ramla-foundation.orgramla-foundation.org/files/doc/nikayon-5-2020.docx · web viewכל המוצא...

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(1/2020מכרז פומבי מס'

למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

2020 מאי

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( 1/2020מכרז פומבי מס'

למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

תוכן עניינים חוברת המכרז וההסכם

חוברת המכרז: מסמכים ונספחים3עמ' הזמנה להציע הצעות מסמך א' .114 - 4עמ' תנאים המכרז והוראות למשתתפיםמסמך ב'.220 - 15עמ' הצהרת המציע והצעת מחירמסמך ג'.3-21עמ' נספח תמחירי בהתאם להוראות חשכ"ל וצווי ההרחבה1מסמך ג'.4

2830 - 29עמ' פירוט מרכיבי הצעת המציע2מסמך ג'.571 - 31עמ' חוזהמסמך ד.672עמ' תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 1מסמך ה'.773עמ' אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 2מסמך ה'.874עמ' ערבות בנקאית להשתתפות במכרז1מסמך ו'.975עמ' ערבות בנקאית לקיום החוזה 2מסמך ו'.10–76עמ' פירוט נסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסףמסמך ז'.11

7879עמ' אישור רו"ח המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף1מסמך ז'.1282 - 80עמ' אישור על קיום ביטוחיםמסמך ח'.1383עמ' הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער 1מסמך ט'.1484עמ' רשימת חוקי עבודה2מסמך ט'.1585עמ' הצהרה בדבר תשלום שכר כדין3מסמך ט'.1686עמ' תצהיר בדבר העדר הפרות דיני עבודה ותשלום שכר1מסמך י'.17 87עמ' הצהרה, התחייבות וכתב שיפוי 2מסמך י'.18-88עמ' הוראות החשב הכללי – הגנה על זכויות עובדים1מסמך יא.19

107109 - 108עמ' הוראות החשב הכללי – אמות מידה2מסמך יא.20 110עמ' מפרט דרישות לביצועמסמך יב.21

-119

2



120עמ' פירוט שטחי הטאוט בעירמסמך יג.22

מובהר כי עם חתימת ההסכם בין זוכה לבין הקרן, כל המוזכר במסמכי ונספחי המכרז כחובות ו/או דרישות ו/או הוראות ו/או אחר יחולו ו/או יתווספו עפ"י הצורך והעניין ובהתאמה למסמכי ההסכם ונספחיו אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש במסמכי החוזה ו/או ההסכם ו/או נספחיו

ו/או במסמכי ההבהרות.

מסמך א'קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(

1/2020מכרז פומבי מס' למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

הזמנה להציע הצעות)להלן: )ע"ר( ופיתוח תרבות לחינוך רמלה הצעות "הקרן"קרן בזאת מזמינה למתן( וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכישירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

המכרז. קמפוס נבון רמלה, בעבור סך של4את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקרן, רח' הזית

₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.2,500 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי הקרן או באתר האינטרנט

.www.ramla-foundation.orgשל הקרן, שכתובתו: . 14:00 בשעה 24.05.2020 שאלות הבהרה ניתן להגיש עד יום

אשר יועבר על ידי המתעניין לנציג הקרן באמצעות בלבד word קובץ שאלות ההבהרה ינוסחו ע"ג "שאלות הבהרה ואת. בשורת נושא הדוא"ל ירשום המציע – [email protected]דוא"ל

.מספר ושם המכרז" כל שאלה ו/או הבהרה ו/או בקשה תשויך לנושא, מס' סעיף ועמוד בחוברת המכרז מהם עולה

השאלה ו/או ההבהרה.

3



הקרן תהא רשאית שלא להשיב לפנייה אם לא נערכה בהתאם לאמור לעיל. תשובות לשאלות הבהרה יישלחו בכתב ובאופן אחיד. רק להבהרות שיינתנו בכתב יהיה תוקף

מחייב. כל המוצא בנוסח מסמכי המכרז ו/או במסמכי הבהרות ו/או אחר אי התאמה ו/או סתירה ו/או טעות סופר ו/או כל טעות אחרת שיש בה כדי ליצור אי בהירות ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או אחרוללא דיחוי ו/או זוכה לבין הקרן בהקשרו של מכרז זה, מחויב להודיע על כך לקרן בין מציע

באמצעות שליחת פקס ו/או מייל כמוזכר. את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס

.1/2020למעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין מכרז פומבי מס' בתיבת 14:00 בשעה 31.05.2020 עד ליום את המעטפה יש להפקיד, במסירה אישית

הזית ברח' של הקרן הממוקמת במשרדי הקרן )ביום4המכרזים ברמלה נבון קמפוס יהיו משרדי הקרן סגורים(. 28.05.2020

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותוהבלעדית של המציע.

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תיפסל ולא תובא לדיון..08-9771912לבירורים ניתן לפנות לעו"ד לימור סבג-קריחלי בטל':

עו"ד ליאור רשף דרעי, מנכ"ל קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח

)ע"ר(

4



מסמך ב'

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(1/2020מכרז פומבי מס'

למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלהתנאי המכרז והוראות למשתתפים

כללי .1

"( מזמינה בזה הצעות למתןהקרןקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר( )להלן: "א. "(, הכל על פי התנאים המפורטיםהשירותיםשירותי טאוט וניקיון רחובות )להלן: "

במסמכי המכרז.

השירותים הכלולים במכרז הם טאוט וניקיון רחובות בתחום שיפוטה של עיריית רמלהב. וניקיון רחובות, וכן, לניקיון כלוהזוכה יהיה אחראי באחריות מלאה וכוללת לטאוט

לרבות כל הרחובות, הכבישים, המדרכות, המדרחוב, השטחים הציבוריים שבעיר רחובות הולנדיים, מפרצי החניה, מעקות ההפרדה שבין כבישים, הכיכרות, השבילים, המעברים, מגרשי חניה ציבוריים, הרחבות, המדרגות וכיו"ב, והכל בין אם הם מהווים חלק מהרחובות ו/או משולבים בהם או מהווים חלק או המשך להם ובין אם לאו, ולרבות השטחים המיועדים לשימוש ומעבר הציבור, כולל איי תנועה, בין מגוננים וביןו/או כבישים בין המפרידים התנועה שבאיי עפר, ושטחי גינון שטחי לאו, אם המשולבים בכבישים ו/או במדרכות ו/או בשולי הכבישים ו/או בשולי המדרכות, והכליתווספו ו/או ייבנו ואשר כיום בעיר הקיימים ולשטחים הציבוריים לרחובות ביחס בתקופת תוקפה של ההתקשרות על-פי מכרז זה, וזאת על פי התנאים המפורטים

במפרט וביתר מסמכי המכרז.

אשר ייבנו ו/או יתווספו בתקופת ההתקשרות על-פיעבור ביצוע העבודות ברחובות, , תינתן תמורה המבוססת על מחירי היחידה בטבלת הצעות המחיר. מכרז זה

. 15.06.2020 על הקבלן להיערך להתחיל במתן השירות ביום ה- ג.

השירות יבוצע באמצעות עובדים, כלי רכב, ציוד, מכונות ואמצעים של הזוכה, הכלד.בכפוף לתנאים ולדרישות במפרט ובמסמכי המכרז.

5



ואת כל המכונות בכל ציודה. ובאחריותו לצייד את עובדיו ידאג, על חשבונו הזוכה הבטיחות הדרוש על פי דין, על מנת לשמור על בטיחות ובריאות העובדים, התושבים,

הרכוש הציבורי והסביבה, ויעמוד בדרישות כל הוראה מחייבת.

יהיו רשומות כנדרש, בעלותו. כי כל המכונות ובאחריותו, ידאג, על חשבונו הזוכה הביטוחים והרישיונות הנדרשים במכרז ועפ"י כל דין/הנחיה/תקן.

הזוכה ועובדיו ינהגו באדיבות כלפי התושבים וכלפי עובדי הקרן והעירייה ויבצעו אתז.העבודות במסירות.

ו/או העירייה תבצענה בדיקות איכותח. לאור חשיבות איכות ביצוע העבודות, הקרן הניקיון, מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

חודשים, כאשר הקרן ו/או העירייה36ההתקשרות מכח המכרז תהא בתוקף של ט. חוזה בשתי תקופות להאריך את ההתקשרות דעתן הבלעדי, שיקול לפי זכאיות

חודשים סך הכל.60 חודשים, ועד ל-12נוספות, כל אחת בת

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות הקרן לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עתי. יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי30במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת

ובלא צורך לנמק, הכל כמפורט בחוזה.

ניסיון-יא. ביצוע השירות החל ממועד תחילת השירות תקופת על-אף האמור לעיל, חודשים מהווים תקופת ניסיון. היה ובתקופת הניסיון לא יקיים הזוכה את6ולמשך

דרישות המכרז וההסכם שנחתם עמו בהתאם לתנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון נציגי הקרן והעירייה, תהא הקרן רשאית להפסיק את עבודתו של הזוכה, תוך מתן

יום, הכל כמפורט בהסכם. אם תופסק עבודת הזוכה, תהא14הודעה מוקדמת של רשאית הקרן להתקשר עם המציע שהוכרז כ"כשיר שני" או לצאת במכרז חדש, הכל

לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בהמשך מסמך זה.

וחוזה ההתקשרותיב. תנאי המכרז פי על יהיו הזוכה במכרז תנאי ההתקשרות עם הרצ"ב, על נספחיו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

– המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמכי המכרזיג. ויקראו ביחד ולחוד "מסמכי המכרז":

6



– הזמנה להציע הצעות. מסמך א'

– תנאי המכרז והוראות למשתתפים. מסמך ב'

– הצהרת המציע והצעת מחיר. מסמך ג'

– נספח תמחירי בהתאם להוראות חשכ"ל וצווי ההרחבה.1 מסמך ג'

– פירוט מרכיבי הצעת המחיר למילוי ע"י המציע. 2 מסמך ג'

- חוזה. מסמך ד' ( תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,1) – מסמך ה'

.1976התשל"ו-

( אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות לפי חוק2 )גופים עסקאות

.1976ציבוריים, התשל"ו-

( נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז.1) – מסמך ו'

( נוסח כתב ערבות להבטחת קיום החוזה.2)

– פירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף.מסמך ז'

( אישור רו"ח המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף.1)

– אישור על קיום ביטוחים.מסמך ח'.1953( הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג - 1) – מסמך ט '

( רשימת חוקי עבודה.2)

( הצהרה בדבר תשלום שכר כדין.3)

( תצהיר בדבר העדר הפרות דיני עבודה ותשלום שכר.1) – מסמך י'

( הצהרה, התחייבות וכתב שיפוי.2)

( הוראות החשב הכללי – הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי1)מסמך י"א – שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון.`קבלני

7



( הוראות החשב הכללי אמות מידה להענקת מענק מצוינות.2 )

. מפרט טכני מסמך י"ב –

פירוט שטחי הטאוט בעיר.מסמך י"ג –

תנאי הסף להשתתפות במכרז ואופן הוכחת העמידה בהם.2

ובני אדם העומדיםא. דין רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים על פי התנאים המצטברים המפורטים להלן:בכלבמועד הגשת ההצעות במכרז

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על(1ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.

מורשה, עוסק תעודת המציע יצרף זה, בתנאי עמידה להוכחת .אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור

בעל רישיון "קבלן שירות" בתוקף לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני(2.1996כוח אדם, התשנ"ו-

על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיון קבלן שירות.

וטאוטהמציע (3 ידני בניקיון רחובות, טאוט ניסיון כקבלן ראשי הנו בעל חודשים ברשות מקומית אחת בעלת אוכלוסייה של24ממוכן של לפחות

תושבים 40,000 - יותר מ רכבי טאוט במצטבר10לפחות או הפעיל השנים שבין בתקופה וזאת המקומיות, שנת2015ברשויות סוף עד

2019 .

הניסיון צריך שיהא של המציע עצמו. המציע יפרט ע"ג מסמך ז' אודות ניסיונו ויצרף אישור מטעם כל

רשות מקומית שפורטה.

רחובות,למציע של וממוכן ידני וטאוט ניקיון עבודות מביצוע הכנסות ₪ )במצטבר( )לא כולל מע"מ( בשנים10,000,000בהיקף של לפחות

יחד. 2018 ו-2017, 2016

8



ז' אודות הרשויות עמן התקשר כקבלן(4 ע"ג מסמך יפרט המציע ראשי בלבד בביצוע עבודות טאוט ידני וטאוט ממוכן של רחובות, ויפרט היקף ההתקשרות השנתי עם הרשות המקומית ואת מספראת המאשר רו"ח אישור ויצרף ברשות, שהופעלו הטאוט רכבי

ז') ( למסמכי1עמידתו בתנאי זה בהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך המכרז.

לצורך עמידה בתנאי סף זה יהיו למציע בבעלותו ורשומים על שמו במשרד(5ליסינג פי חוזה וזאת על ובשימושו בפועל הרישוי או ברשותו, בחזקתו מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימונייצור רכבי טאוט משנת גופים אלה בלבד(, ועם בנקים או או תפעולי

ומעלה בכמויות שלהלן: 2017

ואילך, לביצוע עבודות2017 רכבי טאוט גדולים / ייעודיים, משנת יצור 4 2טאוט ממוכן של כבישים, בעלי יכולת לבצע טאוט ברוחב שלא יפחת מ-

ליטר.4,000מ' ובעלי מיכל לקליטת פסולת בנפח שלא יפחת מ-

מ',1.3רכבי טאוט מדרכות, בעל יכולת טאוט ברוחב שלא יפחת מ 2 יצור ואילך, לביצוע עבודות טאוט2017הפועל בשיטת היניקה, משנת

ממוכן של כבישים, מדרכות ורחבות ציבוריות, עם מיכל לקליטת פסולת. ליטר800בנפח שלא יפחת מ-

על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיונות כלי הרכב כאמור, העתק של תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור. ככל שכלי

הרכב אינם בבעלות המציע, יש לצרף בנוסף חוזה ליסינג.

מציע אשר צירף להצעתו הזמנות לרכבי טיאוט ו/או תצהיר החתום ע"יאו עו"ד שבו הוא מתחייב להציג את רכבי הטיאוט הנ"ל עם קבלת צו התחלת

עבודה.

תצהיר של המציע החתום ע"י עו"ד, בו הוא מתחייב לספק ולהפעילאו .2020רכבי טאוט מהסוגים והכמויות המפורטים לעיל, משנת ייצור

6) – תשל"ו ציבוריים, גופים חוק עסקאות בדרישות עומד 1976המציע )להלן: "החוק"(.

9



( חתומים2( ו-ה')1המציע יצרף תצהיר ואישור בנוסח מסמכים ה')ומאומתים ע"י עו"ד.

מציע אשר עומד בכל התנאים הקבועים בכל דין בדבר הגנה על זכויות(7ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה עובדים המועסקים על

יב' )מסמך הנדרשים1והניקיון המסמכים כל את צירף לכך וכראיה ) כמפורט לעיל ולהלן.

300,000סך של על במכרז צורפה ערבות בנקאית אוטונומית להצעה (8 שהוצאה על ידי בנק₪ )במילים: שלוש מאות אלף שקלים חדשים(,

לפחות15.07.2020בתוקף עד ליום , לפקודת הקרן בישראל , לפי ( למסמכי המכרז, וזאת להבטחת קיום תנאי1נוסח הערבות במסמך ו')

המכרז.

הקרן תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לאכפיצויים סכומה את ולגבות המכרז תנאי פי על בהתחייבויותיו יעמוד מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים

העומדים לה על פי כל דין.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד.6 והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם

אותה ישות משפטית בלבד.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הנם.7 בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל

תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.

יובהר, כי הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה.8להיפסל ע"י ועדת המכרזים.

10



מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה.9שיידרש נוסף מסמך ו/או מידע כל להציג מהמציע ולדרוש לחקור הבלעדי, להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותלוועדה את יהיה חייב למסור )לרבות המלצות(. המציע וכיוצ"ב נשוא המכרז מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה

ואף לפסול את ההצעה.

אופן הגשת ההצעה.3

את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך הצהרת המציע והצעת המחיר )מסמך ג'(.א.זהה, באחוזים, לכלל השירותים ההצעה תהיה על דרך של מתן הנחה אחת, ולמחירים המירביים המפורטים במסמך ג'. ההצעה תירשם בעט על גבי מסמך

הצהרת המציע והצעת המחיר )מסמך ג'( שבמסמכי המכרז, בכתב ברור.

להציע ב. הצעה0%ניתן המירביים. למחירים תוספת להציע ניתן לא הנחה, המחירים כל על תחול ההנחה שתידון. מבלי תיפסל תוספת שיעור שתנקוב

הנקובים במסמך ג'. לא ניתן לנקוב בהנחה לא אחידה.

הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שישג.וסוג שהוא, מין ותכלול את כל ההוצאות, מכל פי מסמכי המכרז, לבצע על הכרוכות בביצוע העבודות לרבות העסקת עובדים, אספקת מכונות טאוט וציוד

אחר, אספקת חומרים ועוד, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

11



בהגשת ההצעה מתחייב המציע לשלם ולספק לכל עובד אשר יבצע את העבודותד. נשוא מכרז זה, כל תשלום ו/או הטבה, על פי הוראות הדין ובכלל זה )אך לא רק( על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים

ועל פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי2013ציבוריים, תשע"ג - ציבוריים, תשע"ג- בגופים והניקיון צו ההרחבה בענף2013השמירה פי ועל

הניקיון בנוגע להסכם הקיבוצי ובהתאם להוראות החשכ"ל בנוגע לעלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון ועל פי הוראות החשב הכללי )הגנה עלהאבטחה השמירה בתחומי שירותים קבלני ידי על המועסקים עובדים זכויות

"(.ההוראות בדבר תנאי עבודה לעובד )להלן: "1והניקיון( המצ"ב כמסמך יב' המציע מתחייב להחיל על עובדיו תנאי עבודה אשר לא יפחתו מתנאי העבודה המפורטים במסגרת כל ההוראות בדבר תנאי עבודה לעובד )כהגדרתם לעיל(כי הפרת הוראות בדבר תנאי מובהר במפורש שיחול בהם. עדכון לרבות כל עבודה לעובד תחשב לכל דבר ועניין כהפרה יסודית של החוזה אשר ייחתם עם

הזוכה במכרז.

וצוויה. הוראות חשכ"ל על הנספח התמחירי המבוסס על לחתום על המציע וכן לפרט את מרכיבי הצעתו במסמך ג'1ההרחבה, המצורף להצעה כמסמך ג'

, המצורף להצעה.2

ידוע למציעים כי היקף המכרז אינו קבוע ומוגדר מראש וכי הקרן תהא רשאיתו. להקטין/להגדיל את היקף השירותים מפעם לפעם ועל פי שיקולה וצרכיה וכי

לא תהיה לו כל טענה כלפי הקרן ו/או העירייה בשל כך.

,2016על מציע העונה על דרישות תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ו-ז. "( לעניין עידוד נשים בעסקים,התיקון לתקנות העיריות )מכרזים()להלן: "

להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה"אישור"; אישה"; בשליטת "עסק "עסק"; המונחים: של משמעותם )על

סעיף ראה התשנ"ב-2ו"תצהיר" המכרזים, חובת לחוק פי (.1992ב' על התיקון לתקנות העיריות )מכרזים(, במקרה בו מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,בעת לה שצורף ובלבד במכרז כזוכה האמורה ההצעה על הועדה תמליץ

הגשתה, "אישור" ו- "תצהיר".

12



ההצעה תוגש אך ורק על גבי חוברת המכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורטח. דלעיל ולחתום על גבי החוזה וטופס ההצעה וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו

כל דף של מסמכי המכרז.

ליד כל תיקון בהצעת המציע על המציע לחתום בחתימה וחותמת.ט.

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות90הצעת המציע תהיה בתוקף לתקופה של י.במכרז.

מסמכים ואישורים נוספים שיש לצרף להצעה .4 דלעיל, גם את2על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים המנויים בסעיף א.

המסמכים והאישורים הבאים:

אישור תקף מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לגבי המציע ולגבי(1למועד שקדמו האחרונות השנים בשלוש הרשעות בדבר אליו הזיקה בעל האחרון להגשת הצעה למכרז וקנסות שהושתו בשנה האחרונה שקדמה למועדהעבודה חוקי של הפרה בגין היעדרם, או כאמור הצעה להגשת האחרון

המפורטים להלן.

רישיון בר תוקף מאת משרד הכלכלה בדבר היות המציע "קבלן שירות" )העתק(2נאמן למקור מאומת ע"י עו"ד(.

נספח תמחירי בו יפרט המציע את כל העלויות שהובאו על ידו בחשבון לצורך(3 הגשת הצעתו במכרז וביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה שבמסמכי המכרז לרבות מספר העובדים, רכיבי שכרם, הוצאות רכישת ואחזקת הרכבים והציוד

הנדרש וכיו"ב.

.3הצהרה והתחייבות המציע לשכר ותנאי העסקה של עובדיו – מסמך י'(4

תצהיר על קיום/הפרת חוקי העבודה חתום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי(5.1עורך דין – מסמך יא'

אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר רישום המציע במרשם על פי דין, ככל(6שהמציע הנו תאגיד/שותפות וכן, תמצית רשם החברות/שותפויות.

13



המציע(7 של החתימה מורשי זהות בדבר דין עורך או חשבון רואה אישור המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם.

אישור על רכישת מסמכי המכרז.(8

ידי(9 על חתומים עם המכרז, הוצאו, בקשר אם שהוצאו, מסמך/י ההבהרות המציע.

הנספח התמחירי המבוסס על הוראות חשכ"ל וצווי ההרחבה המצורף להצעה(10( כאשר הוא חתום על ידי המציע בחתימה מלאה וחותמת.1)מסמך ג'

.2פירוט מרכיבי הצעת המציע, ע"ג מסמך ג'(11

הבהרות .5

שינויים הקרן רשאית בכל עת, גם קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקוניםויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה, לפי הפרטים שיימסרו על ידי המציעים.

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות.6

אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. א.

הקרן תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגותב.המציע מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המציע.

הוצאות המכרז ושמירת זכויות.7

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפותא.במכרז, תחולנה על המציע.

14



יהיו רשאיםב. כל הזכויות במסמכי המכרז, שמורות לקרן והמציעים במכרז לא לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

בחינת ההצעות.8

מחיריה,א. בשל סבירה בלתי בהצעה שהיא כלל לא להתחשב רשאית הקרן מונע הקרן שלדעת באופן המכרז לתנאי התייחסות חוסר בשל או תנאיה

הערכת ההצעה כדבעי.

הקרן רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של המציעב.גופים אחרים עם המציע. הקרן וניסיון ניסיונו לבצע את החוזה המוצע ואת תהיה רשאית לדרוש מהמציע עותקים מהחוזים שנחתמו בין המציע לבין כל

רשות מקומית על מנת לבחון את עמידתו בתנאי הסף שבמכרז.

ו/או כל שינוי אוג. ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי אי הגשת הצעת מחיר תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי אולגרום עלול דרך אחרת או בכל לוואי ובין במכתב בגוף המסמכים תוספת

לפסילת ההצעה.

ו/או הבהרותד. נוספים מסמכים ו/או פרטים מהמציעים לדרוש רשאית הקרן נוספות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את

המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.

ביותר או כל הצעה שהיאה. הקרן אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה כהצעה הזוכה.

במקרה שבו הורשעו המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, בשלוש השנים האחרונותו. שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות, הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים –תידחה ההצעה. כמו כן, במקרה שבו נקנסווהאכיפה במשרד ידי מנהל ההסדרה המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, על התמ"ת, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה כמפורט בתצהיר המצ"ב, בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז-תידחה

ההצעה. מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, יימנו כקנסות שונים.

15



על אף האמור לעיל, תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט מטעמים מיוחדיםז. שיירשמו, שלא לדחות הצעה במכרז, אף אם התקיימו לגביה אחד התנאים שצוינו לעיל. בהחלטה, תהיה הוועדה רשאית להתחשב בהתנהלותו של המציע בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילותהיקף לבין העבודה דיני הפרת בשל נקנס או הורשע שבשלה המציע של

פעילותו הכולל.

חוקי העבודה )הרשימה איננה רשימה סגורה(: חוק שכר מינימום, התשמ"ז-ח.התשס"ב-1987 עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק הביטוח2002; חוק ;

; חוק1963; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג- 1995הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה- ; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א-1958הגנת השכר, תשי"ח-

;1959; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט- 1953; חוק החניכות, תשי"ג- 1951 ; חוק1977; חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1951חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-

; חוק שכר1954; חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1950חופשה שנתית, תשי"א- . 1953; חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1965שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-

ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף. ועדת המכרזים תדרגט. את ההצעות הכשרות, אשר עמדו בתנאי הסף, לפי אחוז ההנחה המוצע, כאשר ככל שאחוז ההנחה שהוצע יהיה גבוה יותר )קרי, מחיר נמוך יותר עבור הקרן(,

כך ההצעה תדורג במקום טוב יותר.

הקרן תבחן את חוסנו הכלכלי, ניסיונו וכישוריו של המציע על בסיס תנאי הסףי. הנדרשים, ומחירי הצעתו של המציע, וכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי הקרן תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את השירותים נשוא מכרז זה

גם על סמך ניסיונה הקודם עמו.

כן תהיה הקרן רשאית לבחון את כושרו הממוני של המציע לקיום התחייבויותיויא. לפי מכרז זה ואשר אינו מעלה חשש לאי מילוי התחייבויותיו כלפי עובדיו ותנאילעיל, לקרן שמורה בדיקת האמור לצורך עבודה. דיני חוקי לפי העסקתם הזכות לפנות ללקוחות המציע וככל שתקבל חוות דעת שליליות בדבר הפרת

זכויות עובדים – הדבר עשוי להוות עילה לפסילת ההצעה.

16



זהותיב. כשרות הצעות קיימות כי ההצעות, דירוג לאחר שיימצא, במקרה ותצהיר אישור צורף לא מההצעות ולאף אחת במקום הראשון, המדורגות

לפיו העסק(,1992ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-2כמשמעותם בסעיף ) הוא בשליטת אישה, תתבצע התמחרות נוספת ביניהם, ותינתן להם האפשרותובלבד הצעתם, את לשפר חייבים יהיו לא המציעים הצעתם. את לשפר מהצעתם יותר( נמוך הנחה אחוז )קרי יותר גבוהה תהיה לא שהצעתם המקורית. יוער כי גם במקרה בו לשתי ההצעות הזהות שדורגו במקום הראשון, צורף אישור ותצהיר כאמור לפיו העסק הנו בשליטת אישה, תתבצע התמחרות

כאמור לעיל.

ו/אויג. ו/או להחליט על שינוי היקף העבודות הקרן רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן להחליט על שינוי בתדירות ביצוע העבודות ו/או להחליט על ו/או לבצע בעצמה את העבודות או חלקן העבודות בלבד יותר, בהתאם לשיקול דעתה דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר הבלעדי של הקרן ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות הקרן. הקרן שומרתהמכרז ביטול על בו החליטה חדש/ים במקרה מכרז/ים לפרסם זכותה על

כאמור דלעיל.

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הנה הצעהיד. גירעונית ו/או הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו

לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות דיני עבודה.

זוכה "כשיר שני" .9

הקרן תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הנה הבאה בדירוג לאחר ההצעהא. הזוכה, כ"כשיר שני". מציע זה יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום שישה חודשים מיום ההכרזה על הזוכה והכשיר השני, הזוכה יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם

עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה לשישה חודשים מהמועד האחרון להגשתב. הצעות למכרז. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי הקרן ויהא מוכן לכך, יאריך

הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

17



לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי הקרן אם לא תתקשר עמו במהלךג. תקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעתוהיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני אלא לפרסם מכרז הקרן בלבד

חדש/נוסף.

הודעה על תוצאות המכרז.10

לזוכה תימסר הודעה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה.א.

מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, בצירוףב.כתב ערבות ההשתתפות שצירף להצעתו.

יום מיום ההודעה על הזכייה14המציע שהצעתו תתקבל, ימציא לקרן, תוך ג. במכרז, כתב ערבות לביצוע החוזה וכן אישור על קיום ביטוחים, הכול על פיימציא הזוכה במכרז את המפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז. לא ערבות הביצוע ו/או את האישור על קיום ביטוחים כאמור, תהיה הקרן זכאית לחלט את סכום ערבות ההשתתפות שבידיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר

לו תהיה הקרן זכאית על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין.

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה הקרן רשאית לבטלד. את הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי הקרן בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא

תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה.

עדיפות בין מסמכים.11

כל מסמכי המכרז משלימים זה את זה. במקרה של סתירה בין הוראות במסמכיהמכרז השונים, יכריעו הוראות המנהל.

בכבוד רב,עו"ד

קרן ליאור רשף דרעי, מנכ"ל רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(

18



מסמך ג'קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(

1/2020מכרז פומבי מס' למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

הצהרת המציע והצעת מחיר לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, אנו מצהירים, מתחייבים

ומציעים בזה כדלקמן:

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים.1 לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה

ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות, כאמור.

כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל.2וביצוע מתן השירותים על עצמנו את אנו מקבלים וכי הדרישות שבמסמכי המכרז

העבודות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים..3

90כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך .4יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

מוגשת.5 והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו כי הצעתנו הנה בגדר המטרות ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל

דין או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.

א' לפקודת העיריות )נוסח122 ו-122הריני/ו מאשר/ים כי ידועות לנו הוראות סעיפים .6 חדש(, הקובעות הוראות בדבר חבר מועצה המעוניין בחוזה ואישור התקשרות בחוזים של חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהם חלק העולה עלבו, בתנאים עובד אחראי או מנהל ברווחיו או שאחד מהם או עשרה אחוז בהונו הקבועים שם. הריני מאשר כי הוראות הסעיפים הנ"ל לא חלות על ההתקשרות בינינו

ואין מניעה משפטית להגשת ההצעה על ידינו.

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז..7

19



אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם.8התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.

למכרז,א. ההצעה הגשת לצורך הנדרשים המקדמיים בכל התנאים עומד הנני כמפורט במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'( ובכלל זה בכללנושא ההתקשרות לרבות והחשב הכללי הרלוונטיות דרישות משרד הכלכלה

( למסמכי המכרז, וידוע1-2ובכלל זה הוראות החשב הכללי שצורפו כמסמך יב ) לי כי כל ההוראות הכלולות בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי

ידי2013השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג ובצו העסקת עובדים על תשע"ג ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות ובצו2013קבלני

חלק הנן ובהוראות החשכ"ל הקיבוצי להסכם בנוגע הניקיון בענף ההרחבה מהוראות המכרז וההסכם מכוחו ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים במסמך ב'. ידוע לי, כי ככל שלא אעמוד בהוראות התנאים המקדמיים, הדבר

יהווה עילה לפסילת הצעתי במכרז.

