אלה כשדות שאים בתוקף. * באישור ביטוח כללי

DRAFT

89

הוראות בטיחות -' להסכם ספח ד

כללי: .1

הקבלן מצהיר כי יש בידיו, בידי עובדיו ובידי כל אדם שיועסק על ידו בביצוע העבודות .1.1את כל הרישיוות, האישורים וההיתרים הדרושים לפי כל דין וכי הרישיוות האישורים

וההיתרים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. ו ביטול של כל היתר ו/או רישיון הקבלן מתחייב לדווח באופן מידי למזמין על כל שיוי א

הדרש על פי דין ו/או על ידי כל רשות מוסמכת בוגע לביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדיי הבטיחות בעבודה, פקודת הבטיחות .1.2 -, ותקותיה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד1970 –בעבודה (וסח חדש) תש"ל

ותקותיו ודרישות כל דין אחרות כפי שתהייה בתוקף במועד ביצוע העבודות 1954ת עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות ובהתאם לתאי העבודה המפורטים ברישיוו

הבטיחות המפורטות במסמך זה.

הקבלן מצהיר כי הוא מבין את דרישות הבטיחות וכי יש ביכולתו לקיימן בביצוע עבודתו. .1.3הקבלן מתחייב שהוא, צוות עובדיו וכל מי מטעמו, ימלאו אחר דרישות הבטיחות, יקיימו

אותן בצורה מדויקת ולא יחרגו מהן.

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מתחייב לקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים בוסף .1.4לביצוע העבודות ולבצע את העבודות תוך קיטת כל אמצעי הזהירות הסבירים והיעילים למיעת פגיעה בעובדי הקבלן, עובדי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מבקריו ו/או גורמי צד

ע לו וכי הוא מסכים כי כל עובד מטעמו שיפר את שלישי כלשהם. הקבלן מצהיר כי ידו "דרישות הבטיחות" כולן או חלקן, צפוי להפסקת עבודתו באתר לאלתר.

ידוע לקבלן שדרישות הבטיחות במסמך זה אין גורעות אלא באות בוסף לדרישות כל דין .1.5על ובכלל זה חוקי ותקות הבטיחות בעבודה וכי מסמך זה איו גורע מכל חובה החלה

הקבלן עפ"י כל דין.

) הפרדת חצריםהקבלן מתחייב לדאוג להפרדת אתר העבודה מבייי המשרדים הסמוכים ( .1.6באופן כזה שתמע האפשרות מציגי המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או מבקריו להיכס לשטח

אתר העבודות שלא באישור הקבלן וכאשר ההפרדה מותית בביצוע גידור ושערי כיסה.

מתחייב לפעול כמיטב יכולתו להימע מלהפריע לפעילות השוטפת בסביבת העבודה הקבלן .1.7של המזמין ובכלל זה מליצור מטרדי רעש, אבק, חסימות מעברים, הפסקות מים וחשמל,

פגיעות בתשתית תקשורת, חשמל, מים ויקוז.

ים הקבלן מתחייב לפי תחילת העבודה לבחון ולסקור במדויק את הסיכוים והמפגע .1.8 הכרוכים בעבודתו במקום בו אמורות העבודות להתבצע ולפעול לסילוקם.

הקבלן מתחייב שלא להשאיר בשטח העבודה סיכוי ומפגעי בטיחות ולרבות ציוד מחובר .1.9לחשמל ארוות חשמל פתוחים עם מתח חי, ציוד היתן להפעלה ללא השגחה, חומרים

ומשולטים בהתאם לדרישות הבטיחות. מסוכים, בורות וסיכוי בטיחות שאים מגודרים

הקבלן יקפיד לאורך כל משך זמן העבודות לשמר תיב מילוט פוי כדי לאפשר מילוט .1.10 אשים במקרה של פריצת אש וכן יבטיח דרכי גישה לרכב בטחון ולציוד כיבוי אש.

סיכוי הקבלן יוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים, חומרי צבע ומדללים באופן שימע .1.11 אש.

על הקבלן להודיע למזמין העבודה או מי מטעמו באופן מיידי על כל פגם אשר גילה או על .1.12כל תקלה העלולה להוות סיכון בטיחותי לעובדים באתר או לגרום זק כלשהו באתר או

מחוץ לו.

