€¦ · web view4-22 يحرر صاحب العمل محضر ا باجتماع لجنة فتح...

REPUBLIC OF YEMENCivil Aviation & Meteorology Authority

SANA'A

المدني للطيران العامة الهيئةواألرصاد

المواصفات لجنة ألعمال النمطية الوثائق البسيطة األشغال

فهرسالبسيطة لألشغال النمطية الوثائق

الصفحة رقمالبيانالقسمم القسم1

األول1اإلعالن

القسم2الثاني

إلى التعليماتالعطاءات مقدمي

2-16

القسم3الثالث

20-17العطاء بيانات قائمة

القسم4الرابع

العامة الشروطللعقد

21-51

القسم5الخامس

الخاصة الشروطللعقد

52-59

القسم6السادس

68-60الفنية المواصفات

القسم7السابع

الرسوماتوالمخططات

69-72

القسم8الثامن

76-73الكميات جداول

القسم9التاسع

النماذج تقديم - نموذجالعطاء

77

ضمان - نموذجالعطاء

78

قبول إخطار - نموذجالعطاء

79

80األداء ضمان - نموذج ضمان - نموذجالمقدمة الدفعة

81

ضمان - نموذجالجودة

82

84-83العقد نموذج - الزيارة نموذج -

الميدانية85

0


SANA'A



: اإلعالن األول القسم

: اإلعالن األول القسم المناقصة إنزال في رغبتها عن واالرصاد المدني للطيران العامه الهيئه تعلن

م2014 ( لسنة7رقم) العامة الدولي صنعاء بمطار المركزيه المخازن تأهيل: أعمال لتنفيذ[ ] ذاتي:اآلتية المصادر من تمويلها سيتم والتي خالل الخطية بطلباتهم التقدم المناقصة هذه في المشاركة الراغبين على

– واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: التالي العنوان إلى الرسمي الدوام أوقات (28) رقم مبنى – الزبيري شارع – األمانة – صنعاء

المناقصة وثائق واستالم لشراء واضحة بصورة المناقصة وثائق في المحدد .يرد ال يمني ريال(10.000) وقدره مبلغ نظير.م2014 / 6 19 / تاريخ هو الوثائق لبيع موعد وآخر

صاحب عنوان إلى األحمر بالشمع ومختوم مغلق مظروف في العطاء - يقدم ورقم والمشروع العمل صاحب اسم عليه ومكتوب المحدد العمل

:التالية الوثائق طيه وفي العطاء، مقدم واسم المناقصة، به المحاطة واألماكن المشروع موقع زيارة العطاء مقدم على - ويشترط

الضرورية المعلومات كل على الخاصة مسئوليته على بنفسه يحصل وأن. الخاصة نفقته وعلى عطائه ألعداد الفعلية والمساحات

مقطوع بمبلغ المناقصة وثائق في المحددة الصيغة نموذج بنفس بنكي ضمان. 1 فتح تاريخ من ( يوما120لمدة) صالح ، يمني ريال الف ( ثالثمائه300.000) قدره

.الدفع مقبول شيك أو المظاريف،.المفعول سارية والتصنيف التسجيل شهادة من صورة. 2.المفعول سارية الضريبية البطاقة+ المبيعات ضريبة شهادة من صورة. 3 سارية الزكوية البطاقة+ المفعول سارية التأمينية البطاقة من صورة. 4

.المفعول. المفعول سارية المهنة مزاولة شهادة من صورة. 5 من( 11) الساعة هو المظاريف وفتح العطاءات الستالم موعد آخر-

هذا بعد ترد التي العطاءات تقبل ولن م6/2014/ 25 يوم)األربعاء(الموافق.أصحابها إلى المسلمة بحالتها إعادتها وسيتم الموعد

لجنة بمكتب بعاليه الموضح العمل صاحب بمقر المظاريف فتح سيتم- موقع رسمي بتفويض يمثلهم من أو العطاءات أصحاب بحضور المناقصات

.ومختوم وثائق على اإلطالع المناقصة هذه في المشاركة في للراغبين يمكن-

وثائق لبيع بها المسموح للفترة الدوام أوقات خالل شرائها قبل المناقصة.إعالن أول نشر من يوم( 25) لمدة المناقصة

1


SANA'A


المواصفات لجنة ألعمال النمطية الوثائق

البسيطة األشغال إلى التعليمات: الثاني القسم

العطاءات مقدمي

العطاءات مقدمي إلى : التعليمات الثاني القسممقدمة – أ

بيانات قائمة في الموضح التمويل مصدر من األعمال تنفيذ تمويل سيتم1-1التمويل - مصدر1.العطاء

العطاءات مقدمو 2-المؤهلون

للتقدم المؤهلين المحليين المقاولين لجميع مفتوحة الدعوة/ اإلعالن هذا1-2 في وصفها الموضح األعمال لتنفيذ المناقصة هذه في للمشاركة بعطاءاتهم

.العطاء بيانات قائمة( كميات األعمال) تنفيذ نظام العطاء بيانات قائمة ستحدد2-2 الفترة خالل المشروع تنفيذ عليه اإلرساء المتوقع العطاء مقدم على3-2

.العطاء بيانات قائمة في المحددة مع مباشر غير أو مباشر بشكل التعامل، العطاءات مقدمي من ألي يحق ال4-2

استشارية خدمات بتقديم العمل صاحب قبل من المكلفين االستشاريينالتي األخرى والوثائق الفنية والمواصفات والتصاميم الرسومات إلعداد لتقديم الدعوة/ اإلعالن هذا بموجب األعمال لتنفيذ استخدامها يتعين

.العطاءات األخالقية السلوك وقواعد بالمبادئ أخل ممن العطاء مقدم يكون أن ينبغي ال5-2

هذه من( 35) للبند طبقا السوداء القائمة في أسماؤهم تكون ممن أو.التعليمات

والمعدات المواد 3-والخدمات

العقد بموجب توريدها يتعين التي الصلة ذات المكملة والخدمات المواد جميع1-3.المؤهلة البلدان منشأها سيكون

أنتجت أو منه، استخرجت الذي المكان ( منشأ كلمة) تعني البند هذا ألغراض2-3.الخدمات منه وجلبت المواد فيه صنعت أو

بموجب المؤداة والخدمات المستخدمة والمعدات المواد جميع تكون أن يجب3-3.جيدة مصادر من العقد هذا

إعداد تكاليف 4-العطاء

يكون ولن العطاء وتقديم بإعداد الخاصة التكاليف جميع العطاء مقدم يتحمل1-4 نتيجة عن النظر بغض التكاليف هذه عن حال بأي مسؤوال العمل صاحب"

.المناقصة

2


SANA'A


المواصفات لجنة األشغال ألعمال النمطية الوثائق البسيطة

إلى التعليمات: الثاني القسم العطاءات مقدمي

المناقصة وثائق- بوثائق محتويات 5-

المناقصة المناقصة وإجراءات تنفيذها المطلوب األعمال المناقصة وثائق تحدد1-5

لتقديم الدعوة أو اإلعالن إلى باإلضافة الوثائق وتتضمن العقد، وشروط:يلي ما العطاءات

العطاءات مقدمي إلى التعليمات. أالعطاء بيانات قائمة. بللعقد العامة الشروط. جللعقد الخاصة الشروط. دوالمخططات الرسومات. هالكميات جدول. والفنية المواصفات. زالتأهيل بيانات. حالعطاء تقديم رسالة نموذج. طالعطاء ضمان نموذج. ياألداء ضمان نموذج. كالعطاء قبول إخطار نموذج. لالمقدمة الدفعة ضمان نموذج. مالعقد نموذج. ن

الجودة ضمان نموذج. س والرسومات والشروط التعليمات جميع يدرس أن العطاء مقدم على2-5

وثائق في الواردة والنماذج الكميات وجدول الفنية والمواصفات والمعلومات الوثائق جميع تقديم في تقصير وأي دقيقة بصورة المناقصة من المناقصة لوثائق جوهره في مستجيب غير بعطاء التقدم أو المطلوبة

إلى يؤدي وقد العطاء مقدم ذلك مسؤولية سيتحمل النواحي جميععطائه استبعاد

المواصفات و الرسومات على مالحظات ألية العطاء مقدم إبداء عدم إن3-5 وال وسالمتها، بصحتها منه إقرارا يعتبر األخرى المناقصة وثائق أو الفنية

.أسعار بفوارق المطالبة أو تعديالت بأي المطالبة له يحق وأن به المحيطة واألماكن المشروع موقع زيارة العطاء مقدم على1-6الموقع - زيارة6

الضرورية المعلومات كل على الخاصة مسؤوليته وعلى بنفسه يحصل.الخاصة نفقته وعلى عطائه إلعداد

3


SANA'A




وثائق توضيح 7-المناقصة

إيضاحات أي بطلب التقدم المناقصة وثائق لشراء تقدم من لكل يحق1-7 عنوان إلى خطيا تقدم أن على المناقصة وثائق بشأن أواستفسارات

خطيا الرد الجهة وعلى. العطاء بيانات قائمة في المبين العمل صاحب بها المسموح الفترة خالل المناقصة وثائق إليضاح تتسلمه طلب أي على

الجهة رد من صور وترسل العطاءات لتقديم المحدد التاريخ قبل قانونا المتقدمين جميع إلى المطلوبة واالستفسارات للتوضيحات شرحا متضمنا أو اإليضاحات طلب مصدر تحديد بدون المناقصة وثائق لشراء

.االستفسارات في موضح هو كما المناقصة وثائق عن لالستفسار بها المسموح الفترة2-7

العطاء بيانات قائمةوثائق تعديل 8-

المناقصة المحدد التاريخ قبل وقت أي في المناقصة وثائق يعدل أن العمل لصاحب1-8

استجابة أو جانبه من بمبادرة سواء كان سبب ألي العطاءات لتقديم.االشتراك راغبي أحد من إيضاح لطلب

خطيا، بالتعديل المناقصة وثائق واشتروا تقدموا من جميع إبالغ سيتم2-8.المناقصة وثائق من يتجزأ ال جزءا باعتباره لهم، ملزما التعديل ويكون

يراه ما حسب العطاءات تقديم فترة تمديد في الحق العمل لصاحب يكون3-8 بعين التعديل يأخذوا لكي للمتقدمين معقولة مهلة لتوفير مناسبا،.عطاءاتهم إعداد عند االعتبار

4


SANA'A




العطاءات إعداد- ج

بين والمتبادلة به المتعلقة والوثائق المراسالت وجميع العطاء إعداد يتم9-1العطاء - لغة9.العربية باللغة خطيا العمل وصاحب العطاء مقدم

التي الوثائق 10-يجب

العطاء يتضمنها ان

:اآلتية المكونات مقدمه قبل من المعد العطاء يتضمن أن يجب1-10.المناقصة بوثيقة المرفق النموذج وفق العطاء تقديم رسالة. أ

.العطاء مقدم بختم ومختومة مسعرة الكميات جداول. ب قائمة في المبينة النماذج بحسب لها المؤيدة الوثائق مع معبأة التأهيل بيانات. ج

المناقصة. بوثيقة والمرفقة العطاء، بيانات الصيغة وبنفس التعليمات هذه (من15للبند) طبقا يقدم والذي العطاء ضمان. د

المناقصة. وثيقة في المحددة مقدم قبل من عليها الختم بعد الفنية والمواصفات والمخططات الرسومات. ه