הנני מתחייב כי אם אזכה במכרז אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דיןב. ו/או תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז,עובדים העסקת שירות", "קבלן היותי מתוקף המתחייבות הדרישות לרבות הכשירים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, קיום דרישות בטיחות וגהות בעבודה,

לפחות ותשלום1987תשלום שכר לעובדים על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז – תנאים סוציאליים לעובדים.

הנני מתחייב, כי לצורך ביצוע העבודות לא אעסיק עובדים, שאינם מורשים לעבודג.ובין בין במישרין חוץ, מומחי זרים, למעט עובדים ולא אעסיק בישראל, כדין ישראלים במסגרת עובדים "עידוד העסקת בעקיפין, כמפורט בהוראות תכ"מ

. 2/2011 ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 7.12.9התקשרויות הממשלה" מס'

ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז )קרי,.9 הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על מחירי הקרן המקסימליים בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי( הם כמפורט בהצעתיוסוג שהוא, הכרוכות מין ובין כלליות, מכל מיוחדות בין וכוללים את כל ההוצאות, בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי

נשוא החוזה לרבות רווח קבלני סביר.

20



בנוסף תקורת קרן, וזאת 4.5%הנני מצהיר, כי ידוע לי, כי מכל חשבון שיאושר לי יקוזזו .10להנחה שניתנה על ידי לביצוע העבודות נשוא המכרז.

הנני מצהיר כי אשלם לעובדים שיועסקו על ידי במסגרת העבודות נשוא המכרז שכר.11 שלא יפחת מעלות השכר המינימלית, כמפורט בתמחיר המבוסס על הוראות חשכ"ל

להצעה זו ובהתאם לכל עדכון שיחול בהוראות1וצווי ההרחבה, המצורף כמסמך ג' החשכ"ל בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון, להוראות צווי

ההרחבה בענף הניקיון ובהתאם להוראות כל דין.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי קושי במילוי התחייבויותיי לפי הצעתי לשלם לעובדיי מלוא.12 הסכומים הנדרשים והמתחייבים לפי חוקי דיני עבודה ובין היתר לפי חוק הגנת השכר

. כן הריני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי החשב הכללי וכל הנחייה/דין1958התשי"ח- רלוונטיים בנוגע להעסקת עובדיי ואספקת ניקיון כנדרש במסמכי המכרז.

.2הנני מצרף להצעתי את פירוט מרכיבי הצעתי על גבי מסמך ג'.13

ניתן להציע אחוז הפחתה שהוא מספר שלם או מספר שאינו שלם עד ספרה.14 אחת בלבד לאחר הנקודה העשרונית. הצעה שתנקוב בהפחתה בניגוד להוראה

זו בכל חלק מהפריטים- תיפסל.

ייעשה אך ורק בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו.15 יובהר כי תשלום התמורה במכרז בפועל.

יודגש כי חל איסור על הקבלן להעסיק את עובדיו בשעות נוספות ובכל מקרה, לא.16נוספות הנובעות בגין שעות תוספת נוספות לרבות עבור שעות תוספת כל תשולם

מפיצול משמרות.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על.17כפיצויים ידכם על יחולט הערבות וסכום ידכם על לגבייה תוגש הצעתנו עם ידינו

מוסכמים וקבועים מראש.

21



הצעת מחיר

הצעתנו כוללת את כל עבודות הטאוט המכני והידני וכן כל פעולה הצריכה לביצוע כל.18אלו, בין אם זו מפורטת במסמכי המכרז ובין אם לאו.

יום.19 באירועי הבידור בבמות הניקיון עבודות כי הצעתנו בחשבון ולקחנו לנו ידוע העצמאות, לרבות הדרכים המובילות אליהם - לקראת יום העצמאות, במהלכו ולאחריו

ג שבחוזה(. עבור עבודות4יהיו במסגרת החוזה וללא תשלום נוסף )בכפוף לסעיף באירועים עירוניים נוספים, מעבר לתכנית העבודה שהוגדרה, תינתן התמורה על בסיס המחירים שהוצעו ע"י הקבלן להלן )קרי, מחירי הקרן המקסימליים הנקובים להלן

בניכוי אחוז ההנחה שהוצע ע"י המציע הזוכה(.

ידוע לנו כי מחיר הקרן הנקוב בטבלאות להלן, הינו המחיר המקסימלי ולא ניתן להגיש.20זה הצעה המהווה תוספת על המחיר האמור. הצעה שתוגש בניגוד להוראת סעיף

תיפסל. טבלת מחירים מקסימליים

העבודה – כולל כל דרישות הקרן הכלולות במפרט העבודות, בחוזה וביתר מסמכי המכרז, לרבות עבודות

עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות באופן מפורש

ליח' המרבי המחיר ותקורות( רווח )כולל ללא חדשים בשקלים

מע"מ מחיר מרבי להפעלת רכב טאוט גדול / ייעודי לשעת עבודה,

כולל נהג מפעיל )אופציונאלי(230

מחיר מרבי להפעלת רכב טאוט קטן לשעת עבודה, כוללנהג מפעיל )אופציונאלי(

189

מחיר מרבי להעסקת פועל טאוט לשעת עבודה)אופציונאלי(

56

מחיר מרבי להעסקת פועל להפעלת גרניק לשעת עבודה)אופציונאלי(

60

מחיר מרבי להעסקת מנהל עבודה ורכבו לשעת עבודה)אופציונאלי(

138

22



עובדים2מחיר שעתי מרבי להפעלת רכב משימתי כולל )פועל בעל רישיון רכב ב' + פועל( )אופציונאלי(

168

מחיר שעתי מרבי להפעלת רכב קירצוף לשעת עבודה)אופציונאלי(

244

מחיר מרבי חודשי להתקנה ואחזקה של מערכת בקרה לעגלה אחת )אופציונאלי( GPSלעגלות טאוט בטכנולוגיית

79

הטאוט עבודות כל לביצוע )גלובאלי( כולל חודשי מחיר פועלים30המכני והידני באמצעות כמות שלא תפחת מ -

רכבי3 שעות בכל יום עבודה + הפעלת 7שיועסקו במשך מפ ופועל נהג עם יעודיים / גדולים גרניק,טאוט עיל

שעות בכל יום עבודה +8 ימים בשבוע במשך 6שיופעלו ימים בשבוע במשך6רכב טאוט קטן אחד עם נהג, שיופעל

רכב משימה אחד8 יום עבודה + הפעלת בכל שעות פועלים שאחד מהם לפחות הוא בעל2שיופעל באמצעות

מנהל עבודה שעות ביום עבודה, 8במשך רישיון נהיגה ב', וכל שאר העבודות כמפורט במפרט ורכב מנהל העבודה

שעות. 8 במשך דרישות לביצוע )טאוט מכני וידני( בימי שישי )לגבי כל תשומות העבודה( יום העבודה יהיה בן

שעות7

576800

הצעת המציע: %__________ הנחה אחידה מטבלת המחירים המקסימליים )במלים :__________ אחוזי הנחה אחידה(.

יובהר כי המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף בשיעורו עפ"ידין.

הנחה. הצעה שתנקוב בשיעור0%יובהר כי לא ניתן לנקוב בתוספת. ניתן לנקוב בתוספת ו/או בהפחתה שאיננה אחידה תיפסל מבלי שתידון.

יקוזזו כי מכל חשבון שיאושר לנו לנו, ידוע כי 4.5%אנו מצהירים בזאת, תקורת קרן, וזאת בנוסף להנחה שניתנה על ידינו בהצעתנו לביצוע העבודות

נשוא מכרז.23

gil dor, 02/12/20,

כן



המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כלהדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי מסמכי המכרז.

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי הקרן אינה מתחייבת להזמין מאתנו שירותים בכל.21 היקף שהוא וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף השירותים שיוזמנו מאתנו בפועל, וכי התשלומים ישולמו לנו בהתאם למפורט בחוזה

ההתקשרות.

__________________________________שם המציע:

__________________________________כתובת המציע:

__________________________________טלפון ופקס:

__________________________________מספר עוסק מורשה:

__________________________________נייד:

__________________________________דואר אלקטרוני:

שם ותפקיד מורשה/מורשי_________________________________החתימה מטעם המציע:

__________________________________חתימה וחותמת:

__________________________________תאריך:

אישור עו"ד

" )להלן: ____________ עו"ד של ,_________ ביוםהמציעאני הח"מ כי בזה "(, מאשר ________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ________________ בשם המציע, כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי

כל דין לחתימת הקבלן על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

_______________________________

, עו"ד תאריך24



( 1 מסמך ג')

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(1/2020מכרז פומבי מס'

למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה25



נספח תמחירי בהתאם להוראות חשכ"ל וצווי ההרחבהכללי הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם.1.1

נוספים, אליהם נדרשת ועדת המכרזים וכן, מרכיבים לעובדים בתחום הניקיון, על מנת שוועדת המכרזיםלהתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות. זאת

תוכל לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתןפרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה. 182התחשיב שלהלן בוצע לפי .1.2נכונות למועד פרסום הודעה זו. ייתכנו שינויים2.1הטבלאות המופיעות בסעיף .1.3

בתעריפים השונים, הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות על המשרד לוודא כי טבלת רכיבי השכר עדכנית למועד עריכתבתחום.

נקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינימאלי המכרז. במקרה שבו המחושב לעיל, יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.

בהתחייבויותיו.1.4 לעמוד מקרה בכל חייב המעביד כי יובהר ספק, הסר למען מופיעות אינן אם גם הרחבה, צו או קיבוצי הסכם דין, חוק, מכל הנובעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר. כמו כן, במקום בו המרכיב בטבלה

מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לטבלה.

נספח תמחירי לעובדי הניקיון

באפריל 1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום .2.1 , בהתאם להסכם קיבוצי2018 :2014 בפברואר 5 וצו ההרחבה מיום 2012 בדצמבר 4מיוחד מיום

26



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה

שנייההערות

שכר יסוד עובדניקיון

29.12₪ 29.12₪

על ולאחראי ניקיון לעובד החודשי היסוד שכר עובדי הניקיון, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן

₪ לחודש עבור משרה5,300הניקיון, יעמוד על ₪ לשעת עבודה.29.12מלאה, קרי

התשע"ד- :מקור הניקיון, בענף ההרחבה צו סעיפים , 2014 מינימום, .6, 5 שכר חוק

. 1987 התשמ"ז-

חופשה1.34( ₪

4.62%)1.36( ₪

4.62%)

או 12 בתשלום חופשה ימי חופשה14 ימי שבוע אורך לפי הראשונות, בשנתיים בתשלום

העבודה של העובד. .3.5ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף

תשי"א-: מקור שנתית, חופשה ו 1951 חוק צו הניקיון, התשע"ד- בענף סעיף , 2014 ההרחבה

15.

27



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה


תוספתותק

-------0.35₪

השנייה מהשנה החל משולמת ותק תוספת ₪ לכל שעת עבודה.0.35ואילך לעבודה,

ואילך התעריף הינו 6מהשנה ה - ₪ לכל0.46 שעת עבודה.

חודשים, שתחילתו12שנה מוגדרת כפרק זמן של באחד בינואר.

חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצלאצל בוותק הכרה בממשלה. אחרים קבלנים בכפוף תעשה בממשלה, אחרים קבלנים להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים

על תקופת עבודתו של העובד במשרד. במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעבירהוותק שנות בגין ולמשרד, הנכנס לקבלן דוח

המוכרות שנצברו עבור כל עובד.התשע"ד-: מקור הניקיון, בענף ההרחבה צו

.7 סעיף , 2014

חגים1.01( ₪

3.46%)1.02( ₪

3.46%)

ימי חג בשנה לאחר 9עובדים זכאים ל- חודשי3 בהם במקרים הינה חג לימי הזכאות עבודה. העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או יום אחרי החג,

אלא בהסכמת הקבלן.התשע"ד-: מקור הניקיון, בענף ההרחבה צו

)א'(.19 סעיף , 2014

28



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה


1.36₪ 1.36₪הבראה

עומד על 2017ערך יום הבראה לשנת 424₪ שיעור פי על יעודכן הבראה יום תעריף ליום. בה השנה של אפריל חודש מדד שבין השינוי משולמים דמי ההבראה, לבין מדד חודש אפריל

בשירות2013 המעודכן התעריף פי על או , המדינה - לפי הגבוה ביניהם.

העבודה מיום הינה הבראה לדמי הזכאות כרכיב לעובד ישולמו ההבראה דמי הראשון. נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה. תעריף זהימי החג, גם עבור כולל בתוכו תשלום הבראה

החופשה והמחלה. יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם

עבור העסקה מעבר להיקף משרה מלאה..3.6ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

התשע"ד-: מקור הניקיון, בענף ההרחבה צו .11, סעיף 2014

29



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה


פנסיה2.46( ₪ 7.5%)

2.49( ₪ 7.5% )

הפרשה לקופת גמל, המשולמת לקצבה לפנסיה,ב פיננסייםכהגדרתה שירותים על הפיקוח חוק

תעשה , 2005 )קופות גמל(, התשס"ה- על שם להעסקתו לצורךמהיום הראשון, החל העובד

סעיף זאת למרות צוה' ל6ביצוע ההתקשרות. ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.

וותק, יסוד בתוספת ההפרשה תתבצע על שכר מחלה, ימי חופשה, דמי חג, ימי הבראה, דמי

תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד

ביום המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. התשע"ד-: מקור הניקיון, בענף ההרחבה צו

"הגדלת ,9סעיף , 2014 בדבר ההרחבה וצו .1989פנסיית יסוד", התשמ"ט-

30



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה


פיצויים2.73( ₪

8.33%)2.77( ₪

8.33%)

לפיצויים, כהגדרתה ב גמל חוקהפרשה לקופת גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח

תעשה 2005 התשס"ה- העובד, שם החלעל הראשון ביצועמהיום לצורך להעסקתו

צוה' ל6ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק,מחלה, ימי חופשה, דמי חג, ימי הבראה, דמי

תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש

. יובהר כי שיעור הפרשה6%בגין עבודה זו בלבד 125%זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה )

, לפי העניין(. 150%או במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה - בגין שכר

ובגין התוספת לעבודה8.33%היסוד יש להפריש . 6%בשבת יש להפריש

התשכ"ג- :מקור פיטורין, פיצויי ו 1963 חוק צו , בסעיף , 2014 ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד-

9.

31



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה


ביטוחלאומי

1.13₪ (3.45%)

1.15₪ (3.45%)

של לשכר משולם60%עד הממוצע מהשכר משולם3.45% זה לשכר מעבר לאומי. ביטוח 7.5% .

נלקח זו רכיבי השכר בטבלה כי בחישוב יודגש העובדה בשל וזאת הנמוך התעריף בחשבון

עד העובדים משתכרים מהשכר60%שמרבית הממוצע במשק.

נוספים, מרכיבים על משולם לאומי ביטוח משולב[,כמפורט ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק היסוד, 1995 התשנ''ה- לשכר מעבר :כגון,

מתנות הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה, לחגים, סבסוד ארוחות.

משולב[,: מקור ]נוסח הלאומי הביטוח חוק . 1995 התשנ"ה-

32



חישוב שנה

ראשונה

חישוב שנה


קרןהשתלמו

ת

2.46( ₪ 7.5%)

2.46( ₪ 7.5%)

מיום באוקטובר 1החל מחויב2014 הקבלן לבצע הפרשות לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחרהניקיון וארגוני ההסתדרות ידי על לעת מעת

ותהווה קרן ברירת מחדל. ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקובגבוה ששכרם עובדים עבור )גם זו בהודעה דמי הבראה. ההפרשה מהשכר לעיל( בתוספת

תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.עבודה עבור תבוצע לא ההפרשה כי יובהר עבור המשולם הגמול עבור או נוספות בשעות עבודה ביום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רקביום עבודה בגין המשולם הרגיל השכר עבור

המנוחה. חשבון רואה אישור הקבלן ימציא לשנה אחת

לביצוע ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.התשע"ד- מקור: הניקיון, בענף ההרחבה צו . 10 סעיף , 2014

סה"כ41.62

₪42.08

₪

33



להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

נסיעות

עלות פי על הנסיעות תשלום את להתאים יש מעת המתעדכנת לתקרה עד בפועל, הנסיעות

26.4 לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא₪ ליום עבודה.

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרדחודשי באזור חופשי תעריף עלות לקבלן ישלם

קבלת השירותים.המעביד מקור: בדבר השתתפות הרחבה צו

בהוצאות נסיעה לעבודה. הפרשות

לגמל עבור החזר

הוצאותנסיעה

(5%)(5%)

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי

הוצאות נסיעה של העובד בלבד. התשע"ד- : מקור הניקיון, בענף ההרחבה צו

(.3 )ב()9סעיף , 2014

מחלה

ידי המשרד בהתאם ל חוקתשלום זה יבוצע על , כנגד קבלת אישור 1976 דמי מחלה ההתשל"ו-

רואה חשבון על ביצוע התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות

בחברה העובד של המחלה בתקופתימי אין באמורההתקשרות עם המשרד הממשלתי .

כלפי הקבלן של החוקיות מחובותיו לגרוע כדי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאלייםועלויות מעביד פיצויים, קרן השתלמות )פנסיה,

ביטוח לאומי(.התשל"ו-:מקור מחלה, דמי חוק ו 1976 צו,

סעיף , 2014 ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד- 14.

34



תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון

- במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין שעות נוספות.3.1ה- 9השעה

באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של 10ו- משכר היסוד ותוספת1.25 באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר של11הוותק. בגין השעה ה-

משכר היסוד ותוספת הוותק.1.5 3 חודשי עבודה ומעלה ל-6 - בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק חופשת נישואין.3.2

ימי חופשה על חשבון הקבלן, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 7- בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על ימי אבל .3.3

לנכות או לגרוע מחופשתו מבלי היעדרותו, בגין זכאי לשכר מלא ויהיה ימים משכרו.

ו/או היעדרות ביום הזיכרון .3.4 - עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי בעקבות פעולות איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום

בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. - כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: ימי חופשה.3.5

עבודה שנות מספר או המעסיק אצל

במקום העבודה

אורך שבוע העבודה

ימים5 ימים6

ימי עבודה12 ימי עבודה114 – 4

ימי עבודה13 ימי עבודה515

ימי עבודה18 ימי עבודה620

ימי עבודה19 ימי עבודה721 – 8

ימי עבודה23 ימי עבודה26 ואילך9

- העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן ימי הבראה.3.6 או אצל קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו

של העובד במשרד, בהתאם לאמור להלן:העבודה מספר ימי ההבראה תקופת

35



)בשנים(

7 שנים3עד

10 – 49

15 – 1110

19 – 1611

24 – 2012

13 ואילך25מהשנה ה -

- ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון מענק מצוינות.3.7 הודעתואחראי ניקיון מצטיינים, על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה, ב

לעובדי קבלן בתחומי השמירה, מצוינות מידה להענקת מענק "אמות תכ"ם, . 7.3.9.2.4 האבטחה והניקיון", מס'

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר1%גובה המענק יהיה .3.7.1 )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר זו היסוד המפורסם בהודעה הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל

שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה.3.7.2

בעדה משולם המענק. המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין.3.7.3

פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן)לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי,.3.7.4בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

יעודכן על פי - גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, שי לחג.3.8 שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג,

ינואר )יש להצמיד את התעריף 2013לבין מדד חודש ₪(, או על פי212.5 התעריף המעודכן בשירות המדינה - לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום פרסום הודעה

₪. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון,213.3זו, גובה השי לחג יעמוד על תלושי קנייה(:

36



3.8.1. - ב משרה או שעבד לפחות 50%עובד המועסק לפחות שעות93 החודשים אשר קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג.3בחודש בממוצע ב -

עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג החודשים שקדמו למתן השי.3בהתאם לחלקיות משרתו ב -

תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום.3.8.2לעובדים.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי,.3.8.3בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

מרכיבי עלות נוספים

נוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות.4.1 נוספים, כגון: ביגוד, ציוד הניקיון וכדומה, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על

מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

נספחים

נספח א - טבלת שינויים שבוצעו בהודעה..5.1

( 2 מסמך ג')קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(

1/2020מכרז פומבי מס' למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלהפירוט מרכיבי הצעת המציע )למילוי ע"י המציע(

37



ידי אני הח"מ _________________ מצהיר ומתחייב בזה כי לכל העובדים המועסקים על במסגרת חוזה זה לשם ביצוע התחייבותי על פיו ישולם השכר ותנאי ההעסקה המפורטים

להלן

רכיב מחיר בש"ח לשעת עבודת עובד

ניקיון מחיר בש"ח לשעת עבודת

מנהל עבודה שכר יסוד לשעה

חופשהתוספת וותק

חגיםפנסיהפיצויים

בטוח לאומיקרן השתלמות

דמי הבראהמחלהנסיעותשי לחג

מענק מצוינות תוספת בגין ימי אבל

וחופשה מסיבותמשפחתיות

הפרשה לפנסיה עבורהחזר הוצאות נסיעה

סה"כ שכר יסוד שעתילעובדי הקבלן

עלויות נוספות לשעת עבודה של פועל ניקיון

– לרבות, הוצאות מכל סוג שהן, ציוד, חומרים,

38



תקורות, עלויות שכר משתנות )תוספות שכר וכו'( וכל הוצאה אחרת

המתחייבת מההסכםומכל דין.

סה"כ רווח

סה"כ שכר יסוד שעתי לעובדי הקבלן כולל

רווח

כללירכיבי השכר ותנאי ההעסקה יתעדכנו בהתאם להוראות כל דין, צו הרחבה וחוזה קיבוצי.

חתימת המשתתף

39



מסמך ד'

חוזהלמתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

שנערך ונחתם ברמלה ביום _________ לחודש ______ שנת ________

- ב י ן -

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( קמפוס נבון, רמלה )להלן: "הקרן"(4 מרח' הזית

מצד אחד- ל ב י ן -

_____________________ ח.פ/ת.ז _________________

מרח' __________________ )להלן: "הקבלן"(מצד שני

למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות1/2020והקבלן הנו הזוכה במכרז פומבי מס' : הואילעבור עיריית רמלה, שפורסם על ידי הקרן;

40



וברצון הקרן להזמין מהקבלן את השירותים, כהגדרתם בחוזה זה להלן, והקבלןוהואיל: מעוניין לספק לקרן שירותים, כאמור, והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז

ובחוזה זה;

והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;והואיל:

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

כללי.1

המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדים בו ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרדא.ממנו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה נקבעו אך ורק למען נוחות ולא יהיה בכך כדי לפגועב.בכללי הפרשנות אשר יחולו על החוזה כולו.

או המשמעותג. הפירוש להלן, הימני בטור המפורטים למונחים יהיו זה בחוזה המפורטים בטור השמאלי, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

הפרוש/המשמעותהמונחקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(."הקרן"

עיריית רמלה."העירייה"

"המנהל"ו/או העירייה, מעת לעת, לשמש כנציגה ידי הקרן מי שימונה על

לעניין חוזה זה ולפיקוח על מילוי התחייבויות הקבלן על פיו.

פסולת ""רחובות

אריזות מתכת, חלקי עץ, וחלקי גזרי קליפות, נייר, מזון, שיירי למיניהן )בין ניר, מתכת, עץ, פלסטיק או אחר(, עשביה שבכבישיםסמרטוטים, פחיות, גינון, פסולת גינון(, בשטחי )לא ובמדרכות מסטיקים, פגרי בעלי חיים, גללי בעלי חיים, עפר, אבק, חול, ושאר

, מכל סוג, הנמצאים דברי פסולת ולכלוך, גרוטאות וחלקי ריהוטברחובות, תהיה סיבת הימצאותם ברחובות אשר תהיה.

41



השטחים""הציבוריים

המשמשים הקרן, של שיפוטה שבתחום הציבוריים השטחים כל מפרצי מדרכות, כבישים, רחובות, לרבות הרחב לציבור למעבר רחבות, ציבוריים, חניה מגרשי מעברים, שבילים, כיכרות, חניה, ו/או מהווים חלק מהרחובות בין אם הם וכיו"ב, קירות מדרגות, לאו, אם ובין להם המשך או חלק מהווים או בהם משולבים והמיועדים לשימוש הציבור, לרבות איי תנועה, בין מגוננים ובין אםבור, שבאיי התנועה ושטחי עפר, שטחי גינון ולרבות שטחי לאו, המפרידים בין כבישים ו/או המשולבים בכבישים ו/או במדרכות ו/או

בשולי הכבישים ו/או בשולי המדרכות, שברחובות האמורים. רכב טאוט" גדול )על שילדת

"משאית(

כדלקמן: אפיונים בעל משאית(, שילדת )על גדול טיאוט רכב 12 ומעלה, בעל משקל כולל שלא יפחת מ – 2017משנת ייצור

יעלה על מטר, הרכב מאפשר טיאוט2.1טון, רוחב הרכב לא מטר לפחות, נפח מיכל האשפה 2ברוחב ליטר לפחות,4,000

ק"ג,4,000עם יכולת נשיאת פסולת במשקל שאינו פחות מ – ליטר, הרכב כולל מערכת היגוי1,000נפח מיכל המים לפחות

ימין ומברשות המאפשרת טיאוט בשני צידי הכביש/המדרכה מצד על מים להתזת מתזים מערכת כולל הרכב ושמאל(, )ימין המברשות בעת ביצוע פעולת הטיאוט למניעת מפגעי אבק, הרכב כולל מערכת התזת מים )גרניק( המותקנת על חלקו העליון שלובמקביל עם הפעלת המברשות רכב הטאוט, העובדת במשולב

בר לפחות בכל140ופעולת הרכב, הכוללת משאבה בלחץ של תקופת העבודה )ללא ירידה ברמת לחץ המים(, להתזת מים בלחץ

וצינור לחץ גמיש באורך מטר לפחות12גבוה, עם אקדח מים מגולל על תוף וזרוע גמישה, המאפשרת להגיע עם הצינור מעל לכלי רכב חונים ולהסיט את הפסולת המצויה על המדרכות משני צידי הכביש, לעבר הכביש לפני מסלול נסיעתו של רכב הטאוט,באבנים או במרצפות מרוצפים שטחים לטיאוט מותאם הרכב על לתשתיות, נזק גרימת ללא סלולים שטחים או משתלבות המברשות להיות מסוג המבטיח היצמדות יעילה לכביש, גם אם פניהמאפשר לרעש ומיגון איטום כולל הרכב משובשים, השטח הפעלה שקטה ככל האפשר, פתח היניקה מסוג המאפשר פתיחהכגון בקבוקים, פחיות גדול או הרמה למעבר של פסולת בנפח לנהג המאפשרים אמצעים הכולל באופן בנוי הרכב וכיו"ב, של הקדמי בחלקו הממוקמות המברשות את לראות המפעיל הרכב בעת ביצוע הטיאוט. ברכב, תותקן מצלמה או חיישן למניעת.פגיעה בחלקו האחורי

ניתן להציע רכבי טאוט שהם בעלי מפרט הסוטה )+ או -(. מהממדים שבמפרט הנ"ל10%בלא יותר מ –

42



רכב הטיאוט יעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת אחרת, לרבות לצורך ביצוע

מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים, כניסות לבתים,.רחבות, ככרות וכבישים

רכב טאוט""ייעודי

רכב טאוט ייעודי )לא על שילדת משאית(, בעל אפיונים כדלקמן:, בכל רגע נתון גיל הרכב לא יעלה2017שנת ייצור שאינה עולה על

מטר לפחות, נפח מיכל2 שנים, הרכב מאפשר טאוט ברוחב 3על נשיאת פסולת במשקל4,000האשפה יכולת ליטר לפחות, עם

ליטר,600 ק"ג, נפח מיכל המים לפחות 4,000שאינו פחות מ – צידי בשני טאוט ומברשות המאפשרת היגוי מערכת כולל הרכב הכביש/המדרכה )ימין ושמאל(, הרכב כולל מערכת מתזים להתזת מים על המברשות בעת ביצוע פעולת הטאוט למניעת מפגעי אבק,עם ובמקביל במשולב העובדת מים התזת מערכת כולל הרכב

140הפעלת המברשות ופעולת הרכב, הכוללת משאבה בלחץ של בר לפחות להתזת מים בלחץ גבוה, עם אקדח מים וצינור לחץ גמיש

מטר לפחות מגולל על תוף וזרוע גמישה, המאפשרת12באורך הפסולת את ולהסיט חונים רכב לכלי מעל הצינור עם להגיע המצויה על המדרכות משני צידי הכביש, לעבר הכביש לפני מסלול נסיעתו של רכב הטאוט, הרכב מותאם לטאוט שטחים מרוצפים במרצפות או באבנים משתלבות או שטחים סלולים ללא גרימת נזקיעילה היצמדות המבטיח מסוג להיות המברשות על לתשתיות, לכביש, גם אם פני השטח משובשים, הרכב כולל איטום ומיגון לרעשמסוג היניקה פתח האפשר, ככל שקטה הפעלה המאפשר כגון גדול בנפח או הרמה למעבר של פסולת המאפשר פתיחה אמצעים הכולל באופן בנוי הרכב וכיו"ב, פחיות בקבוקים, המאפשרים לנהג המפעיל לראות את המברשות הממוקמות בחלקו .הקדמי של הרכב בעת ביצוע הטאוט

43



רכב טאוט" מדרכות"ורחובות

רכב טאוט קטן בעל אפיונים כדלקמן: שנת ייצוררכב טאוט קטן - יעלה על 2017 שנים,3 ומעלה, בכל רגע נתון גיל הרכב לא

מטר לפחות, נפח מיכל האשפה1.3הרכב מאפשר טאוט ברוחב ליטר לפחות, עם יכולת נשיאת פסולת במשקל שאינו פחות800ק"ג, נפח מיכל המים לפחות 1,500מ – יכולת350 ליטר, עם

1.3פריקת הפסולת לתוך מכל אצירה בגובה שאינו פחות מ – מטר. הרכב כולל מערכת היגוי ומברשות המאפשרת טאוט בשנימתזים מערכת כולל הרכב ושמאל(, )ימין הכביש/המדרכה צידי למניעת הטאוט פעולת ביצוע בעת המברשות על מים להתזת מפגעי אבק, הרכב מותאם לטאוט שטחים מרוצפים במרצפות או באבנים משתלבות או שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות, על המברשות להיות מסוג המבטיח היצמדות יעילה לכביש, גם אםומיגון לרעש המאפשר כולל איטום פני השטח משובשים, הרכב הפעלה שקטה ככל האפשר, פתח היניקה מסוג המאפשר פתיחהפחיות כגון בקבוקים, גדול בנפח פסולת או הרמה למעבר של וכיו"ב, הרכב בנוי באופן הכולל אמצעים המאפשרים לנהג המפעיל לראות את המברשות הממוקמות בחלקו הקדמי של הרכב בעת

ביצוע הטאוט.