איש לפחות, ויוחזק 50הקבלן יתקין ארון עזרה ראשוה שיצויד כדרש בתקות עבור .1.13 וח לגישה. ארון עזרה זה יתוחזק כל העת.במקום

ציוד מגן אישי: .2

–הקבלן מתחייב למלא אחר האמור בתקות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תש"ז .2.1ידו במקום -") ולספק לעובדיו ולכל מי שמועסק עלתקות ציוד מגן אישי(להלן: " 1997

ציוד מגן לסיכוים (להלן: " ביצוע העבודות ציוד מגן אישי כדרש לפי כל דין ובהתאם ") ולוודא את שימושם בו.אישי

DRAFT

90

ציוד המגן האישי יהיה באיכות אותה, חזק ועמיד ובעל מבה ותכוות למתן הגה אותה .2.2 מפי הסיכוים שאותם הוא בא למוע.

לאחד התקים -ציוד המגן האישי יתאים לתקן הישראלי המתאים ובהעדר תקן ישראלי .2.3EN, DIN, ISO, ANSI.

הקבלן אחראי להשתמש בעצמו ולוודא שכל עובדיו משתמשים בציוד המגן האישי כדרש .2.4 ובהתאם לייעודו.

עובדי הקבלן ו/או קבלי משה ילבשו אפודי עבודה זוהרים כדרש בתקות ציוד מגן אישי. .2.5ם עובדי הקבלן העוסקים בפעולות היוצרות גיצים, רשפים או מייצרים תזים, יהיו מצוידי .2.6

בציוד מגן אישי מתאים, לרבות במסכת מגן לפים ובביגוד מתאים, עמיד באש. הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאיו ראוי לשימוש בטוח. .2.7

הקבלן יחזיק מלאי של ציוד מגן אישי בסיסי במשרדי האתר למקרה של כיסת .2.8 מצוידים בציוד מגן.מבקרים/אורחים מטעמו ו/או מטעם המזמין אשר אים

הכשרות, הדרכות והסמכות עובדים: .3

הקבלן אחראי להדריך את עובדיו לפי תחילת עבודתם לגבי הסיכוים והמפגעים .3.1בעבודתם ולגבי דרישות הבטיחות כדרש בתקות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע

הקבלן מתחייב לא , לרבות ביצוע ריעון אחת לשה.1999 –והדרכת עובדים), התש"ט להעסיק באתר העבודות עובד שלא עבר הדרכת בטיחות כאמור. תיעוד הדרכת הבטיחות

") יהיה באתר העבודה ויוצג לציג המזמין ו/או פקס הדרכהעם שמות העובדים (להלן: " למפקח מטעם המזמין עפ"י דרישתו.

עובדים בעלי הכשרה הקבלן יוודא כי לצורך ביצוע העבודות באתר, הוא מעסיק אך ורק .3.2 מתאימה.

-לצורך ביצוע עבודות בגובה כהגדרתן בתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז .3.3, יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי תעודה בת תוקף, המעידה כי הם עברו הדרכת 2007

"עבודה בגובה" כדרש לפי כל דין, המתאימה לתחום העבודה בגובה המבוצע בפועל.

וודא כי טרם תחילת ביצוע העבודות, מסר לכל אחד מעובדיו באתר מידע בוגע הקבלן י .3.4לסיכוים הכלליים והייחודיים באתר העבודות, לרבות: בטיחות בציוד, כלים, מכוות, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה. תדריך לעובדים בכל הקשור לאופן ביצוע עבודות

צוע מתאים אשר את שירותיו ישכור הקבלן על חשבוו באופן בטוח, יבוצע על ידי בעל מק ועל אחריותו.

הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו יהיו בעלי הרישיוות הדרשים והסמכות הדרשות .3.5 ובתוקף ועל פי כל דין.

הקבלן אחראי כי עובדיו יבצעו רק עבודות אשר הים מיומים ומוסמכים לבצע וכי הם .3.6 ו/או רישיון בתוקף לעבודתם.ושאים עימם תעודות הסמכה

חשמל: .4

הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמיתקים החשמליים באתר יעמדו בדרישות .4.1חוק החשמל ותקותיו, תקות הבטיחות בעבודה והתקים הישראליים בושאי חשמל, כפי

שיהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות.