.العطاء:العطاء وثائق ضمن تقديمها المطلوب والبطائق الشهادات. والمفعول سارية والتصنيف التسجيل شهادة صورة: 1/ و.المفعول ساريتي الزكوية والبطاقة التأمينية البطاقة صورة: 2/ و ساريتي الضريبية والبطاقة المبيعات ضريبة لغرض التسجيل شهادة صورة: 3/ و

.المفعول.المهنة مزاولة شهادة صورة: 4/ والعطاء بيانات قائمة في العمل صاحب يحددها مطلوبة أخرى وثائق أي: 5/ و

العطاء، نموذج 11-الكميات وجداول

بنود وتسعير العطاء تقديم رسالة نموذج تعبئة العطاء مقدم يستكمل1-11التعليمات. لهذه وفقا األخرى والمتطلبات األعمال

سواء المناقصة نفس في واحد عطاء من بأكثر التقدم مشارك ألي يحق ال2-11 سيتم لذلك مخالفة شركاء)ائتالف( وأي ضمن أو شركة ضمن أو منفردا

العقد إلغاء أو ضماناتها ومصادرة منه المقدمة العطاءات كافة استبعاد من ويستثنى معه التعاقد بعد للجهة ذلك تبين إذا األداء ضمان ومصادرة

.آخر عطاء مع الباطن من مقدم العطاء صاحب يكون أن ذلك سعر وإجمالي الوحدة سعر الكميات جدول في العطاء مقدم يبين أن يجب1-12العطاء - أسعار12

بحيث تنفيذها، المطلوب األعمال لبنود العطاء جملة إلى وصوال الوحدات وأجور المصنعية ثمن شامال العمل إنهاء أساس على األسعار توضع

الشروط حسبب العمل يلزم ما وجميع والنقل المواد وثمن الالزمة العمال وأي والجمارك الضرائب تضمين العطاء مقدم وعلى الفنية والمواصفات

.الوحدات أسعار في لتنفيذها يتقدم التي لألعمال أخرى عوائد أو رسوم األشغال ألعمال النمطية الوثائق

البسيطة إلى التعليمات: الثاني القسم


:اآلتي مراعاة المتناقص من المقدم العطاء كتابة عند يجب2-12 أخرى بيانات وأي الوحدات أسعار وإجمالي الوحدات أسعار كتابة. أ

وعدد الوحدة سعر يوضح أن على يمحى ال بحبر العطاء مقدم من مطلوبة والثمن أخرى تفصيلية بيانات أي أو المقاس أو الوزن أو بالعدد الوحدات .والحروف باألرقام األسعار تكتب أن وعلى اإلجمالي

الكشط يجوز وال ملئها بعد األسعار قائمة على العطاء مقدم يوقع أن. ب إعادة يجب غيرها أو األسعار في تصحيح وكل األسعار قائمة في المحو أو

.التصحيح هذا بجانب والتوقيع وحروفا رقما يمحى ال بحبر كتابته العقد بتنفيذ قيامه خالل ثابتة العطاء مقدم حددها التي األسعار تظل3-12

يتضمن عطاء أي مع التعامل التحليل لجنة وعلى للتعديل، خاضعة وغير.المستجيب غير العطاء معاملة للتعديل قابلة أسعارا

العطاء بيانات قائمة في تنص مالم اليمني بالريال العطاء أسعار تقدم13-1العطاء عمالت 13-.ذلك خالف على

5


SANA'A


المواصفات لجنة .اليمني بالريال الدفع سيتم13-2والدفع تحديد فسيتم مقدمة دفعة صرف إمكانية العمل صاحب لدى أن حالة في3-13

.العطاء بيانات قائمة في ذلكالمثبتة الوثائق 14-

مقدم ألهليةومؤهالته العطاء

تثبت التي الوثائق عطائه من كجزء يقدم أن العطاء مقدم على يجب1-14.المناقصة في لالشتراك أهليته

2- 14

العمل صاحب يقنع بما العطاء مقدم أهلية على اإلثبات وثائق تقديم يجب.مؤهلة دولة إلى ينتمي العطاء مقدم بأن

العقد لتنفيذ العطاء مقدم كفاءة على الدالة اإلثبات وثائق تقديم يجب3-14 التأهيل بمعايير يفي وأن عطائه بقبول العمل لصاحب مقنعا أصبح وأنه

.التعليمات هذه بموجب المطلوبة من كجزء العطاء صاحب يقدم التعليمات هذه من( 10) للبند تطبيقا1-15العطاء - ضمان15

.العطاء بيانات قائمة في المحدد بالمبلغ عطاء ضمان عطائه للتحويل قابلة أخرى عملة أي أو العطاء عملة بنفس العطاء ضمان يقدم2-15

:التالية الطرق بإحدى المناقصة صاحبة الجهة باسم عليه المسحوب البنك من الدفع مقبول شيك. أ

تقبل كما المركزي البنك لدى معتمدا البنك هذا يكون أن شريطة للعطاء كضمان المحلية البنوك أحد من اعتمادها بشرط بالخارج بنوك على المسحوبة الشيكات يوما ثالثين عن تقل ال لمدة صالحا يكون وأن المركزي البنك قبل من المعتمدة

.العطاء صالحية فترة انتهاء تاريخ من

6


SANA'A




اليمني المركزي البنك قبل من لها المصرح البنوك أحد من بنكية ضمانة. ب وبحسب شرط أو قيد أي من خالية الضمانة وتكون الضمانات هذه مثل بإصدار ال لمدة المفعول وسارية المناقصة وثيقة في المحددة الضمان صيغة نموذج

.العمل صاحب باسم العطاء صالحية فترة انتهاء تاريخ من يوما ثالثين عن تقل معززا يكون أن فيجب خارجي بنك من مقدما البنكي الضمان كان وإذا المركزي البنك قبل من له مصرح اليمنية الجمهورية داخل بنك قبل من

.اليمني في عليه المنصوص الضمان أصل به مرفق غير عطاء أي رفض سيتم3-15

.التعليمات هذه األداء ضمان تقديم بعد ألصحابها المقدمة العطاءات ضمانات تعاد4-15

.الفائز العطاء صاحب قبل من العقد على والتوقيع:اآلتية الحاالت من أي في العطاء ضمان مصادرة العمل لصاحب يحق5-15

مدة خالل المظاريف فتح بعد عطائه سحب العطاءات مقدمي من أي طلب إذا. أ.العطاءات صالحية

.الحسابية بالتصحيحات الفائز العطاء صاحب يقبل لم إذا. ب بإخطار المحددة المدة في األداء ضمان الفائز العطاء صاحب يقدم لم إذا. ج

.العقد على والتوقيع عطائه قبول األخالقية والمبادئ السلوك بقواعد أخل قد العطاء صاحب أن للجهة ثبت إذا. د

العطاء وتقديم دراسة فترة خالل التنفيذية والئحته القانون في المحددة.والبت والتقييم التحليل وإجراءات

سريان فترة 16-العطاء

بعد العطاء بيانات قائمة في المبينة الفترة خالل العطاء سريان يستمر1-16 ساري عطاء وأي المظاريف، لفتح العمل صاحب يحدده الذي التاريخ

غير عطاء انه أساس على معه التعامل سيتم ذلك من أقل لمدة المفعول.مستجيب

مدة تمديد على العطاء مقدم موافقة على الحصول العمل لصاحب يجوز2-16 صاحب إلى يوجه كتابي خطاب بموجب إضافية لمدة العطاء سريان تعديل أي دون بالموافقة خطيا العطاء صاحب رد يكون ان ويجب العطاء،

يؤدي أن دون الطلب يرفض أن العطاء لمقدم ويجوز المقدم عطائه في العطاء ضمان سريان مدة تمديد ويتم العطاء، ضمان مصادرة إلى ذلك

.التعليمات هذه من( 15) البند في عليها المنصوصالعطاء صيغة 17-

عليه والتوقيع األخرى والنسخ األصلية النسخة بإعداد القيام العطاء مقدم على يجب1-17

يتم أن على عليها، والتوقيع العطاء بيانات قائمة في المحددة للعطاء على يكتب بحيث بوضوح" األخرى النسخ نع األصلية النسخة" تمييز

من عبارة)صورة األخرى النسخ العطاء( وعلى عبارة)أصل األصل النسخةاألصلية. بالنسخة يعتد فإنه بينها اختالف أي حالة وفي العطاء(

ويوقع يمحى ال بحبر كتابة أو طباعة األخرى والنسخ العطاء أصل يحرر2-17 ذلك يتم أن على المفوض أو المخول الشخص أو العطاء مقدم عليه

عدا فيما العطاء صفحات جميع على والختم التوقيعتعديالت. عليها تدخل لم التي المطبوعات)الكاتلوجات(

أو السطور بين فيما كتابة بأية يعتد فلن العطاء مقدم من خطأ وقع إذا3-17 األشخاص أو الشخص عليها وقع إذا إال السطور فوق إضافة أو كشط

المظاريف. فتح قبل العطاء على الموقعون في عليها المنصوص المعلومات يقدم أن الفائز العطاء صاحب على4-17

ذوي للوكالء دفعها يتعين التي أو المدفوعة المبالغ بشأن العطاء نموذجالعقد. وتنفيذ العطاء بهذا الصلة

7


SANA'A




وثائق جميع على والختم التوقيع العطاء مقدم على يجب5-17 العامة، الشروط الكميات، جدول الفنية، المواصفات العطاء]الرسومات،

ورد بما الكامل بااللتزام منه كإقرار العقد[، ونموذج الخاصة، الشروطمكتمل. غير العطاء سيعتبر مالم فيها،

عطائه في خطأ بحصول العطاء مقدم قبل من ادعاء أي إلى يلتفت لن6-17.العطاءات لتقديم موعد آخر انتهاء بعد قدم إذا

8


SANA'A




العطاءات تقديم – د العطاءات وضع 18-

فيمغلقة مظاريف

والكتابة)التأشير(عليها

منفصلة مظاريف في منه نسخة وكل العطاء أصل العطاء مقدم يضع1-18 واسم العمل صاحب اسم عليها يكتب األحمر بالشمع ومختومة ومغلقة

العمل صاحب لعنوان طبقا التسليم وعنوان المناقصة ورقم المشروع وكتابة المظاريف على التوقيع ويتم العطاء، بيانات قائمة في الموضح

توضع ثم بينها للتمييز المظروف خارج" صورة" أو" األصل" كلمة طبقا األحمر بالشمع ويختم ويغلق خارجي مظروف في جميعها المظاريف

.المناقصة وثائق في المحددة للبيانات:يلي ما والخارجية الداخلية المظاريف في يتم2-18

.العطاء بيانات قائمة في المبين العمل صاحب باسم تعنون. أ العطاء، تقديم العطاء،وعنوان بيانات قائمة في المبين المشروع اسم تحمل. ب

يجوز ال" عبارة عليها ،وتكتب العطاء بيانات قائمة/الدعوة/اإلعالن في مبين هو كما بيانات قائمة في المحددين والتاريخ بالوقت العبارة هذه وتستكمل ،"قبل الفتح

.العطاء يمكن حتى العطاء مقدم وعنوان سما الداخلية المظاريف على أيضا يحرر3-18

".متأخرا" وصوله حالة في فتحه دون العطاء إعادة فتحة أو العطاء توجيه في الخطأ عن مسؤولية أية العمل صاحب يتحمل ال4-18

التوقيع أو الخارجي المظروف إغالق عدم حالة في المحدد الموعد قبل. التعليمات هذه من2-18 البند في المطلوب حسب عليه