רכב הטאוט יעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרדביצוע לצורך לרבות אחרת, מוסמכת רשות וכל התחבורה מטלות של טאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים, כניסות לבתים,

רחבות, ככרות וכבישים. רכב מסוג טנדר בעל תא נוסעים יחיד מנוע בעל נפח של לפחות"רכב משימתי"

סמ"ק, משנתון 2500 וביטוח חובה2017 רישיון רכב ואילך עם ,בעל ארגז העבודות בביצוע תקופת הפעלתו כל בתוקף במשך גרירה מאושר ברישיון הרכב, עם וו יהא לרכב פתוח לא אחוד.

ק"ג לפחות - עם חרמש מכני, טוריה, 800יכולת נשיאת מטען של מגרפה, את רפתנים, מטאטא כביש, שתי זוגות של כפפות, שקיות אשפה, ציוד להורדת מודעות וגרפיטי, שיופעל במשך כל זמן מתן

בכל רגע נתוןהשרות לעירייה עפ"י תכנית העבודה שתיקבע הקרן.

44



שנים. 3גיל הרכב לא יעלה על

"רכב/י טאוט"

רכב/י טאוט גדולים )על מרכב משאית( או רכבי טאוט יעודיים ורכב/י טאוט מדרכות ורחובות שבאמצעותם תבוצענה העבודות נשוא חוזה

זה.

"טאוט ידני"

בהתאם הקבלן, עובדי ידי על שתבוצענה העיר, ניקיון עבודות פי על הכול לעת, מעת לקבלן, שתימסרנה העבודה לתוכניות

המפורט בחוזה זה.

"טאוט ממוכן"

עבודות ניקיון בטאוט ממוכן של העיר, ברכב טאוט כבישים או רכבכבישים, של גבוה בלחץ מים עם שטיפה לרבות מדרכות טאוט ושבילים סלולים או מרוצפים, בהתאם לתוכניות רחבות, מדרכות המפורט פי על הכול לעת, מעת לקבלן, שתימסרנה העבודה

בהוראות חוזה זה.

רכב קירצוף

רכב המבצע פעולה של ניקיון מדרכות, כבישים ושטחים מרוצפיםמים התזת ו/או מברשות באמצעות המשטח קירצוף באמצעות

בר וטמפרטורה גבוהה שלא תפחת מ –300בלחץ שלא יפחת מ – כגון:100 קשים לכלוך מרכיבי להסרת לצורך צלסיוס, מעלות

מסטיקים , כתמים שנוצרו מנפילת פירות מעצי נוי, לשלשת צפורים,השחרה כתוצאה מחיכוך ובלאי צמיגי רכב וכו'

"כוח עליון"

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, אסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות

והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.

"משמרת"

לביצוע הקבלן התייצבות ממועד החל העבודה, ביצוע מועד לסיום המשמרת, כמפורט בחוזה. שעות המשמרת ועד העבודות

שעה זמן ארוחה, ריקון רכבי טאוט, עד פעמים בכל1/2כוללות שעות לפחות, בעת היציאה להפסקת אוכל ובסמוך8משמרת בת

לסיום המשמרת; בסמוך לתום המשמרת, הכול בתיאום עם המנהל. שעות המשמרת לא כוללות זמן הגעה, שטיפת רכב הטאוט, תיקון

תקלות וכל עיסוק אחר שאינו טאוט בפועל.

45



תוכניות""עבודה

תכניות עבודה, שתימסרנה, מעת לעת, לקבלן, בהתאם להוראותחוזה זה.

"צוות משימה"

מהם2 שאחד לעיל, כהגדרתו משימה, ברכב ממונעים עובדים לפחות הוא בעל רישיון נהיגה ב', המבצעים הסרת מפגעים תוך מתן

דקות מקבלת20תגובה לכל אתר בתחום השיפוט של הקרן, בתוך הוראה מהמנהל.

"תשתיות"

אבן שפה, תמרורים, מעקות, ריהוט רחוב )ספסלים, לוח מודעות, וכד'(, מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של צנרת מים, ביוב,וניקוז, מערכת חשמל, מערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או תיעול

בלוויין, מערכות הולכת גז, וכיו"ב.

"רחוב/ות"

ראשי, ורוחבם של: רחוב ו/או חלק מאורכם ורוחבם אורכם כל כביש, אי תנועה, רחבה, מדרכה, טיילת, שביל, מעבר, מדרגות, פס

וכיוצ"ב, מחלף, גשר, ציבורי ירק, שטח לרבות הרבים, ברשות מטר לפחות.3הגובל עמם, משני הצדדים עד למרחק של

"רחוב ראשי" רחוב שיסומן בתוכנית העבודה השבועית כרחוב ראשי, לכל רוחבו

וארכו או לחלק מאורכו.

"כביש"

אורך, רוחב, ושטח המיסעה של הכביש, העשוי מאספלט, מבטון,ובין שהינם תקינים בין חומר אחר, מכל או מאבנים משתלבות,

שהינם פגומים.

"אי תנועה" שטח הפרדה לרבות ככרות ברחוב ו/או בכביש, בין שהינו סלול או

מרוצף או מגונן, ובין שהינו בלתי סלול או מרוצף, או מגונן.

"רחבה"

כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של הרחבה, לרבות רחבה המיועדת לחניית רכב, סלול באספלט, או מבטון, או מאבנים משתלבות, אוברשות פגומים, ובין שהינם תקינים בין שהינם חומר אחר, מכל הרבים, לרבות שטח ציבורי הגובל עם הרחבה, מכל צד של הרחבה

מטר לפחות.3עד למרחק של

"מדרכה"

אורך, רוחב, ושטח המיסעה של המדרכה, עם או ללא אבן שפה, העשוי מאספלט, מבטון, מאבנים משתלבות, או מכל חומר אחר, ברשות הרבים, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המדרכה בצידו הרחוק מהכביש, עד

מטר לפחות.3למרחק של 46



"שביל"

כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של השביל, עם או ללא אבן שפה, בין שהינו סלול אספלט או בטון, או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות פס ירק

מטר3ושטח ציבורי הגובל עם השביל משני צדדיו, עד למרחק של לפחות, ברשות הרבים.

"מעבר "

כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של המעבר, עם או ללא אבן שפה, בין שהינו מקורה או שאינו מקורה, בין שהינו סלול אספלט או בטון, או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המעבר

מטר לפחות.3משני צדדיו, ברשות הרבים, עד למרחק של

"מדרגות" מדרגה בודדת ו/או גרם מדרגות רצוף או מקוטע, בכל כמות שלמדרגות במדרכה, בטיילת, בשביל, במעבר, ברחבה, ברשות הרבים.

"פס ירק"

וגומות עצים, משולבים ורב שנתיים ייעודי לשתילים עונתיים שטח ובין שאינו בחלק משטח המדרכה או הרחבה, בין שהשטח שתול

שתול, ברשות הרבים.

"גשר" גשר מכל סוג ברשות הרבים, המיועד למעבר רכב ו/או הולכי רגל,

ברשות הרבים.

"ק"מ כביש"

מטר )או חלק יחסי ( של כביש, לביצוע טאוט ממוכן משני1.000 צידי הכביש )כביש עם אי הפרדה במרכז הכביש, טאוט ממוכן משני

מטר או חלק יחסי(.2,000צידי אי ההפרדה, יחושב ל-

"ק"מ מדרכה"מטר )או חלק יחסי( של מדרכה, מדרחוב, טיילת, שביל,1,000

מעבר, מדרגות, פס ירק, גשר, וכיוצ"ב.

ק"מ רץ"בצד אחד של הכביש מטר )או חלק יחסי( של המדרכה 1,000"מדרכה

ניכוש""עשבים

ניכוש עשבים ידני וממוכן ברחובות וברשות הרבים במשך כל השנה, איסוף כל העשבים במועד הוצאתם לשקיות שיושלכו לכלי אצירה לאשפה ו/או ייאספו על ידי צוות משימה ו/או יושלכו למקומות כפי שיורה המפקח. ריסוס עונתי בעונת החורף ובעונת הקיץ למניעת

עשבייה.

47



פסדים" /"""פגרים

גוויות בעלי חיים מכל סוג לרבות חלקי גוויות. איסוף פגרים לקופסת דקות לאחר60קרטון או לשקית, מיד עם גילוי הפגר ולא יאוחר מ-

קבלת הודעה על פגר, והשלכת הפגר שנאסף, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, למקום מורשה באחריות הקבלן, בפיקוח

וטרינרי והכל ע"ח הקבלן.

הדברת""עשבים

הדברת עשביית חורף וקיץ ומניעת צמיחתה באמצעות ריסוס חומריהגורמים ידי על לשימוש המאושרים ואיכות מסוג הדברה מקצועיים ועובדים הדברה רישיון בעל באמצעות המוסמכים, ומיומנים בביצוע עבודות ריסוס והדברה, מורשים על פי דין, נוספים

לכמות עובדי הניקיון, הכול על פי המפורט בחוזה.

"מתקני רחוב"

לוחות שכונתי, שילוט מתקן ציבורי, אשפתון ומתכת, עץ ספסל מודעות, תחנות אוטובוס, טלפונים ציבוריים, עמודי חשמל וטלפון, ארונות חשמל ובזק וכן מתקני רחוב דומים הקיימים ברחבי העיר במועד החתימה על חוזה זה לרבות מתקני רחוב דומים או אחרים,

שיבואו במקומם.

"אשפתון"

ושבים, המותקן בשטחים ייעודי לאיסוף אשפה של העוברים כלי ציבוריים בקרקע ו/או על מבנים ו/או על מתקנים, וכיוצ"ב, בו יחלפו

שקיות אשפה.

"המכרז" למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור1/2020מכרז פומבי מס'

הקרן

"הקבלן" לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות

כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים.

"החוזה" מצורפים, פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם

לרבות כל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד.

"העבודות"

העבודות לטאוט רחובות בשטח השיפוט של הקרן וביצוע של כל הפעולות, המטלות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע, הכול על פי

הוראות חוזה זה ונספחיו.

"המדד" מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי..15.02.2020 שפורסם ביום 2020מדד חודש ינואר "המדד הבסיסי"

48



מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. כל המסמכים לרבות חוזה זהד.."החוזה"והתנאים הכלליים של המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור

יחול על החוזה. לצורך פרשנות, רואים את החוזה1981חוק הפרשנות תשמ"א-ה.כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

הצהרות והתחייבויות הקבלן.2 הקבלן מצהיר ומאשר כי קודם להגשת הצעתו במכרז ביקר וסייר פיזית בעיר,א.

במחלקת ההנדסה בעירייה ובוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כי למד היטב אתשטח בכל רחובות וטאוט ניקיון עבודות לביצוע הדרושות העבודות היקף בעיר בתקופת לבניה המתוכננת ביחס עיר בנין תוכניות השיפוט של הקרן, ההתקשרות על פי חוזה זה, את הפעילות המתקיימת בעיר בימי חול, שבתות,כל ואת ואליה בעיר הגישה דרכי את ובדק הכיר מיוחדים, ואירועים חגים הנתונים הדרושים לו והקשורים בביצוע העבודות, וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי הקרן, שמקורן, בין היתר, באי ידיעה ו/או

אי הבנה של תנאי או נתון כלשהו.

הניסיון,ב. המיומנות, הידע, הפיננסית, היכולת את לו יש כי מצהיר הקבלן הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן, הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי הוראות כל דין וכי אין מניעה, משפטית או אחרת, להתקשרותו בחוזה זה, וביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לא יהווה

פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות, צוות עובדים מיומנים וכשירים,ג.שיבצעו את העבודות על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון המנהל.

הקבלן מתחייב כי העבודות המפורטות בחוזה זה תבוצענה במסגרת המשאביםד.חשבונו על יספק, כי זה, בחוזה המפורטת ובתמורה זה בחוזה המפורטים וכל הנדרש והוצאותיו, את כל כוח האדם, כלי הרכב, הציוד, חומרי הניקיון זה. כל הרכבים, ביצוע העבודות במשך כל תקופת תוקפו של חוזה לצורך הציוד, חומרי הניקיון וכל הנדרש לביצוע העבודות, שיסופקו, כאמור, על ידי

הקבלן, יעמדו בדרישות כל חוק, תקן והוראות רשות מוסמכת.

49



בין הצדדים, אם הייתה.ה. ובא במקום כל התקשרות קודמת זה מחליף חוזה ו/או תביעות כספיות או אחרות, הקבלן מתחייב ומצהיר כי אין לו כל טענות שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או התחייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה

את כל זכויות והתחייבויות הצדדים.

הקבלן מצהיר כי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצועו. העבודות, לרבות רישיונות כלי הרכב ברי תוקף לרכבי הטאוט ו/או לכל רכבוהוא תוקף, בנות ומקיף חובה ביטוח פוליסות וכן רישוי, וציוד אחר הטעון יהיו בני תוקף, כל מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות והביטוחים האמורים תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת הקרן, ככל שיידרש. הקבלן ימסור

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה וכן,90למנהל עותקים של הרישיונות בתוך מעת לעת, לפי דרישת המנהל ובכל מקרה של החלפת רכב טאוט או ציוד אחר

הטעון רישוי.

ו/או בעקיפין,ז. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס, במישרין לכל הקשור בביצוע העבודות, לרבות הוראות הבטיחות ותקנות התעבורה.

בביצועח. וכי זה בחוזה עמו הקרן להתקשרות מניעה אין כי מצהיר הקבלן התחייבויותיו על פי חוזה זה, אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים

שלישיים כלשהם.

למתןט. הקרן שמייחסת הרבה החשיבות שבשל לו ידוע כי מצהיר הקבלן השירותים על ידו, הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצורה המיטבית, ללא כל

תקלה, במשך כל תקופת ההתקשרות עמו.

שלי. הראויה להבטיח את התנהגותם בכל האמצעים לנקוט מתחייב הקבלן המועסקים על ידו במתן השירותים.

הקבלן מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות הקרן ו/אויא.העירייה במתן השירותים.

50



הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הנםיב. בעלי כל הרישיונות, התעודות וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לשם ביצועעובדיו ו/או את רישוי שישמש אותו ציוד אחר הטעון ורישיון לכל השירותים, התעודות הרישיונות, כל כי לכך לדאוג מתחייב והוא השירותים, לביצוע ויוצגו זה חוזה של תוקפו תקופת כל תוקף, בני יהיו האמורים וההיתרים

לביקורת הקרן, ככל שיידרש.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין של כל רשותיג. מוסמכת המתייחס במישרין או בעקיפין לכל הקשור לביצוע השירותים, כפי

שיעודכנו, מעת לעת.

זו כמוה כהפרהאסורהידוע לקבלן, כי יד. הפעלת מפוח עלים. הפרת הוראה יסודית של ההסכם ותזכה את הקרן בביטול ההסכם באופן מיידי. מבלי לגרוע

מהחשבון20%מהאמור לעיל, הפעלת מפוח עלים כאמור תגרור קיזוז של החודשי וזאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לשפות את הקרן בכל סכום שתחויב לשלם בגין תלונה ו/או הליך משפטי כלשהו עקב השימוש במפוח העלים הנ"ל

לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותיםטו. ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון / היתר / מילוי אותו תנאי על ידי הקבלן

ו/או מי מעובדיו.

ידוע לו שהקרן מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתןטז. הקבלן מצהיר כי הרשויות ידי על ויוכרז במידה כי בזאת מתחייב והקבלן קיומיים", שירותים

המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים שלהלן:

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת(1.1973חירום )סמכויות מיוחדות( תשל"ד-

ג לחוק ההתגוננות9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף (2.1951האזרחית, תשי"א-

51



בסעיף (3 כהגדרתו המוני אסון כאירוע אירוע על לפקודת90הכרזה א .1971המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א-

לחוק יסוד הממשלה.38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף (4

אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן1967

המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

סמכויות המנהל.3

המנהל ישמש כנציג הקרן ו/או העירייה לעניין חוזה זה, והוא יפעל לפקח עלא.עבודת הקבלן גם באמצעות מנהלי כל אזור מטעם הקרן ו/או העירייה.

המנהל ומנהל כל האזור יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על התאמה, טיבב.ואיכות העבודות להוראות החוזה.

קביעת איכות ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובדיקת טיב העבודה תתבצע על ידיג.המנהל מטעם הקרן ו/או העירייה במהלך משמרת העבודה או עם סיומה.

אין בפיקוח של המנהל ומנהל כל אזור מטעם הקרן ו/או העירייה כדי לשחררד.והתאמת איכות טיב, בגין ומאחריותו הקרן כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן וביקורתו להוראות החוזה, העבודות

לביצוע העבודות, טיבן, איכותן, והתאמתן להוראות החוזה.

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי העבודות עומדות בתנאי חוזה זהה. והחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית

ומכרעת.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר לביצוע העבודות עלו. פי חוזה זה. להוראה שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן, לא

יהיה כל תוקף אלא אם ניתנה בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הקרן.

52



אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזהז. בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וקבלן עצמאי הן במידה והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר והן מבחינת

אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי הקרן ולתוצאות הביצוע.

אופן אספקת השירותים וביצוע העבודות.4

הקבלן יחל בעבודות במועד שיקבע בצו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי הקרןא. (, וזאת בהתאם לתוכניות העבודה, שתימסרנה,צו התחלת עבודה")להלן: "

מעת לעת, לקבלן. תכניות העבודה תכלולנה את פירוט העבודות, המשמרותהנדרשות, תדירות העבודות, ימי העבודה וכיו"ב פרטים.

מובהר בזאת כי למנהל, שיקול הדעת הבלעדי, להורות לקבלן לנייד את עובדיב.ו/או משמרות העבודה, העבודה תכניות פי שעל הטאוט, רכבי ו/או הקבלן לטובת אירועים שונים המתקיימים בעיר, ולנייד עובדים מאזור לאזור ובתוך אותו אזור באופן שהעובדים ירוכזו לעבודות ניקיון הקשורות באירועים אלה; או לניידהעבודות צורכי לפי האזורים, בין או אזור באותו טאוט, רכבי ו/או עובדים

ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

נוספות מעבר לתכנית העבודה שהוגדרהג. ככל שיידרש הקבלן לבצע עבודות ומעבר למסגרת שעות העבודה שהוגדרו, לרבות עבודות ניקיון במהלך ואחריהרלוונטיים השעתיים למחירים בהתאם תמורה תשולם עירוניים, אירועים

בהצעת הקבלן, על פי הזמנה תקציבית מאושרת.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות, בהתאם לתכניות העבודה, שתימסרנה לוד. וימי העבודה המפורטים שם, לרבות בימי שישי, ערבי חג, ימי חול המועד שליום העצמאות, תשעה ונוצריות, חג פורים, סוכות ופסח, חגי עדות מוסלמיות )לרשויות הבחירות ימי והגבורה, יום השואה בעומר, אחד במאי, ל"ג באב, המקומיות / לממשלה( וזאת ללא כל תוספת תשלום מעבר לתמורה המפורטת

בפרק התמורה.

53



הקבלן נדרש להפעיל מנהל עבודה, מטעמו. הקבלן ימסור לקרן ואו לעירייה,ה. הודעה, בכתב, בדבר פרטיו של מנהל עבודה, שם, כתובת מגורים, מס' טלפוןו/או הקרן מטעם המנהל כלפי אחראי יהיה כאמור, העבודה, מנהל נייד. העירייה לביצוע העבודות באופן מקצועי ואיכותי. למנהל עבודה מטעם הקבלן יוצמד רכב. כל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה, כאמור,ו/או העירייה תהיה רשאית לדרוש תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. הקרן מהקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו מבלי שתידרש לנמק את דרישתה,

יום, אלא אם מדובר30והקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בתוך באירוע חריג שאז יוחלף מנהל העבודה לאלתר.

בימים א'14:00 ועד 06:00משעה שעות העבודה של מנהל העבודה יהיו החל ו. ועד06:00עד ו'. מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה זמין בימים א'- ו' משעה

14:00.

זמין,ז. יחזיק ברשותו מכשיר טלפון )סמארטפון( מנהל העבודה מטעם הקבלן תקין ושמיש.

מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה אחראי להפעלת עובדי הקבלן, רכבי הטאוטח. והרכב המשימתי, העברתם למקומות העבודה ופיזורם בתום כל משמרת עבודה, לשמירה על קשר שוטף עם כל העובדים במשך כל משמרת עבודה ולפיקוח על ביצוע העבודה, טיבה ואיכותה, להתחברות לתכנת המוקד העירוני, להתחברות לקבוצת הוואטסאפ של אגף שפ"ע, לטיפול בפניות קבוצת הוואטסאפ וטיפולו/או האזורים מטעם הקרן ומנהלי העירוני עם המוקד רציף באופן ועבודה

העירייה.

54



יתייצב מנהל העבודה בפניט. יום עבודה, ובסיומה, בכל עם תחילת המשמרת המנהל מטעם הקרן ו/או העירייה; בתחילת המשמרת יתייצב מנהל העבודהמנהל העבודה לשם יתייצב ובגמר המשמרת היומי סידור המשמרת לקבלת קבלת אישורו של המנהל מטעם הקרן ו/או העירייה על סיום העבודה. בזמן המשמרת יהיה מנהל העבודה מטעם הקבלן בקשר שוטף ורציף עם המנהל מטעם הקרן ו/או העירייה, ויפעל על פי הנחיותיו. בסוף משמרת של אותו היום יחתום הקבלן על הדו"ח היומי ולא מאוחר מיום המחרת, במתכונת שתיקבע ע"י

המנהל ולרבות בדבר התייצבות העובדים והליקויים ככל שהיו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראותי.תשכ"ו- )רעש(, מפגעים למניעת מפגעים1996התקנות למניעת , התקנות

והתקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר(,1963)זיהום אויר מכלי רכב(, התשכ"ג-כדי להפריע1992התשנ"ב- שיהיה בהם אויר וזיהום ולהימנע מגרימת רעש

יחס יבצעו את עבודות הניקיון תוך מתן עובדי הקבלן, ולמנוחתם. לתושבים אדיב, ללא צעקות וללא גרימת מפגעי רעש.

יום העבודהיא. הקבלן יתקין שעון נוכחות לעובדים אשר יחתימו כניסה בתחילת ו/או העירייה תשלם לקבלן בהתאם לאמור בשעון ויציאה בסוף היום. הקרן

הנוכחות.

(, עליהןGPSהקבלן יתקין מערכת בקרה ומעקב על מיקום עגלות העובדים )יב. שתופעל באופן שוטף ורציף בכל מועדי ביצוע העבודותמותקן מיכל הפסולת,

גורם אחר מטעמו ותאפשר למנהל או לכל ו/או העירייה ותאושר ע"י הקרן שעות בכל העובדים, עגלות מיקום את לוודא מנת על למערכת להיכנס

. עמדות צפייה למנכ"ל, למוקד ולמנהל המחלקה3ב-העבודה.

55



הקבלן יתקין על כל רכבי טאוט הרחובות, הרכב המשימתי ורכב מנהל העבודה,יג. בהם יעשה שימוש לצורך ביצוע עבודות טאוט הרחובות עפ"י הסכם זה, מערכת

- כדוגמת איתורן או שווה ערך(, שתופעלGPSמעקב אחר מיקום כלי הרכב ) באופן שוטף ורציף בכל מועדי ביצוע העבודות ותאושר ע"י הקרן ו/או העירייה

גורם אחר מטעמו , להיכנסאו לכל תושב העירותאפשר למנהל או לכל עמדות5ב-למערכת על מנת לוודא את מיקום כלי הרכב, בכל שעות העבודה

צפייה למנכ"ל, מוקד, למנהל המחלקה, למנהל האגף ולקצין הרכב על מנתשתהיה אפשרות למעקב לרבות קבלת נתונים רטרואקטיביים.

היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכביד.ו/או לתיקונם מיד הקבלן ידאג העבודה, בביצוע הקבלן ידי על המופעלים אספקתם ו/או הפעלתם. לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון, האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב תוך פרק זמן שלא יעלה על

שעות, יעמיד תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים, העונים על כל4 הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה. האמור בס"ק זה

לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בתוכנית העבודה שתימסר לקבלן.

לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים – תוך פרק הזמןטו.ידי ו/או על ו/או העירייה רשאית לשכור בעצמה - תהא הקרן הנקוב לעיל את הקבלן ולחייב חליפיים רכב כלי ו/או ציוד ו/או כוח אדם אחרים

כהחזר הוצאות כלליות. מסמך חתום בידי הקרן ו/או25%בהוצאותיה, בתוספת הקרן, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס

לתוכנו של המסמך.

הקבלן מתחייב לפנות פגרים על פי דרישת הקרן ו/או העירייה בכל שטח שיפוטטז. העיר )לרבות מחצר פרטית, מבני העירייה ומקלטים(. פינוי הפגרים יתבצע מיד

דקות לאחריה, הכל בהתאם להנחיות60לאחר קבלת הקריאה ולא יאוחר מ-כמפורט הכל הקבלן, ועל חשבון וטרינרי בפיקוח להגנת הסביבה, המשרד ו/או לעירייה אישור על פינוי הפגרים במפרט. הקבלן מתחייב להמציא לקרן

כאמור.

טאוט ידני.5

56



עבודות טאוט ידני של העיר תתבצענה, בהתאם לתוכנית העבודה, בימים א' –א. ו', במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בערבי חג ועל פי המפורט במפרט

)מסמך י"ג( ובתוכניות העבודה.

דקות, את שעות תחילת המשמרת90המנהל רשאי להקדים ו/או לאחר, עד ב. ו/או סיומה, לחלק מהעובדים.

הקבלן מתחייב לבצע עבודות טאוט ידני של כל העיר ולנקותה מפסולת רחובות.ג. עבודות הטאוט הידני תעשינה על פי המפורט במפרט דרישות הביצוע המצורףלקבלן. הקבלן לעת, מעת ובתוכניות העבודה, שתימסרנה, החוזה למסמכי מתחייב להנחות את עובדיו לחזור ולנקות את העיר ולקיים רמת ניקיון גבוהה בכל זמן המשמרת. העבודות במשמרת העבודה, תעשינה בכל שעות העבודה

שפורטו, והקבלן אינו רשאי להוציא עובדיו טרם סיום המשמרת.

יורהד. שעליהם למקומות משמרת, כל בתחילת הפועלים, את יוביל הקבלן המנהל, ובסיום כל משמרת, יתייצבו הפועלים במקומות שעליהם יורה המנהל

לקבלן.

הקבלן יצייד, על חשבונו והוצאותיו, כל עובד טאוט ידני, בכל כלי העבודה, הציודה. והחומרים הדרושים לביצוע עבודות הטאוט הידני לרבות: עגלת ניקיון עם מיכל

של עשוי75בקיבולת הרמה( )כף יעה כביש, מטאטא לפחות, ליטר יד, מגרפה בעלת ידית באורך של18מאלומיניום, טוריה, מזמרת שינים עם

ידי המנהל160 ס"מ לפחות, שקיות אשפה עם שרוך בצבעים שיקבעו על לאיסוף פסולות מעבודות הניקיון ושקיות אשפה להחלפה באשפתונים עם סמלוכן, מס' ובכתב, ידי המנהל, מראש על ודגם שיאושר העירייה, מסוג, צבע הקבלן שיספק העבודה כלי כל המנהל. לדרישת בהתאם מכניים חרמשים לעובדיו, יהיו תקינים ושמישים בכל מהלך ביצוע העבודות. כל הציוד האמור יוצג

למנהל לקבלת אישורו, מראש ובכתב.

כתוםו. חולצה אחידה בצבע והוצאותיו, עובד, על חשבונו לכל יספק הקבלן ואפוד זוהר בצבע צהוב, על האפוד יצוין הכיתוב "בשירות עיריית רמלה, אגף

שפ"ע".

57



והוצאותיו,ז. חשבונו על בנוסף, עובד לכל הקבלן יספק גשומים חורף בימי חליפות גשם בצבע צהוב הכוללים: מכנסיים, שכמייה וכובע.

באחריות הקבלן לוודא שהעובדים מגיעים לעבודה מדי יום עם הלבוש המחייב.ח.

הקבלן מתחייב להקפיד שבמסגרת הטאוט הידני יאספו, יפונו ויסולקו מהעיר כלט.חיים, לכל אורך סוג שהוא לרבות פגרי בעלי מרכיבי פסולת הרחובות מכל

מסלול העבודה, באופן שוטף ורציף ובלא לדלג על קטעי רחובות.

כל פסולת רחובות שתיאסף במסגרת עבודות הטאוט הידני תושלך לתוך מכולותי. או כל כלי אצירה אחר שתקבע הרשות או תרוכז בערמה מסודרת במקומות שיקבעו על ידי המנהל ותיאסף על ידי הרכב המשימתי ותפונה למקום שעליו

יורה המנהל.

הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לעיר, ולהנחות אתיא.ולנהוג למינימום הכרחי ביצוע העבודות לצמצם את ההפרעות בעת עובדיו

בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.

הקבלן מתחייב שלא לפגוע, בעת ביצוע העבודות, בקווי מים, ביוב, חשמל, גינון,יב.רכב החונים ובכלי וכיו"ב( תאורה עמודי )ספסלים, אשפתונים, רחוב ריהוט ותשתיות, מתחייב ביוב קווי מים, קווי וייפגעו כלי רכב חונים, ברחובות. היה הקבלן לשלם ו/או לבצע, על חשבונו והוצאותיו, את התיקונים באופן מיידי וללא דיחוי בתאום ואישור של המנהל. הקבלן מתחייב לדווח באופן מיידי וללא דיחוי

למנהל על קרות הנזק האמור.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, תוך שמירה קפדנית על אי פיזוריג.ידו ברחוב פסולת רחובות ברחוב. אם נשפכה או פוזרה פסולת רחובות על

מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב באופן מיידי ועל חשבונו.

כל עוד לא שונו הוראות הדין ועד לאישור מפוח מתאים, אם יאושר, מובהריד.בזאת כי חל איסור מוחלט על הפעלת מפוח אוויר לצורך ביצוע העבודות.