מתקי חשמל ארעיים יותקו באתר העבודות ויתוחזקו, בהתאם לתקות החשמל (מיתקן .4.2 .2002 –חשמל ארעי באתר במתח שאיו עולה על מתח מוך), תשס"ג

עבודות חשמל יבוצעו בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקותיו; הקבלן מתחייב להקפיד .4.3יעשה תוך קיטת כל אמצעי כי כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל ת

הזהירות המחויבים בעבודות אלו ובהתאם לדרישות חוק החשמל ותקותיו, אמצעי הזהירות ההוגים והמקובלים ודרישות הבטיחות. כל חשמלאי שיעבוד באתר יישא תעודת

חשמלאי מתאימה ותקפה.

הבטיחות בתקות 6מכשיר עבודה חשמלי מיטלטל המוחזק ביד יתאים לדרישות בתקה .4.4 .1990 –בעבודה (חשמל), התש"ן

של תקות החשמל (מיתקן חשמלי 10כבלי חשמל (כבל מאריך) יעמדו בדרישות תקה .4.5. התוף 61316, ובדרישות ת"י 2002 –ארעי באתר במתח שאיו עולה על מתח מוך), תשס"ג

.30mAיכלול גם מפסק מגן בזרם דלף (ממסר פחת) לים המוחים על הקרקע לא יהוו מכשול.באחריות הקבלן לוודא שכב .4.6

DRAFT

91

במקרה שכבלי החשמל מוחים על הקרקע, יש להגן עליהם באמצעים מתאימים מפי .4.7 פגיעת רכב או ציוד מכי הדסי העלול לעבור מעליהם, או מפי פגיעה אחרת.

אסור להיח כבלי חשמל בתוך וזל או שלולית מים. .4.8 כלי עבודה, ציוד מכי וצמ"ה: .5

אחראי שכל הציוד, המכוות, הכלים (לרבות מופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכו') הקבלן .5.1שהוא ו/או עובדיו ישתמשו בהם במהלך ביצוע העבודות, יהיו במצב תקין, תואמים את

דרישות הבטיחות ו/או כל דין ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף של בודק מוסמך.

לביצוע העבודות. שלו בלבדלים הקבלן מתחייב להשתמש בציוד, סולמות ו/או בכ .5.2האחריות למיעת שימוש בכלים, סולמות ו/או ציוד שאים של הקבלן מוטלת על הקבלן

ובאחריותו לידע כל אחד מעובדיו לגבי איסור זה.

הפעלת כלים מכיים והדסיים תיעשה בתאים הבאים: .5.3 יופעלו אך ורק כלי צמ"ה עם רישיון מתאים ובתוקף. .5.3.1 כלים עם ביטוח בתוקף. יופעלו אך ורק .5.3.2לכלים וציוד, המחויבים על פי חוק, יהיו תסקירים תקפים של בודק מוסמך. .5.3.3

תסקירים אלו יהיו זמיים באתר בכל עת, לצורך ביקורת.הציוד והכלים יופעלו על ידי מפעילים מוסמכים על פי כל דין. באחריות הקבלן לוודא .5.3.4

ובעלי יסיון ישיון תקף וכדרש על פי חוק,כי המפעילים שיועסקו על ידו, יהיו בעלי ר ומיומות מתאימים להפעלת הכלים.

לא יורשה שימוש בכלי צמ"ה שאים עומדים בדרישות בטיחות אלו, ועל הקבלן .5.3.5 לסלקם מן האתר באופן מיידי ולהחליפם בכלי צמ"ה תקיים.

סילוק פסולת וסיכוים: .6

להבטיח כי לא יושארו ציוד וכלים של הקבלן הקבלן מתחייב לקוט בכל הפעולות על מת .6.1במעברים ובכיסה לחדרי המדרגות. הקבלן אחראי לוודא במשך כל זמן ביצוע העבודות

או פסולת.ם כי מעברי המילוט אים חסומים על ידי ציוד, חומרי

הקבלן אחראי לסלק באופן שוטף את עודפי החומרים והאשפה תוצר העבודות. .6.2

בסוף כל יום העבודה את האתר ממכשולים כלים וציוד. הקבלן ידאג לקות .6.3ציוד וכלי העבודה ירוכזו במקום מסוים תוך הקפדה לקשור ציורות ו/או כל דבר היכול

להתגלגל או ליפול.