موعد آخر 19-العطاءات لتقديم

في المحدد العنوان على العطاءات جميع العمل صاحب يتسلم أن ينبغي1-19 قائمة في المحددين والتاريخ الوقت يتجاوز ال موعد )أ( في2-18 البند

.واإلعالن العطاء بيانات العطاءات، لتقديم موعد كآخر المحدد الموعد يمدد أن العمل، لصاحب يجوز2-19

جميع تمدد الحالة هذه وفي آخر، غرض ألي أو المناقصة، وثائق تعديل لغرض وفق العطاءات أصحاب وعلى العمل صاحب على المترتبة والواجبات الحقوق

.الجديد للموعد تخضع بحيث ذكره، سابق موعد آخر - العطاءات20

المتأخرة وروده حالة في فتحه دون مقدمه إلى وإعادته عطاء أي رفض سيتم20-1

من19 /1)) البند بموجب العطاءات لتقديم موعد آخر بعد العمل لصاحب.التعليمات هذه

تعديل 21-العطاءات

وسحبها

أن على به التقدم بعد يسحبه أو العطاء يعدل أن العطاء لمقدم يجوز1-21 العطاء سحب أو تعديل يشمل بالتعديل كتابيا أخطارا العمل صاحب يتسلم

.العطاء لتقديم محدد موعد آخر قبل عليه موقع مغلق مظروف في ويوضع العطاء، بسحب األخطار أو التعديل يعد2-21

يكتب أن ويجب ، التعليمات هذه من( 18) البند ألحكام طبقا إرساله ويتم".استبدال" أو" تعديل" "انسحاب" بوضوح المظروف على

لفتح المحدد الموعد بعد عطائه في تغيير أي إدخال العطاء لمقدم يحق ال3-21.المظاريف

العطاءات لتقديم موعد آخر بين ما الفترة خالل العطاء سحب يجوز ال4-21 . العطاء نموذج في العطاء مقدم يحددها التي العطاء سريان فترة وانتهاء

العطاء ضمان مصادرة عليه سيترتب الفترة تلك خالل للعطاء سحب وأيالتعليمات هذه ( من5-15للبند) طبقا المقدم

9


SANA'A





وتقييمها العطاءات مظاريف فتح- هـ فتح 22-

من المظاريف صاحب قبل

العمل

جلسة في العطاءات مظاريف جميع بفتح العمل صاحب يقوم1-22 يمثلهم من أو العطاءات أصحاب من يرغب من بحضور علنية

قائمة في المحددين والتاريخ( والمكان الموعد)الوقت في رسميا بالتوقيع العطاءات مقدمي حضور إثبات ويتم العطاءات، بيانات

.المظاريف فتح حضور نموذج على العطاءات مقدمي أسماء عن اإلعالن يجرى المظاريف فتح عند2-22

العطاءات وأسعار العطاءات، بسحب اإلخطارات أو والتعديالت المطلوب، العطاء ضمان وجود عدم أو ووجود الخصم، وأنواع

صاحب يرى أخرى تفاصيل وأية عنه الصادر والبنك وصالحيته عطاء أي رفض يجوز وال المظاريف فتح عند إعالنها العمل، طبقا ردها وسيتم المحدد الموعد عن المتأخرة العطاءات ماعدا.التعليمات هذه من( 20) للبند

هذه ( من2-21) للبند وفقا المرسلة المسحوبة العطاءات3-22 المظاريف فتح عند وتعلن مظاريفها تفتح ال التعليمات التعديالت أما تقييمها، في ذلك بعد ينظر وال منسحبة كعطاءات

لفتح المحدد الموعد قبل األصلية العطاءات على تدخل التي.للتحليل إخضاعها والتقييم التحليل لجنة على يجب المظاريف

بحسب المظاريف فتح لجنة باجتماع محضرا العمل صاحب يحرر4-22.اللجنة وأعضاء رئيس قبل من عليه والتوقيع المحدد النموذج

محضر في ومبالغ بيانات من وتسجيله قراءته يتم ما كل يعتبر5-22 على مؤشرا تعد وال وردت كما وقائع عن عبارة المظاريف فتح

.للمتقدمين التنافسي المركز مظروف ضمن مقدم تخفيض بأي يعتد ال والتقييم التحليل عند6-22

فتح محضر في وإثباته علنية بصورة قراءته يتم لم العطاء األخذ الحق وللجهة الفتح، جلسة نفس في المظاريف أقل التخفيض هذا صاحب اصبح إذا اإلرساء عند بالتخفيض

.مقيم عطاء - سرية23

اإلجراءات العطاءات ومقارنة وتقييم وتوضيح بفحص الخاصة المعلومات23-1

إلى عنها اليفصح سرية، تظل أن يجب بالترسية، والتوصيات هذه بهم المنوط غير آخرين أشخاص أي أو العطاءات مقدمي المتناقص على الترسية عن اإلعالن وقت حتى رسميا العملية.الفائز

أثناء العمل صاحب على للتأثير متناقص أي من محاولة أي2-23 العقد ترسية عملية أو ومقارنتها العطاءات تقييم عملية

.عطائه استبعاد إلى ستؤدي وضيح- ت24

العطاءات أن العطاءات تقييم أثناء تقديره بحسب العمل لصاحب يجوز24-1

طلب ويكون عطائه عن العطاء مقدم من إيضاحات يطلب ولن التسليم، مضمونة بوسيلة خطيا عليه واإلجابة اإليضاح

10


SANA'A


المواصفات في أو العطاء أسعار في تغيير بأي يسمح أو يعرض أو يطلبلجنة.العطاء مضمون

ألعمال النمطية الوثائق البسيطة األشغال


تتجاوز ال فترة خالل العمل صاحب استفسارات على الرد عدم2-24 العطاء الستبعاد مدعاة سيكون اإلخطار تسليم تاريخ من أسبوع

. التعليمات هذه ( من5-15للبند) طبقا العطاء ضمان ومصادرة تحليل 25-

وتقييمالعطاءات

تتعارض مقاولين من المقدمة لعطاءاتا جميع رفض سيتم1-25. معهم العمل صاحب مصالح

مقدمي مصالح مع متعارضة العمل صاحب مصالح تعتبر2-25 األمور من أي تبين إذا العطاءات تقديم عملية في العطاءات

: التالية.المشتركة اإلدارة أو الملكية مظلة تحت وقوعهم. أ

من مباشر غير أو مباشرا دعما يستلم أو استلم العطاء مقدم أن. ب.العمل صاحب

.العطاء هذا ألغراض مشترك قانوني تمثيل هناك يكون أن. ج من يمكن ثالث طرف عبر أو مباشرة غير أو مباشرة عالقة وجود. د

فيما العمل صاحب قرارات على التأثير أو المعلومات إلى الوصول.المناقصة يخص

الفنية التصاميم إلعداد كمستشار يعمل أو ساهم العطاء مقدم أن. ه.العطاء بموضوع الخاصة المواصفات أو

:األولي الفحص- أ استجابتها من للتحقق العطاءات بفحص العمل صاحب سيقوم3-25

العطاءات لتحديد وذلك المطلوبة والبيانات للوثائق واستكمالها المستوفية غير والعطاءات األساسية للوثائق المستوفية

:من التأكد خالل من وذلك األساسية للوثائق ومختومة وموقعة صحيحة بطريقة تسليمها تم العطاءات ان. أ

المناقصة. وثائق في محدد هو لما وفقا سليمة بطريقة حيث من القانونية للشروط ومستوف موجود العطاء ضمان أصل. ب

النموذج في الضمان لصيغة ومطابق المحددة الزمنية والفترة المبلغلإللغاء. قابل وغير مشروط غير وأنه المرفق

:اآلتية والبطاقات الشهادات صور ارفاق. جالمفعول. سارية وتصنيف تسجيل شهادة صورة- .المفعول سارية المبيعات ضريبة لغرض التسجيل شهادة صورة- المفعول. سارية الضريبية البطاقة صورة- المفعول. سارية والزكوية التأمينية البطاقة صورة- المفعول. سارية المهنة مزاولة شهادة-

او استيفاء طلب والتقييم التحليل أثناء العمل لصاحب ويحق هذا في إليها المشار الوثائق من أي وسالمة صحة من التأكد.المقدم العطاء ضمان صيغة في التعديل طلب عدا ما البند،

11


SANA'A





:الفني التحليل- ب مباشرة بها ويلحق الفني التحليل إجراءات استكمال سيتم4-25

في المحددة للمتطلبات وفقا واحدة مرحلة في المالي التحليل.التعليمات هذه

أو بيانات أي من أخرى مرة بالتأكد العمل صاحب سيقوم5-25 أثناء وذلك المسبق التأهيل إجراء عند فحصها سبق معلومات

.والمالي لفني والتقييم التحليل عملية والشروط للمواصفات مستجيب غير عطاء أي استبعاد سيتم6-25

.المناقصة وثائق في المحددة ألساسية الفنية المقدمة التأهيل بيانات وتقييم بدراسة العمل صاحب سيقوم7-25

:حيث من العطاءات مقدمي من األعمال حجم األقل على تساوي سنوية تشييد أعمال حجم. أ

.العطاء بيانات قائمة في عليها المنصوص -األقل على – مماثل مشروع تنفيذ في الرئيسي المقاول خبرة. ب

.األخيرة السنتين خالل العطاء في األعمال تعقيد ودرجة حجم في والموجودة الضرورية المعدات على الحصول بشأن االقتراحات. ج

التأجير أو بالشراء )أما المناسب الوقت في العطاء بيانات قائمة في ( . الخ… أعمال في سنوات ثالث عن تقل ال بحيث المشروع مدير خبرة. د

.والطبيعة الحجم حيث من مشابهة والفنيين المشروع إلدارة الرئيسيين لألفراد والمؤهالت الخبرة. ه

.العقد لتنفيذ المقدمين – الصافية االئتمانية التسهيالت أو/و السائلة النقدية األصول. و

مقدمة دفعات أي متضمنة وغير أخرى تعاقدية التزامات أي بخالف للتدفقات أكثر أو مساوية تكون و – العقد هذا حسب دفعها واجب

.للمشروع الشهرية النقدية.العقد لتنفيذ المقترحة الرئيسية اإلنشاء معدات. ز من أي ضد التحكيم قرارات وكذا المتكررة القضائية المنازعات. ح

في الشركات اتحاد في الشركاء من أي أو – العطاءات مقدمي.عطائه استبعاد في سببا الماضي

. العطاء بيانات قائمة في تحديدها تم بيانات أو وثائق أي. ط للحصول العطاءات مقدمي لبنوك الرجوع العمل لصاحب يحق8-25

البيانات كافة من والتأكد ضرورية يراها بيانات أية على.المختلفة مصادرها من المقدمة

لتنفيذ زمنيا برنامجا بعطائه يرفق أن العطاء مقدم على يجب9-25 وطريقة المطلوبة الزمنية الفترة وتحديد األعمال مختلف المواد/العمالة وحجم نوع حيث من العمل لتنفيذ تصوره

.العمل لتنفيذ تخصص سوف التي الالزمة واآلليات والمعدات10-25

التي األعمال أجزاء عن مقترحات تقديم العطاء مقدم على من% 30 يتجاوز ال وبما الباطن، من المقاولون بها سيقوم