58



הקבלן מתחייב כי לפני ערב ראש השנה, ערב סוכות, ערב שמיני עצרת, ערבטו.ימי בחירות לרשות יום הזיכרון לחללי צה"ל, פסח, ערב חג פסח שני, ערב העבודות תתוגברנה שבועות וערב העצמאות יום ערב המקומיות/לממשלה, בהתאם לתוכנית עבודה שתועבר לו על ידי הקרן, וזאת ללא כל תוספת תשלום. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי גם ביום העצמאות ובל"ג בעומר תתבצענה

העבודות כביום עבודה רגיל, ללא כל תוספת תשלום.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן יבצע כל עבודה כמפורט במפרט.טז.

טאוט ממוכן.6

עבודות טאוט ממוכן של כבישים תתבצענה בכל השטחים הציבוריים, בהתאםא.ו', במשך כל השנה, לרבות בערבי חג ועל פי לתוכנית העבודה, בימים א' –

המפרט.

הקרן ו/או העירייה רשאים להקדים או לאחר את שעות תחילת / סיום שעותב. דקות, על פי שיקול דעתה הבלעדי . 60עבודת מכונת הטאוט ב-

עבודות טאוט ממוכן של מדרכות ורחובות תתבצענה בכל השטחים הציבוריים,ג. בהתאם לתוכנית העבודה, בימים א' – ו', במשך כל השנה, לרבות בערבי חג

ועל פי המפורט במפרט.

ולנקותה מפסולתד. הקבלן מתחייב לבצע עבודות טאוט ממוכן של כל העיר המפורט פי על הכול במשמרות תעשינה המכאני הטאוט עבודות רחובות. במפרט דרישות הביצוע ובתוכניות העבודה, שתימסרנה, מעת לעת, לקבלן. העבודות במשמרת העבודה תעשינה בכל שעות העבודה שפורטו, והקבלן אינו

רשאי להוציא את רכבי הטאוט טרם סיום המשמרת.

59



רכבי הטאוט יתייצבו לעבודה בתחילת משמרת העבודה במקומות עליהן יורהה. מנהל. רכבי הטאוט יתייצבו, כאמור, כשהם תקינים, נקיים ושטופים . הטאוטולאורך כבישים, סלולים או מרוצפים לניקויים מכל המכאני יתבצע ברחובות וטאוט לאורך שולי הכביש ניקוי יכלול פסולת רחובות. טאוט לאורך כבישים ואיי תנועה כולל בין כלי רכב המתוחמים באבני שפה, קיר או מחסום אחר חונים. טאוט מדרכות, רחבות ושבילים יכלול את השטח הסלול ו/או המרוצף

לרבות סביב מתקני רחוב ומתקנים וציוד אחר המוצבים ברחוב ובמדרכות.

רכבו. הגעת ממועד יחושבו משמרת, בכל הטאוט, רכבי של העבודה שעות יורה המנהל והן אינן כוללות זמן הגעה, שטיפת הרכב, הטאוט למקום עליו

תיקון תקלות, טיפולים ותיקונים.

יכלול את כל אביזריז. ידי הקבלן, יהיה תקין ושמיש, רכב הטאוט שיופעל על הבטיחות הדרושים על פי כל דין כולל פנס מהבהב בחלקו העליון של הרכב ומצלמות שיותקנו על צידי רכבי הטאוט ויאפשרו לראות את פעולת המברשות

וישיר. שוטף באופן העבודה שעות בכל הרכב של המיקום התקנתואת מערכות שכל לדאוג באחריותו אשר הקבלן, חשבון על תיעשה המצלמות ההתקשרות תקופת כל לאורך תקינות תהיינה הטאוט, רכב של ההפעלה והמשמרות המרכיבות אותה, באופן שיאפשר לבצע את עבודת הטאוט בהספק ובאיכות של רכב טאוט חדש. יצוין, כי על הקבלן לאפשר צפייה ללא הגבלת

משתמשים בכל משמרת".

על כל רכב טאוט יוצב שלט על דופן הרכב בגודל של מלוא אורך ורוחב הדופןבנוסח שלהלן:

60



הקבלן יחליף את מברשות רכב הטאוט כולן או חלקן, מיד עם התבלותן באופןח. שאיכות הטאוט לא תיפגע ו/או על פי הוראה של המנהל. החלפת המברשות

שעות ממועד קבלת הוראת המנהל24תבוצע תוך פרק זמן שלא יעלה על בכתב.

הקבלן יהיה אחראי להחליף רכב טאוט שהתקלקל ולספק רכב טאוט חלופיט.]ח.[ שעות אלא אם אישר המנהל פרק זמן אחר.4תקין ושמיש, תוך פרק זמן של

הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהליםי.]ט.[ שיקבעו על ידי המנהל, על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.

הפעלת כל כוח האדם, כלי הרכב, והציוד הדרוש לביצוע העבודות ואחזקתם,יא.]י.[ תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.

כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז, לרבות רכביב.]יא.[ ויהיו נקיים מכל עיקול.2017הטאוט, הרכבים האחרים וכיו"ב, יהיו משנת ייצור

ייצור משנת יהיו כל הרכבים כי מהדרישה לגרוע בכל מקרה2017מבלי , במהלך כל תקופת החוזה לא תותר הפעלת רכב טאוט או רכב או ציוד אחר

לא יאוחר משלושים יום ממועד שנים. 3הנדרש לביצוע העבודות שגילו מעל חתימת החוזה יציג הקבלן בפני המנהל אישורים המעידים על רכישת

על שמו ו/או אישורי רכישה בליסינג תפעולי או מימוני על שמוהמכונות . 2017של הרכבים הנדרשים בהתאם לחוזה זה משנת

הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של נוזלים או שמנים מרכבי הטאוט והציודיג.]יב.[ האחר המשמש לביצוע העבודות. בכל מקרה של נזילה יפסיק הקבלן, לאלתר,וידאג לתיקון את העבודות, ינקה את האזור שעליו נזלו הנוזלים או השמנים

הרכב ו/או הציוד ולמניעת הנזילות.

במידה ושטח כלשהו לא ינוקה כראוי, רשאית הקרן ו/או העירייה לנקות שטחיד.]יג.[ זה, וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.

61



יוחלף אלא במקרים שלטו.]יד.[ בכל רכב טאוט יוצב נהג מפעיל שיהיה קבוע ולא יציאת הנהג המפעיל לחופשה או גיוסו תקלה ברכב, מחלת הנהג המפעיל, למילואים של הנהג מפעיל. בכל מקרה של חילופי הנהג מפעיל יהיה על הקבלן

להודיע על כך מראש למנהל.

מיכלי פסולת הרחובות של רכבי הטאוט יהיו עם סגרים ואטימה יעילים למניעתטז.]טו.[ מעבר נוזלים מדלת הפריקה וכן נעילה של פתח כניסת הלכלוך למניעת פליטה,

כאשר המיכל מלא ורכב הטאוט בדרכו לריקון המיכל.

הקבלן מתחייב לוודא כי רכבי הטאוט יתוחזקו על ידו, על חשבונו והוצאותיו,יז.]טז.[ במשך כל תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה בהתאם להוראות היצרן, אחזקה מונעת ושבר, כי הם יהיו תקינים וכשירים, בכל עת, לביצוע העבודות, כי לא תהיינה נזילות שמן ו/או מים מרכבי הטאוט במהלך ביצוע העבודות וכי יהיו להן

כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין.

בכל מקרה של תקלה ברכב טאוט מתחייב הקבלן להשלים את ביצוע העבודותיח.]יז.[ בתוך ולבצעם הטכנית כתוצאה מהתקלה נדחו בתאום עם4אשר שעות,

המנהל.

רכבי הטאוט יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכליט.]יח.[ על נסיעה שטיפה, שאיבה, טאוט, של מטלות ביצוע לצורך אחרת, רשות

מדרכות, שבילים, כניסות לבתים, רחבות, ככרות וכבישים.

62



מילוי מים למיכלי המים של רכב הטאוט יבוצע באמצעות התחברות להידרנטיםכ.]יט.[ )ברזי כיבוי( הממוקמים בעיר ובהתאם למיקומים שאושרו מראש על ידי המנהל, הקבלן יהיה אחראי על אספקת צנרת, מחברים מתאימים ושעוני מים שיאפשרו מילוי המים מההידרנטים אל מיכל המים של רכבי הטאוט וקביעת כמות המים שנצרכה, הכל על חשבונו והוצאותיו לרבות צריכת המים ולאחר תיאום שלו מולבמחסן המים ומילוי הפריקה השטיפה, בעמדת ת.מ.ר". "מי המים תאגיד ועל ידי הקבלן על מים לקביעת החיוב בצריכת המים יותקן שעון העירייה, חשבונו. צריכת המים תהא על חשבון הקבלן וזאת מול תאגיד המים ת.מ.ר. האחריות על ניקיון ותחזוקת עמדת הפריקה של פסולת רכבי הטאוט )לרבותניקוז התשטיפים וסביבתו, ושאיבת תאי הבקרה בעמדת השטיפה( תחול תא

במקרה של היווצרות סתימות על הקבלן.

לרבותכא.]כ.[ רכבי הטאוט של שכל המערכות התפעוליות לדאוג מתחייב הקבלן מערכת שטיפה עם מים מותזים בלחץ )גרניק(, תהיינה תקינות, בכל עת, כך

שתבצענה את העבודות בהספקים ובאיכות גבוהים.

עםכב.]כא.[ מיד לעת, מעת הטאוט, רכבי מברשות את להחליף מתחייב הקבלן התבלות מי מהן באופן שאיכות הטאוט לא תיפגם. מברשות משומשות תוחלפנה

אך ורק במברשות מקוריות של יצרן רכבי הטאוט.

המנהל ו/או קצין הרכב של העירייה יהיה רשאי לערוך ביקורת לכל רכב טאוט,כג.]כב.[ לקבלן להורות הבדיקה תוצאות פי ועל מוקדמת, התראה ללא עת, בכל להחליף את רכב הטאוט או את המברשות ו/או מכלול אחר ברכב הטאוט ו/או לבצע טיפול ברכב הטאוט. הקבלן מתחייב לבצע מיד את הוראת המנהל ו/או קצין הרכב תוך פרק הזמן שיקציב לו לכך. אין בפיקוח המנהל ו/או קצין הרכב, כאמור, ו/או בדרישה שהועלתה או לא הועלתה על ידי המנהל ו/או קצין הרכב כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לפעולה תקינה רצופהתקופת כל במשך מכלוליו, כל על הטאוט, מרכבי אחד כל של ומלאה

ההתקשרות בחוזה זה.

63



יודיע על כך הקבלן מיד למנהל.כד.]כג.[ במקרה של תקלה ברכב הטאוט כלשהו, המנהל יהיה הגורם הבלעדי שיקבע את משך הזמן הסביר לתיקון התקלה על

שעות אלא4ידי הקבלן. הקבלן מתחייב להחליף כל רכב טאוט שהתקלקל תוך אם כן אושר פרק זמן שונה על ידו.

הקבלן מתחייב להחליף, לפי הוראת המנהל, רכב טאוט ברכב טאוט אחר, אםכה.]כד.[ המנהל הגיע למסקנה שלרכב הטאוט נגרמות תקלות רבות או שאיכות ביצוע העבודה שהוא מבצע אינו מספק. נתן המנהל הוראה, כאמור, לקבלן, יחליף הקבלן את רכב הטאוט ברכב טאוט אחר, וזאת במועד שיקבע על ידי המנהל.

מועד החלפת רכב לא יעלה על שבועיים מיום דרישת המנהל.

רכב טאוט יוחלף ברכב זהה ולפחות מאותה שנת ייצור כשהוא כולל את כלכו.]כה.[ התוספות הנלוות לרכב, כנדרש בחוזה זה.

קביעת כשירות כל רכב טאוט תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/אוכז.]כו.[ מומחה שימונה על ידו לצורך זה. בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להחליף רכב

טאוט באחר בלא אישור, מראש ובכתב, של המנהל.

-כח.]כז.[ עשבייה והדברת עבודות הטאוט הממוכן מתחייב הקבלן ריסוס במסגרת לבצע, על חשבונו והוצאותיו, ללא כל תוספת תשלום, ריסוס הדברת עשבייהבמועדים קיץ, וריסוס חורף ריסוס בשנה, פעמיים וזאת במדרכות, הגדלה שיתואמו עם המנהל. הריסוס יבוצע במרסס ממוכן רכוב המבצע ריסוס בפרישה

מטר לפחות, באמצעות מדביר מוסמך לבצע עבודות עם חומרי הדברה,3של להגנת המשרד ידי על המאושרים הדברה חומרי עם וזאת דין, כל פי על הסביבה. מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין עבודות אלה ומחירי עבודות אלה כלולים בתמורה המפורטת בפרק התמורה להלן. יודגש, כי

ניתןיש לנכש את העשבים שהתייבשו באמצעות חרמש מכאני. ולא במידה לבצע מרכב, יבוצע ע"י פועל רגלי עם מרסס על הגב. עבודות החרמש יבוצעו לאחר ריסוס, כאשר לאורך כל תקופת ההתקשרות על הקבלן לדאוג, כי לא

ס"מ.5תהיה עשבייה שגובהה מעל

למען הסר כל ספק, באם תוצאות הריסוס לא תצלחנה יהיה על הקבלן לבצעכט.]כח.[ ריסוס נוסף בכל שטח בו גדלה שוב עשביה, וזאת ללא כל תוספת תשלום.

64



הקבלן מתחייב לבצע הפעלה של מכונת הטאוט הגדולה / הייעודית עם עובדל.]כט.[ נוסף אשר יפעיל את מערכת השטיפה עם מים מותזים בלחץ גבוה המותקנת

במכונת הטאוט.

כל עבודה נוספת כמפורט במפרט השירות הנדרש.לא.]ל.[

רכב משימתי.7

עובדים שאחד מהם לפחות בעל2הקבלן יפעיל רכב משימתי שיופעל באמצעות א.רשיון נהיגה ב'.

אחד מעובדי הרכבים המשימתיים, יהיה אחראי על האירגון והפקוח על ביצועב.העבודות של הרכב המשימתי.

העובד האחראי על ביצוע העבודות של הרכב המשימתי יצויד בסמארטפון עםג.תושבים בפניות וטיפול העירוני המוקד תוכנת להתקנה והתחברותאופציה

לקבוצת הוואטסאפ של אגף שפ"ע.

06:00השעות רכב המשימה יופעל בכל ימות השבוע, בימים ראשון עד שישי, בין ד. בביצוע עבודות ניקיון שוטפות ומיוחדות, ככל שיידרש, לרבות איסוף,14:00ועד

המיטבי באופן העבודה, בתוכנית המפורטים העבודה מאזורי פסולת שקיות והיעיל ביותר ובהתאם לכל הדרישות המפורטות לביצוע העבודות בחוזה.

הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו והוצאותיו, טיפולי אחזקה, תיקון וכיו"ב לרכבה.המשימתי.

פסולת שנאספה בכלי רכב משימתי תועבר למכולה לריכוז פסולת של העירייהו.ו/או לכל מקום אחר שיורה אליו המנהל.

דוחות.8

65



הקבלן ינהל יומן עבודה יומי, שבו יבוצע רישום יומי מפורט של העבודות ובכללא. זה: מספר הפועלים, סוג רכב/י הטאוט והרכבים והציוד האחר שהופעלו בכל יום, בכל אזור, ניקיון מגרשים ציבוריים פתוחים, שעות העבודה, וכל מידע אחר

שיידרש על ידי המנהל.

ו/או לעירייה מטעם הקבלן, בדבר אופןב. דיווחים סדירים לקרן יינתנו יום מדי ביצוע העבודות באותו יום, וכן, בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות ודיווחים יומיים בכתב לגבי מספרי הרישוי של רכבי הטאוט שהועסקו

בביצוע העבודות.

אחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן לקרן ואו לעירייה, ימסורג.הקבלן למנהל את הדיווחים והמסמכים, כדלקמן:

i.העתק של יומן העבודה. יומן העבודה יכלול, בין השאר, את הפרטים לגבי כל יום עבודה, ביחס לאותו חודש, כדלקמן:

ידי הקבלן בביצוע.1 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על העבודה, כולל דו"ח מסכם משעון הנוכחות

סוג רכבי הטאוט והרכב המשימתי, הנמצאים בשימוש במקום ביצוע.2העבודות, כולל דו"ח איתוראן של כל רכב.

תקלות והפרעות בביצוע העבודות..3 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל, הערות המנהל בדבר מהלך.4

ביצוע העבודות.ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו.5 יום על ייחתם כל היומן

יימסר למנהל מדי חודש בזמן מסירת החשבון. הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על פי החוזה וזאת גם במקרה שבו הקרן ו/או העירייה לא ערערה

ו/או לא תיקנה ו/או לא דרשה לתקן רישומים ביומן.

שינויים בהיקף העבודות.9

66



הקרן תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור לקבלן, מעת לעת,א.שינויים בתכנית/ות העבודה/ות, בהתראה של ימי עבודה15הוראות בדבר

לפחות, בין היתר, בשל צורכי הקרן ותקציבה, וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק לקבלן את העילה ואף אם בוצעו העבודות לשביעות רצונה. בהוראות, כאמור, תהיה הקרן רשאית לשנות, להגדיל או להפחית, את ימי העבודה, את תדירות העבודות, את מספר העובדים שבמשמרת העבודה, את מספר רכבי הטאוטוהקבלן כאמור, שינויים, בדבר בהוראות שיפורט כפי הכול פרטים, וכיו"ב מתחייב לפעול על פי הוראות אלה. בכל מקרה של שינויים, כאמור, יועלו אובמכרז הצעתו פי על לקבלן התשלומים העניין, לפי יחסי, באופן יופחתו למחירים השעתיים הרלבנטיים, כשהם מעודכנים על פי מנגנון ההצמדה הקבוע בהסכם זה, מבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות,

בגין שינויים, כאמור.

משווי החוזה. למען50%בכל מקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על ב. הסר כל ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהוראות לשינויים, כאמור, כדי לשנות מהמחירים שבהצעת הקבלן במכרז, כשהם מעודכנים על פי מנגנון ההצמדה הקבוע בהסכם זה. שינוי הכולל הגדלה של היקף ההתקשרות ייחתם על ידי

מורשי החתימה של הקרן.

הקבלן ימלא אחר הוראות השינויים ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן,ג. כספיות או אחרות, בגין הקטנת היקף העבודות והוא לא יהיה זכאי בגין כך

לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת התמורה.

המנהל יהיה רשאי להודיע לקבלן על ביטול זמני של העבודות, כולן או חלקן,ד.שתקבע לתקופה וזאת ושלגים(, גשמים )ירידת האוויר מזג מחמת וזאת בהודעה ולא יותר מחמישה ימים בחודש. במקרים שבהם יידרש הקבלן לבטל

ימים, יקבל הקבלן תמורה עבור יום הביטול5העבודה לתקופה העולה על של בשיעור תמורה ואילך, רגיל.50%השישי עבודה יום עבור מהתמורה

הודעה כאמור, תימסר לקבלן, מראש, טלפונית ו/או בפקס תוך פרק זמן שלא שעות, והקבלן לא יהא זכאי לקבל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין12יפחת מ –

העבודות שבוטלו, אלא על-פי המפורט לעיל.

67



אי קיום יחסי עובד מעביד, העסקת עובדים וציות לחוקי העבודה.10

הקבלן מצהיר בזאת, כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיוא.כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו לבין הקרן.

כמו כן, מצהיר בזאת הקבלן, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בחוזה זה כדיב.ליצור יחסי עובד ומעביד בין הקרן לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

ההכנסהג. מס תשלומי את עובדיו ועבור עצמו עבור לשלם מתחייב הקבלן הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן הקרן כל תשלום ו/או זכויות שהם

המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.

ו/או מעובדיו, שמקורםד. במידה והקרן תיתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן כאמור סכום כל בגין לשפותה הקבלן מתחייב ומעביד, עובד יחסי בטענת והעיריה רשאית לנכות כל סכום שתחויב בו כאמור מן התמורה המגיעה לקבלן.

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמורה.במסמכי המכרז.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כלו. חוק ולשלם לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי

דין כל צווי הוראות וכולל עליהם החלים קיבוציים הסכמים מכוח ולרבות תנאי שכרם, לעניין לרבות דין כל הוראות את כלפיהם ולמלא הרחבה,

העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות.

סעיפים ז. כי קרא את הנוער, תשי"ג-33, 33הקבלן מצהיר עבודת לחוק א , והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן, כי הובהר לו,1953

כי הפרת סעיף מסעיפים אלה על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק עובדי הקרן ו/או העירייה במתן שירותיםח.על פי חוזה זה.

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו על סדר, ניקיון והופעה מכובדים ויישאוט.עמם בקביעות מסמכים מזהים.

68



הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיבצעו את העבודות ואת התחייבויותיו על פיי.ידו על להם משולם ואשר שכרם ידו על עובדים המועסקים יהיו זה חוזה במישרין, כי הינם עובדיו במישרין בלבד, כי תלושי שכרם יוצאו על ידי הקבלן בלבד, כי הם נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יהיה אחראילרבות בהעסקתם הכרוכים והתשלומים ההוצאות בכל לשאת הקרן כלפי תשלום שכרם, זכויות סוציאליות וכל תשלום אחר כנדרש על פי כל דין, צו רחבה

או הסכם קיבוצי.

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות, בשל אופיין הפיזי של העבודות,יא. ועד לגיל הפרישה הקבוע בחוק. הקבלן מתחייב כי לצורך18רק עובדים מגיל

כדין, המורשים, עובדים שאינם עובדים ידו על יועסקו לא העבודות ביצוע לעבודה בישראל.

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות לא יעסיק עובדים זרים, למעט מומחייב.מס' הפנים משרד מנכ"ל בחוזר כמפורט בעקיפין, ובין במישרין בין חוץ,

להתחייבות כאמור2/2011 בניגוד זרים עובדים כי העסקת בזאת, מובהר . תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על כל המשתמע מכך.

לכך שכליג. והוצאותיו, כלפי הקרן, על חשבונו הינו האחראי הבלעדי הקבלן העובדים שיועסקו על ידו יהיו עובדים, בעלי כישורים, ניסיון, מיומנות ומהימנותבציון העבודות בביצוע הקבלן ידי על שיועסקו העובדים רשימת אישית. פרטיהם, וכן כל מידע נוסף או אחר שיידרש על ידי המנהל, מעת לעת, תימסר

למנהל.

הקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופןיד.מידי.

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו יצייתוטו.להוראות כל דין.

הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו, ליושרם האישי, ויפצהטז. את הקרן בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מגניבה, או חבלה או הפרת אמון, או

כל מעשה או מחדל שנגרמו על ידי מי מהם.

69



הקרן תהיה רשאית להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיקיז. בביצוע העבודות כל עובד מעובדיו, והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד,בגין הקרן את לפצות ו/או הוראתה את לנמק תידרש שהקרן מבלי וזאת הוצאות, נזקים ו/או הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך. היה והקבלן תחליט עקב כך על פטורי העובד מעבודתו בה, יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב

לעשות זאת על פי כל דין וחוזה.

ביצועיח. במסגרת הוא עבור הקרן עבודתם ביצוע כי עובדיו את יידע הקבלן ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע העבודות לגביהן התחייב הקבלן כלפי הקרן,

מיחסי עובד מעסיק הקיימים בלעדית בין הקבלן לעובדיו.

הקבלן יהיה אחראי, כלפי הקרן, בכל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגניםיט.והנורמות הרלוונטיות יתרה על קיום כל ההוראות ותקינים הכוללים הקפדה הוראות ולרבות ככלל, זכויותיהם ושמירת שכרם תשלום עובדים, להעסקת החוק, הפסיקה וההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים

על העסקת עובדיו, והכל כפי שיעמדו בתוקפם וכפי שישונו, מעת לעת.

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,כ. ולשתף פעולה עם הקרן ו/או עם מי מטעמה לצורך קיום כל2011התשע"ב-

הוראות החוק.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהקרן ו/או העירייה תערוך בדיקות תקופתיות, על פיכא.דיני העבודה, התשע"ב- לעניין2011הוראות החוק להגברת האכיפה של ,

התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה והוא מתחייב לאפשר לקרןו/או לעירייה וכל מי הבא מטעמה לבצע בדיקות כאמור.

70



יהיה הקבלן אחראי, כלפי הקרן, לשלםכב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל וסיום מהעסקתם המתחייבים התשלומים כל את למועסקיו, ו/או לעובדיו השכר מתנאי יפחת שלא עבודה שכר ולרבות דין, כל פי על העסקתם המינימאליים הקבועים במסמכי המכרז וההסכם ובכל מקרה לא יפחת משכר המינימום, כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן, מעת לעת, תשלום בגין עבודה בשעות נוספות וחריגות, חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חגים, הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת )אם לא ניתנה כזו בפועל( וכלונלווים אחרים החלים על עובדים אלה. הקבלן מתחייב התנאים הסוציאליים בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה למלא אחר כל הוראות צו ההרחבה בענף הניקיון והתחזוקה וההסדרים העקיפים מכוח הסכמים קיבוציים שנחתמו בכלל המשק, וכן, על פי כללי החשב הכללי בדבר העסקת עובדי ניקיון, כפי שיעודכנו מעת לעת והוא מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוראות הנ"ל הינן חלק בלתי

נפרד מהוראות החוזה והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה.

יידרשוכג. הקבלן מתחייב בזאת לתכנן את העבודות כך שהעובדים מטעמו לא נוספות כלל. מובהר בזאת, כי הקרן לא תאשר תשלום שעות לעבוד שעות נוספות וככל שהקבלן יעסיק עובדים בשעות נוספות הקרן לא תישא בהפרשיידרש לשאת התשלום בין שכר השעה הרגיל לשכר השעה הנוספת והקבלן

בעלויות הכרוכות בהעסקת עובדים בשעות הנוספות בעצמו.

הקבלן יתקשר עם עובדיו, מיד עם קבלתם לעבודה, בחוזה העסקה שיהיהכד.חוק הוראות בין השאר בקנה אחד עם והעולה ומפורט בהיר ערוך באופן הודעה לעובד על תנאי עבודתו, ואשר בו יוגדרו מלוא זכויותיהם על פי כל דין וחוזה, וכן, יתן להם עותק מחוזה העסקתם ומההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה

החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו.

הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו, מדי חודש בחודשו, תלושי שכר שישקפו אתכה. השכר והזכויות המגיעים להם כאמור לעיל, שיהיו ערוכים באופן בהיר נהירויעמוד לרשותם לכל הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עת. ומובן לעובדים, למען הסר ספק התלוש יכלול בין השאר סיכום שעות העבודה שבוצעו בחודש

הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה.

71



הקבלן ינכה משכר עובדיו את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי דין,כו.יועברו לתעודתם. ואלה ומס בריאות, ביטוח לאומי דמי לרבות מס הכנסה, הקבלן יבצע את כל התשלומים והניכויים שעליו לבצע בגין עובדיו ויעביר את כל הניכויים לגופים, לקרנות ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים המתחייבים

על פי החוק.

בתחילת כל רבעון קלנדרי יגיש הקבלן לקרן ו/או לעירייה אישור של רו"ח בנוסחכז. לכל עובדיו המועסקים על ידו במתן השירותיםשיועבר לקבלן, לפיו הוא משלם

לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק וכן את כל יתר התשלומים המגיעים להם על פי כל דין או הסכם, לרבות ביצוע והעברה בפועל של כל ההפרשות

. כמווהניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות סוציאליות, במלואם ובמועדם כן, בהתאם לבקשת הקרן בכל מועד ותדירות שתמצא לנכון, ימציא הקבלן, או

תוך ימים קלנדריים העתק מדויק של תלושי שכר הניתנים7למי מטעמה, לעובדיו, הסכמי העסקה, דו"חות נוכחות, וכן, כל מסמך אחר להוכחת ביצועלרבות, עובדיו, לכלל ביחס לעיל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם למפורט לאחר סיום העסקתו של כל אחד מעובדיו, מכל סיבה שהיא, וזאת לצורך פיקוח ובקרה כי אכן עומד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור לעיל ועל פי כל דין. בנוסףבצוע לוודא מנת על מעובדי הקבלן לכל אחד לפנות רשאית תהיה הקרן התחייבויות הקבלן כאמור, ישירות מולו. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להטיל חבות כלשהי על הקרן ו/או העירייה ו/או לגרוע מחובות הקבלן על-פי החוזה

בכל הנוגע להעסקת עובדים ולציות לחוקי העבודה.

ויוכח לקרן מעיון ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחותיה עם עובדי הקבלן,כח. היה זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל, כי הקבלן הפר את במישרין או בעקיפין, זכות לקרן המקנה החוזה, את הקבלן של מהותית להפרה הדבר ייחשב להפסקת ההתקשרות לאלתר, וכן לחילוט סכום הערבות כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, וזאת בנוסף לכל סעד או תרופה אחרים או נוספים המוקנים לקרן על

יום מראש30פי חוזה זה ועל פי כל דין, הכל לאחר מתן הודעה, בכתב, של לתיקון ההפרה.

72



צורהכט. בכל יחול לא עובדיו כלפי מחיובי הקבלן חיוב כל ספק, למען הסר יהא מנוע מלהעלות והקבלן ובין בעקיפין על הקרן, בין במישרין משתמעת בעתיד - הוא ו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או משתמשיו ו/או חליפיו - כל טענה

שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן, על פי סעיף זה, על הקרן.

ידי ערכאהל. יורה בדין או על ייקבע או אם למרות האמור בסעיף זה לעיל משפטית או כל גורם מוסמך אחר, אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעניינה קיום יחסי עובד מעביד, במשותף או לחוד, ו/או יחסים חוזיים אחרים בין הקרן לבין עובדי הקבלן ו/או קיום חבות מכוח דיני עבודה ו/או חבותו/או חבות חוזית של הקרן כלפי מי מהאמורים לעיל, מתחייב הקבלן נזיקית לשפות את הקרן מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהקרן תשלם או תהא חייבת לשלם בשל כך, במישרין או בעקיפין, לרבות כל ההוצאות שנגרמוותסכים קיומה על תודיע לקבלן מבעוד מועד ובלבד שהקרן כך, לה עקב להצטרפותו להליך המשפטי, ככל שיהא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, מובהר כי היה ותוגש תביעה נגד הקרן על ידי מי מעובדי הקבלן יודיע הקבלן לערכאה המשפטית הנוגעת בדבר, כי הוא הנתבע האמתי, ויעתור/יסכים לדחיית

התביעה נגד הקרן על הסף.