בסיום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להחזיר את שטח האתר וסביבתו למצבם הקודם, .6.4 ב, אחרת.אלא אם המזמין או מי מטעמו יורה לו, בכת

:עבודה בתוך מבה .7

הקבלן ידאג ככל האפשר להפרדת אזור העבודה ולגידור וסימון בולט של מפגעים/ .7.1מכשולים ויקוט בצעדים יעילים למיעת פגיעה אפשרית בעובדי המזמין ו/או מבקריו

ו/או בצד ג' אחר בתוך הביין או מחוץ לו.

בשטח הביין.הקבלן מתחייב להקפיד כי עובדיו יימעו מעישון .7.2

לביצוע העבודות. שלו בלבדהקבלן מתחייב להשתמש בציוד, סולמות ו/או בכלים .7.3האחריות למיעת שימוש בכלים, סולמות ו/או ציוד שאים של הקבלן מוטלת על הקבלן

ובאחריותו לידע כל אחד מעובדיו לגבי איסור זה.

ילוט פוי למדרגות החירום הקבלן יקפיד לאורך כל העבודות כי בכל קומה יישמר תיב מ .7.4כדי לאפשר מילוט אשים במקרה אש וכן יבטיח דרכי גישה לרכב בטחון ולציוד כיבוי

אש.

באופן שימע סיכוי אש. הקבלן יוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים .7.5

:מהל עבודה, בטיחות .8

עבודה הקבלן ימה בכתב מהל עבודה מוסמך מטעמו. באחריות הקבלן לדווח למפקח .8.1אזורי של משרד העבודה על מיוי מהל העבודה בהתאם לדרישות תקות עבודות ביה. הקבלן מתחייב לשלוח הודעה על מיוי מהל עבודה, במכתב רשום למפקח האזורי של

ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. 3משרד העבודה, בתוך

. בידי מהל העבודה יהיו בכל על מהל העבודה להימצא באתר בכל שעות פעילות האתר .8.2 עת, כל המסמכים הדרשים להימצא באתר, כדרש עפ"י כל דין.

בכל מקרה בו בצר ממהל העבודה הרשום על האתר להיות וכח באתר מכל סיבה

DRAFT

92

שהיא, וברצון הקבלן להמשיך את ביצוע העבודות, על הקבלן למות מהל עבודה חלופי העבודה הרשום, ולהודיע על מיויו כדין למפקח עבודה (אחד או יותר) ביחד עם מהל

אזורי של משרד העבודה.

הקבלן ימסור לידי המפקח מטעם המזמין את תצלום ההודעה על מיוי מהל העבודה .8.3ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום למשרד העבודה, לרבות המצאת פלט ממוחשב

עבודה חלופי על האתר.ממהל הבטיחות, המעיד על מיויו של מהל

ככל שדרש על פי דין, יעסיק הקבלן באתר ממוה בטיחות -ממוה בטיחות באתר .8.4 כהגדרתו בתקות עבודות ביה. היקף העסקתו יהיה על פי דין.

תכית ליהול הבטיחות באתר: במקרים בהם דרש על פי דין, יגיש הקבלן למפקח מטעם .8.5עבודתו, "תכית ליהול הבטיחות" כהגדרתה בתקות עבודות המזמין, קודם להתחלת

").התכית ליהול הבטיחותביה (להלן: "התכית ליהול הבטיחות תוכן על ידי מי שהוסמך לכך לפי כל דין ותאושר בחתימת .8.5.1

הקבלן. הקבלן יקצה את המשאבים הדרושים לביצועה.צעות העבודות וכן לכל מקום התכית ליהול הבטיחות תהיה ייעודית לאתר בו מבו .8.5.2

אחר בו מבוצעות עבודות בקשר עם הפרויקט ותכלול את כל שלבי ביצוע העבודות העתידות להתבצע על ידי הקבלן.