12


SANA'A


المواصفات .األعمال قيمة إجماليلجنة ألعمال النمطية الوثائق



:المالي التحليل- ج11-25

أو مئوية نسبه تخفيض على مبنية عطاءات أية استبعاد سيتم األخرى العطاءات من مقدم عطاء أدنى من مقطوع مبلغ

استبعاد سيتم مشابه، نحو وعلى مستجيبا غير عرضا باعتباره تقديم طلب الذي الوقت في للسعر تعديل على ينص عطاء أي

مستجيب. غير عطاء انه أساس على ثابتة، بأسعار عطاءات12-25

قبل األصلية العطاءات على ترد تعديالت بأي األخذ سيتم والتقييم الفحص عملية أثناء المظاريف لفتح المحدد الموعد

المالي. التقييم مرحلة في للعطاءات13-25

للقواعد وفقا للعطاءات الحسابية التصحيحات إجراء سيتم:التالية

المكتوب والمبلغ بالحروف المكتوب المبلغ بين تباين وجود عند. أ.بالحروف المكتوب بالمبلغ فيعتد باألرقام،

فيعتد الوحدات سعر وإجمالي الوحدة سعر بين اختالف وجود عند. ب العمل صاحب رأى إذا إال العطاء، في مدون هو كما الوحدة بسعر

الوحدة سعر في العشرية الفاصلة وضع في واضح خطأ هناك أن هو كما البند في الوحدات لكل اإلجمالي يسود الحالة تلك ففي.الوحدة سعر تصحيح ويتم العطاء في مقدم

الحسابي التصحيح مبلغ إجمالي تجاوز الذي العطاء استبعاد سيتم. ج في والمثبت المعلن العطاء قيمة من فأكثر% 3 نسبته ما له

الحاالت في الحسابي التصحيح ويطبق المظاريف فتح محضر:التالية

.الكمية في الوحدة سعر ضرب في الخطأ. 1.النقص أو بالزيادة سواء األسعار بنود جمع في الخطأ. 2.أخرى إلى صفحة من اإلجماليات ترحيل في الخطأ. 3 من األسعار بنود من بند تسعير عدم يعتبر ال األحوال جميع وفي

المشار النسبة تطبيق أثناء احتسابها يتم التي الحسابية األخطاء.إليها

بأعلى تسعيرها بعد المسعرة غير البنود قيمة إجمالي بلغ إذا. د فسيتم المقدم العطاء قيمة من %( فأكثر10مانسبته) األسعار.والتقييم التحليل أثناء العطاء استبعاد

سعر أعلى وضع يتم ما عطاء في مسعرة غير بنود وجود عند. ه المستجيبة األخرى العطاءات في البنود أو األصناف لهذه مقدم العطاء هذا صاحب على المناقصة أرسيت وإذا التقييم لغرض

العطاءات في البنود لهذه سعرمقدم اقل أساس على فيحاسب. المستجيبة

14-25

بغرض ماليا تقييمها سيتم مالية قيم لها تحفظات أو شروط أي.فقط والتقييم المقارنة

15-25

أصبح لعطاء أو وحيد لعطاء مسعرة غير بنود وجود حالة في التكلفة أسعار اعتماد فيتم العطاءات بقية استبعاد بعد وحيدا

قيمة تجاوز عدم شريطة اإلرساء لغرض البنود لهذه التقديرية13


SANA'A


المواصفات المعلن العطاء قيمة إجمالي من%( 10) نسبة البنود هذهلجنة. المظاريف فتح محضر في والمثبت



16-25

اقترنت قد العطاءات أن والتقييم التحليل عند تبين إذا:اآلتي اتخاذ يتم بتحفظات

والشروط المواصفات على بتحفظات المقترنة العطاءات استبعاد. أ تلك أو المناقصة وثائق في المحددة الرئيسية والمتطلبات

وثائق في مذكورة غير رئيسية شروطا أو قيودا المتضمنة.المناقصة

في المذكورة تلك غير الثانوية، للتحفظات مالية مراجعة إجراء. ب وفقا للعطاء اإلجمالية القيمة إلى وإضافتها السابقة الفقرة

:لآلتي وثائق ضمن محددة مالية قيمة لها التي الثانوية التحفظات. 1

.لذلك وفقا تقيم المناقصة وثائق ضمن واضحة مالية قيمة الثانوي للتحفظ يكن لم إذا. 2

يتم وعادلة واضحة مرجعية وفق تكلفتها تقدير فيتم المناقصة.لذلك المؤيدة الوثائق وإرفاق التقييم تقرير في إثباتها

قيمة من%( 10) من أقل الثانوية التحفظات أن تبين إذا. 3 ويعاد فقط للتقييم للعطاء اإلجمالية القيمة إلى تضاف العطاء.لذلك وفقا العطاءات ترتيب

قيمة من%( 10) من أكثر الثانوية التحفظات أن تبين إذا. 4.العطاء باستبعاد والتقييم التحليل لجنة فتقوم العطاء

أو الترتيب إعادة على االعتراض العطاءات لمقدمي يحق ال. ج تحليل أساس على المبني العمل صاحب قرار ويكون االستبعاد

.نهائيا التحفظات17-25

في أو الشكل في سواء طفيفة أخطاء عن يتجاوز أن العمل لصاحب وبشرط ماديا انحرافا تشكل ال أنها طالما القواعد في أو المطابقة

لمقدمي النسبي الترتيب على يؤثر أو التجاوز هذا يضر أال.العطاءات

18-25

يجوز وال جوهريا استجابته عدم يتقرر عطاء أي العمل صاحب يرفض عدم أوجه بتقويم وذلك مستجيبا ليكون يغيره أن العطاء لمقدم

.المطابقة19-25

الفنية والمواصفات للشروط المستوفية العطاءات ترتيب يتم.المقيمة األسعار ألقل وفقا المناقصة وثائق في المحددة

التحويل 26- عملة إلى

واحدة

قابلة مختلفة بعمالت عطاءات بتقديم المناقصة وثائق في سمح إذا1-26 مراعاة مع اليمني الريال إلى العطاءات أسعار تحويل يتم للتحويل

:يلي ما في الوارد البيع سعر هو السعر تحديد ومصدر تاريخ يكون أن. 1

أو البنك قبل من عليها الحصول يجب التي المركزي البنك نشرة.فروعه احد

فتح موعد قبل يوما 28 ب الصرف سعر تاريخ تحديد يتم. 2.التقييم لغرض المناقصة وثائق في المحدد المظاريف

العطاء مقدم على يحضر التعليمات هذه من( 23) البند مراعاة مع27-1 االتصال 27-

14


SANA'A


المواصفات لجنة بصاحبالعمل

في بعطائه تتعلق مواضيع أية بشأن العمل بصاحب االتصال من.العقد إرساء وتاريخ المظاريف فتح تاريخ بين الفترة

في العمل صاحب على للتأثير العطاء مقدم جانب من محاولة أي2-27 العقد إرساء أو بينها فيما المقارنة أو العطاءات تقييم بشأن قراراته

.منه المقدم العطاء رفض إلى يؤدي قد ذلك فإن

15


SANA'A




العطاءات مقدميالعقد إرساء- و

- التأهيل28الالحق

يحدد أن العمل لصاحب فإن مسبق، تأهيل إجراء عدم حالة في28-1 أقل مقدم باعتباره اختياره تم الذي العطاء مقدم كان إذا ما

وفقا مرض بشكل العقد لتنفيذ مؤهال يعتبر المقيمة العطاءات.التعليمات هذه من (7-25) البند في الواردة للمعايير

العقد تنفيذ على العطاء مقدم إلمكانيات اإليجابي التحديد يعتبر2-28 يؤدي بينما عليه، العقد إلرساء مسبقا شرطا مرض بشكل

لصاحب يحق الحالة هذه وفي العطاء رفض إلى السلبي التحديد إلجراء الترتيب في التالي المقيم العطاء إلى االنتقال العمل.مماثل تحديد

فنية وثائق أو بيانات أي طلب أو االستيضاح للجهة يجوز3-28 أو المسبق التأهيل أثناء العطاءات أصحاب أهلية إلثبات أضافية.بالفوز المرشح للعطاء الالحق التأهيل

إرساء سيتم التعليمات هذه ( من7-25البند) أحكام مراعاة مع4-28 مستجيب عطائه أن ثبت الذي العطاء مقدم على المناقصة

العطاءات أقل وانه الفنية والمواصفات الشروط لكافة جوهريا.سعرا المقيمة

صاحب حق 29-العمل

أو زيادة فيتخفيض عند الكمياتاإلرساء

األعمال كمية تخفيض أو زيادة في بحقه العمل صاحب يحتفظ1-29 حدود في وذلك الكميات، جدول في عليها المنصوص والخدمات

سعر في تغيير أي دون اإلرساء بعد العقد قيمة من% 20 األعمال بنود نفس من تكون وان العقد شروط في أو الوحدة

االعتراض في الحق العطاء لمقدم يكون أن دون عليها المتعاقد للبند االضافية األعمال تزيد ال أن وبشرط االسعار تعديل او

يتم ذلك عن زادت ما وإذا البند كمية من% 15 عن الواحد ظروف في السوق في السائدة باألسعار المقاول محاسبة.الجغرافية ومنطقته المشروع لطبيعة مشابهة

صاحب حق 30- قبول في العمل

ورفض عطاء أي جميع أو أي

العطاءات

وقت أي في المناقصة إلغاء في بحقه العمل صاحب يحتفظ1-30 تجاه التزام أو مسئولية أية تحمل دون العطاء ترسية قبل

العمل صاحب حملت التي األسباب عن أو العطاءات أصحاب.اإلجراء هذا اتخاذ على

قبول - إخطار31العطاء

بإخطار العمل صاحب سيقوم العطاء صالحية فترة انتهاء قبل31-1 بالفاكس أو المسجل بالبريد إما خطيا الفائز العطاء صاحب نموذج في المحدد العنوان إلى منه، المقدم العرض بقبول خطيا المناقصة يف المتقدمين بقية وإخطار العطاء بيانات

الفائز العطاء صاحب اسم توضيح مع اإلرساء بقرار إلشعارهم.عليه اإلرساء ومبلغ

الجهات لدى للتظلم أيام عشرة فترة العطاءات مقدمو يمنح2-31 تبدأ لذلك المنظمة القانونية اإلجراءات وبحسب قانونا المختصة

16


SANA'A


المواصفات .بالمناقصة الفائز العطاء باسم رسميا إخطارهم تاريخ منلجنة

17


SANA'A





من 33 للبند تطبيقا األداء لضمان الفائز العطاء مقدم تقديم عند3-31 مقدمي جميع بإخطار فورا العمل صاحب يقوم التعليمات هذه

عن المقدمة العطاء ضمانات وإعادة الفائز بالعطاء العطاءات.التعليمات هذه من15 للبند تطبيقا عطاءاتهم

أخطار استالمه من يوما( 15) خالل الفائز العطاء مقدم يقدم1-32األداء - ضمان32 العقد شروط بموجب لألداء ضمانا عليه العقد بإرساء العمل صاحب وثائق في الوارد األداء ضمان نموذج في المحددة بالصيغة وذلك

.المناقصة والحضور األداء ضمان تقديم عن الفائز العطاء صاحب عجز إذا2-32

عليه اإلرساء عملية إللغاء كافيا مبررا يعتبر فإنه العقد لتوقيع من الترتيب في التالي العطاء إلى واالنتقال العطاء ضمان ومصادرة

والمواصفات للشروط والمستوفي المقيمة األسعار أقل حيث تقديم إلى يدعو أن أو المحددة القانونية اإلجراءات وبحسب الفنية

.التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا جديدة عطاءات العطاء بقبول الفائز العطاء مقدم بإخطار العمل صاحب يقوم1-33العقد - توقيع33

وثائق في عليه المنصوص العقد نموذج به ويرفق منه، المقدم.العطاء

العقد، نموذج استالم من يوما( 15) خالل الفائز العطاء مقدم على2-33.العمل صاحب إلى ويعيده التوقيع تاريخ عليه ويثبت العقد يوقع أن

المبادئ 34-األخالقية

السلوك وقواعد

أرفع مراعاة بعطاءاتهم المتقدمين المقاولين جميع على يجب1-34 عليهم ويحضر – وتنفيذها العقود على حصولهم خالل األخالق معايير:مثل أخالقية غير سلوكيات أو ممارسات إي اتيان

السعي أو/ تلقي/ منح/ عرض وتعني" الرشوة أعمال ممارسة. "أ رسمي موظف تصرفات على للتأثير قيمة ذي شئ على للحصول

.تنفيذه أو العقد على الحصول بغرض عملية على للتأثير الحقائق تحريف وتعني" التدليس ممارسة. "ب

تعني كما/ العمل بصاحب لإلضرار تنفيذه أو العقد على الحصول تقديم بعد أو العطاءات)قبل مقدمي بين التواطؤ

لألسعار تنافسية وغير مصطنعة مستويات لتحديد)العطاءات.المفتوحة لحرةا المنافسة مزايا من العمل صاحب ولحرمان

الموصى العطاء مقدم أن ثبت إذا العطاء إرساء اقتراح يرفض2-34 الرشوة على تنطوي ممارسات في انخرط عليه العطاء بإرساء

المعني بالعقد للفوز المنافسة خالل والتدليس الرشوة مارس قد المقاول ان وقت أي في العمل لصاحب ثبت إذا3-34

لالشتراك مؤهل غير بأنه اإلعالن سيتم المناقصة في التدليس أو اإلجراءات واتخاذ محدودة لفترة أو نهائية بصورة مناقصة أي في

الجهة إلى به الرفع وسيتم المناقصة وشروط التعليمات لهذه طبقا.ذلك األمر تطلب كلما السوداء القائمة ضمن إلدراجه المختصة

والمبادئ السلوك قواعد مراعاة العطاءات مقدمي على ينبغي4-34 أثناء التنفيذية والئحته المناقصات قانون في المحددة األخالقية

صاحب قبل من اإلرساء قرار واتخاذ العطاءات وتقديم دراسة.العمل

18


SANA'A


المواصفات لجنة

19


SANA'A



البسيطة األشغال بيانات : قائمة الثالث القسم

العطاءالعطاء بيانات : قائمة الثالث القسم

م2014 ( للعام7)المناقصة: رقم المركزيه المخازن تأهيل: المشروع المناقصة اسم

.الدولي صنعاء بمطار التعليمات من

العطاءات لمقدمي : ذاتي التمويل مصدر(1-1) البند

التعليمات منالعطاءات لمقدمي

المتخصصين المقاولين : جميع المؤهلون العطاءات مقدمو(1-2) البند األنشأت مجال في

تأهيل مشروع أعمال: تنفيذ المطلوب العمل وصف المواد بأستعمال الدولي صنعاء بمطار المركزيه المخازن أن ،ويجب الكميات وجداول األعمال مواصفات في المحددة

األنواع أجود ومن المواصفات حسب األصناف جميع تكون ( ) كمياتاألعمال تنفيذ نظام(2-2) البند

واحد( )عقد من المناقصة تتكون الموقع تسليم تاريخ من شهرين: المشروع تنفيذ فترة(2-3) البند

العقد التعليمات من

العطاءات لمقدمي: المناقصة وثائق توضيح

: العمل صاحب عنوان(1-7) البند.واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: الجهة اسم : االدارة التوضيح طلبات باستالم المعنية اإلدارة اسم

. والمخازن المشتروات إدارة – المالية للشئون العامة ...................................: الشخص اسم

) ................( التلفون) ........................(: الفاكس

البريد.............................................................االلكتروني:...........

: )................( البريد صندوق (25:)االستفسار أو االستيضاح لطلب بها المسموح الفترة(2-7) البند

اإلعالن نشر تاريخ من

بيانات : قائمة الثالث القسم ألعمال النمطية الوثائق20


SANA'A


المواصفات لجنة العطاء البسيطة األشغال


(1-9) البند العربية اللغة: والمراسالت العطاء لغة

التعليمات من العطاءات لمقدمي

:العطاء يتضمنها أن يجب التي الوثائق

في المحددة القانونية الوثائق: التأهيل وبيانات وثائقج(1-10) البندالعطاءات لمقدمي التعليمات

( ) الينطبق: مطلوبة أخرى وثائق أي(5/و1-10) البند التعليمات من

العطاءات لمقدمي(3-11) البند

( ) الينطبق: االئتالف


( اليمني ) الريال العطاء عملة(1-13) البند ( اليمني ) الريال الدفع عملة(2-13) البند( الالئحة حسب ) ينطبق لمقدمةا الدفعة صرف(3-13) البند


(1-15) البند الف ( ثالثمائه300.000) قدرة مقطوع مبلغ العطاء ضمان ريال

المظاريف فتح تاريخ من ( يوم120لمدة) المفعول ساري التعليمات من


المظاريف فتح تاريخ من (يوم90العطاء) سريان مدة


(1-17) البند النسخة إلى باإلضافة ( )نسختان المطلوبة النسخ عدد

األصلية التعليمات من


: العطاءات تقديم لجنة الهيئه عام ديوان: العطاءات تسليم عنوان

الرابع الدور – المناقصات المدني للطيران العامة الهيئة: العمل صاحب اسم(2-18) البند

.واألرصاد صنعاء بمطار المركزيه المخازن تأهيل : المشروع اسم

. الدوليم2014 ( للعام7): المناقصة رقم

21


SANA'A



بيانات : قائمة الثالث القسم العطاء


(1-19) البند

اإلعالن نشر من ( يوم30) العطاء لتقديم موعد أخر

: ....................... يوم: ....................... ساعة/ / تاريخ


(1-22) البندالمظاريف: فتح ومكان موعد

: ....................... يوم: ....................... ساعة/ / تاريخ

الشئون العامة : اإلدارة الدولي صنعاء مطار إدارة : المكانوالمخازن المشترىات إدارة – المالية

التعليمات من العطاءات لمقدمي

(7-25) البند

:التأهيل لمتطلبات األدنى الحد تحديد 50,000,000 عن تقل ال – السنوية التشييد أعمال حجم. أ

ريال مليون خمسين الخمس خالل مشاريع ثالثة عدد بتنفيذ المقاول خبرة. ب

هذه من% 70 نفذ قد يكون أن بشرط السابقة السنوات. األقل على األعمال

واآلليات المعدات األدنى الحد. جالراهنة الحالةالعدد

واإلداري الفني الكادر- دالخبرة سنواتالمؤهل

ائتمانية تسهيالت أو/ نقدية سيولة لديه العطاء مقدم يكون أن. ه حساب كشف ريال مليون عشرة10,000,000 عن يقل ال بمبلغ

. السنوية الحسابات من صورة أو البنك من: بالتأهيل خاصة إضافية بيانات او وثائق أي.و

.........................................................................

.........................................................................


بيانات : قائمة الثالث القسم العطاء

التعليمات من المحلي التفضيل هامشالعطاءات لمقدمي

22


SANA'A


المواصفات .................................................(1-27) البندلجنة التعليمات من


: المشروع طبيعة وبحسب الالحق التأهيل ومعايير أسس ثالثين30,000,000 عن تقل ال سنوي تنفيذ أعمال-1

. ريال مليون السنتين خالل مماثلة مشاريع تنفيذ في المقاول خبرة-2

األخيرة. المشروع مدير خبرة-3. لتنفيذيةا واألصول األفراد خبرة-4الحفر. ومواد معدات-5. القضائية المنازعات-6

في المشارك قبل من تعبئتها المطلوب( المشارك عنوان) البيانات نموذجالمناقصة(للمتقدم التجاري االسم- )

المقاول اسم أو...........................................

..............

...........................................المقاول) المتقدم عنوان..............

...........................................المقاول/ الشركة مقر..............

...........................................تلفون..............

...........................................فاكس..............

...........................................الكتروني بريد..............

...........................................ب. ص..............

...........................................سيار تلفون..............

على كامال بالتوقيع المخول اسموالعقد اإلخطارات

.........................................................

...........................................بالتوقيع المخول صفة..............

العمل صاحب يرى أخرى بيانات أيالمقاول قبل من طلبها

.........................................................

بالتوقيع المخول ( الشخص )المتقدم قبل من التوقيع يتم: مالحظة)أعاله الواردة البيانات صحة )لتأكيد للمتقدم الرسمي بالختم عليها والختم

:االسم:الصفة

:التوقيع23


SANA'A


المواصفات :الختملجنة

24


SANA'A



العامة : الشروط الرابع القسم للعقد

القسم الرابع : الشروط العامة للعقد:التعاريف. 1

الشروط هذه في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون:ذلك خالف على القرينة تدل لم ما منها كل إزاء المبينة المعاني

وفقا والمقاول العمل صاحب بين والموقع المبرم االتفاق"العقد" في ذكرها الوارد والمالحق المرفقات جميع شامال العقد لنموذج

.العقد ألحكام وفقا والتصحيح المراجعة بعد للعقد اإلجمالية القيمة"العقد قيمة"

العطاء قبول إخطار في والموضحة التنفيذية والئحته القانون.العقد واتفاقية

العامة الشروط"للعقد

قبل من بها االلتزام والواجب القسم هذا في الواردة الشروط.والمقاول العمل صاحب

الخاصة الشروطللعقد

الشراء عملية ونوعية طبيعة مع تتوافق التي القواعد مجموعة القانون أحكام مع يتعارض ال وبما الشراء عملية خصوصية وتمثل

.التنفيذية والئحته مع يتعاقد والذي األول، بالطرف العقد في إليه المشار الطرف"العمل صاحب"

في اسمه والمذكور العقد يشملها التي األعمال لتنفيذ المقاول.العقد ونموذج للعقد، الخاصة الشروط

عطاءه العمل صاحب قبل الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص"المقاول" من أي أو الثاني بالطرف العقد في إليه والمشار األعمال لتنفيذ اسمه والمذكور الشرعيين، وورثته الشخصيين المقاول ممثلي

.العقد واتفاقية للعقد الخاصة الشروط في.اليمنية الجمهورية"العمل صاحب بلد"

وتشمل العقد بموجب وإنجازها تنفيذها الواجب األعمال جميع"األعمال".المؤقتة واألعمال الدائمة األعمال

جهة أي أو العقد وثائق في اسمه الموضح المختص الشخص"المهندس" اإلشراف بمهمة للقيام العمل صاحب يعينها أخرى استشارية

المبالغ على والتصديق األعمال وصيانة وإنجاز التنفيذ على.العقد ألحكام وفقا للمقاول المستحقة

المهندس يقترحه( مهندس مساعد مهندس،) مختص شخص أي"المهندس ممثل" في عليها المنصوص وواجباته سلطاته بعض لتولي آلخر حين من.الشروط هذه

تنفيذ بغرض الموقع إلى مؤقتا جلبها التي المقاول ومعدات آالت"التشييد معدات".األعمال