73



השכרלא. לעובדיו את לשלם הקבלן מתחייב זה בסעיף לגרוע מהאמור מבלי דין לרבות בהתאם והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל

;1951; חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1987לחוק שכר מינימום התשמ"ז- ; חוק שוויון1950; חוק חופשה שנתית התשי"א-1976חוק דמי מחלה תשל"ו-

; חוק1954; חוק עבודת נשים התשי"ד-1988הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- ; חוק1953; חוק עבודת נוער, התשי"ג- 1951שיווי זכויות האישה, התשי"א-

ולעובד התשמ"ח-1953החניכות, התשי"ג- ;1988; חוק שכר שווה לעובדת ; חוק הודעה1983; חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג-1958חוק הגנת השכר תשי"ח-

והתפטרות, התשס"א- )תנאי2001מוקדמת לפיטורים ; חוק הודעה לעובד ; חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר2002עבודה( התשס"ב-

התשנ"ז- תקין( במינהל או מינית,1997המידות הטרדה למניעת חוק ; ;1988; חוק שוויון זכויות לעובדים עם מוגבלויות, התשנ"ח- 1998התשנ"ח-

וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- )נוסח משולב( חוק הביטוח הלאומי יחסי1994 בתחום נוסף חוק כל לרבות לעת; מעת שיעודכנו, כפי הכל ,

העבודה והוראות רשות מוסמכת בעניין, ולרבות מכוח הסכמים קיבוציים החלים עליהם לרבות החוזה קיבוצי בענף הניקיון וכולל צווי הרחבה, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות

סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות.

למען הסר ספק התחייבויות הקבלן מכוח סעיף זה תחולנה, ביחס לתקופתלב.החוזה וגם לאחר סיום ו/או פקיעת החוזה, ללא הגבלת זמן.

ימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו15הקבלן ישיב מיידית ולא יאוחר מ-לג. מאת הקרן ו/או בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה

זה. הקבלן יפרט בתשובתו את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו זו טופלה.

איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה.11

74



הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה,א. כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה,

מהשליטה50%כולן או חלקן. במקרה של קבלן שהנו תאגיד הרי העברת ההעברה אם בין במכרז, ההצעות הגשת במועד השליטה לעומת בקבלן, יראו אותה כהעברה המנוגדת ובין אם נעשתה בחלקים, נעשתה בבת אחת

לאמור לעיל.

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע השירותים, כולם או חלקם,ב.אלא אם קיבל, מראש ובכתב, את אישור הקרן.

שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים.12

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, כל מידע, פרטים ונתונים מכלא. סוג שהוא, בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודותהביטחון טכני, מידע עבודה, שיטות כללים, נהלים, עניינים, לרבות הקרן,

( שיגיעו לידיעת הקבלן, בין במישרין"המידע"והבטיחות הנהוגים אצלה )להלן: ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים.

הקבלן מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידעב. לאיש למעט עובדי הקרן ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי הקרן, בהסכמה מראש ובכתב של הקרן, הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשרביצוע תפקידיהם לצורך יעלה על הדרוש ובהיקף שלא מתן השירותים עם

הנ"ל.

הקבלן מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרשג. לצורך ביצוע השירותים, ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר )זולת הקרן(

את המידע.

זכויות היוצרים בכל המסמכים, מכל מין וסוג שהוא, אשר יוכנו על ידי הקבלןד.יהיו שייכים לקרן והיא תהיה זכאית להשתמש בהן, במסגרת ביצוע העבודות

בכולן או בחלקן, בהתאם לחוק.

75



הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכלה. סוג שהוא, בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות העבודות ו/או אודותהביטחון, טכני, מידע עבודה, שיטות כללים, נהלים, עניינים לרבות הקרן,

" )להלן: אצלה הנהוגים והבטיחות המידע לידיעתהמידעאבטחת שיגיעו )" הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע העבודות.

מובהר בזאת, שעל הקבלן וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כלו. 1979דין, לרבות ותוך הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט-

.1981וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-

וביטוח אחריות.13

ו/אוא. ו/או קלקול ו/או אבדן ו/או תקלה נזק הקבלן אחראי כלפי הקרן לכל ו/או ו/או לקבלן ג' כלשהו ו/או לצד ו/או לעובדיה יגרמו לקרן הפסד אשר לעובדיו ו/או למי מטעמו בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או הפרת התחייבויותיו

על פי חוזה זה.

הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אבדן שייגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלןב. ו/או מי מטעמו, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילויפגם ו/או לקויים אביזרים או בחומרים שימוש עקב ו/או המקצועית חובתו ו/או חוסר התאמתם לתקנים ו/או חוסר התאמתם לדרישות הקרן במוצרים

הנדרשים מהמוצרים.

תקופתג. תום לאחר שיתגלה כל מקרה לגבי גם תחול של הקבלן אחריותו ההתקשרות על פי חוזה זה.

אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על ידיד.מי מטעמו או בשליחותו.

הקבלן אחראי בכל זמן לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, לרכוש ו/או לציודה.ו/או בקשר עם כדי תוך ו/או העירייה הנמצאים תחת השגחת הקבלן הקרן נזק, כל ולתקן כל אבדן והוא מתחייב להשלים זה, על-פי הסכם העבודות

כאמור, ללא דיחוי.

76



ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשירותןו. הקבלן פוטר את הקרן והעירייה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק שהם באחריותו על פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, ומתחייב לשפות את הקרן ו/או העירייה על כל סכום שתחויב לשלם, או ששילמה, בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן כאמור לעיל ו/או על פי כל

דין, לרבות בגין הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך.

הקרן רשאית לקזז מהתשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכלז. התקשרות אחרת ו/או עילה כלשהי סכומים אשר נתבעים מהקרן על ידי צד ג' כלשהו בשל מעשה ו/או מחדל, שהם באחריותו של הקבלן, כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים, שנגרמו לקרן מחמת מעשה ו/או מחדל, שהם באחריותו של הקבלן,

כאמור לעיל.

דין,ח. על-פי ו/או זה הסכם על-פי הקבלן ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הנן בהתאם להוראות נספח הביטוח

המצורף להסכם זה כמסמך ח', ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

אמצעי בטיחות וזהירות.14

בביצועא. לפעול ומתחייב מצהיר הקבלן החוזה, הוראות בשאר לפגוע מבלי התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על

– התשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק "1954פי )להלן ארגון חוק )נוסח חדש(, התש"ל – הפיקוח )להלן:1970"( ופקודת הבטיחות בעבודה

"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשיפק' הבטיחות"במשרד העבודה, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

77



להימנע מלבצעב. ומתחייב הוראות החוזה הקבלן מצהיר לפגוע בשאר מבלי אצל בטיחות תדריך יעבור בטרם זה חוזה נשוא מהעבודות כלשהי עבודה ו/או בעירייה, ביצע כל הוראה של הממונה על הממונה על הבטיחות בקרן ע"י הממונה על נקבעה כזו, המהווה הוראה אשר וישנה הבטיחות, במידה הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת המכרז,ממסמכי כחלק המצ"ב ההצהרה כדוגמת בטיחות הצהרת על בפניו חתם המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלןלאחר רק הוראות ההסכם, לפגוע בשאר מבלי העבודות, בביצוע להתחיל של המלאה רצונו לשביעות הבטיחות על הממונה הוראות את שהשלים

הממונה.

תשלומים וערבות.15

תמורת ביצוע מלא ומושלם של השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,א.כפי פי הצעתו במכרז, על זכאי לתשלומים יהא ובמועדם, הקבלן במלואם שנתקבלה על ידי הקרן, והשירותים שיינתנו על ידו בפועל על פי הוראות חוזה

זה.

זכאי לקבלתב. יהיה ומוסכם בזאת כי הקבלן לא למען הסר כל ספק מובהר תשלומים בגין עבודות שבוצעו ללא קבלת אישור מאת המנהל ואף לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור תיקונים שיידרש הקבלן לבצע בעבודתו בהוראת

הקרן ו/או העירייה.

במקרה של שינויים בהיקף העבודות, בין אם בדרך של הקטנת היקף העבודותג.לעיל, תגדל או9ובין אם בדרך של הגדלת היקף העבודות, כמפורט בסעיף

תפחת התמורה, לפי העניין באופן יחסי, בהתאם למחירים השעתיים הרלוונטיים שהוצעו על ידי הקבלן בהצעתו למכרז )קרי, המחירים המירביים הרלבנטיים

בהם נקבה הקרן בניכוי אחוז ההנחה שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו(.

ככל שיידרש הקבלן לבצע עבודות נוספות, לרבות עבודות ניקיון במהלך ואחריהשעתיים למחירים בהתאם תמורה תשולם מיוחדים עירוניים אירועים

הרלוונטיים בהצעת הקבלן, על פי הזמנה תקציבית מאושרת. 78



(, על פי20:00במקרה של אספקת שירותי טאוט בשעות חריגות )מעבר לשעה ד.השעתי המחיר בסיס על תמורה תשולם מאושרת, בהזמנה הקרן דרישת העבודה שעות במכפלת למכרז בהצעתו הקבלן ידי על שהוצע הרלוונטי

על המחיר השעתי. 20%ובתוספת של

בכל חודש קלנדרי חשבון בגין10הקבלן ימציא לעירייה, אחת לחודש, עד ה- ה.ידו בחודש החולף, בצירוף דו"ח ביצוע עבודות מפורט השירותים שניתנו על במתכונת שתיקבע ע"י המנהל,אודות השירותים נשוא התשלום המבוקש )להלן:

ויאשרו, במלואו או בחלקו,מועד ההמצאה" יבדוק את החשבון "(. המנהל להזמנות בהתאם בהם, המופיעים הפרטים ושלמות נכונות בדיקת לאחר

ויודגש, כי החשבון לא יועבר לבדיקת המנהלהעבודה ולשיקול דעתו הבלעדי. ולתשלום ללא שיצורף אליו דו"ח ביצוע העבודות במתכונת הנדרשת.

45הסכום המאושר ישולם לקבלן בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס, תוך ו. יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לקרן בהתאם להוראת ס"ק ה' לעיל

"(. מהתשלום האמור ינוכו כל הסכומים המגיעים לקרןמועד התשלום)להלן: "תקורת הקרן לרבות זה, חוזה להוראות לנכותם מהקבלן בהתאם שיש או

, אשר תנוכה מכל חשבון, שיאושר לקבלן. 4.5%בשיעור של

מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכוניםז. ו/או אינם מלאים ו/או אינם מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא לקרן ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הימים

עד למועד התשלום. לעיל, (1 ביצוע ההשלמות כאמור לצורך לקבלן תוחזר לאאם החשבונית

מ-יאוחר קבלת23 מועד ה', ס"ק לפי ההמצאה ממועד עסקים ימי החשבונית המתוקנת מהקבלן ייחשב כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית

יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה45המתוקנת תשולם לקבלן תוך לקרן.

79



לאחראם החשבונית תוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, (2ימי עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק ה', החשבונית תשולם23 חלוף

ימי עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה10לקבלן לא יאוחר מ-את לקרן המציא שהקבלן ועד לקבלן החשבונית החזרת שממועד

החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבונית כאמור.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כח של הקרן לעכב, לחלט,ח. לקזז ולהפחית מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו. כמו כן הקרן זכאית לעכב תחת ידיה סכומים המגיעים לקבלן ואשר הקרןנגדה בקשר עם עלולה להתחייב בתשלומם עקב תביעות משפטיות שהוגשו

השירותים.

לעירייה ט. ימציא הקבלן זה, חוזה פי על מילוי התחייבויותיו ערבותלהבטחת ₪ )במלים: שש מאות אלף שקלים600,000בנקאית לביצוע החוזה בסך של

, אשר תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על(2חדשים(, בנוסח מסמך ו') יום לאחר תום60(, אשר תהיה בתוקף "ערבות הביצוע"פי חוזה זה )להלן:

לפעם, מפעם הביצוע, ערבות להאריך את מתחייב החוזה. הקבלן תקופת יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה והקבלן30לפחות

לא יאריך את תוקף הערבות, כאמור, תהיה הקרן רשאית לממשה ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה

זה.

כי בכל עתי. ולוודא למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג במהלך תקופת החוזה ותקופות ההארכה תהיה בידי הקרן ערבות תקפה בנוסח

(. 2מסמך ו')

מובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיויא. והתחייבויותיו כלפי הקרן עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי הקרן, לא תהווה מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים, וכן, כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה

זה ו/או עפ"י דין.

מחירי הקבלן בהצעתו במכרז יעודכנו על פי המפורט להלן:יב.80



ל- 20% אחת ויעודכנו לצרכן, המחירים למדד צמוד יהיה מחיר 12מכל לינואר של כל שנה קלנדארית, בהתאם לעליית המדד ממדד1חודשים, ב-

הבסיס ועד למדד שיהיה ידוע במועד כל עדכון, כאמור. מדד הבסיס הנו המדדהלשכה לפרסומי )בהתאם זה הסכם על החתימה במועד הידוע האחרון

המרכזית לסטטיסטיקה או גוף רשמי אחר אשר יבוא במקומה(.

מכל מחיר יעודכן, מעת לעת, על פי שיעור העדכון של שכר המינימום80% במשק, וזאת החל מעדכון שכר המינימום הראשון שיחול לאחר מועד חתימת

חוזה זה.

התשלומיםיג. כל לרבות העבודות, לביצוע הנדרשים הקבלן עובדי העסקת המתחייבים על פי כל דין, צו הרחבה וחוזה קיבוצי, בגין העסקתם יהיו על חשבון

הקבלן.

מובהר כי חל איסור על הקבלן להעסיק את עובדיו בשעות נוספות וכי בכליד.מקרה, לא תשולם כל תוספת עבור שעות נוספות.

אספקת כל רכבי הטאוט והציוד האחר הנדרשים על פי הוראות חוזה זה לשםטו.ביצוע העבודות, לרבות תחזוקתם וניקיונם יהיו על חשבון הקבלן.

עזר,טז. וחומרי לוואי עבודות ממוכן, מוצרים זה בכלל החומרים, כל אספקת הדרושים לביצוע העבודות על פי החוזה יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן.

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס,יז.בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא יהיו על חשבון הקבלן.

אויח. כל פרטיהן, זה, על מחוזה יתר ההוצאות המתחייבות בכל יישא הקבלן הקשורות עמן, או הנובעות מהן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה התקורהכולן בין שההוצאות האמורות והערבויות, הוצאות המימון של הקרן, לרבות

ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

תקופת החוזה.16

חודשים החל מיום 36חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של א. ועד01.04.2020 (. "תקופת החוזה" )להלן: 01.04.2023ליום

81



הקרן זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות על פי חוזהב. חודשים או12זה, בתנאי חוזה זה, בשתי תקופות חוזה נוספות, כל אחת בת

יום קודם לתום תקופת30חלק ממנה, וזאת בהודעה בכתב לקבלן, לפחות החוזה או תום כל תקופת חוזה נוספת. הקבלן לא יהיה רשאי לסרב להארכת

תקופת החוזה, כאמור, מכל סיבה שהיא.

6-אף האמור לעיל, ביצוע העבודות החל ממועד תחילת העבודות ולמשך על ג.ניסיוןחודשים, יקיים הקבלן אתמהווים תקופת הניסיון, לא ובתקופת היה .

דרישות ההסכם שנחתם עמו בהתאם לתנאי המכרז וההסכם לשביעות רצוןמתן תוך עבודתו של הקבלן, נציגי הקרן, תהא הקרן רשאית להפסיק את

יום. תופסק עבודת הקבלן כאמור, הקבלן יהא זכאי14הודעה מוקדמת של לקבל את התמורה עבור התקופה בה ביצע את העבודות בפועל.

על אף האמור לעיל, רשאית הקרן, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת ואףד.של בהודעה בכתב פי החוזה על הנסיון, את ההתקשרות יום30בתקופת

לא כאמור הודעה לקבלן הקרן נתנה לנמק. הצורך ובלא ובכתב, מראש תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט לתשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם

להוראות חוזה זה.

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, כולה או חלקה, יפעל הקבלןה.להעברה מסודרת של העבודות, כולן או חלקן, לקבלן אחר שיבוא במקומו.

ביקורת ואכיפת זכויות עובדים .17

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי הקרן ו/אוא. כל גורם המוסמך מטעמה ו/או כל גורם המוסמך לעשות כן על פי חוק. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי, לקרנות הפנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים

על ידו וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

כל הממצאים לקבלן עםב. יועברו עובדים, זכויות בביקורת הפרה של נמצאה העתקים לכל גורם המוסמך לערוך ביקורת, על פי דין לרבות משרד הכלכלה.

82



הקבלן מתחייב להמציא בתוך הזמן שיידרש על ידי הקרן ו/או על ידי כל גורםהממצאים תיקון את המפרט חשבון, רואה בחתימת בכתב תצהיר מוסמך במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת

הצורך.

התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה.ג.

מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה אוד.תביעה למיצוי מלוא זכויות הקרן על פי תנאי ההתקשרות על פי דין.

הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך הזמן שיידרש על ידי הקרן ו/או שיידרש על ידיה.ההסדרה ממינהל או מהקרן אליו שתועבר תלונה כל על מוסמך, גורם כל והאכיפה במשרד הכלכלה ו/או כל גורם מוסמך, בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו בקרן. בתשובתו יפרט הקבלן הליך בדיקת התלונה והאופן בה

טופלה.

הקבלן מתחייב למלא ולשתף פעולה עם הקרן ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לקיוםו.על תקנותיו.2011הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

בכלל זה מתחייב הקבלן להציג לקרן כל מסמך ו/או נתון שיידרש לשם כך לידי הקרן ו/או מי מטעמה ו/או גורם מוסמך על פי דין ו/או רואה חשבון שימונה על ידי

הקרן ו/או בודק שכר מוסמך.

לקרן שמורה כל זכות ו/או סעד השמורים לרשות ציבורית על פי החוק להגברתז. על תקנותיהם, לרבות דרישה לתיקון2011האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

ההפרה, ו/או ביטול ההסכם ו/או חילוט הערבות.

מובהר כי הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הקרן ו/או מי מטעמו ולמסורח.כל מסמך שיידרש. והכל בהתאם לדרישת הקרן ולבודק השכר מטעמה.

נזיקין לגוף או לרכוש.18 הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/אוא.

נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר אליהן, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו שלו/או לעובדיהם ו/או ו/או לקבלן לעירייה ו/או לקרן לרבות גוף כלשהו אדם/

83



יהיה הקבלן זה ובכלל ו/או לאדם אחר כלשהו, ו/או למי מטעמם לשלוחיהם אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את הקרן ו/או העירייה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכלומראש את ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הקבלן משחרר לחלוטין דמי הנזק הקרן, העירייה, עובדיהן, שלוחיהן, ואת מי שבא מטעמן, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף

אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים עפ"י דין לעובד או לכלב. אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרםאו מחדל הקשורים, ו/או ממעשה איתן ו/או בקשר העבודות ביצוע כדי תוך במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. הקבלן יפצה וישפה את הקרן ואת העירייה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום

התחייבותו כאמור.

הקבלן יהיה אחראי וישפה את הקרן ואת העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמוג.חובתו במילוי הזנחה ו/או מחדל ו/או הקבלן של מקצועית שגיאה עקב לה

המקצועית.

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשרד.יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן כמפורט בס"ק א'-ד' לעיל תחול גם בשלה. מעשים ו/או מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות,

לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.

נושאו. יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהא הקרן לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה

תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הקרן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעוז. לקרן ו/או שעל הקרן יהיה לשאת בהם מחמת שתיתבע ע"י צד ג', בגין מעשי

84



תהיה הקרן עו"ד, ושכ"ט הוצאותיה כולל מועסקיו, ו/או הקבלן מחדלי ו/או רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן.

ממהותח. הנובעת הקבלן מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין העבודות, כמפורט במסמכי המכרז.

הפרות ותרופות.19יוםא. הקרן רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים בגין סטיות )בהתייחס לכל

עבודה( מהוראות מפרט הדרישות לביצוע עפ"י הטבלה שלהלן:

85



86

הסעיף

הפיצוי המוסכם לכל יום

עבודה/למקרה )₪(

1000ביצוע העבודות באמצעות רכב טאוט שאינו עומד בדרישות החוזה 150לקבלת הודעות שעות2הקבלן אינו זמין מעבר ל

ריקון הפסולת מרכב הטאוט או שטיפת רכב הטאוט באתר שאינו3,000מאושר ע"י הקרן ו/או העירייה

1500החלפת רכב טאוט ללא אשור מראש של המנהל500אי החלפת מברשת של רכב טאוט בזמן עפ"י הנחיית המנהל

אי הפעלת מצלמה תקינה/מעבירה נתוני הצילום, בכל יום500

למצלמה שעות במקרה של תקלה ברכב2אי השלמת עבודות הטאוט תוך

500טאוט אי אספקת רכב טאוט שלא בהתאם לתכנית העבודה וללא אספקת

2000רכב חלופי, לכל מקרה.1,000 שנים, לכל יום עבודה.3הפעלת רכב טאוט שאורך חייו גדול מ –

5,000הפעלת רכב טאוט שאינו תואם את ההסכם, לכל יום עבודה. לעובד300אי הפעלת כמות העובדים הנדרשת בכל יום עבודה

לעובד100אי אספקת ביגוד כנדרש בחוזה, לעובד 3,000אי הפעלת רכב משימתי בכל יום עבודה

תפקוד לקוי של מנהל עבודה בכל יום עבודה, לרבות יציאה מהעיר1,500ללא אישור

לעובד150אי אספקת כלי עבודה לפועל הטאוט לכל יום עבודה אי טיפול של מנהל העבודה בתלונה שהתקבלה מהמוקד העירוני או

500מקבוצת הווטסאפ של אגף שפ"ע.

אי ריקון אשפתון במועד 100

לאשפתון לפגר400אי איסוף פגר

ס"מ ומעלה 5אי ניכוש עשביה שגובהה

200 לק"מ רחוב /מדרכה

אי נקיון חלק מרחוב

200 לק"מ רחוב /מדרכה



סעיפים ב. כי הצדדים בין תנאים2,4,10,11,13,14,17,18,19מוסכם הינם

עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה, המזכה₪ כשהם צמודים200,000את הקרן בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך

למדד ממדד הבסיס ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

בנוסף לאמור לעיל תהא רשאית הקרן לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים, בגין כלג. סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. כל הפרה של החוזה על

₪ להפרה. במקרה של1,000ידי הקבלן תזכה את הקרן בפיצוי מוסכם של יהא סך הפיצויים שווה ל- יום בו ההפרה לא1000הפרה מתמשכת ₪ לכל

תוקנה.

הקרן זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל, מכל תשלום שיגיעד. לקבלן או לחלט את הערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן

לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לקרןה. על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את הקרן בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של

הפרה יסודית:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל(1 לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא

יום ממועד ביצועם.14הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה(2 על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על

.1983 לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג-233פי סעיף

87



מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק(3זמני או קבוע.

הוכח להנחת דעתה של הקרן כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.(4

כשיש בידי הקרן הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו(5 נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה

זה או ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה(6 אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת הקרן, היה

בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא הקרן זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אוו. תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים ששולמו לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה ולהשלים את ביצוע העבודה על ידי קבלן

אחר.

מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים לקרן על פי חוזה זה ועל פי כלז. דין, בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע בחוזה, תהיה הקרן רשאית להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת מתן השירותים

הוצאות ותקורה יחולו על הקבלן17%והוצאות השלמת מתן השירותים בתוספת וינוכו מכל תשלום המגיע לו או ייגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמוח. וחשבונותיה ספרי הקרן לקבלן ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

לא יראו בשימוש הקרן בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי הקרן, אלאט. אם הקרן הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל

התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

88



יום לא יהווה14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על י. הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי, כספי או אחר, בגין איחור,

כאמור, ובכלל כך לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או לריבית כלשהי.

הקרן רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן.20 כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא מילאה – רשאית הקרן לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותן במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי

לגרוע מזכויותיה של הקרן בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.

שלילת זכות עכבון.21 מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך/ בציוד כלשהו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם

מוקנית לו זכות כזו.

פגיעה בנוחות הציבור ונזק לרכוש ציבורי.22או הפרעהא. פגיעה כל תהיה לא העבודות ביצוע כדי תוך כי מתחייב הקבלן

בפעילותו הסדירה של המקום בו מתבצעת עבודה או בנוחיות הציבור ולא תהיה והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי, אוהשימושכל הפרעה, שלא לצורך, בזכות

בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא ומתחייב לעבוד גם בשעות מעברלשעות הפעילות באותו מוסד וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום החוזה.

מובהר בזאת, כי ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי במהלך ביצוע העבודותב.ולתקנו על הנזק שנגרם ליידע את המנהל בדבר עליו יהא זה, מכח הסכם

יום מיום14חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו, תוך ההודעה למנהל, אלא אם המנהל הורה על מועד אחר. על הקבלן לתאם את

ביצוע התיקון עם, ולבצעו לפי הנחיותיו.

ע"יג. דווח ולא ע"י המנהל גם במקרה שהנזק התגלה יחול לעיל כל האמור הקבלן.

89



יפר הקבלן התחייבותו זו, תהא הקרן ו/או העירייה רשאית להיכנס בנעלי הקבלןד.הנזקים בעצמה.ולבצע את תיקון

עלות התיקון שתבצע הקרן ו/או העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/אוה.מערבות הביצוע שהפקיד בידי הקרן.

חוות דעתו. מיוחדים לפי הזכות, במקרים לעיל, לקרן שמורה על אף האמור המנהל, לבצע בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט

לעיל.

שונות.23 זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ו/או כל חוזה אחרהקרןא.

כל סכום המגיע לה ממנו.

והמותנהב. נכונה את המוסכם זה משקפים כי תנאי חוזה בין הצדדים, מוסכם ביניהם במלואו, וכי הקרן לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים והתחייבויות, בעל-פה או בכתב, שאינם נכללים בחוזה

זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה, לא יהיה לו כל תוקף אלא אםג. נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין

שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה, תינתן במסירה אישית אוד. במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר

שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר72רשום תיחשב כאילו נתקבלה בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________ ______________________

90



קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוחהקבלן)ע"ר(

91



( 1 מסמך ה')

לכבודקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(

רמלה 1976 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – תצהיר

אני הח"מ, ____________________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת.1אהיה וכי אמת לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,____________________________

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: – ציבוריים, התשל"ו גופים לחוק עסקאות זה בהתאם עושה תצהיר 1976הנני

" ציבוריים)להלן: גופים עסקאות מס'חוק פומבי במכרז מהצעה כחלק ,)" למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח 1/2020זה תהיה המשמעות)ע"ר(, בהתאם למכרז האמור. למונחים המפורטים בתצהיר

הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים.2 1987ציבוריים, לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –

)להלן:1991"( ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א – חוק שכר מינימום)להלן: ""(. חוק עובדים זרים"

לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר.3- במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת זרים ו/או חוק עובדים מינימום

לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:.4

סעיף א. מוגבלות, התשנ"ח-9הוראות זכויות לאנשים עם שוויון לחוק 1998 "( אינן חלות עליי.חוק שוויון זכויות)להלן: "

ב2 לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף 9הוראות סעיף ב.( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א()1

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת..5_____________ ____________________

חתימת המציעתאריךאישור

____________________ הופיע/ה בפני ביום כי עו"ד________ מאשר/ת בזאת אני הח"מ זיהה/זיהתה אשר ____________ מר/גב' _________________________ ברחוב במשרדי עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה:בשמה זה תצהיר לעשות והמוסמך/כת במציע בתפקיד________________ המשמש ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו

בפני.

92



___________________

חתימה וחותמת עו"ד

93



( 2 מסמך ה')

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

בחוק.1 כמשמעותו מורשה" "פקיד _____________________________ הח"מ אני , מדווח בזאת כי* / יועץ מס* / רואה חשבון*1976עיסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-

למיטב ידיעתי:_________________________________________

מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם שם

מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודתא..1975מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהןב.מס לפי חוק מס ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב.2ואין הוא קובע עמדה ביחס ועדת ערר או בפני בית המשפט, בצורה כלשהי בפני

לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**..3

_____________ _______________ ___________ ________________

חתימה מס' רישיון תואר שם

תאריך: ____________________

94



* מחק את המיותר.

במרץ של השנה שלאחר השנה בה הונפק31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום האישור.

95



( 1 מסמך ו') לכבוד

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(

א.ג.נ,הנדון: ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע

( אנו ערבים בזה כלפיכם"המבקש"על פי בקשת ___________ ח.פ __________ )להלן: 300,000₪של לסילוק כל סכום עד לסך )במילים: שלוש מאות אלף שקלים חדשים(,

" הערבות)להלן: מספרסכום פומבי במכרז המבקש השתתפות עם בקשר וזאת ,)" .למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור קרן רמלה 1/2020

סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והמדד הקובע הינו המדד הידוע ביום דרישתכם לחילוט

הערבות.

ימים ממועד קבלת14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעהלעמוד שיכולה כלפיכם טענת הגנה כלשהי ומבלי לטעון דרך אחרת, או בכל משפטית

למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא

יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ועד בכלל.01.07.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד

לא תענה.01.07.2020דרישה שתגיע אלינו אחרי ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 01.07.2020לאחר יום

96



ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לענייןכתב ערבות זה.

בכבוד רב,

___________בנק

( 2 מסמך ו') לכבוד

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(

א.ג.נ,הנדון: ערבות בנקאית לקיום החוזה

( אנו ערבים בזה כלפיכם"המבקש"על פי בקשת ___________ ח.פ __________ )להלן: ₪ )במילים: שש מאות אלף שקלים חדשים(, 600,000לסילוק כל סכום עד לסך של

" חוזה התקשרות סכום הערבות)להלן: עם וזאת בקשר וניקיון"(, שירותי טאוט למתן .רחובות עבור קרן רמלה

סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע במועדחתימת הקבלן על החוזה, והמדד הקובע הינו המדד הידוע ביום דרישתכם לחילוט הערבות.

ימים ממועד קבלת14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעהלעמוד שיכולה כלפיכם טענת הגנה כלשהי ומבלי לטעון דרך אחרת, או בכל משפטית

למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

97



אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא

יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ועד בכלל.01.07.2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד

לא תענה.01.07.2023דרישה שתגיע אלינו אחרי ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.01.07.2023לאחר יום

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין

כתב ערבות זה.

בכבוד רב,

___________בנק

98



מסמך ז'

פירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף

הנני _____________ ת.ז ___________________, מצהיר בשם המציע _________________כדלהלן:

המציע בעל רישיון "קבלן שירות" בתוקף לפי חוק העסקת עובדים על.1.1996ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-

לראייה הנני מצרף העתק של רישיון קבלן שירות.