בתכית ליהול הבטיחות יפורטו את כל הסיכוים בכל שלבי ביצוע העבודות ויש .8.5.3יוודא כי לעדכן אותה מעת לעת בהתאם לסיכוים החדשים שיתגלו באתר. הקבלן

התכית ליהול הבטיחות באתר תעודכן אחת לשה לפחות.תכית יהול הבטיחות תהיה בתוקף החל מהיום הראשון לתחילת העבודות באתר, .8.5.4

ללא כל תלות במספר העובדים המועסקים ואשר יועסקו באתר. -שילוט וגידור .8.6

העבודה, וכן בכיסה לאתר יוצב שלט בו יצוין שם קבלן פעולות הביה ושם מהל .8.6.1ושהכיסה חשמליוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות

לשטחים אלה אסורה. על כל גדרות אתר העבודה יש להתקין שלט בו יירשם: הכיסה אסורה". -מבוצעות עבודות חשמל "סכה כאן

בולט. במקום אש וכיבוי ראשוה עזרה עמדות של שילוט יהיה האתר בתוךייתלה שלט אחד לפחות בכל כיסה לאתר. -הוראות בטיחות והתהלות באתר .8.6.2

ס"מ. על השלט יכתבו הוראות בטיחות בוגע 100* 80השלט יהיה בגודל מזערי של להתהלות עובדים ומבקרים באתר והוראות המתייחסות לשימוש בציוד מגן אישי

והלי חירום.. אורחים ומבקרים יחויבו עבודותההקבלן אחראי למיעת כיסת זרים לאתר .8.6.3

להשתמש בציוד מגן אישי כדרש ובהתאם לסיכוים באתר.אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע הפרדת חצרים פימית, בתוך שטח -גידור האתר .8.6.4

מ', לרבות שער דו 2.0מתקן המזמין, יהיה באמצעות גדר פח אטומה בגובה של שעות ביממה. 24כפי ברוחב לפי הצורך, סגור ועול

הקבלן יקים אמצעי מעבר זמיים בטוחים להולכי רגל, מעקות, תאורה בהתאם .8.6.5לאופי וסוג העבודה ויקוט בצעדים יעילים למיעת פגיעה אפשרית בעוברים ושבים

בתוך הביין או מחוץ לו. :פיגומים .8.7

מ', ייעשו אך רק בהשגחתו ובההלתו 6הצבה ופירוק של פיגום שגובהו עולה על .8.7.1הישירה של בוה פיגומים מקצועי. בוה פיגומים מקצועי יהיה בעל יסיון של שלוש שים לפחות בהצבת פיגומים, שעמד בהצלחה במבחן מיהל הבטיחות, או

לחילופין בעל הסיווג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסות. על חלקיו, בהתאם לדרש על פי דין. 1139פיגומים יעמדו בדרישות ת"י .8.7.2ד המבצע עבודה על גבי פיגומים ייחים, מחוייב להיות בעל אישור בר תוקף כל עוב .8.7.3

לעבודה בגובה.חובה על הקבלן לבצע בקרת בטיחות של הפיגומים, לבדוק את יציבות הפיגום .8.7.4

ושהשימוש שייעשה בו, מתאים למטרה שלשמה הוא ועד, טרם השימוש בו. לאחר מכן, הפיגום ייבדק כאמור להלן:

ימים לפחות; 7 -אחת ל ימים או יותר; 3אחרי כל הפסקת עבודה של .אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח

הקבלן יתעד כל בדיקה או תסקיר שבוצעו על ידו בפקס הכללי. תסקירים יישמרו .8.7.5 בתיק הבטיחות באתר.

DRAFT

93

כך, חל איסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד ל .8.7.6ואושר על ידי מהדס קוסטרוקציה וקטו אמצעים שימעו פגיעה בפיגום או

באדם שעליו, על ידי מתקן ההרמה. :פיגום ממוכן .8.8

שימוש בפיגום ממוכן המאפשר שיוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כוח מכי, .8.8.1 חשמלי או הידראולי, ייעשה כאשר בידי הקבלן יהיה:

של הפיגום;אישור היצרן לגבי הדגם .8.8.2תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפקס דגמי הפיגומים .8.8.3

הממוכים. תעודות אלו יימצאו באתר שבו מוצב הפיגום.פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על ידי בודק .8.8.4

או התליה מוסמך לפי השימוש בו, וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה שלו. את תסקיר הבדיקה של הפיגום יש לשמור באתר.

אסור להעתיק פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על פי תכית או מפרט .8.8.5 היצרן השמרת באתר בפקס הכללי.