. المقاول ويزيلها نفذهاي التي المؤقتة الصفة ذات األعمال جميع"المؤقتة األعمال".العقد أحكام بموجب وصيانتها تنفيذها ينبغي التي األعمال جميع"الدائمة األعمال"

لتنفيذ المستخدمة البناء وأساليب لمواد الفنية المواصفات"المواصفات" إضافات أو تعديالت وأي العطاء في إليها والمشار األعمال.األعمال تنفيذ أثناء المهندس عليها يدخلها

العامة : الشروط الرابع القسم ألعمال النمطية الوثائق25


SANA'A


المواصفات لجنة للعقد البسيطة األشغال

في إليها المشار األعمال لتنفيذ الالزمة والمخططات الرسومات"المخططات".المهندس عليها ويوافق تقدم عليها تعديالت أي أو العقد

طبقا المؤقتة واألعمال الدائمة األعمال عليها ستنفذ التي األرض"الموقع".للعقد الخاصة الشروط في والمحددة للعقد

تغيير أو تعديل إلى يؤدي المقاول إلى المهندس من موجه تكليفالتعديل.القانون وأحكام العقد لشروط وفقا األعمال

من المقاولالباطن

المقاول مع المتعاقد االعتباري أو الطبيعي الشخص هو سيتولى والذي المطلوبة الشروط فيه تستوفي الذي األساسي

.العمل صاحب موافقة بعد العقد من جزء تنفيذ في والمحدد لألعمال المقاول إنهاء فيه المستهدف التاريخاألعمال إنهاء تاريخ

.للعقد الخاصة الشروط وأ�جرة والمصنعية والعمالة المواد قيمة تشمل التي المصاريف"الكلفة"

داخل اإلدارية المصاريف فيها بما األ�خرى النفقات وجميع اللوازم.الربح تشمل وال وخارجه، الموقع

. المعتمدة الخطية الموافقةالموافقة( . ساعة 24 الثاني) منتصفه إلى الليل منتصف من الفترة يعنياليوم

المؤنث والمذكر الجمع المفرد يعني العقد شروط تفسير في1-2التفسير2. صحيح والعكس

مغزي أي البنود بين المرجعية واإلحاالت للعناوين ليس2-2 على ينص مالم العقد لغة في العادي معناها الكلمات وتتحمل

.محدد شيء واجبات. 3

وصالحيات وممثل المهندس

المهندس

للعقد الخاصة الشروط في اسمه المبين المهندس يزاول1-3 العقد وثائق في له المحددة والواجبات الصالحيات جميع

بذلك االلتزام المقاول وعلى العمل، صاحب من له والموكلة قبل من له الصادرة التعليمات جميع وينفذ يحترم وأن

وتطبيق العقد بنود من بند أي بتنفيذ المتعلقة المهندس.نصوصه

بتعيينه قام الذي المهندس، أمام مسؤوال المهندس ممثل يعتبر2-3 األعمال مراقبة في واجباته وتتحدد العمل صاحب موافقة بعد

المواد على الالزمة االختبارات وإجراء تنفيذها على واإلشراف آلخر وقت من للمهندس ويجوز باألعمال المرتبطة والمصنعيات

والصالحيات الواجبات من بأي المهندس ممثل يفوض أن يصدرها التي والموافقات التعليمات جميع وتكون به المنوطة

من له الممنوحة للصالحيات وفقا المقاول إلى المهندس ممثل كأنها وتعتبر العمل وصاحب المقاول من لكل ملزمة المهندس

:يلي ما باالعتبار األخذ مع المهندس من صادرة لرفض الالزم اإلجراء اتخاذ في المهندس ممثل من تقصير أي إن. أ

أو العقد لشروط مخالفة مصنعية أو مواد أو عمل أي من وقت أي في المهندس صالحية على تؤثر ال المواصفات،

إصدار أو مصنعيتها أو المواد برفض إجراء أي التخاذ األوقات.تكسيرها أو وإزالتها بهدمها األمر

26


SANA'A




ممثل قرارات من بأي اقتناعه عدم حالة في للمقاول يحق. ب إما عليه ينبغي الذي و المهندس، إلى األمر يرجع أن المهندس

.آخر بقرار تغييره أو نقضه أو القرار تأييد3-3

العمل صاحب موافقة على الحصول المهندس على يجب والئحته القانون بأحكام يخل ال وبما المسبقة الكتابية

:التالية اإلجراءات من ألي اتخاذه عند التنفيذية األعمال، من جزء أي تنفيذ عن المقاول تنازل على الموافقة. أ

الباطن. من لمقاول الجزء هذا تنفيذ إسناد أوالعقد. قيمة على إضافية مبالغ على الموافقة. بالعقد. في البنود أسعار من سعر أي تعديل. جالعقد. تنفيذ فترة تمديد على الموافقة. د.النقص أو بالزيادة سواء باألعمال تغييري أمر إصدار. ه

4-3

في أسبوعية اجتماعات المهندس ممثل أو المهندس يعقد المدونة المالحظات مراجعة فيه يتم المقاول مع الموقع

األعمال، تنفيذ لسير الزمني البرنامج وكذلك الموقع، بدفتر االجتماعات، لهذه محاضر تدوين يتم كما العقد لوثائق وفقا

.والمقاول المهندس من عليها والتوقيع عن التنازل. 4

من والتعاقد العقدالباطن

1-4

أي إلى تحويله أو العقد عن كليا يتنازل أن للمقاول يحق ال كل لتنفيذ الغير مع الباطن من التعاقد أو آخر مقاول

.العقد بموجب إليه المسندة األعمال2-4

لتنفيذ آخر مقاول مع الباطن من التعاقد للمقاول يحق الكتابية الموافقة على الحصول شريطة األعمال من جزء او عنها المتنازل األعمال حجم اليزيد وأن العمل صاحب من

إذا العقد قيمة من ،% 30 عن الباطن من عنها التعاقد من المقاول يعفي ال وهذا ، للعقد الخاصة الشروط سمحت

يبقى بل العقد، نحو التزام أو قانونية مسؤولية أي األعمال، جميع عن ة كامل مسؤولية ال مسؤو المقاول

من المقاول به يتسبب إهمال أو أخطاء أو أفعال أي وعن أو األعمال تلك كانت لو كما عماله، أو مستخدميه أو الباطن

أو مستخدميه أو نفسه المقاول بها تسبب قد ألخطاءا.عماله

3-4

بالنسبة المسبقة العمل صاحب موافقة أخذ يشترط ال ألجل الغير مع المقاول بها يرتبط قد التي لالتفاقات

لتسهيل العينية او المالية المعونات بعض على الحصول المعدات أو المواد بعض تجهيز على االتفاق أو العقد تنفيذ ومن للمواصفات مطابقة كانت إذا العقد يحتاجها التي على االتفاق أو عها م التعامل محظور غير شركات أو منشأ شراء حالة في أو اليومية أو بالمقطوعية عمال توفير تسليم أو العقد في الواردة للمواصفات المطابقة المواد

في نصا اسمه ورد الباطن من لمقاول األعمال من جزء أي.العقد

27


SANA'A




العقد وثائق. 5 الترجيح وأولوية

بينها

وحدة العقد منها يتكون التي الوثائق مجموعة تعتبر1-5 النصوص مع يتفق ما مع فيها نص أي ويفسر واحدة

على فينبغي بينها فيما غموض أي ظهر إذا لكن األخرى، المقاول إلى يصدر أن وعليه ذلك، توضيح المهندس وجد حالة في أما الخصوص، بهذا الالزمة التعليمات

األخذ فيجب واحدة وثيقة نصوص بين صريح تعارض في المتأخر بالنص ثم الحالة على انطباقا األكثر بالنص

التعارض وجد وأن المذكورة الوثيقة نصوص من الترتيب الوارد النص تفضيل وجب وثيقة من أكثر نصوص بين

:التالي الترجيح ألولوية وفقا.العقد اتفاقية. أ

.العطاء قبول إخطار. ب توقيع قبل قبولها تم وثائق أو مراسالت وأي العطاء. ج

العقد.الخاصة. الشروط. دالعامة. الشروط. هالمواصفات.. ووالمخططات. الرسومات. زالكميات. جدول. ح والمراسالت األعمال ومحاضر التفصيلي العمل برنامج. ط

.أخرى مالحق أو وثائق وأية االتفاقات تتضمن التي وتنظم العقد وثائق في المعتمدة اللغة هي العربية اللغة1-6المعتمدة . اللغة6

بهذه األعمال وتسليم الدفع وشهادات المراسالت جميع خالف على للعقد الخاصة الشروط تنص لم ما اللغة،

.ذلك التنفيذية والئحته والمزايدات المناقصات قانون. القانون7

إليها يرجع التي العالقة ذات النافذة األخرى والقوانين. العقد شروط تطبق في

االحتفاظ. 8 بالرسومات

والمخططات

ويقوم والمخططات بالرسومات المهندس يحتفظ1-8 وعلى مجانا، منها األصل طبق بنسخة المقاول بتزويد

كما-الخاص حسابه على إضافية نسخ أي توفير المقاول التنفيذ انتهاء عند المهندس يسلم أن المقاول على يجب

بحسب النهائية والمخططات الرسومات من كاملة نسخة.التنفيذ

االحتفاظ. 9 من بنسخة

في لمخططاتاالموقع

المخططات من كاملة بنسخه يحتفظ أن المقاول على1-9 في معروضة النسخة هذه تكون وأن العمل موقع في وممثل المهندس قبل من عليها لإلطالع وقت كل

خطيا المهندس يفوضها أ�خرى جهة أي أو المهندس.واستعمالها المخططات على لإلطالع

العمل تأخير . 10المخططات بسبب

ألي خطيا طلبا المهندس إلى يقدم أن المقاول على1-10 أن رأي ما إذا موافقة أو تعليمات أو تفصيلي مخطط

28


SANA'A


المواصفات .العمل سير برنامج أو خطة تأخير لتفادي مطلوبا ذلكلجنة ألعمال النمطية الوثائق

البسيطة األشغال العامة : الشروط الرابع القسم

للعقد

التأخير . 11المخططات وتكلفة

تعليمات أو مخطط إصدار من المهندس يتمكن لم إذا1-11 المحدد الزمني البرنامج بحسب العمل لتقدم الزمة تعطيل إلى ذلك وأدى أعاله، للبند وفقا األعمال، لتنفيذ

يأخذ أن الحالة هذه في المهندس على فينبغي المقاول، مدة في تمديد أي تحديد عند االعتبار بعين التعطيل ا هذ

.فقط التأخير فترة يساوي بما المقاول يستحقه العقد المخططات . 12

والتعليماتالتكميلية

العمل سير أثناء آلخر وقت من يصدر أن للمهندس يحق1-12 ضرورية تكون الحقه تعليمات أو تكميلية مخططات أي المناسب الوجه على وصيانتها األعمال تنفيذ أجل من

والتعليمات المخططات هذه تنفيذ المقاول وعلى.بها والتقيد

العقد بموجب منه مطلوبا كان ما متى_ المقاول على2-12 المهندس تسليم_ الوثائق أو المخططات من أي إعداد

المحدد العمل بداية من يوما 15 قبل منها نسختين لمراجعتها وذلك إليها الحاجة وقت من أو بالبرنامج، أو تغييرات أي إجراء المقاول وعلى عليها والموافقة

الوثائق أو المخططات لهذه المهندس يطلبها إضافات وتزويده العتمادها العمل بدء قبل للمهندس وتقديمها