המציע הנו בעל ניסיון כקבלן ראשי בניקיון רחובות, טאוט ידני וטאוט.2חודשים ברשות מקומית אחת בעלת אוכלוסייה24ממוכן של לפחות

תושבים 40,000של - מ יותר הפעיל או טאוט10לפחות רכבי עד סוף2015במצטבר ברשויות המקומיות, וזאת בתקופה שבין השנים

. 2019שנת

יובהר כי הניסיון המוצג יהיה של המציע עצמו.

להלן פירוט אודות הניסיון:

התקופהניתן בה

השירותלציין )יש

חודשושנה(

שם הרשותהמקומית

מספר רכבי

הטאוט שהופעלו

ברשות

מספר התושבים

ברשותהמקומית

אישמהות ההתקשרות שם קשר אצל

הרשות ומס'

טלפון

99



אישור מכל רשות מקומית שפורטה לעיל. יש לצרף

הכנסות מביצוע עבודות ניקיון וטאוט ידני וממוכן של רחובות,למציע לפחות של מע"מ(10,000,000בהיקף כולל )לא )במצטבר( ₪

יחד. 2018 ו-2017, 2016בשנים

לפרט אודות רשויות מקומיות עמן התקשר הקבלן כקבלן ראשי.3 יש בלבד.

להלן פירוט :

הרשות שם המקומית

הכנסות היקף מביצוע שנתי ניקיון עבודות וממוכן ידני וטאוט

של רחובות

בהן השנים התקבלו ההכנסות

הערות

להוכחת האמור לעיל, מצ"ב אישור רו"ח המאשר את האמור לעיל, בהתאם

( למסמכי המכרז.1לנוסח המצ"ב כמסמך ז')100



המציע ורשומים על שמו במשרד הרישוי או בחזקתו ובשימושובבעלות.4יבואני רכב או חברותבפועל, על פי חוזה מימוני או תפעולי עם ליסינג

שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים )ועם גופים אלה בלבד(,הרכבים שלהלן:

ואילך, לביצוע עבודות2017 רכבי טאוט גדולים / ייעודיים, משנת יצור 4 2טאוט ממוכן של כבישים, בעלי יכולת לבצע טאוט ברוחב שלא יפחת מ-

ליטר.4,000מ' ובעלי מיכל לקליטת פסולת בנפח שלא יפחת מ-

רכבי טאוט מדרכות, בעלי יכולת ביצוע טאוט ברוחב שלא יפחת מ-2א.יצור 1.3 מ', הפועלים בשיטת היניקה, משנת ואילך, לביצוע2017

עבודות טאוט ממוכן של כבישים, מדרכות ורחבות ציבוריות, עם מיכל ליטר.800לקליטת פסולת בנפח שלא יפחת מ-

להוכחת האמור לעיל, מצ"ב העתק רשיונות כלי הרכב האמורים ותעודת ביטוח חובה, הכל על שמו של המציע. ככל שכלי הרכב ברשות המציע לפי חוזה ליסינג, יש לצרף בנוסף הסכמי

ליסינג ביחס לרכבים המצוינים.

צורפו להצעתו הזמנות לרכבי טיאוט ו/או תצהיר החתום ע"י עו"ד שבואו רכבי הטיאוט הנ"ל עם קבלת צו התחלת קיימת התחייבות להציג את

עבודה.

בו קיימת התחייבות לספקאו עו"ד, ע"י צורף להצעתו תצהיר החתום .2020ולהפעיל את רכבי הטאוט הנ"ל, משנת ייצור

הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש אספקאסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל.

_____________ ____________________

שם וחתימת המציע תאריך

101



אישור

____________________ הופיע/ה בפני ביום כי עו"ד________ מאשר/ת בזאת אני הח"מ זיהה/זיהתה אשר ____________ מר/גב' _________________________ ברחוב במשרדי עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה:בשמה זה תצהיר לעשות והמוסמך/כת במציע בתפקיד________________ המשמש ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו

בפני.

___________________


102



( 1 מסמך ז')

אישור רו"ח המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף

" לבקשת )להלן: הצהרתהמשתתף את ביקרנו שלו החשבון וכרואי )" ,2016ניקיון וטאוט ידני וממוכן של רחובות, בשנים מביצוע עבודות המשתתף בדבר הכנסות

ו-2017 )במצטבר(, כמדווח ע"י המשתתף, ולפחות 2018 ₪ במצטבר, לא20,000,000 על דעה לחוות היא אחריותנו הנהלת המשתתף באחריות הנה ההצהרה מע"מ. כולל

הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות

דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את בשנים עבודות ניקיון וטאוט ידני וממוכן של רחובותהצהרת המשתתף בדבר הכנסות מביצוע

)במצטבר(.2018 ו-2017, 2016

בכבוד רב, תאריך:

רואה חשבון

103



מסמך ח' – נספח ביטוח מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן.1

לערוך ולקיים, על חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחיםזה , 1 כמסמך ח' המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם

"אישור עריכת ו"ביטוחי הקבלן"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.הביטוח"

חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הקבלן,א.ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.

נוסחי הפוליסות- על הקבלן לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכלב.ביטוחי הקבלן )אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(.

ללא צורך בכל דרישה מצד הקרן, על הקבלן להמציא לידי הקרן, לפני.2על לכל תשלום או להתקשרות מוקדם וכתנאי השירותים מתן תחילת מבטח בידי חתום כשהוא הביטוח, עריכת אישור את התמורה, חשבון הקבלן. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי הקרןביטוחי הקבלן לתקופת חידוש תוקף בגין ביטוח מעודכן, אישור עריכת

ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לקרן, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיותעריכת לאישור בסיפא כאמור לרעה, שינוי בו לחול עומד או מבוטל הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת

ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת.3

לגרוע מכל התחייבותדרישה מזערית, המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי ואין בה כדי לשחרר את הקבלןשל הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין,

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענהכלפי הקרן או מי מטעם הקרן, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

הביטוח,.4 עריכת אישור את לבדוק החובה, לא אך הזכות, תהא לקרן שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון,הקבלן ביטוחי את להתאים מנת על שיידרשו הרחבה, או התאמה

להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכויות הקרן לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט.5

כל חובה או אינן מטילות על הקרן או על מי מטעם הקרן כל לעיל, לגבי או ותוקפם, היקפם, טיבם, הקבלן, ביטוחי לגבי שהיא אחריות העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט

לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. הקבלן פוטר את הקרן ואת הבאים מטעם הקרן מאחריות לכל אובדן או.6

נזק לרכוש או ציוד כלשהו )לרבות כלי רכב וצמ"ה(, המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי הקרן ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן

יחול כלפי מי שגרם לנזקו/או נזק כאמור, ובלבד שה פטור כאמור לא בזדון.

או באמצעות.7 בעצמו הביטוחים הבאים, את לערוך על הקבלן בנוסף, הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש

₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב400,000בכלי רכב עד לסך וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך

104



יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים6הפטור המפורט בסעיף לעיל במלואם.

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף בדבר.8 ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי הקרן וכלפי הבאים מטעם הקרן;הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ההסכם,.9 הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי ידי קבלני משנה מטעם יינתנו על ובמקרה בו השירותים או חלק מהם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותותהקבלן על כי בזאת, מובהר עמם. ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם מוטלת האחריות כלפי הקרן ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים

שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .של.10 הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדההסכם. יסודית, אלא אם חלפו ימים ממועד בקשת הקרן10לא תהווה הפרה

מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. - אישור עריכת הביטוח 1 מסמך ח'

(DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור)אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח

יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מעמד מבקש האישוראופי העסקההמבוטחמבקש האישור

לחינוך רמלה קרן שם: תרבות ופיתוח ו/או עירייתתאגידים ו/או רמלה

עירוניים

שם

נדל"ן☐שירותים ☒אספקת מוצרים☐ שירותיאחר: ☒

של וניקיון טיאוט כבישים ורחובות

משכיר☐שוכר☐זכיין☐קבלני משנה☐מזמין שירותים☒מזמין מוצרים☐______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.ת.ז./ח.פ.

: מען, רמלה4הזית מען:

כיסויים

מספרסוג הביטוחהפוליס

נוסחומהדור

תאריךתחילה

גבול האחריות/ סכוםתאריך סיוםביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול

105



כיסויים

חלוקה לפי גבולותאחריות או סכומי ביטוח

תההפוליס

ה

חריגים

יש לציין קוד כיסוי ד'בהתאם לנספח

מטבעסכום

רכוש

4,000,0צד ג'00

₪302

307

312

315

321

328

329

,20,000אחריות מעבידים000

₪319

328

אחריות המוצר

אחריותמקצועית

אחר

(*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים

– ניקיון057 – רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 072

ביטול/שינוי הפוליסה

106



כיסויים

יום30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

107



( 1 מסמך ט')

1953 הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג -

(, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33המעביד נער באחד מאלה -

או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן; 4א או 2 ,2( בניגוד להוראות סעיפים 1) , כי עבודה של נער בו5( במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

עלולה לסכנו; ( בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל3)

; 6העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף אין להעבידו בה בגילו; 7( בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4) , דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע14( בניגוד להוראות סעיף 5)

)להלן - חוק העונשין(.1977( לחוק העונשין, התשל"ז-2)א()61בסעיף

א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33המעביד נער באחד מאלה -

א,11 או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 12 או 11( בניגוד להוראות סעיפים 1)שענינן בדיקות רפואיות;

, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף24 ו-20 ,21 ,22( בניגוד להוראות סעיפים 2), שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25

,2( בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3) , לרבות4א, או 2 הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או

עבודה בלילה. ( לחוק העונשין.2)א()61דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף

108



( 2 מסמך ט')

רשימת חוקי עבודה

:הקבלן יתחייב בכתב לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים

1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, - 1946פקודת הבטיחות בעבודה,

1949חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט-1951חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-

1951חוק חופשה שנתית, תשי"א-1953חוק החניכות, תש"יג-

1954חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-

1958חוק הגנת השכר, תש"יח-1959חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-

1967חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1995חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה-

1957חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז-

1988חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1991חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א-

1996חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1998פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-8סעיף 1957חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-

2001חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2000 לחוק מידע גנטי, התשס"א-29סעיף

2002חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב-2006חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,5סעיף 1997התשנ"ז-

109



יובהר, כי רשימת חוקים זו אינה רשימה סגורה ואין בה בכדי לגרוע באמור בהסכם ובמסמכי המכרז, וכל הפנייה לדבר חקיקה כלשהו בהסכם ובמסמכי המכרז, שריר

וקיים אף אם דבר החקיקה אינו מופיע ברשימה זו.

( 3 מסמך ט')

לכבוד קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(

הצהרה בדבר תשלום שכר כדין

אנו הח"מ..........................מס' חברה/שותפות/זהות...................... מצהירים בזה כולנו למתן שירותי טאוט וניקיון רחובות 1/2020ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד, במסגרת מכרז מס'

, כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לאעבור קרן רמלהיפחת מ _______ ₪ לשעה.

התמחירי בנספח המפורטים המרכיבים כל כולל עבודה, לשעת למעביד השכר עלות שצירפנו, לא תפחת מ _______ ₪ לשעה.

עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמההמדינה.

2בהגשת הצעתנו למכרז, אנו מתחייבים לעמוד בחוקי העבודה המפורטים בנספח ט' )רשימה זו אינה מהווה רשימה סגורה(.

אישור

____________________ הופיע/ה בפני ביום כי עו"ד________ מאשר/ת בזאת אני הח"מ זיהה/זיהתה אשר ____________ מר/גב' _________________________ ברחוב במשרדי עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה:

110



בשמה זה תצהיר לעשות והמוסמך/כת במציע בתפקיד________________ המשמש ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו

בפני.

__________________ חתימה וחותמת עו"ד

111



( 1 מסמך י')

לכבוד קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(

תצהיר בדבר העדר הפרות דיני עבודה ותשלום שכר

אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

בכתב כדלקמן:

מתן שירותי טאוט וניקיון רחובות עבור הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי .1.קרן רמלה

בתצהיר זה :

הישות המשפטית החתומה על ההצעה למכרז-"המציע"

"בעל מניות מהותי", "בעל עניין" ו"נושא משרה" - כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט –1999 .

.1981 כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א- -"בעל שליטה"

גם בעלי. 2 בו המציע הנו תאגיד ובמקרה – כי אנוכי הנני מצהיר בזאת השליטה בו, בעלי המניות המהותיים, בעלי העניין ונושאי המשרה בתאגיד – מנכ"ל ומנהל

הכספים כדלקמן:

העבודהא( חוקי פי על העובדים, זכויות בעניין חובותינו כל מקיימים הננו ( למסמכי מכרז זה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים2המצורפים כמסמך ט)

הקיבוציים הרלוונטיים לענף הנקיון.

בעליב( הורשעו לא וכן פלילי בדין הורשעתי לא האחרונות השנים בשלוש השליטה בתאגיד וחברות אחרות בבעלותן. )אם קיימות הרשעות, נא לציין את

ההרשעות: _____________________________________________(.

על בעלי השליטה בתאגיד וחברות אחרות בבעלות בעלי השליטה בתאגיד, לאג( הושתו יותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"תחוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון של ובגין הפרה

יש לצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרדלהגשת ההצעה. )אם ניתנו קנסות, יש לצרף רשימההתמ"ת בדבר העדר קנסות כאמור.

שלהם ואישור משרד התמ"ת בדבר קנסות אלה(.

. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.3

112



_____________

המצהיר

אישור____________________ הופיע/ה בפני ביום כי עו"ד________ מאשר/ת בזאת אני הח"מ זיהה/זיהתה אשר ____________ מר/גב' _________________________ ברחוב במשרדי עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה:בשמה זה תצהיר לעשות והמוסמך/כת במציע בתפקיד________________ המשמש ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו

בפני._________________


( 2 מסמך י)

הצהרה, התחייבות וכתב שיפוי

אנו, הח"מ, מצהירים בזאת כי הננו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם שנחתם בינינו לבין קרן.1וכי אין קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינינו. רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( אחראית לגבי ו/או מי מעובדינו בגין מחלה, תאונתאו כתוצאה מתן השירותים כדי תוך להיגרם להם נזק אחר שעלול כל או עבודה מביצועם וכי אין קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( חייבת בתשלום לביטוח לאומי

בגין מתן השירותים. אנו הח"מ מצהירים, כי ככל שיועסקו על ידינו עובדים לצורך ביצוע שירותים עבור קרן.2

רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(, אנו מעסיקם של העובדים ואין בכל הסכם או התקשרות שבינינו לבין קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( לבין מי מעובדינו ו/או המועסקים

על ידי/נו. אנו הח"מ מתחייבים לשלם עבור עצמנו ועבור עובדינו את כל תשלומי מס ההכנסה.3

והביטוח הלאומי וכן כל מס או תשלום אחר שמעביד נדרש לשלמו עפ"י כל דין.4.

אנו הח"מ מצהירים, כי במידה וקרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( תיתבעא. ו/או תידרש לשלם סכום כלשהו לעובדינו, למועסקינו ו/או למי מטעמם שמקורו

113



בטענת יחסי עובד ומעביד, אנו הח"מ, מתחייבים לשפות את קרן רמלה לחינוך ימים מיום דרישת קרן רמלה7תרבות ופיתוח )ע"ר( בגין כל סכום כאמור, תוך

לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(. אנו הח"מ מוסיפים ומצהירים כי אם יקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו, אחריב.

תרבות לחינוך לבין קרן רמלה בינינו תוקפו של הסכם ההתקשרות תחילת ופיתוח )ע"ר(, כי למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם ובמסמך זה המהווה נספח וחלק בלתי נפרד מן ההסכם, כי רואים את העסקתנו ו/או מיוהתנאים של ועל העסקתם הדינים וכי חלים עליהם מעובדנו כהעסקת עובד עובד, הרי מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים ומוצהר על ידי כי התשלומים שיינתנו להם כעובדים בגין מתן השירותים בהתאם להסכם שבין קרן רמלה לחינוך תרבותעובדי קרן רמלה לגבי זה פי הקבוע לענין יחושבו על לבינינו, )ע"ר( ופיתוח לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר, ובאין תפקידבהסכמי זה לענין לקבוע בהתאם התשלומים יחושבו כאמור, דומה או זהה העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או מסוג דומה או בהעדר הסכם כאמור, לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לענין ואנו מתחייבים לשפות את קרן

רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר( בגין כל תשלום כאמור .ולראיה באתי על החתום:

____________________________________ חתימת תאריך

הקבלן

( 1 מסמך י"א)

הוראות החשב הכללי – הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלנישירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון

מבוא.1

בתחומי השמירה, שירותים עם קבלני והסכמי התקשרות מכרזים מקיימים משרדי הממשלה האבטחה והניקיון.

114



חוק, 1976הוראה זו מוסיפה על האמור בכל דין, לרבות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-דיני העבודה, תשע"ב, , 1992 חובת המכרזים, תשנ"ב- , חוקי 2011 חוק הגברת האכיפה של

העבודה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והוראות תכ"ם המסדירות התקשרויות ופיקוח על ביצוען לתקנות חובת המכרזים.24מכוח סעיף

בהודעה "עלותנספח התמחיר שבו מפורטים מרכיבי השכר לעובדים )בהתאם לחלקיות משרה( ובהודעה "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה " שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון

הוא חלק בלתי-נפרד מהוראה זו. " בתחום השמירה והאבטחה מנכ"ל המשרד יוודא יישום הוראה זו לצורך קיום זכויות עובדי קבלני השירותים. יישום ההוראה

ואזרחי, כפי שנקבע ב ולמשרד הגנות בדין פלילי דינייקנה למנכ"ל חוק הגברת האכיפה של . 2011 העבודה, תשע"ב,

הוראות מכרזים והסכמי התקשרות של משרדי הממשלה עם קבלני השירותים יותאמו להוראה זו. מטרת ההוראה – להסדיר היבטים שונים בהתקשרות משרדי ממשלה ויחידות סמך )להלן: "משרדי הממשלה"( עם קבלני שירותים )להלן: "הקבלנים"(, כדי לאתר ולמנוע תופעות של הפרת זכויות

עובדים המועסקים על ידי הקבלנים במשרדי הממשלה. בנספח א – הגדרות.ראה הגדרות הוראה זו

הנחיות לביצוע.2

תנאי סף להשתתפות במכרזים למתן שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,למציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו

. 1996 תשנ"ו-המשרד לא יתקשר עם ספק, אלא אם התקיימו כל אלה:

חוק עסקאות גופיםעד מועד ההתקשרות לא הורשעו הספק ובעל הזיקה אליו, כהגדרתו ב נספח ג ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ב,1976ציבוריים, התשל"ו-

דיני העבודה, )רשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של ונספח ד, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפו ) 2011 התשע"ב-

שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על הספק או על בעל הזיקה אליו,

, עיצומים כספיים בשל יותר משש1976כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח ג ובנספח ד; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל

115



ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעלבסיסה משתלם לו שכר.

התחייבות המציע, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים כמפורטישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס'ב עובדים "עידוד העסקת הוראת תכ"ם,

7.4.2.6. מסמכים שעל המציע להגיש בעת הגשת ההצעה למכרז

בחוק העסקת עובדים עלהעתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו . 1996 ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-

תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים עללצורך כמעסיק המציע על החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי עבודה, דיני פי

[. בתצהיר יפורט, בין היתר, המידענספח ב – רשימת חוקי העבודהאספקת השירותים ]ראה הבא:

ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה.ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה.

ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( בגין הפרתדיני עבודה.

פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.ידי מינהל ההסדרה כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על "הכלכלה"(, בשנתיים האחרונות )להלן: והתעסוקה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר

שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהללהגשת האחרון למועד שקדמו האחרונות השנים בשלוש בכלכלה, והאכיפה ההסדרה

. 2011 חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה , תשע"ב- ההצעות, בהתאם לזרים עובדים יועסקו לא נשוא ההסכם, ביצוע העבודות לצורך כי ובו התחייבות תצהיר

בהוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה",כמפורט . 7.4.2.6 מס'

ב- הרשעות בדבר הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל מטעם השנים3אישור האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, קנסות בשנה האחרונה ועיצומים כספיים

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, אם היו, או היעדר הרשעות.3ב- בהודעה, "נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרתראה נוהל קבלת האישור

.חוקי העבודה"116



הודעה, "עלות שכר למעביד לכלנספח התמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים ]ראה והודעה "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה ", שעת עבודה בתחום הניקיון

[ וכן את עלות השכר המינימלית אשר המציע ישלם לעובדיו. והאבטחה" ]ראה נספח ז – עלות השכרנוסח מלא וחתום של הצהרת המעביד על אודות עלות השכר

למעביד[. הצהרה כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח

למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז. א' לתקנות חובת המכרזים 6 תנאים לדחיית הצעה בהתאם לתקנה

4.3.1.2 ו- 4.3.1.1 בסעיפיםככלל, ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים המפורטים להלן. אולם הוועדה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלאהיתר בין בהתחשב התנאים אחד לגביה התקיים אם אף זאת, במכרז. הצעה לדחות בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו

הכולל:השנים האחרונות שקדמו3במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה ואליו ב-

למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבֵרה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודהבנספח ב – רשימת חוקי העבודה.המפורטים

במקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה אליו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה בנספח ב –במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עבֵרות על חוקי העבודה ]המפורטים

חוקי העבודה [ בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.רשימת מספר קנסות בגין אותה עבֵרה ייספרו כקנסות שונים.

תנאי לפסילת הצעה והוועדה תפסול4.3במקרה שלהלן לוועדת המכרזים לא יהיה שיקול דעת כאמור בסעיף

את ההצעה על סף: הצעות שעולה מהן כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים. וועדת המכרזים תבחן תנאינוספות בהתאם זה בהצעה בהתאם לעלויות השכר המפורטות בנספח התמחיר, עלויות

לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז ועצם קיומו של רווח לספק בלבד.ציון סף להתמודדות במכרזים

ציוני מבדק זכויות עובדים נקבעים על ידי חטיבת הביקורת באגף החשב הכללי ומפורסמים להוראת תכ"ם, "מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים על ידיבקובץ המצורף

. 7.3.9.3 קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה", מס' 117



משרד האוצר פועל לתיקון תקנות חוק חובת המכרזים, שלפיו קבלן שירות בתחום שמירה, אבטחה, ניקיון או הסעדה, אשר קיבל ציון מבדק נמוך בשל הפרת זכויות עובדים בתחומים

שייקבע כפי חובת המכרזים, התשנ"ג-בתקנות אלו הצעות , 1993 חוק להגיש יוכל לא במכרזים שמפרסמת המדינה בתחומים אלו לתקופה שתיקבע בתקנות.

אמות מידה לבחירת הצעה ועדת המכרזים תהיה רשאית להתחשב כאמת מידה לבדיקת הצעה בהתנהלותו של המציע

תקנה )לפי עובדים זכויות לשמירת ב6)א()22בנוגע התשנ"ג-( המכרזים חובת תקנות (, לרבות בקיומה של חוות 1993 תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-( ב6)א()22תקנה 1993

דעת שלילית בכתב או בדוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת משרד שאתו התקשר המציע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות וכן בנתונים נוספים בנוגע לשמירה3במהלך

על זכויות עובדים, אשר הוגשו במסגרת המסמכים שהוגשו במועד הגשת הצעה למכרז. ועדת המכרזים תכלול במסגרת אמות המידה את ציוני מבדק זכויות עובדים, המפורסמים

הוראת תכ"ם, "מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים על ידיבקובץ המצורף ל ציון מבדק . 7.3.9.3 קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה", מס'

מאמות המידה לבחירת ההצעה במכרז.40%זכויות העובדים יהווה דירוג קבלן שירותים במכרז, בגינו טרם פורסם ציון מבדק זכויות עובדים, ייקבע על פי מדדי איכות ומחיר בלבד, כאשר משקל ציון מבדק זכויות עובדים במכרז יוקצה באופן יחסי בין

אמות המידה האחרות במכרז. אם ייוודע לעורך המכרז שהמציע או בעל הזיקה אליו, אשר קיבל ציון מבדק סופי, ולאחר מכן הקים עסק, או תאגיד, או שהגיש הצעות למכרז באמצעות חברות )חברה בת, חברה אחות, חברה נכדה(, בין היתר, כדי לחמוק מציון המבדק שקיבל בעבר, רשאי עורך המכרז,ציון את לייחס והמסחר, הכלכלה במשרד הרישוי ואגף המשפטית הלשכה עם בתיאום המבדק, שניתן בעבר למציע, לעסק החדש שהקים או לחברה בקבוצה. ההחלטה בדבר

ייחוס ציון המבדק כאמור תתקבל לאחר שייערך למציע שימוע במסגרתו יציג את טענותיו.סעיפים בהסכם ההתקשרות

בכל הסכם עם קבלן השירותים יכלול עורך המכרז של המשרד את הסעיפים הבאים: הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: "הוראות הדין"(. שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת.

118



יובהר כי במקרים שבהם נספח התמחיר שנקבע במכרז מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע בנספח התמחיר. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של

החוזה ועילה לביטולו המידי. הקבלן מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. אם יבקש הקבלן להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד שיישא בכל עלות נוספת

שתידרש. לחוק 24הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'

30. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958 הגנת השכר, תשי"ח-יום, ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור.

.2002חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב-הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד

או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. אחת לחצי שנה ימציא הקבלן למשרד הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החליםהמשרד באתרי המוצבים עובדיו כלפי ההתקשרות הסכם ולפי העבודה חוקי לפי עליו ובמתקניו. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים ועל ידי

עורך דין. בצו ההרחבה לביטוח פנסיוניהקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע

קיבוציים, תשי"ז- חוק הסכמים )י"פ , 1957 מקיף במשק לפי 5772( 29.1.08 ,)1736 )להלן: "צו ההרחבה"(, בשינויים שיפורטו להלן:

לצו ההרחבה.5 – 1.א.4על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף ד' לצו( שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף

)בהתאם לסעיף גמל בקופת העובד על שם אישית של 13לפוליסה על הפיקוח חוק התשס"ה- גמל(, )קופות פיננסיים מיום 2005 שירותים החל הקבלן מחויב להם אשר )

העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:

119



הפרשות העובדהפרשות המעביד

הפרשות המעבידלפיצויים

סה"כ

7.5%7%8.33%22.83%

ל14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף חוק פיצוי פיטורים, . 1963 התשכ"ג-

ז' לצו ההרחבה )נוסח משולב( לפנסיה6ה' – 6.ז.6.ה. – 6 ו- 1.א.3על אף האמור בסעיפים לביטוח הפנסיוני זכאי יהיה זה חוזה ביצוע לצורך ידי הקבלן על עובד המועסק חובה, ביצוע לצורך העובד העסקת מיום החל לעיל המצוינים בשיעורים ההפרשות ולביצוע

ההתקשרות. ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה

שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל23למען הסר ספק, מובהר כי למרות הוראות סעיף

, לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו 2005 )קופות גמל(, תשס"ה-בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה אושבעל עניין בקבלן הוא בעל עניין בסוכנות.

הקבלן מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד. הפרשות כאמוריהיו כדלקמן:

סה"כ הפרשות המעביד הפרשות העובד5%5%10%

120



קרן השתלמות הקבלן מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן השתלמות שתיבחר על ידי

העובד. הפרשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו,יבוצעו ובהתאם לכללים

ובהודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון",המפורסמים ב הודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה".

סה"כ הפרשות המעבידהפרשות העובד2.5%7.5%10%

יאוחר מ- יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי"60הקבלן מתחייב, לא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוניול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם ב

תשס"ה- פנסיוני(, את התשלומים ( 2005 ובשיווק הספק מפקיד יותר(, שאליו או )אחד הפנסיוניים עבור העובד )בסעיף זה – "הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של העובדהמועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה.

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו שלהעובד או החל מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי עורךדין.

רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח יכלול1 בחודש פברואר ו-1דיווח זה יחזור על עצמו מדי

גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתםאצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיףהתקשרויות בתחום הניקיון

121



יעשה הוותק חישוב לעובדיו. שנצבר לוותק ומסודר מרוכז רישום לנהל מתחייב הקבלן המפורסמים לכללים בתחוםבהתאם עבודה שעת לכל למעביד שכר "עלות בהודעה,

.הניקיון" הקבלן מתחייב כי, במועד סיום ההתקשרות עם המשרד הממשלתי, יעביר למשרד ולקבלן הנכנס במקומו את רשימת העובדים שהועסקו על ידו לצורך מתן השירותים במשרד, וכן

. 01.03.2014 לצו ההרחבה בענף הניקיון מיום 7הוותק שצברו בהתאם לקבוע בסעיף כללי הצמדה

כללי הצמדה יחולקו לשניים. כללי הצמדה עבור רכיבים שהם שכר עבודה וכללי הצמדה עבור רכיבים שאינם שכר עבודה. לשם כך, יש לדרוש מקבלן השירותים לציין במסגרת הגשת

הצעתו במכרז את היקף משרות כוח האדם אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע ההתקשרות. כללי ההצמדה בעדכון רכיבי השכר: במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים. תקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית

ערך שעת עבודה. יובהר כי הקבלן מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן. בהודעה,במקרים בהם עובדי הקבלן מרוויחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינמלי המפורסם

הודעה, "עלות שכר למעביד לכל או "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון" והאבטחה". עבודה בתחום השמירה עליהשעת יגרור לא המינימלי היסוד עדכון בשכר

מקבילה בשכר העובדים כל עוד שכרם גבוה מהשכר המעודכן אשר פורסם בהודעה. בהוראה, "כלליהתשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמדו על פי הכללים הקבועים

. 7.5.2.1 הצמדה", מס' לאחר רק תמומש דין כל לפי או בהסכם הקיימת אופציה מתוקף התקשרות הארכת

ו-4.1 ותצהירים כאמור בסעיפים4.1.1שהקבלן ימציא למשרד רישיון בתוקף כאמור בסעיף , בנוגע לתקופה שחלפה מאז ראשית ההתקשרות. אם היו לקבלן הרשעות או קנסות4.2

.4.4 ו- 4.3כמפורט בסעיפים לעיל, תפעל ועדת המכרזים בהתאם לאמור בסעיפים במסגרת השיקולים להארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם, יובא בחשבון על

ידי ועדת מכרזים בין היתר ציון המבדק הסופי, אשר ניתן לקבלן השירותים.הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד במקום העבודה.

הקבלן יתחייב לעדכן את המזמין באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונההמפורטים העבודה חוקי של הפרה המפורטיםבגין החוקים רשימת – ג בנספח

, וידווח 2011 בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה.