במידה ויידרש ע"י המפקח או ממוה הבטיחות באתר, יותקו –רשתות הגה מפי פילה .8.9 4 -לה. שיטת התקת הרשתות תהיה לפי אחת מרשתות בטיחות להגה מפי פי

.1חלק 1263האפשרויות האמורות בת"י

עבודות בגובה: .9

-עבודה בגובה תעשה בהתאם לאמור בתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז .9.1 ").תקות עבודה בגובה(להלן: " 2007

לביצוע סוג זה של עבודה בגובה, עבודה בגובה תיעשה על ידי עובדים בעלי הסמכה בתוקף .9.2אשר יחזיקו את תעודת ההסמכה שלהם עימם בכל עת במהלך ביצוע העבודות. תעודת

ההסמכה תוצג לציג המזמין ו/או למפקח מטעם המזמין על פי דרישתם.

הקבלן מתחייב לבצע לפי תחילת ביצוע העבודה בגובה גידור ושילוט למיעת כיסת .9.3 ועוברי אורח ל"איזור הסכה" כמוגדר בתקות עבודה בגובה.אשים, עובדים

עבודה בגובה תבוצע לפחות על ידי שי אשים ושימוש בציוד אישי כדרש בתקות עבודה .9.4בגובה כאשר לפחות אדם אחד יימצא תמיד במפלס הקרקע. עבודה בגובה תתבצע באור

יום בלבד.

מיעת פילת כלים/ציוד מגובה במהלך הקבלן יקוט בכל האמצעים היעילים והסבירים ל .9.5 העבודה.

עבודות גלישת מעטפת מבה יאושרו בפרד בהתאם לתקות עבודה בגובה ובאישור מהל .9.6 הפרויקט ומחלקת הבטיחות.

ביצוע עבודות מסוכות: . 10

לפי תחילת ביצוע העבודות הרשומות להלן, באחריות הקבלן לקוט בכל הפעולות הרשומות

לביצוע פעולות אלו ופעולות בטיחות אחרות לביצוע העבודה בצורה בטוחה מטה. האחריות מוטלת על הקבלן בלבד.

עבודות בחום, עבודה באש גלויה או מכשירים הפולטים יצוצות וגצים. .10.1

מטר 10בדיקת אזור העבודה המיועד לוודא הרחקת חומרים דליקים לרדיוס של .10.1.1 לפחות.

קים יש לבצע חיץ בין החומרים לאזור בו במידה ולא יתן להרחיק חומרים דלי .10.1.2 מתבצעת העבודה באמצעות חומרים בלתי דליקים.

לפי ביצוע העבודה יש לחסום/ לכסות את כל הפתחים והמעברים בסביבה הקרובה. .10.1.3

ליד מבצע העבודה יוצב צופה אש, שתפקידו להשגיח כל זמן ביצוע העבודה כי אש .10.1.4. צופה האש יחזיק אמצעי כיבוי יעיל לסוג או גצים אין יתזים לעבר חומר דליק

החומרים הבעירים שבסביבה.

דקות מתום ביצועה 10על צופה האש להמשיך להשגיח על סביבת העבודה לפחות .10.1.5 תוך שהוא מוודא כי לא ותרו כל מקורות חום להצתה חוזרת.

בדיקה כי מערכות גילוי וכיבוי האש תקיות ופועלות כדרש. .10.1.6

DRAFT

94

.םהחירום פתוחות ואין חסומות ע"י ציוד או חומרי בדיקה כי יציאות .10.1.7

פיוי אשים מסביבת העבודה בהתאם לצורך ולסוג העבודה, הסיכון הובע ממה .10.1.8 וקרבתה לאשים.

ביצוע פעולות וההגת אמצעי בטיחות יעילים אחרים אשר יבטיחו ביצוע העבודה .10.1.9 בבטיחות המרבית.

העבודה, ידווח מיד לציג המזמין/מהל במקרה שריפה הקבלן יפסיק מיד את .10.1.10העבודה, יבצע פיוי רגלי ליציאות החירום בהתאם להחיות השילוט או ציג צוות

חירום ויוודא כי כל העובדים מטעמו פוו.

עבודה במקום מוקף .10.2

עבודה בגובה במקום מוקף תעשה רק על ידי קבלן מוסמך לעבודה במקום מוקף ורק .10.2.1תעודות הסמכה לעבודה במקום מוקף בתוקף ולאחר שהקבלן על ידי עובדים בעלי

יציג תעודות הסמכה לעבודה במקום מוקף בתוקף.

עבודה במקום מוקף תתבצע על ידי לפחות שי אשים כאשר אדם אחד תמיד ימצא .10.2.2מחוץ למקום המוקף ובקשר עין עם האדם שבתוך המקום המוקף על מת שיוכל

להזעיק עזרה במקרה חרום.