تمت التي الوثائق أو المخططات من إضافية نسخ بثالث.عليها الموافقة

أو المخططات من ألي مراجعته أو المهندس اعتماد3-12 شروط نحو المقاول مسئوليات من يغير ال الوثائق

.العقد األعمال . 13

التي الدائمةالمقاول يصممها

قيامه على العقد ينص حيثما_ المقاول على يجب1-13 على يعرضها أن_ الدائمة األعمال من جزء أي بتصميم

والمواصفات المخططات على الموافقة ألخذ المهندس التي المعلومات من وغيرها الحسابية والمذكرات

بكفاية اقتناعه أجل من ضرورية المهندس يعتبرها.التصميم وصالحية

. تبليغ14اإلشعارات

المشار األطراف بين اإلشعارات أو اإلخطارات تسري ال14-1 تسري وال مكتوبة تكون إالعندما الشروط هذه في إليها

.صحيحا استالما استالمها بعد من إال يصدرها التي والشهادات الخطية واألوامر اإلشعارات تبلغ2-14

لشروط وفقا المقاول إلى المهندس أو العمل صاحب الرئيسي المكتب لدى بإيداعها أو بالبريد أما العقد

أو العمل موقع في وكيله إلى بتسليمها أو للمقاول.الغاية لهذه المقاول يعينه آخر عنوان أي إلى بإرسالها

موقع في مكتب له يتخذ المقاول)األجنبي(ان على3-14 فترة خالل الجمهورية داخل آخر مكان أي أو المشروع

عشر خمسة أقصاه بموعد المكتب بفتح ويبدأ العقد تنفيذ29


SANA'A


المواصفات مسلمة اإلخطارات جميع ويعتبر العقد نفاذ تاريخ من يوملجنة هذا في له سلمت إذا وكيله أو للمقاول صحيحا تسليما هذا على الفاكس أو المسجل بالبريد له أرسلت أو المكتب.العنوان



ا صحيح تسليما مسلمة اإلشعارات أو اإلخطارات تعتبر4-14 عناوينهما إلى سلمت إذا المهندس أو العمل لصاحب

الدوام أوقات خالل للعقد الخاصة الشروط في الموضحة بالبريد إليهما أرسلت أو رسمي استالم بموجب الرسمي.العنوان هذا على الفاكس أو المسجل

بديل عنوان وتعيين عنوانه تغيير الطرفين من ألي يجوز1-15العناوين . تغيير15 فيه يبين األخر للطرف مسبق خطي إخطار بموجب له

.البديل العنوانمسئوليات . 16

المقاول العقد وثائق في محدد هو لما وفقا المقاول يلتزم1-16

العيوب وإصالح وإتقان عناية بكل األعمال وصيانة بتنفيذ والمواد العاملة األيدي يوفر وأن العقد لنصوص طبقا

وأي عليها اإلشراف ذلك في بما التشييد ومعدات.وإصالحها األعمال وصيانة لتنفيذ ة الزم متطلبات

وسالمة استمرار عن الكاملة المسؤولية المقاول يتحمل2-16 طرق أساليب وكذلك الموقع في التنفيذ عمليات كافة

.التشييد أو مبان إقامة في يشارك أو يقيم أن للمقاول يجوز ال3-16

بإذن أو األرض عن ناشئا العيب كان ولو معيبة، منشآت أو كليا تهدما أو مضرا خلال بها يحدث مما العمل صاحب على يترتب عما الغير أمام مسؤوال كان فعل فإن جزئيا إذا العمل وصاحب المهندس ويشاركه أضرار من ذلك

.وأجازاه بالعيب أ�علما17.

التعليمات،التفتيشات،

والتدقيقات

ممثل أو المهندس تعليمات جميع بتنفيذ المقاول يلتزم1-17 وللقوانين العقد ووثائق لنصوص تمتثل والتي المهندس.النافذة والقرارات واللوائح

2- 17

األشخاص أو/ و العمل لصاحب بالسماح المقاول يلتزم حسابات أو/و الموقع بتفتيش قبله من المعينين بأداء والمتعلقة الباطن من ومقاوليه المقاول وسجالت

السجالتو الحسابات هذه مثل يخضع وأن العقد، طلب إن العمل صاحب يعينهم مدققين بواسطة للتدقيق

لصاحب إعاقة أي بأن المقاول انتباه لفت ويتم ذلك محظورة ممارسة تشكل والتدقيق التفتيش في العمل

.العقد إلنهاء وخاضعة أن العقد اتفاقية توقيع منه يطلب عندما المقاول على1-18العقد . اتفاقية18

أعمال بتنفيذ والبدء للتوقيع ومستعدا جاهزا يكون30


SANA'A


المواصفات مع العمل صاحب قبل من المعد النموذج حسب العقدلجنة العطاء قبول اخطار في المذكورة التعديالت استيعاب

.وملحقاتهاألداء ضمان . 19

) التنفيذ )ح�سن استالمه من يوما( 15) خالل الفائز العطاء مقدم يقدم1-19

لألداء ضمانا عليه العقد بإرساء العمل صاحب أخطار األداء ضمان نموذج على وذلك العقد شروط بموجب قيمة من% 10 وبنسبة المناقصة وثائق في الوارد.العقد



28) بعد ما وحتى العقد توقيع تاريخ من الضمان مدة تحدد2-19 االستالم محضر وصدور االبتدائي االستالم تاريخ من يوم(

.مالحظات أو تحفظات أي من خاليا االبتدائيعلى الكشف . 20

الموقع تقديم قبل المقاول تصرف تحت يضع أن العمل صاحب على1-20

بطبيعة تقارير أو معلومات من لديه يتوفر ما العطاءات تحت األرض وطبقات الهيدرولوجية باألحوال والخاصة األرض

االستقصاءات من العمل صاحب عليها حصل كما السطحية، تفسيره عن مسؤوال المقاول ويكون. باألشغال العالقة ذات

من والوثائق التقارير تضمنته وما المعلومات لهذه الذاتي.بيانات

وتفحصه الموقع بمعاينة قام قد أنه المقاول يعتبر2-20 المتوفرة المعلومات وجميع به المحيطة المواقع وتفحص

المدى إلى_ عطائه تقديم قبل شخصيا اقتنع قد وأنه عنه،:التالية لألمور بالنسبة_ عمليا الممكن

السطحية. تحت التربة أوضاع ذلك في بما الموقع وطبيعة شكل. أوالمناخية. الهيدرولوجية األوضاع. ب األشغال وإنجاز لتنفيذ الالزمة والمواد العمل وطبيعة مدى. ج

وصيانتها..إليها يحتاج قد التي والتسهيالت الموقع إلى الوصول وسائل. د

على حصل قد المقاول أن يفترض األحوال جميع وفي والمتعلقة ذكرها، سبق التي الالزمة المعلومات جميع

والظروف االحتياجات، من وغيرها المرتقبة بالمخاطر.األشكال من شكل بأي عرضه على تؤثر قد التي األخرى

وجوب . 21مطابقةللعقد األعمال

طبقا وصيانتها وإنجازها األعمال تنفيذ المقاول على1-21 وثائق في لها المحددة والشروط والمخططات للمواصفات

أن وعليه المهندس، موافقة على يحوز وبشكل العقد، أمر أي حول المهندس توجيهاتو بتعليمات بدقة يتقيد

يرد، لم أم العقد في ذكره ورد سواء باألعمال متعلق ممثل أو المهندس من التعليمات يأخذ أن المقاول وعلى

.له المحددة الصالحيات حدود ضمن المهندسالبرنامج . 22

للتنفيذ الزمني يوضح األعمال لتنفيذ زمني برنامج إعداد المقاول على1-22

األعمال تنفيذ في ستتبع التي والخطوات اإلجراءات فيه الخاصة التفصيالت وكذلك المختلفة، مراحله إنجاز ومواعيد ينوي التي المؤقتة واألعمال والمعدات لآلليات بترتيباته.إنشاءها المقاول

31


SANA'A


المواصفات الفترة خالل المشروع بتنفيذ االلتزام المقاول على يجب22-2لجنة.للعقد الخاصة الشروط في المحددة

الزمني البرنامج على المصادقة أخذ المقاول على يجب3-22 بدون البرنامج تعديل في الحق له وليس المهندس قبل من في المهندس رأى ما وإذا ذلك على المهندس موافقة أخذ البرنامج مع يتفق ال العمل تقدم مستوى أن وقت أي

طلب عند ونزوال المقاول سيقوم حينها عليه الموافق فترة فيه يظهر معدل زمني برنامج بإعداد المهندس.المهندس عليها وافق التي المشروع استكمال



تعفي ال للعمل الزمني البرنامج على المهندس موافقة4-22 عليها المنصوص ومسئولياته التزاماته من أي من المقاول

.العقد شروط في قد والتي والخاصة الحكومية الجهات إخطار المقاول على5-22

مرافقها على اإلنشائية األعمال أو الحفريات أعمال تؤثر معها والتنسيق العمل برنامج بتفاصيل العامة وممتلكاتها

المرافق تلك سالمة لضمان األ�خرى المختصة الجهات ومع.والممتلكات

يقدم أن العقد توقيع بعد أسبوعين خالل المقاول على6-22 لموافقة األعمال تنفيذ في لخطته تفصيليا برنامجا للمهندس واقعيا، العمل برنامج يكون أن ويجب عليه المهندس وغيرها المعدات وتجهيز المواد شراء خطة مع ويتمشى

أسبوع خالل البرنامج حول القرار اتخاذ المهندس على ويجب.التعديل طلب أو بالموافقة

على المهندس بموافقة كتابيا إبالغه بعد المقاول على7-22 والوسائل بالترتيبات، وااللتزام التام التقيد ، المقدم البرنامج هذا تعديل للمقاول يحق وال البرنامج ذلك في المحددة تحجب ال أن الخطية)ويجب المهندس بموافقة إال البرنامج

التي الطارئة الحاالت في عدا ما مقبول( عذر دون الموافقة الممتلكات أو األشخاص سالمة أو األعمال سالمة وتهدد تنشأ

دون_ ضروريا ذلك كان ما متى_ العمل تنفيذ للمقاول فيمكن ذلك رأى ما متى للمهندس يحق كما مسبقة موافقة أخذ

المقاول وعلى والوسائل الترتيبات أمر تعديل طلب ضروريا.الطلب بهذا وااللتزام التقيد

ومن_ إليه المشار البرنامج إلى إضافة_ المقاول على يجب8-22 بتفاصيل مسبقا المهندس ممثل أو المهندس إبالغ آلخر وقت

طلب ما متى التالية المرحلة في تنفيذها ينوي التي األعمال. ذلك منه

الجهاز . 23التنفيذيللمقاول

لتنفيذ الالزم واإلداري الفني الجهاز توفير المقاول على1-23 متواجدا يكون أن المقاول وعلى التنفيذ مدة طوال األعمال

قبله من المفوض الوكيل أو هو باستمرار الموقع في في ويشترط لها كامل بتفرغ األعمال تنفيذ على لإلشراف

والصالحيات المطلوبة، المؤهالت يملك أن المفوض الوكيل العمل لمصلحة الوكيل تغيير المهندس رأي وإذا المناسبة،

32


SANA'A


المواصفات .المهندس لطلب االستجابة المقاول فعلىلجنة لتنفيذ واإلداري الفني الجهاز بتوفير االلتزام المقاول على2-23

من عليه الموافقة وتمت عطائه في به تقدم حسبما األعمال.العقد وثائق في تحديده وتم العمل صاحب قبل

وصيانتها وإنجازها األعمال تنفيذ أجل من المقاول على3-23:يلي بما القيام عيوبها وإصالح

تتوفر ممن والمشرفين والفنيين المراقبين ويستخدم يوفر أن. أ على سيشرفون التي األعمال تتطلبها التي والخبرة الكفاءة فيهم

.تنفيذها والعمال الماهرة وشبه الماهرة العمالة ويستخدم يوفر أن. ب

عن يقل ال وبما األعمال تنفيذ ومتطلبات الحاجة حسب العاديين.عطائه في المقدم العدد



يستخدمه شخص أي على يعترض أن للمهندس يحق4-23 بأبعاده األمر يصدر أن وله األعمال في المقاول

يسئ الشخص ذلك أن رأي إذا آخر بشخص واستبداله في واجباته في مهمل أنه أو كفؤ غير أو التصرف أخذ بعد إال استخدامه إعادة للمقاول ز يجو وال الموقع.ذلك على المهندس موافقة

: يلي عما مسؤوال المقاول يكون1-24األبعاد . تثبيت24 إلى بالنسبة ودقيقا صحيحا تثبيتا األعمال أبعاد تثبيت. أ

المهندس بها يزوده التي المرجع ومناسيب األصلية النقاطخطيا.