122



הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורתוהאכיפה במשרד הכלכלה, רשות האוכלוסין מינהל ההסדרה באגף החשב הכללי, וההגירה, משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או על ידי משרדי הממשלה לעניין שמירת זכויות עובדים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של

החוזה ועילה לביטולו המידי. למס תשלומים על אישורים היתר, בין להמציא, הקבלן יידרש הביקורת במסגרת הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחותוכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה ועילה יסודית של החוזה זה מהווה הפרה סעיף לרבות קבצים ממוחשבים. הפרת

לביטולו המידי. במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן

ימים30והעתקים יועברו למשרד שבו התבצעה העבודה. הקבלן יתחייב להמציא בתוך תצהיר מאת ההנהלה בצירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים,במקרה כי בזאת מובהר הופרו. שזכויותיהם לעובדים רטרואקטיבי תשלום כולל שהמשרד החליט על הפסקת ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה

או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין. יתחייב להשיב בכתב בתוך ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד30הקבלן

המתקשר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרטיחידת יעדכן את הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. המשרד

הביקורת באגף החשב הכללי בהתאם. בחוק העסקת עובדיםהקבלן מתחייב לדווח למשרד אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע

.1996על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על ידו בין במישרין ובין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר סעיף זה

כמפורט במסגרתבהסכם ישראלים עובדים העסקת "עידוד תכ"ם, בהוראת . 7.4.2.6 התקשרויות הממשלה", מס'

הקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות במשרד, הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובדיידרש הקבלן ידי הקבלן. בנוסף, למסור הודעה למשרד בדבר פגיעה בזכויותיו על עובדיו לכלל ינואר חודש של המשכורת בתלוש שנה, מדי כאמור, הודעה לצרף

הנותנים שירות במשרד.123



על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים, מתחייב הקבלן לשלם, אחת לשנה ולא יאוחר מבסיס השכר1%מחודש אפריל בכל שנה, מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה

ועל פי אמות מידה שתקבע המצרפי של עובדי הקבלן באותה שנה כמפורט להלן בהודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדיהמדינה מעת לעת שיפורסמו

. יובהר כי הקבלן מתחייב לשלם בכל שנהקבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון"את הסכום הכולל במלואו.

יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד המפורסם שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה או " בהודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון הודעה, "עלות שכר

והאבטחה" עבודה בתחום השמירה לכל שעת גבוהלמעביד עובדים ששכרם עבור )גם מהשכר הנקוב בהודעה(, בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה, ככל

שהעובד זכאי להם, וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק. המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה

קרן פנסיה וקרן השתלמות(.שי לחג

:לעובד שמירהשי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח הקבלן יעניק שי לעובד אשר היה מועסק בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או חל

.השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייהערב פסח, לפי העניין. עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו.

גובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם לעדכונים שיחולו לגבי השתתפות המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה לעניין

זה. השי יינתן בשני חלקים, חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה. :לעובדי ניקיוןשי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח

שעות בחודש93 משרה או שעבד לפחות 50%הקבלן יעניק שי לעובד המועסק לפחות ב בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג. עובד המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי.

השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייה. הודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעתגובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם למפורט ב

. השי יינתן בשני חלקים, חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראשעבודה בתחום הניקיון"השנה.

שי בטובין לחג124



הקבלן יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי המדינה )כגון: סלסלת שי לט"ו בשבט, משלוח מנות בפורים וכו'( בשווי השתתפות המשרד שניתנה לעובד המדינה.

הקבלן יזוכה במלוא סכום שווי המתנה שקבע המשרד. המשרד יעביר לקבלן דרישה לרכישת שי בטובין לחג )כגון: סלסלת שי לט"ו בשבט, משלוח

מנות בפורים וכו'(. שווי ההשתתפות בתשלום לקבלן יהיה שווה לסכום השתתפות המשרד בשי המחולק לעובדי

המדינה ללא סכום ההשתתפות של ועדי העובדים, אם ישנה השתתפות כאמור. התשלום לקבלן עבור השי ייעשה כנגד הצגת חשבונית והצהרת הקבלן כי השי בטובין ניתן

לכלל העובדים.

תשלום ייחודי בהנחיית החשב הכללי הנחייה זו מטרתה לחזק את ההגנה על השתכרותם של עובדי הקבלן בתחום האבטחה, השמירה והניקיון, בקיומן של נסיבות מיוחדות עקב סופת שלגים או הקדמת מועד הבחירות לכנסת ישראל )להלן: "נסיבות מיוחדות"(, אשר מונעות מן העובד להתייצב לעבודתו או לחילופין להשלים את שעות עבודתו. הגנה זו מוענקת נוכח מאפייניה הייחודיים של אוכלוסייה

זו ותנאי העסקה הייחודים שלה. בעת קיומן של נסיבות מיוחדות אשר בעטיין נמנע מעובד הקבלן מלהתייצב במקום העבודה או מלהשלים את שעות עבודתו, בסמכותו של החשב הכללי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להנחות כי ישולם לעובד הקבלן במשרדי הממשלה תשלום בגין שעות עבודה שנמנע מלבצע

או להשלים - כולן או מקצתן. השעות בגינן ישולם התשלום הייחודי יקבעו בהתאם לנסיבות ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי של

החשב הכללי.בגין העלות האמורה בסעיף ישלמו לקבלן בכפוף4.8.1.1החשבים במשרדי הממשלה

לבדיקה ובקרה אחר ביצוע התשלומים כאמור. הנחיית החשב הכללי בדבר מתן התשלום האמור, הינה על פי שיקול דעתו, ואין כל תחולה להוראות נציבות שירות המדינה בדבר עובדי המדינה לעניין זה. ואולם, יובהר כי ככל שיינתן תשלום כאמור, ברי כי לא יחרוג תשלום שעות זה מההנחייה שניתנה בעניין זה לגבי עובדי

מדינה.

125



ניהול ההתקשרות מול הקבלן הזוכה המשרד ישלם לקבלן בפועל סכום שישקף לכל הפחות את עלות השכר המינימלית ואת העלויות הנוספות כולל רווח בהתאם להצעת הקבלן במועד הגשת ההצעות במכרז ובכפוף

לזכויות המזמין כמפורט בהסכם. יחידת הביקורת באגף החשב הכללי תערוך אחת לתשעה חודשים ביקורת על התקשרויות

המפורטים בנספח ב – רשימת חוקימשרדי הממשלה עם קבלני שירותים לקיום דיני העבודה ביצועהעבודה. במסגרת עבודה בדיני הפרות היעדר בדיקת היא הביקורת מטרת

ההתקשרות. הביקורות כאמור ייעשו בהתאם להוראות תכ"ם שייקבעו ויחליפו את הבדיקותשבוצעו על ידי המשרדים.

רואה החשבון אשר ביצע את הביקורת ימסור בסיום הביקורת חוות דעת בנוגע להצהרת בהתאם לנספח הההנהלה בדבר היעדר הפרות בדיני העבודה במסגרת ביצוע ההתקשרות

– הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם . כמו כן ימסור רואה החשבוןהמשרד הממשלתי וחוות דעת רואה חשבון על הצהרת הנהלה

דוח המפרט את ממצאי הביקורת. יחידת הביקורת תעביר את הממצאים לחשב המשרדהרלוונטי, לתיקון הליקויים ולהתייחסות.

במקרים שבהם נמצאו בביקורת הפרות אשר קבלן השירותים לא פעל לתיקונן באופן מידי,של המשפטית הלשכה השירותים, קבלן בנוכחות הביקורת יחידת ידי על שימוע ייערך המשרד, חשב המשרד ונציגים רלוונטיים מהמשרד, ובמהלכו יידונו תוצאות הדוח וההפרות

הדורשות תיקון. אי תיקון ההפרות תוך פרק זמן סביר יגרום לחשיפה לאחריות אזרחית ו/או פלילית כמתואר

להלן. על כן לאחר השימוע, יוודאו הגורמים המקצועיים במשרד האחראים4.10בסעיף ידי קבלן השירותים בשיתוף פעולה עם חשב כי ההפרות תוקנו על לביצוע ההתקשרות המשרד, הלשכה המשפטית במשרדו ובאמצעות רואי החשבון מטעם המערך המרכזי. חשב

המשרד ידווח ליחידת הביקורת אודות תיקון ההפרות. הגורמים יפעלו בשימוע, שהוגדר סביר זמן פרק תוך ההפרות תיקון אי של במקרה לחילוט הערבות של קבלן בשיתוף החשב ביצוע ההתקשרות על המקצועיים האחראים

חוק הגברת האכיפה שלהשירותים ו/או תפעל ועדת המכרזים לביטול החוזה עמו, בהתאם ל חשב המשרד יעדכן בהתאם את יחידת הביקורת. . 2011 דיני העבודה, תשע"ב,

יוודא חשב המשרד כי הקבלן אשר זכה במכרז של המשרד הממשלתי נושא אחת לשנה . לביצוע מעקב1996ברישיון כקבוע בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-

126



כאמור ראה רשימת קבלני שירות המפורסמת על ידי משרד הכלכלה באתר האינטרנט שלהמשרד.

כל שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות או כל פרשנות של סעיף בהסכם מחייבים אישור בכתבשל היועץ המשפטי ושל חשב המשרד )או מי מטעמם(.

יעיל במקום העבודה למסירת הודעה על4.7.12בהתאם לאמור בסעיף ולצורך דווח , פגיעה בזכויות עובדים, הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יתקין במקום בולט וגלוי תיבה לקבלת תלונות מאת עובדי הקבלן )להלן: "תיבת תלונות"(. הודעה בדבר מיקום התיבה תועבר לקבלן השירות במועד חתימת ההסכם. בנוסף, ייתלה בלוח המודעות של המשרד

בנספח ו – נוסח הודעה במשרד על תיבת התלונות.נוסח הודעה המפורט הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יהיה אחראי על מינוי עובד לריקון תיבת התלונותהרלוונטיים לגורמים מידי באופן יעבירם בתיבה, תלונות שנמצאו לשבוע. במקרה אחת ויחידת המשפטי היועץ המשרד, חשב המשרד, של הכללי המנהל זה, ובכלל במשרד,

הביקורת של החשב הכללי במשרד האוצר, וזאת לשם בירור המידע שצוין בתלונה. הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יוודא כי עובדי ניקיון, שמירה ואבטחה יהיו רשאים לרכוש ארוחה בכל משרד שקיים בו מזנון מסובסד, תמורת סכום זהה לסכום שמשלם עובד

המדינה המועסק באותו מקום עבודה, תמורת אותה ארוחה.לאיחסון לעובדים בטוח מקום להקצאת ידאג אנוש ומשאבי למינהל הבכיר הסמנכ"ל

חפציהם האישיים בזמן העבודה וכן למקום ראוי וסביר שבו יוכלו לנוח ולהתרענן בהפסקה.הגברת אכיפת חוקי עבודה

, קובע כללי אכיפה מינהלית, אחריות 2011 חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב אזרחית ופלילית נגד מזמין שירות, קרי משרדי הממשלה, בתחומים שפורטו לעיל. משרדי הממשלה יעשו כל שביכולתם על מנת למנוע מקרים של הפרת זכויות עובדים על ידי קבלני

יקנה למשרד4.6.1שירותים. יישום הוראה זו לרבות כריתת חוזה בהתאם למפורט בסעיף ולמנהל הכללי שלו הגנות בדין אזרחי ופלילי.

נועדו להנחות את המשרד בהתמודדות עם סוגיות ההוראות הקבועות בסעיפים שלהלן שונות בהתקשרויות לרכישת שירותי ניקיון, אבטחה ושמירה הנובעות מהוראות חוק הגברת

האכיפה. להלן דרכי הפעולה שעל המשרד לנקוט במקרים השונים:הטלת עיצום כספי על מזמין שירות

במקרה שהתקבלה הודעה מאת הממונה על דרישת תשלום שנמסרה לקבלן או התראה מאת הממונה על הפרת חובות הקבלן לפי דיני העבודה המפורטים בנספח ב – רשימת

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-החוקים המפורטים בתוספת השלישית ב127



אי-תיקון2011 כי בו ויתרה מידי מהקבלן ידרוש הגורם האחראי במשרד בכתב באופן , ההפרה מהווה עילה לביטול ההתקשרות. הגורם האחראי במשרד יידע את המנהל הכללי של המשרד, יושב ראש ועדת המכרזים ויחידת הביקורת בחשב הכללי על אודות ההודעה

כאמור.רצון מזמין השירות בתוך ידי הקבלן לשביעות יום21במקרה שההפרה לא תוקנה על

תוך חילוט יפעל לביטול החוזה ממועד קבלת הודעת הממונה, הגורם האחראי במשרד הערובה שנתן הקבלן. אי-ביצוע האמור יכול להביא להטלת עיצומים כספיים על המשרד או

בגין הפרת4.10.5להטלת אחריות פלילית על המנהל הכללי של המשרד, כאמור בסעיף זכויות עובדים.

אחריות אזרחית על מזמין שרותעבודה חוקי הפרת בגין הקבלן חובת הפרת בשל המשרד על אזרחית אחריות הטלת

ב להגברתהמפורטים בחוק השלישית בתוספת המפורטים החוקים רשימת – ב נספח וצווי הרחבה המפורטים ב 2011 האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- נספח ג – רשימת צווי

כלפי עובדו תחול אם השירות ניתן במשרד באמצעות הרחבה עובדי קבלן לפחות )בין4 חודשים באופן קבוע6שמועסקים על ידי אותו קבלן ובין שלאו( במהלך תקופה רצופה של

ורציף. במקרה שהתקבלה במשרד הודעה על העברת דרישה לקבלן למילוי חובותיו כמעסיק מאת העובד או ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה או ארגון העובדים שהעובד חבר בו, ובאין ארגון כאמור על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים או הודעה ממפקח העבודה כי יש לו מידע ולפיו הקבלן לא מילא את החובה כלפי עובדו )להלן: "ההודעה"(,

21ידרוש הגורם האחראי במשרד בכתב באופן מידי מהקבלן לתקן את ההפרה ולקבל בתוך יום את התייחסותו להודעה. הגורם האחראי במשרד יידע את המנהל הכללי, , יושב ראש ועדת המכרזים ויחידת הביקורת בחשב הכללי וכן את הגורם הפונה על אודות קבלת הודעה

והטיפול בה. יום מקבלת הודעת הדרישה יפעל הגורם האחראי במשרד לבדיקה וביקורת באשר14בתוך

להודעת הדרישה ותיקון ההפרה אם ישנה. יום מיום קבלת הודעת הדרישה, אם התברר כי אכן קיימת הפרה כאמור בהודעת21בתוך

הדרישה, והקבלן טרם תיקן אותה, תעביר ועדת המכרזים הודעה לקבלן כי אם ההפרה לא ימים לשביעות רצון מזמין השירות, יחל המזמין בהליכי ביטול החוזה תוך חילוט7תתוקן תוך

הערבות שנתן הקבלן ופרסום מכרז חדש. אי-ביצוע האמור עשוי להביא להטלת אחריותאזרחית על המשרד.

128



אחריות פלילית על מנהל כללי של המשרדחוקי העבודה המנויים את קבלן בתוספתהפר רשימת החוקים המפורטים – ג בנספח

, רשאי הממונה לשלוח 2011 השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב- למנהל הכללי של המשרד מזמין השירות התראה ולפיה עליו לפעול לתיקון ההפרה בידי הקבלן או לפעול בתום לב לביטול החוזה של המשרד עם הקבלן ולחילוט הערובה שנתן

הקבלן, בפרק הזמן הנקוב בהתראה. לא תוקנה ההפרה בידי הקבלן או לא פעל המשרד בתום לב לביטול החוזה עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן כאמור בהתראה, תחול אחריות פלילית על המנהל הכללי של

המשרד, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן בנסיבות העניין לקיום חובתו. המנהל הכללי של המשרד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת חתימה על חוזה שלא

בו הסעיפים ו- 4.2.5כלולים דינה קנס. למרות4.7.1.1 זו בידי המשרד. הפרת חובה האמור לעיל, נחתם חוזה כאמור בידי המשרד, תחול אחריות פלילית על המנהל הכללי של

המשרד, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העברה.ביקורת בהתקשרויות עקיפות

על מנת לחזק את ההגנה על השתכרותם של עובדי שירותים מתחומי השמירה, האבטחה והניקיון, במקרים בהם המשרד הממשלתי אינו מתקשר באופן ישיר עם ספקי השירותים, אלא ההתקשרות נעשית באמצעות גורם שלישי מתווך )להלן : "חברת ניהול"(, יש לפעול

כדלקמן: בכל הסכם התקשרות של המדינה עם חברת ניהול, תתחייב חברת הניהול לבצע ביקורת במטרה לוודא שנשמרות זכויותיהם של עובדי ספקי השירותים כאמור לעיל על-פי כל דין,הסכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה בענף השמירה, האבטחה והניקיון ו/או הנחיות החשב הכללי.

ל בהתאם תתבצע התשע"ב-הביקורת העבודה, דיני של האכיפה להגברת , 2011 חוק ותקנותיו.

בתום כל שנה קלנדרית ממועד החתימה על ההסכם, תבצע חברת הניהול ביקורת בהתאם , כלפי העובדים המועסקים על 2011 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-ל

ידה ו/או באמצעות ספק השירותים. הארכת התקשרות בין המדינה לחברת ניהול, מתוקף אופציה הקיימת בהסכם או לפי כל דין,קלנדרית, כל שנה בתום תמציא למשרד הממשלתי הניהול לאחר שחברת רק תמומש דין, לפיה חברת ידי עורך הצהרה חתומה בידי מורשה חתימה מטעם חברת הניהול ועל

הניהול ביצעה ביקורת בעניין מתן השירותים לקיום דיני העבודה.

129



ימים ממועד השלמתו30חברת הניהול תעביר למשרד העתק של דוח הביקורת הסופי תוך ולא יאוחר מתום כל שנה קלנדרית ממועד חתימה על ההסכם.

המשרד הממשלתי יעביר את דוחות הביקורת ליחידת הביקורת באגף החשב הכללי. יחידת הביקורת תהא רשאית לבחון את דוחות הביקורת. ככל שיימצא ליקוי בדוח הביקורת, תיידע

יחידת הביקורת את הגורם האחראי במשרד.בדוח ליקוי שיימצא ככל הביקורת. דוח את לבחון במשרד האחראי הגורם באחריות כל שתעשה הניהול, חברת מול בממצאים במשרד האחראי הגורם יטפל הביקורת,

שביכולתה לתיקון ההפרה בידי ספק השירותים. אי תיקון ההפרות תוך פרק זמן סביר יאפשר לגורם האחראי במשרד להשתמש בעת הצורך

בכלים המשפטיים העומדים לרשותו מכוח הסכם ההתקשרות ומכוח החוק.

מסמכים ישימים.3

. 1981 חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א-. 2011 חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב,

. 2005 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה- . 1992 חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-

. 1968 חוק ניירות ערך, תשכ"ח-. 1987 חוק שכר מינימום, תשמ"ז-

. 1993 תקנות חובת המכרזים תשנ"ג-. 1971 פקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א-

התקשי"ר, "סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים ובפעולות חברה ותרבות . 06.41 לעובדים פעילים וגמלאים", פרק

7.1.1.1 הוראת תכ"ם ,"הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס' הוראת תכ"ם, מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים

. 7.3.9.3 בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה מס' מס' הממשלה", התקשרויות במסגרת ישראלים עובדים העסקת "עידוד תכ"ם, הוראת

7.4.2.6 . . 7.5.2.2 הוראת תכ"ם, "כללי התאמה בהתקשרויות שונות", מס'

. " הודעה, "נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה. " הודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון

. הודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום האבטחה והשמירה"130



מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה הודעה, "אמות . " והניקיון

.אתר האינטרנט של מינהלת ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה

נספחים.4

נספח א – הגדרות.נספח ב – רשימת חוקי העבודה.

נספח ג – רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני . 2011 העבודה, התשע"ב-

נספח ד – רשימת צווי הרחבה.במסגרת עבודה בדיני הפרות והעדר מינימום שכר תשלום בדבר הצהרה – ה נספח

ההתקשרות עם המשרד הממשלתי וחוות דעת רואה חשבון על הצהרת הנהלה.נספח ו – נוסח הודעה במשרד על תיבת התלונות.

נספח ז – עלות השכר למעביד.נספח ח – טבלת שינויים שבוצעו בהוראה

131



נספח א

הגדרות

.1968 – חוק ניירות ערך, תשכ"חבעל עניין – כמשמעותו ב.1. 1976חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-ב ל2בעל זיקה – כהגדרתו בסעיף .2הגורם האחראי במשרד - סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד..3הממונה – מפקח עבודה בכיר שמינה שר התעשייה המסחר והתעסוקה. .4. 2011 חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב, חוק להגברת האכיפה – .5 קופת גמל – קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף.6

. 2005 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה- של 13שירותים – שירותי שמירה, אבטחה וניקיון. .7פקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א-תצהיר בכתב – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' ל.8

1971 . נוספות ב.9 ורכישות", מס'ראה הגדרות הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות

7.1.1.1.

132



נספח ברשימת חוקי העבודה

יתחייב בכתב לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את האמור בחוקים.1• קבלן הבאים:

.1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, -•.1946פקודת הבטיחות בעבודה, -•.1949חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט- -•.1951חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א--•.1951חוק חופשה שנתית, תשי"א--•.1953חוק החניכות, תשי"ג--•.1953חוק עבודת הנוער, תשי"ג--•.1954חוק עבודת נשים, תשי"ד--•.1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד--•.1958חוק הגנת השכר, תשי"ח--•.1959חוק שירות התעסוקה, תשי"ט--•.1967חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז--•.1995חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה--•.1957חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז--•.1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז--•.1988חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח--•.1991חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א--•.1996חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו--•.1998פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח--•.1998 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-8סעיף -•. 1957חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז--•.2001חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א--•.2000 לחוק מידע גנטי, תשס"א-29סעיף -•.2002חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב--•.2006חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו--•

133



א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או5סעיף -• 1997במינהל התקין(, תשנ"ז-

134



נספח גדיני העבודה, של להגברת האכיפה לחוק שלישית בתוספת החוקים המפורטים רשימת

2011התשע"ב-

מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית.• לחוק חופשה שנתית.11 ו-10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים • לחוק חופשה שנתית.13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף •לחוק שעות6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף •

עבודה ומנוחה. איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן•

לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. לחוק שעות עבודה ומנוחה.9איסור העסקה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף • לחוק שעות עבודה ומנוחה.16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף • לחוק שעות עבודה ומנוחה.17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף • לחוק עבודת הנוער.20איסור העסקה נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף • לחוק עבודת הנוער.21איסור העסקה נער במנוחה השבועית לפי סעיף • לחוק עבודת הנוער.24איסור העסקה נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף •סעיף • היתר לפי לילה שלא בהתאם להוראות נער בעבודת לחוק25איסור העסקה

עבודת הנוער. לחוק הגנת השכר – כשניכוי הסכומים25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף •

היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.א לחוק הגנת השכר.25העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף •( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף •.1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז תשלום שכר מינימום לפי •סעיף• לפי הרחבה, בצו שהורחב ענפי כללי קיבוצי הסכם לפי מינימום שכר תשלום

.1957יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-33תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.•

135



נספח ד

רשימת צווי הרחבה

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.•צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.•צו הרחבה לפנסיה חובה.•צו הרחבה לעניין דמי חג.•צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר.•.1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה •.2009צו הרחבה בענף השמירה •

136



נספח ה הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם

וחוות דעת רואה חשבון על הצהרת הנהלה:xxxמשרד

XX/MM/YYתאריך:

לכבוד משרד ממשלתי_____________

א.ג.נ.,

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרתהנדון: XXX ההתקשרות עם משרד

סמנכ"ל הכספים שלו- מנכ"ל אני הח"מ "(החברהחברת ___________ )להלן : "

מצהירים בזאת כדלקמן: החברה ח.פ. מספר __________ שילמה בקביעות לכל עובדיה המועסקים במסגרתא.

מינימום שכר חוק לפי המינימום משכר נמוך שאינו שכר שבנדון, ההתקשרות להסכם1987התשמ"ז- בהתאם ופיצויים/פנסיה גמל הבראה, וכן ותקנותיו

ההתקשרות שבנדון.במסגרת1953בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג-ב.

ההתקשרות.

על החתום:

.מנכ"ל:: .סמנכ"ל כספים

תאריך:

137



נספח ו

נוסח הודעה במשרד על תיבת התלונות

אל ציבור עובדי חברות השמירה, הניקיון וההסעדה-

הודעה בדבר קיום תיבת תלונות

ו/או תנאי זכויותיכם נפגעות לדעתכם זו אם בתיבה להגיש תלונה הנכם רשאים העסקתכם.

אי תשלום שעות נוספות, אי הפרשה לפנסיה, אי תשלום ימידוגמאות לאי שמירת זכויות:חופשה, ניכויים אסורים, אי תשלום תוספת ותק, הלנת שכר וכדומה.

כמו כן, ניתן להתלונן בדרכים הבאות::המוקד הטלפוני של משרד הכלכלה, שמספרו

)השירות ניתן בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית(.1-800-354-354 :יחידת הביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר, שמספרו ,054-75-999-98מוקד

השעות בין ג' בימי 09:00-15:00.

:יחידת הביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר, שמספרו ,054-75-999-98מוקד השעות בין ג' בימי

09:00-15:00..טופס תלונה באתר: טופס תלונה

138



נספח זעלות השכר למעביד

הצהרת המעביד השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ- _______.1

שקלים חדשים לשעה. עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר.2

שצירפנו, לא תפחת מ-_______ שקלים חדשים לשעה. עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל•

הסכם שחתמה המדינה.

פרטי המעביד:__________

תאריך:______________

חתימה: ________________

139



( 2 מסמך י"א)

הוראות החשב הכללי אמות מידה להענקת מענק מצוינות

חתם שר האוצר על הסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות בעניין שיפור2012 בדצמבר 4ביום תנאי השכר וההעסקה של עובדי ניקיון ושמירה המועסקים על ידי קבלני שירותים במשרדיבתחומי מצטיינים קבלן לעובדי לשלם המדינה התחייבה ההסכם במסגרת הממשלה. מצוינות בקרב לעודד מנת וזאת על מצוינות "הקבלן"( מענק )להלן: והניקיון השמירה

העובדים.לעובדים יאוחר מחודש אפריל בכל שנה, מענק מצוינות ולא ישלם אחת לשנה הקבלן

מבסיס השכר המצרפי של עובדי הקבלן באותה שנה ועל פי אמות1%מצטיינים בשיעור של לעיל. במקרה שהשירותים ניתנו רק בחלקמידה שתקבע ועדת המכרזים כאמור בסעיף

מהשנה בסיס השכר יכלול את התשלומים ששולמו באותו חלק בלבד.יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד המפורסם שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה

או בהודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון"ב הודעה, "עלות שכר והשמירה" עבודה בתחום האבטחה לכל שעת גבוהלמעביד עובדים ששכרם עבור )גם

מהשכר הנקוב בהודעה הרלוונטית( בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות, אם ישנם, וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק. המענק שישולם לא יובא בחשבון לעניין

פיצויי פיטורין או ערך שעה ולא יופרשו בגינו הפרשות כלשהן. קבלן השירותים ישלם בכל שנה לעובדים המצטיינים את הסכום הכולל של המענק כאמור

במלואו.בסעיף ועדת המכרזים של המשרד תקבע את אמות המידה לבחירת עובדים מצטיינים ואת אופןהיתר בין להתחשב רשאית הוועדה ההתקשרות. ולדרישות לאופי בהתאם שקלולן

בקריטריונים הבאים::תחום הניקיון .1.1

140



1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

איכות הניקיון – מילוי המשימות בהתאם להוראות.תודעת שירות ונימוס.

נוכחות העובד, איחורים לעבודה וכדומה.הופעה חיצונית מסודרת.חוות דעת מפקח הניקיון.

חוות דעת האחראי לתפעול מכרז הניקיון במשרד )עובד מדינה(.קבלת ביקורת באופן ענייני.

נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך. ניקוד אחראי הניקיון – ניתן להתחשב, בין היתר, גם באמת מידה: יכולת ניהול והנעת

העובדים. תחום השמירה והאבטחה:.1.1

עבודה על פי הוראות הביטחון.תודעת שירות ונימוס.

הקפדה על נוכחות בעבודה, העדר איחורים.הופעה חיצונית מסודרת.

נכונות וגמישות למילוי מקום במקרה הצורך.חוות דעת קצין הביטחון של המשרד )עובד מדינה(.

יכולת עבודת צוות ושיתוף פעולה.קבלת ביקורת באופן ענייני.

גילוי אחריות בביצוע המשימות.מענק הודעה המפרטת את אמות המידה להענקת לעובדיו אחת לשנה יפרסם הקבלן

מצוינות ואופן שקלולן.

141



סכום המענק לעובד לא יעלה על ממוצע שתי משכורות של העובד בשנה שעבורה ניתןהמענק. גם עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לקבלת מענק.

קבלן המעניק שירותים במספר מבנים במשרד, יעניק את מענק ההצטיינות על פי אמות מהמבנים בהם הוא מעסיק את עובדיו, זאת על מנת50%המידה שנקבעו לכל הפחות ב-

מבנים,4לעודד הצטיינות בקרב העובדים בכלל מתקני המשרד. לדוגמא: הקבלן מועסק ב- מבנים לפחות. 2מענק הצטיינות יחולק לעובדי ניקיון המועסקים ב-

קבלן השירותים לא יאשר מענק לעובד אשר בגינו התקבלה תלונה מצד עובד מדינה: חוות דעת האחראי לתפעול מכרז הניקיון במשרד – לעניין עובד בתחום הניקיון..1.2

6.

7.

8.

9.

9.1.

חוות דעת קצין הביטחון של המשרד – לעניין עובד בתחום השמירה.

142



מסמך י"במפרט דרישות לביצוע

ניקיון רחובות

היקף ומהות העבודה

אספקת רכבים, פועלי טאוט ורכבים משימתיים באופן שוטף

רכבי טאוט, רכב טאוט3 פועלים, 30הקבלן יבצע עבודות ניקיון רחובות באמצעות .1 קטן ורכב משימתי שיופעל באמצעות נהג ופועל.

רכבי הטאוט, פועלי הטאוט והרכבים המשימתיים, יבצעו את עבודות הניקיון,.2ובהתאם להוראות פי תכנית עבודה שבועית שתוכן מראש ע"י המנהל על

המנהל.