העבודה תתבצע עם ציוד המגן האישי הדרש לביצוע העבודה. .10.2.3

כיסה למקום מוקף תתבצע רק לאחר בדיקת המקום המוקף בהתאם לסוג העבודה .10.2.4 המתבצעת.

יש לוודא כי אזור העבודה קי ויבש מחומרי רעילים, גזים פיצים או רעילים. .10.2.5

ה.יש לוודא כי הצרת המחוברת לתא או לחלל המוקף מותקת וסגור .10.2.6

לוודא כי כל החלקים העים בתוך אזור העבודה מותקים ממקור ההפעלה (חשמל, .10.2.7 מים, לחץ אויר, לחץ מים, קיטור, לחץ שמן וכו').

יש לוודא כי קיים אוורור טבעי או מכי לחלל המוקף. .10.2.8

ביצוע פעולות והפעלת אמצעי בטיחות יעילים אחרים אשר יבטיחו ביצוע העבודה .10.2.9 בבטיחות המרבית.

ולות במקרה תאוה:פע . 11

הקבלן יעמיד באתר לפחות רכב אחד שישמש כרכב חירום. רכב זה יהיה זמין בכל שעות .11.1 הפעילות באתר לצרכי חירום או לפיוי רפואי.

יש להגיש עזרה ראשוה לפגע ולפותו מיד לחדר לקבלת טיפול רפואי. .11.2

ופן מידי.יש לדווח מידית למזמין או מהל הפרויקט ולהפסיק את העבודה בא .11.3

לדווח מיד וכחוק על תאות עבודה לרשויות, לרבות, מפקח עבודה אזורי, ו/או משטרת .11.4 ישראל.

בכל מקרה חירום/בעיית בטיחות באתר יש לפות למזמין/מהל הפרויקט. .11.5

הקבלן מתחייב לדווח באופן מידי על כל אירוע בטיחות למזמין/מהל הפרויקט. .11.6

: הצהרת קבלן

מוסמך לחתום על הצהרה זו, מצהיר בזאת שקראתי את ספח הבטיחות במלואו, אי הח"מ הבתי את תוכו ואי מודע לאחריות המוטלת עלי מכוח הוראות הדין. אי מתחייב בזאת לעשות

כל שיתן בכדי לעמוד בכל הוראות הבטיחות ושאר ההוראות המפורטות בספח זה.

שם מלא

תפקיד מס' ת.ז

חתימה וחותמת תאריך שם החברה

DRAFT

95

סיכום רשימת מסמכים ותצהירים שיש לצרף להצעה: -' טספח

. חוברת הבקשה חתומה בר.ת על כל עמוד וחתימה מלאה במקומות המיועדים1

חתום -. פרוטוקול מפגש מציעים 2

חתום -. מסמך מעה לשאלות הבהרה 3

יהול פקסי חשבוות. אישור על 4

. אישור לצורך יכוי מס במקור5

. תעודת עוסק מורשה6

. אישור תאגיד חתום ע"י עו"ד (במקרה של מציע שהוא חברה)7

ספח לפי וסח גופים להם סופק שירות דומה בהיקף דומה + פרטי קשר ממליצים 3. פרטי 8

1-ב'

-2ספח ב'סח התחייבות לשמירה על סודיות לפי וכתב . 9

-3ספח ב'. אישור איתות פיסית ועמידה בחוקי העבודה לפי וסח 10

-4ספח ב'. תצהיר תשלום שכר מיימום כדין לפי וסח 11

-5ספח ב'וסח לפי –לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים . התחייבות 12

, החת כבלי תקשורת 2א 270כבלים , תאורה והחת 2א 160חשמלאות קבלןשיון ירהעתק . 15

.1א 240

. 1-עפ"י וסח ספח ג'₪ 23,400. ערבות בקאית ע"ס 16

חתום ע"י עו"ד -שים לפחות 3של ןויסיו. תצהיר על וותק 17

3 -ש"ח כולל מע"מ לשה לפחות, בכל אחת מ 000,00010,על מחזור כספי של אישור רו"ח. 18

השים האחרוות.

.ISO 9001-2015מערכת איכות העתק של תעודה בתוקף עבור . 19

DRAFT

draft—ברת העובדים - עבודות חשמל... · 1 םי יי עה ןכות

Documents