בכל תקופת החוזה לא יופעלו רכבי טאוט ורכבים משימתיים, שאורך חייהם גבוה מ –.3 שנים.3

המנהל יהא רשאי לבצע מעת לעת שינויים בתכנית העבודה השבועית..4

הקרן איננה אחראית על מקום החניה של רכבי הטאוט והרכבים המשימתיים. הקבלן.5 יספק מקום לאיחסון רכבי הטאוט, הרכבים המשימתיים, הציוד והחומרים הדרושיםועל בעצמו הטאוט, פועלי וציוד הטאוט פועלי עגלות לרבות העבודות, לביצוע

חשבונו.

על פי דרישת הקרן ו/או העירייה יספק הקבלן שירותי טאוט, בשעות חריגות מעבר.6.20:00לשעה

התמורה עבור שירותי הטאוט בשעות החריגות, תתבסס על המחיר השעתי שהציע.7.20%הקבלן בהצעת המחיר כפול מספר שעות העבודה שבוצעו בפועל בתוספת

הנהגים.8 של מהעבודה היעדרות בעת רזרביים, )נהגים( מפעילים יספק הקבלן הקבועים כתוצאה ממחלה, חופשה, שרות מילואים פעיל, או כל סיבה עניינית אחרתיהיו ועד לחזרת הנהגים הקבועים לעבודה. הנהגים הרזרביים שתאושר ע"י הקרן

נהגים מיומנים וכשירים.

בכל מקרה של חילופי הנהג יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל..9

143



בעת הפסקת עבודת רכב טאוט או רכב משימתי, לצורך ביצוע תיקונים, טיפולים,.10רישוי וכו' יפעיל הקבלן רכב טאוט ו/או רכב משימתי רזרבי.

הקרן תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להקטין את היקף כמות הפועלים,.11המועסקים, הפעלתם וצוותי המשימתיים והרכבים הפעלתם וצוותי הטאוט רכבי

שעות מראש( וכפועל12 פעמים בחודש, בהודעה בכתב )5בתדירות שלא תעלה על יוצא את ההיקף הכספי הכולל עפ"י החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה. מוצהרו/או טענות כלשהן כנגד הקרן בגין כי לא תהיינה לו תביעות ומוסכם על הקבלן צמצום היקף העבודה כאמור לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום

או הגדלת שכר.

הקרן תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להגדיל את היקף כמות הפועלים,.12המועסקים, הפעלתם וצוותי המשימתיים והרכבים הפעלתם וצוותי הטאוט רכבי

שעות מראש( וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל עפ"י החוזה48בהודעה בכתב ) וזאת מבלי לנמק את העילה. מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד הקרן בגין הגדלת היקף העבודה כאמור לעיל וכי יהיה זכאי בגין

כך להגדלת התמורה באופן יחסי להגדלת היקף העבודה עפ"י מחירי היחידה.

הקבלן יתקין דלקן שיסופק ע"י אחת מתחנות הדלק ברמלה על כל הרכבים )רכבי.13 טאוט, רכב משימתי ורכב מנהל עבודה(.

יום מיום הוצאת צו14הקבלן יהיה חייב להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מ – .14 התחלת העבודה ע"י הקרן.

ניקיון רחוב/רחובות ושטחים ציבוריים

עבודת ניקיון הרחוב/רחובות תכלול:.15

ושולי הכביש הגובל במדרכה והשטח הציבורי הגובלניקיון המדרכות מטר.3במדרכה ברוחב של

.טאוט פינות הכבישים, מפרצי ומגרשי החנייה הציבוריים ואיי התנועה,זה: ספסלים ובכלל ריהוט רחובות ומסביב למיתקני ניקוי המדרכות בתוך

תחנות אוטובוס, עציצים, אשפתונים ציבוריים, תמרורים, ארונות סעף, עמודיתאורה, מעקות בטיחות וכו'.

פסולת לאיסוף יעודיים מכלים מוצבים שבהם המיחזור מרכזי שטח ניקוי המיועדת למיחזור.

144



האצירה מכלי יד על הונחה או הצטברה שגלשה, פסולת ואיסוף ניקוי המוצבים ברשות הרבים.

)ריקון הפסולת מתוך אשפתונים ציבוריים )המוצבים בעיר ושיוצבו בעיר בעתיד מילימטר ובנפח0.6והכנסת שקית פלסטיק חדשה בעובי שלא יפחת מ –

ובמימדים התואמים את מימדי האשפתון, לתוך האשפתון הציבורי לאחר כלריקון.

גודל האותיות – עיריית רמלה". יהיה כיתוב:"שמור על הניקיון על השקיות וצבען יקבע ע"י הקרן. השקיות שיוכנסו לאשפתונים הציבוריים בימים זוגיים

יהיו בצבע כתום ובימים אי זוגיים בצבע שחור.

הפלסטיק ואספקתם, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו(. )רכישת שקיות

.ניקוי איי תנועה ללא גינון

על שהצטברה הפסולת ופינוי איסוף באמצעות ניקוז קולטני פתחי ניקוי הקולטנים ע"פ השטח.

ניקוי של רחובות וסמטאות בלתי סלולים )שטחי בור( באמצעות איסוף והרמת פסולת הרחובות, ניכוש העשבים וגירוף הקרקע.

.)הסרת עשבייה מהרחובות )באמצעות הדברה

הקבלן יבצע הדברת עשבייה, בכל הרחובות בעיר, פעמיים בשנה למניעתע"י ורק אך תבוצע ההדברה פעילות וקיץ. חורף עשביית התפתחות

מדבירים מוסמכים בעלי רשיון תקף ובהתאם לכל דין.

חומרי ההדברה שישמשו לביצוע ההדברה, יהיו מאושרים לשיווקולשימוש על-פי כל

דין.

לא יעשה שימוש בחומרי הדברה שתוקפם פג על פי קביעת היצרן.

בפעילות ההדברה יעשה שימוש בחומרי ההדברה בהתאם לריכוזים ולמינונים הרשומים בהוראות השימוש המצוינות בתוויות התכשיריםליישום וההנחיות הספציפיות הבטיחות הוראות זה שמירת ובכלל

חומרים אלה.

145



בכל תקופת ביצוע העבודות, לא יתפתחו/יגדלו עשבים ברחובות שגובהם ס"מ.5מעל

.ניקוי עפר, חול וסחף שהצטברו על גבי כבישים, מדרכות ורחבות ציבוריות

.איסוף ופינוי צואת כלבים

.ניקוי מגרשי משחקים בשטחים הציבוריים הפתוחים

לרבות בשעות הערב שונים או בוצעו אירועים יבוצעו ניקוי שטחים שבהם והלילה. יבוצע עפ"י תכנית שימסור המנהל בכתב בהודעה מראש של שבוע.

,וכיתוב ממתקני ריהוט רחובות ובכלל זה: ספסלים הסרת מודעות, שלטים תחנות אוטובוס, עציצים, אשפתונים ציבוריים, תמרורים, ארונות סעף, עמודי תאורה, תמרורים, מעקות בטיחות, כולל שימוש במערכת שטיפה בלחץ מים

גבוה על פי הצורך וכו'.שעות בכל כלב( פגר של לגודל )עד חיים בעלי פגרי פינוי יבצע הקבלן

ובחצר המבנה, בשטחים ציבוריים העבודה בכל מוסד ציבורי בתוך המבנה ופרטיים לרבות מתוך מקלטים. עבודת פינוי הפגרים כוללת:

- הגעה אל המקום שבו מונח הפגר.המשרד להנחיות בהתאם מוסדר, קליטה אתר אל ופינויו הפגר הרמת - להגנת הסביבה, באישור וטרינר וע"ח הקבלן. הקבלן ימציא לעירייה אישור על

פינוי כאמור. - פינוי הפגרים יבוצע מידית, במהלך ביצוע עבודות הניקיון או תוך פרק זמן שלא

יעלה על שעה אחת ממועד ההודעה על מיקום הפגר.העבודות יכללו ניקוי של הרחוב/רחובות באמצעות טאוט מכני וידני, הרמה

והסרה של כל פסולת הרחובות ופינוייה מהרחוב.הקבלן יקפיד שבמסגרת העבודות, יאספו, יפונו ויסולקו מהרחוב/רחובות כל

ולכל אורך מסלול העבודה באופן שוטף מרכיבי פסולת הרחובות מכל סוג ורציף ובלא לדלג על קטעי רחוב/רחובות.

פועלי טאוט

146



עבודת הטאוט באמצעות פועלי הטאוט תבוצע במועדים כמפורט לעיל, בימים ראשון.16בין השעות כולל ועד 0600עד חמישי עבודת הטאוט.1400 שישי תבוצע בימי

.13:00 – 06:00 שעות בין השעות 7באמצעות פועלי הטאוט במשך לא יותר מ-

ועד 10:00כל פועלי הטאוט יצאו להפסקת עבודה בין השעות .17 . לא10:30 תותר יציאה להפסקת עבודה במועדים אחרים.

לא.18 לתכנית העבודה לאזורי העבודה בהתאם הניקיון פועלי להגעת ידאג הקבלן בכל יום עבודה.0600מאוחר מהשעה

בשעת התחלת העבודה בכל משמרת עבודה ובסיום העבודה, יחתימו כל העובדים.19 לרבות פועל הטאוט, הנהגים ומנהל העבודה, שעון נוכחות ביומטרי שיותקן ויתוחזק

ע"י הקבלן ועל חשבונו, במקום עליו יורה המנהל.

פועלים שכל אחד30עבודות ניקיון הרחובות יבוצעו באמצעות כמות שלא תפחת מ - .20שעות )8מהם יעבוד במשך שעות נטו בניכוי מחצית שעת הפסקה( בכל יום7.5

שעות בימי שישי ויבצע טאוט בהיקף שלא יפחת מ –7עבודה בימים א' עד ה' ובמשך ק"מ רץ במשמרת עבודה. )ק"מ רץ = טאוט של המדרכה והשטח הגובל 3

מטר או עד גבול השטח הפרטי הגובל במדרכה ושפת2במדרכה ברוחב של (. ק"מ3הכביש בצד אחד של הכביש, באורך של

הקבלן יבצע בעצמו ועל חשבונו את הובלת הפועלים וישנע את רכב הטאוט וכל הציוד.21 והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, בתחילת כל יום עבודה, אל המקומות שעליהם

יורה המנהל בתכנית העבודה.

לאחר קבלת אישור המנהל בסיום כל יום עבודה, שהעבודות בהתאם לתכנית העבודה.22ועל חשבונו את הובלת הפועלים אל מחוץ יבצע הקבלן בעצמו והושלמו, בוצעו

לשטח השיפוט של עיריית רמלה.

והוצאותיו .23 חשבונו על יצייד מעובדיוהקבלן אחד הציודכל העבודה כלי בכל והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות: מטאטא כביש, יעה )כף הרמה(, עגלת מנקה רחובות, מכל לאיחסון והובלת הפסולת הנאספת, שקיות אשפה, מגרפה,

טוריה, מזמרה ידנית, את חפירה וכו'.

ועשויה מתכת קלה ובמידות שלהלן:עגלת מנקה הרחובות תהא חדשה ס"מ.100גובה העגלה – עד א.

147



ס"מ.70אורך העגלה עד ב.

ס"מ.90רוחב העגלה עד ג.

ליטר מינימום. המיכל240העגלה תכלול: מיכל לאיסוף אשפה מפלסטיק בנפח של יכול להישלף מהעגלה לצורכי תחזוקה, ניקיון ושטיפה.

ליטר לפחות לאחסון שקיות, מעמד מקובע לגוף העגלה למטאטא כביש,8תא בנפח מעמד מקובע לגוף

מייצבים, קדמיים גלגלים ושני אחוריים גלגלים שני לעגלה ממתכת, ליעה העגלה הגלגלים יהיו עשויים

מגומי יצוק, שילוט על העגלה המציין "בשירות עיריית רמלה". נוסח מדוייק, צבעים שלהכיתוב והשלט וגודל של השילוט יקבע ע"י המנהל.

הקבלן יספק לאחד מהעובדים, חרמש מכני תקין ושמיש בכל תקופת ההסכם, לצורך.24 הסרת עשבייה מהרחובות. הקבלן יכשיר את העובד לעשות שימוש בחרמש המכני ולהפעילו בעת הצורך ו/או הנחיית העירייה. ע"פ הצורך ו/או הנחיית המנהל, יספק הקבלן עד חמישה חרמשים מכניים נוספים שיופעלו על ידי עובדים שיוסמכו למטרה

זו.

ביצוע.25 ושמישים בכל מהלך יהיו תקינים כלי העבודה שיספק הקבלן לעובדיו, כל העבודות.

רכבי הטאוט

יכללו את כל.26 ונקיים, יהיו תקינים, שמישים ידי הקבלן, רכבי הטאוט, שיסופקו על אביזרי הבטיחות הדרושים על פי כל דין כולל פנס מהבהב בחלקו העליון של הרכב. הקבלן ידאג שכל מערכות ההפעלה של רכבי הטאוט, תהיינה תקינות באופן שיאפשר

לבצע את עבודת הטאוט בהספק ובאיכות של רכב טאוט חדש.

רכבי הטאוט כולן או חלקן, מיד עם התבלותן באופן.27 יחליף את מברשות הקבלן שאיכות הטאוט לא תיפגע ו/או על פי הוראה של המנהל. החלפת המברשות תבוצע

שעות ממועד קבלת הוראת המנהל ומעבר לשעות24תוך פרק זמן שלא יעלה על העבודה.

148



הקבלן יתחזק ויטפל ברכבי הטאוט באופן שוטף ורציף, על פי הוראות היצרן..28

רכבי הטאוט יכללו מערכת היגוי ומברשות משני צידי הרכב באופן שיאפשר לבצע.29 טאוט של שפת הכביש מצד ימין ושמאל. הקבלן יפעיל בעת ובעונה אחת, את כל

המברשות המותקנות על רכב הטאוט,

רכבי הטאוט יהיו מותאמים לניקוי משטחים מרוצפים, אבנים משתלבות או שטחים.30סלולים ללא גרימת נזק לתשתית.

פתחי היניקה של הפסולת ברכבי הטאוט, יאפשרו הרמה ופינוי של פסולת בעלת נפח.31גדול כגון, בקבוקים, פחיות שתיה וכו'.

רכבי הטאוט יכללו אמצעים לאיטום ומיגון לרעש על מנת לספק הפעלה שקטה ככל.32ואמצעים היווצרות מפגעי אבק למניעת שניתן, אמצעים להרטבה של המברשות

למניעת פליטת חלקיקים ואבק ממתקן פליטת האויר של מערכת השאיבה.

המנהל יהא רשאי לפסול רכב טאוט המופעל על ידי הקבלן, אם לפי שקול דעתו.33 הבלעדי, הרכב אינו עונה על הצרכים ו/או דרישות הרשות. חוות דעתו של המנהל

במקרים אלה, תהא קובעת וסופית.

רכבי הטאוט יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות.34 מוסמכת אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של טאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים,

כניסות לבתים, רחבות, ככרות וכבישים.

כל אחד מרכבי הטאוט יסופק עם מפעיל )נהג(, מיומן, מנוסה וכשיר ללא תמורה.35נוספת )כלול במחיר העבודה החודשי(.

שעות, לרבות מחצית שעת8כל אחד מרכבי הטאוט יבצע את עבודת הטאוט במשך .36הפסקה למפעיל ולעובד הגרניק.

ק"מ רץ 21רכב הטאוט הקטן יבצע בכל יום עבודה טאוט בהיקף שלא יפחת מ – .37 במשמרת עבודה. )ק"מ רץ = טאוט של שפת הכביש בצד אחד ו/או המדרכה

, לאורך ק"מ אחד(.ו/או רחבה ציבורית

רכב הטאוט הגדול/הייעודי יבצע בכל יום עבודה טאוט ושטיפה עם גרניק בהיקף שלא.38 ק"מ רץ במשמרת עבודה. )ק"מ רץ = טאוט של שפת הכביש10.5 יפחת מ –

, לאורךבצד אחד ושטיפת המדרכה ו/או טאוט ו/או שטיפה של רחבה ציבוריתק"מ אחד ק"מ אחד(.

149



רכב הטאוט הגדול/הייעודי יבצע בכל יום עבודה טאוט עם שטיפה באמצעות גרניק..39ופועל לביצוע שטיפה באמצעות יכלול נהג/מפעיל צוות העבודה של רכב הטאוט

הפעלת הגרניק.

העירייה תהא רשאית לאסור להפעיל רכב טאוט ללא מתקן שטיפה גרניק ו/או ללא.40פועל המבצע את השטיפה באמצעות הגרניק.

.2017כל אחד מרכבי הטאוט שיסופקו יהיה משנת ייצור שלא תפחת משנת .41

כל אחד מרכבי הטאוט, יסופק בתחילת כל יום עבודה ובתחילת כל משמרת עבודה,.42 כשהוא תקין, שמיש, שטוף ונקי באופן יסודי, עם מכל פסולת שטוף וריק ומכלי מים

ודלק מלאים.

שטיפת וניקיון רכבי הטאוט יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו..43

בכל מקרה של תקלה ו/או השבתה של רכב טאוט, מתחייב הקבלן לספק רכב טאוט.44 שעות ולהשלים את העבודות שהופסקו כתוצאה4רזרבי תוך פרק זמן שלא יעלה על מהשבתת רכב הטאוט באותו היום.

פעמים3במקרה של השבתת רכב הטאוט כתוצאה מתקלה בתדירות העולה על .45 בחודש, יידרש הקבלן להחליף את רכב הטאוט ברכב טאוט תקין ושמיש.

משמרת העבודה של רכבי הטאוט, אינה כוללת את הזמן הדרוש לריקון הפסולת.46סיום לאחר יבוצעו אלה פעולות הרכב, ותדלוק הרכב, של הפסולת מכל מתוך

משמרת העבודה או לפני התחלתה.

הקבלן ימלא מים במכלי המים של רכבי הטאוט, רק לצורכי העבודה במסגרת הסכם.47זה ורק בתחומי שטח השיפוט של עיריית רמלה.

מילוי המים במכלי המים של רכבי הטאוט יבוצע ע"י חיבור להידרנטים )ברזי כיבוי.48 אש( המותקנים ברחבי העיר. רשימת ההידרנטים למילוי המים ומיקומם, תימסר ע"י המנהל. אספקת המים תהא ע"י תאגיד המים העירוני ועל חשבון הקבלן. הקבלן יהא

אחראי לביצוע ההתקשרות עם תאגיד המים.

הפסולת שתיאסף במהלך עבודות הטאוט במיכל הפסולת של רכב הטאוט הקטן.49 תרוקן אל תוך תא אגירה בטון הממוקם במחסן העירייה בסמוך לעמדת השפיכה, בתדירות שלא תפחת משלוש פעמים בשבוע, בימים שעליהם תורה העירייה ותפונה

מנוף קדמי(, אלותשונע ע"י הקבלן ועל חשבונו, באמצעות רכב מנוף )משא רכין 150



אתר הסילוק. הפסולת שתיאסף במהלך עבודות הטאוט במיכל הפסולת של רכב הטאוט הגדול / הייעודי תשונע ישירות באמצעות נסיעת רכב הטאוט לאתר הסילוק )אתר ההטמנה נען או תחנת המעבר בלוד או כל אתר אחר עליו תורה העירייה

מ מגבול שטח השיפוט של העיר( ותרוקן ק"10והממוקם במרחק שאינו עולה על חשבון על יהא הסילוק באתר הפסולת קליטת עבור התשלום הסילוק. באתר

העירייה.

הקבלן יעסיק ויפעיל בכל רכבי הטאוט עובד מיומן וכשיר להפעלת מערכת התזת מים.50 המותקנת על רכב הטאוט )גרניק( והעובדת במשולב ובמקביל עם הפעלת המברשות

בר לפחות להתזת מים בלחץ גבוה140ופעולת הרכב, הכוללת משאבה בלחץ של מטר לפחות מגולל על תוף וזרוע גמישה,12עם אקדח מים וצינור לחץ גמיש באורך

המאפשרת להגיע עם הצינור מעל לכלי רכב חונים.

עובד זה ינוע לפני ובמקביל לתנועת רכב הטאוט ויסיט באמצעות התזת המים בלחץ.51והרחבות לעבר מסלול נסיעתו של רכב גבוה את הפסולת המצויה על המדרכות הטאוט, באופן שיאפשר לרכב הטאוט לאסוף את הפסולת שהוסטה באמצעות זרם

המים בלחץ גבוה, אל תוך מכל הפסולת של רכב.

רכב משימתי

הקבלן יפעיל במשמרת העבודה רכב משימתי שיופעל באמצעות צוות של שני עובדים,.52יהיה ב'. אחד מהעובדים של הרכבים המשימתיים נהיגה רשיון שאחד מהם בעל העובד האחראי על ביצוע המטלות של הרכב המשימתי. הרכב המשימתי יבצע את כל

המשימות עפ"י תכנית עבודה יומית שתימסר מראש ובכתב על-ידי המנהל.

הרכב המשימתי יהיה תקין ושמיש ובעל כל תעודות הביטוח והרישוי הנדרשים בהתאם.53לכל דין, בכל תקופת ביצוע העבודות.

במקרה של השבתת הרכב המשימתי כתוצאה מתקלה, תאונה, טיפול תקופתי, רישוי.54וכל סיבה אחרת, יספק הקבלן רכב משימתי חלופי.

הרכב המשימתי יצויד בציוד הדרוש לביצוע עבודות הטאוט לרבות: מטאטא כביש,.55 יעה )כף הרמה(, עגלת מנקה רחובות, מכל לאיחסון והובלת הפסולת הנאספת, שקיות אשפה, מגרפה, טוריה, מזמרה ידנית את חפירה, חרמש מכני אחד לפחות

וכו'.

151



רכב קירצוף

המנהל.56 ע"י שתינתן עבודה תכנית פי ועל העירייה דרישת פי על יפעיל הקבלן )אופציונאלי( רכב קירצוף כבישים ומדרכות תקין ושמיש, שיופעל באמצעות עובדים

בר300התזת מים בלחץ שלא יפחת מ – מיומנים וכשירים ושיכלול מערכת הכוללת יסודי של100וטמפרטורה גבוהה שלא תפחת מ – ניקוי ויאפשר מעלות צלסיוס

כבישים, מדרכות ורחבות מרוצפות.

פיקוח, בקרה ודיווח

שעות עבודה.8הקבלן יעסיק ויפעיל מנהל עבודה שיועסק בכל יום עבודה במשך .57ביצוע עבודות הטאוט במשך כל שעות העבודה יהיה אחראי על מנהל העבודה, ויבצע, פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות ויטפל בתיקון תקלות המתרחשות במהלך

העבודה.

סמ"ק לפחות ואמצעי )ארגז2500מנהל העבודה יצוייד ברכב מסוג טנדר בעל מנוע של .[ 57.]58הטנדר או נגרר( לשינוע כלי עבודה הדרושים לביצוע עבודות הטאוט.

ב תקופת העבודה הראשונה יסייר ויבקר מנהל העבודה בכל השטחים והאזורים בהם.[ 58.]59הדרושים הפרטים כל ואת הדרושה העבודה היקף את ילמד העבודה, מבוצעת לביצוע העבודה בשלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי ניקיון הרחובות וילווה באופן

צמוד את ביצוע העבודות.

מנהל העבודה מטעם הקבלן יבצע את העבודות על פי הנחיית המנהל. .[ 59.]60

מנהל העבודה, והנהגים של רכבי הטאוט, הרכ המשימתי ורכב הקירצןף, יהיו מצוידים.[ 60.]61 כל אחד, במכשיר טלפון סלולרי חכם תקין, שמיש וזמין, שיאפשר קשר שוטף ורצוף

עם המנהל ו/או מי מטעמו, בכל מועדי ביצוע העבודות.

מנהל העבודה והנהגים יתקינו על גבי מכשיר הטלפון הסלולארי אפליקציה של מוקדהעירייה, ויתחברו לקבוצת הוואטצאפ של אגף שפ"ע.

הקבלן יתקין על העגלות של פועלי הטאוט מכשיר לאיתור מיקום העגלה בכל מועדהעבודה.

152



הקבלן ומנהל העבודה יהיו זמינים לטיפול בתקלות ולסיורי ביקורת ברחבי העיר. מנהל.[ 61.]62יומיומי עם המנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהלים העבודה יעמוד בקשר הדוק שייקבעו על ידי המנהל, על מהלך העבודות ועל תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה

לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי.זמין

ברשות הקבלן ומנהל העבודה יימצא מכשיר טלפון סלולרי חכם זמין, פעיל ושמיש על.[ 62.]63יוכלו להורות לקבלן ומנהל העבודה, גם לאחר שעות מנת שהמנהל או באי כוחו היום של העבודה בתכנית שינויים לערוך ו/או דחופות בבעיות לטפל העבודה,

שלמחרת.

לבין המנהל בקשר לביצוע.[ 63] ומנהל העבודה דעות בין הקבלן בכל מקרה של חילוקי המנהל קובעת וסופית. העבודות, תהא חוות דעתו של

הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה בגין ביצוע עבודות, דו"ח שיוכן.64ידי המנהל, לגבי מספר וסוג רכבי הטאוט, הרכבים על פי המתכונת שתיקבע על ורכבי הקירצוף, שעות העבודה של כל אחד מרכבי הטאוט, הרכבים המשימתיים המשימתיים ורכבי הקירצוף, מספר העובדים ) מנהל עבודה, עובדי הטאוט, נהגי רכבי טאוט, עובדי צוותי רכבי משימתי וכל עובד אחר שיועסק במסגרת ביצוע העבודות(, מספר שעות העבודה של כל אחד מהעובדים, בכל יום עבודה פלט של שעות עבודה משעון נוכחות ודוחות איתוראן של כל הרכבים וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל,

וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.

יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה.65 המנהל ימים לפחות.10מראש של

כללי

הקבלן יהא ערוך לתגבר את מערך הניקיון במועדים מיוחדים כגון: יום העצמאות,.66 אירועי עיר שונים, מוצאי חגים וכיו"ב. הקרן תוציא מעת לעת בקשות לתגבור והקבלן יקבל תמורה בגין תגבור זה בהתאם להצעתו במכרז – מובהר כי לא תינתן תוספת תשלום בגין עבודות אלו גם אם הקבלן, על פי דין, צריך לשלם לעובדיו תמורה גדולה

יותר.

153



מוסכם בין הצדדים כי המנהל יהא רשאי לקבוע ו/או לשנות את מקום עבודתם של.67 רכבי הטאוט, הרכבים המשימתיים ופועלי הטאוט, את אזורי ניקיון הרחוב/רחובות,

והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין השינויים כאמור.

העבודות.68 לביצוע הדרושים והחומרים הציוד הרכבים, האדם, כוח כל הפעלת ואחזקתם , תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

עובדי הקבלן, יבצעו את עבודות הניקיון תוך מתן יחס אדיב, ללא צעקות וללא גרימת.69מפגעי רעש.

ושמישים בכל.70 יהיו תקינים כל כלי הרכבים של הקבלן העוסקים בניקיון הרחובות תקופת ביצוע העבודות.

הקבלן יספק לכל עובדיו מדים אחידים, חולצה זוהרת ונעלים בטיחותיות המותאמים.71 לתקופת החורף והקיץ לרבות חליפת סערה בחורף. המדים ישמשו את העובדים בכל

7עת ביצוע עבודותיהם. דוגמת המדים וצבעם, וכן, הנעליים יוצגו לאישור המנהל תוך יסופקוימים מיום והנעליים החולצה המדים, במכרז. הזכייה הודעת שנמסרה

לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור נציג הקרן.

על החולצה הזוהרת ייכתב כיתוב ע"פ דרישת הקרן..72

הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה, בכל.73עת, בבגדי עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות.

כל הרכבים והציוד של הקבלן, יפעלו ללא גרימת מפגעי רעש וזהום אויר ויעמדו בכל.74 ובהתאם לכל דין.1961דרישות החוק למניעת מפגעים התשכ"א –

הקבלן יתקין על רכבי הטאוט והרכבים המשימתיים, שלטים בעצמו ועל חשבונו. ממדי.75השלטים, צבעיהם והכיתוב עליהם, יקבעו על ידי המנהל ויחודשו עפ"י דרישת המנהל.

מובהר בזאת כי למנהל, שיקול הדעת הבלעדי, להורות לקבלן לנייד את הפועלים.76 ו/או רכבי הטאוט ו/או הרכבים המשימתיים, שעל-פי תוכניות העבודה ו/או משמרות העבודה, לטובת אירועים שונים המתקיימים בעיר, ולנייד עובדים מאזור לאזור ובתוך אותו אזור באופן שהעובדים ירוכזו לעבודות ניקיון הקשורות באירועים אלה; או לנייד פועלים ו/או רכבי טאוט ו/או רכבים משימתיים, באותו אזור או בין האזורים, לפי צורכי

העבודות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

154



ביום העצמאות יבצע הקבלן את עבודת הניקיון בעיר כביום עבודה רגיל וללא כל.77תשלום נוסף

בימי בחירות לרשויות המקומיות ו/או לראשות הממשלה הקבלן יקבל תוספת תשלום.78 לתעריף הרגיל עבור העובדים שיועסקו ביום זה. התוספת תהא ההפרש שבין המחיר

הרגיל לבין המחיר המשולם ביום השבתון.

וימי.79 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתכניות העבודה, שתימסרנה לו העבודה המפורטים שם, לרבות בימי שישי, ערבי חג, ימי חול המועד של סוכות ופסח,יום העצמאות, תשעה באב, ל"ג בעומר, ונוצריות, חג פורים, חגי עדות מוסלמיות לתמורה מעבר תשלום תוספת כל ללא וזאת והגבורה, יום השואה במאי, אחד

המפורטת במסמך ג' הצעת המשתתף לעיל.

חל איסור מוחלט על הקבלן להפעיל מפוחי עלים המסגרת ביצוע העבודות!.80בגובה קנס תגרור הפעלתו ומשכך דין עפ"י אסורה עלים מפוח 20%הפעלת

מהחשבון החודשי, זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לשפות ולפצות את הקרן בגין כלזו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט סכום שתחויב לשלם כתוצאה מהפרת התחייבות

עו"ד.

155



נספח יג

פרוט שטחי הטאוט בעיר

סוג שטחהטאוט

כמותהערהמוערכת

מדרכות ק"מ153

רץ סכום אורך מדרכות משני צידי

הכביש

כבישים ק"מ110

רץ רחבות

דונם207ציבוריות

: נתוני שטחי הטאוט הם הערכה בלבד ואינם מחייבים את העירייה.הערה156



157

ramla-foundation.orgramla-foundation.org/files/doc/nikayon-5-2020.docx · web viewכל המוצא...

Documents