جميع واستقامات ومقاسات مناسيب دقة من التأكد. ب.أعاله مذكور هو لما طبقا األعمال أجزاء

األعمال لتثبيت الالزمة والعمالة المعدات جميع توفير. ج. أعاله المطلوبة

أي موقع في خطأ أي وجود العمل سير خالل تبين إذا2-24 قياساته، أو استقامته أو مناسيبه أو األعمال من جزء

على ذلك بتصحيح يقوم أن المقاول على فينبغي إال المهندس، ممثل أو المهندس لتعليمات وفقا حسابه،

بها زوده التي المعلومات عن ناتج الخطأ أن تبين إذا سيحدد فعندها خطيا، المهندس ممثل أو المهندس صاحب موافقة وأخذ الخطأ تصحيح تكاليف المهندس

.بذلك المقاول يبلغ أن قبل العمل من والمقاسات والمناسيب األبعاد ومراجعة تدقيق إن3-24

أي نحو مسؤولياته من المقاول تعفي ال المهندس قبل عالمات جميع ويحمي يحافظ أن المقاول وعلى تصحيح

يحافظ وأن. وغيرها واألوتاد التثبيت ونقاط القياس وأي للمساحة إحداثيات وأي األصلي المرجع نقاط على

وأن األرضية للمساحة ثابتة عالمات وأي للقياس عالمات33


SANA'A


المواصفات .الخطية المهندس بموافقة إال إزالتها أو تحريكها يتم اللجنة مرتبطة فوقه أو الماء تحت مناسيب هناك تكون عندما4-24

المقاول على فيتعين األعمال من جزء ألي قياسات بأي الجزء هذا في العمل بدء قبل المناسيب هذه تسجيل

توجيهات حسب المناسيب هذه تسجيل يتم أن على.بحضوره المهندس ممثل أو المهندس

والمراجعة المسجلة المناسيب من نسختين تقدم5-24 المهندس ممثل أو المهندس قبل من عليها والموقع

.للقياس أساسا وتعتبر المهندس إلى والمقاول الجسات . 25

التجريبية والحفر من خطي أمر أي بتنفيذ يقوم أن المقاول على يتعين1-25

. بالعمل متعلق العمل تنفيذ أثناء المهندس

34


SANA'A




للعقد

السالمة . 26واألمنالبيئة وحماية

األعمال وإنجاز تنفيذ مدة خالل المقاول على يتعين1-26:التالية باألمور التقيد وصيانتها

في بالتواجد لهم المسموح األشخاص جميع بسالمة العناية. أ (سيطرته تحت دام ) ما الموقع على والمحافظة الموقع من مشغولة وغير التنفيذ قيد دامت ما) األعمال وعلى

أولئك لحماية منظمة حالة ( في العمل صاحب قبلاألخطار. من األشخاص

الخاصة، نفقته وعلى باستمرار، الموقع وتزويد تجهيز. ب واإلشارات والتسييج والوقاية والحراسة اإلنارة بوسائل

ذلك، الضرورة اقتضت وأينما حيثما الخطر، من التحذيرية أجل من أخرى، سلطة أي أو المهندس طلب على بناء أو

غيرهم. أو الجمهور أفراد وراحة وسالمة األعمال، حماية التلوث من البيئة لحماية الالزمة االحتياطات جميع اتخاذ. ج

أو لألفراد الضرر إحداث وتجنب وخارجه، الموقع ضمن أو للتلوث نتيجة الناس بسائر أو بممتلكاتهم األضرار التي العمليات تسلسل عن ينتج قد مما غيره أو الضجيج

.بها يقوم تصدرها التي والمنشورات بالتعليمات التقيد المقاول على2-26

يلتزم وان وحمايتها البيئة بخصوص المختصة الجهة الجمهورية في المفعول سارية والمعايير بالقوانين

.اليمنية . الخدمات27

العامة الخدمات من الخاص، حسابه وعلى االستفادة للمقاول27-1

حسب واالنترنت والهاتف والمياه كالكهرباء العامة بعد العامة الشبكات من بجواره أو الموقع في توفرها

لغرض وذلك المعنية الجهات موافقة على الحصول أية الخاص حسابه على يجهز أن المقاول وعلى األعمال

وعليه الخدمات تلك الستخدام ضرورية وأجهزة توصيالت العامة السلطات وتعليمات متطلبات لجميع يمتثل أن

من المقاول تمكن عدم حالة وفي الخصوص بهذا أن المقاول فعلى تقدم كما الخدمات تلك من االستفادة

يوافق التي البديلة الترتيبات الخاص، حسابه على يهيئ.المطلوبة الخدمات تلك مثل لتجهيز المهندس عليها

العناية . 28باألعمال

على المحافظة في المسؤولية كامل المقاول يتحمل1-28 تاريخ وحتى العمل مباشرة تاريخ من اعتبارا األعمال إلى العناية مسؤولية وتؤول لها االبتدائي التسليم.العمل صاحب

فترة خالل القائمة األعمال بكافة االعتناء المقاول على2-28 الدائمة األعمال على المحافظة في مسؤوليته استمرار

.وتسليمه العمل استكمال يتم حتى المقاول من كل ومسؤوليات التزامات مراعاة مع29-1على التأمين . 29

35


SANA'A


المواصفات لجنة وعلى األعمالالمقاول معدات

ما على يؤمن أن المقاول على يتعين العمل، وصاحب:يلي بما والتجهيزات والمواد المعدات فيها بما األعمالأ.

هامش لها مضافا االستبدالية) الكلفة قيمتها يعادل.) الربح



االستبدالية القيمة من% 15 يعادل إضافيا مبلغا. ب طارئة أو إضافية نفقات أي لشمول وذلك سابقا، المذكورة

المهنية األتعاب ذلك في بما الضرر أو الخسارة لتغطية أنقاضها وإزالة األعمال من جزء أي وإزالة هدم وكلفة

طبيعتها. أياكانت قام التي األشياء من وغيرها المقاول ومعدات مواد. ج

.االستبدالية قيمتها يعادل بما الموقع إلى بتوريدها منها جزء أي في أو األعمال في ضرر أي حدوث حالة في2-29

فعلى ضدها، مؤمن أخطار بسبب المعدات أو المواد في أو األضرار بإصالح يقوم أن يمكن ما وبأسرع المقاول لصاحب التأمين من مستحقة مبالغ أي وتدفع الحاصلة

إلى يستلمه مبلغ أي بدفع بدوره يقوم الذي العمل وإذا المهندس، بذلك يوصي حسبما دفعات على المقاول

في المقاول تكبده الذي المبلغ عن التأمينات مبالغ زادت عن التأمينات مبالغ نقصت إذا ماأ للمقاول فتدفع اإلصالح الناشئ العجز يتحمل أن المقاول فعلى اإلصالح تكاليف

.ذلك عن األضرار . 30

الالحقة باألشخاص

والممتلكات

جميع عن العمل صاحب أمام مسؤوال المقاول يكون1-30 تلف أو فقدان حدوث عن الناشئة والمطالبات الخسائر

جراء من وفاة حالة أو شخصية إصابات أو مادية لممتلكات الطرف ويعوض تقصير بسبب أو صيانتها أو األعمال تنفيذ المتطلبات جميع عن التعويض ذلك في بما ذلك، عن اآلخر

سبق التي األمور على تترتب التي والرسوم والنفقات أضرار أي عن ينشأ تعويض أي ذلك من ويستثنى ذكرها، :بسبب تحدث

لألعمال الالزمة لألراضي الدائم واستعماله العمل صاحب أشغال. أ.منها جزء أي أو أرض في منها جزء أي أو األعمال بتنفيذ العمل صاحب قيام. ب

.الموقع عن أو مستخدميه أو العمل صاحب عن صدر إهمال أو عمل. ج

.العمل صاحب لحساب العاملين اآلخرين المقاولينضد التأمين . 31

الثالث الطرف ضد بالتأمين يقوم أن العمل مباشرته قبل المقاول على1-31

بما الممتلكات من بأي تلحق قد خسارة أو مادي ضرر أي ضد يؤمن أن أيضا وعليه العمل صاحب ممتلكات ذلك في مستخدمي ذلك في بما شخص بأي تلحق إصابة أو ضرر أي

.العقد تنفيذ نتيجة تنجم التي لألضرار العمل صاحب وبالشروط تأمين شركة مع التأمين عقد يكون أن ينبغي2-31

36


SANA'A


المواصفات قيمة تقل ال أن على العمل، صاحب عليها يوافق التيلجنة الخاصة الشروط في المحدد المبلغ عن التأمين بوليصة

إيصاالت أو التأمين بوليصة تقديم المقاول وعلى للعقد متى المهندس ممثل أو للمهندس المستحقة األقساط دفع

.ذلك منه طلب ما واآلليات العمال على شامال التأمين يكون أن يجب3-31

قبل من استخدامها يتم نقل وسائل وأي والمعدات العقد، تنفيذ ألغراض الباطن من مقاوليه أو المقاول.العيوب وإصالح الصيانة ضمان فترة نهاية حتى وساريا



الحوادث . 32وإصابات

العمل

تعويضات أو أضرار أية عن مسؤول غير العمل صاحب1-32 عامل بأي تلحق إصابة أو حادث أي بسبب قانونيا تستحق

الباطن من مقاوليه أو المقاول لدى يعمل مستخدم أو مثل في العمل صاحب يعوض أن المقاول على ويجب

الرسوم أو المطالبات أو األضرار جميع عن الحاالت هذهعنها الناشئة والنفقات

تعويضات أو أضرار أية عن مسئول غير العمل صاحب2-32 إصابة أو حادث أي كنتيجة أو بشأن قانون�ا الدفع واجبة المقاول لدى مستخدم آخر شخص أي أو عامل بأي تلحق

الحوادث باستثناء وذلك الباطن من مقاول ي أ لدى أو العمل صاحب من صادر عمل أي عن الناجمة اإلصاباتو يلتزم أن المقاول وعلى مستخدميه، أو وكالئه أو

جميع وعن والتعويضات األضرار هذه جميع عن بالتعويض والتكاليف التقاضي ونفقات التعويض مطالبات

نوعها، كان مهما بذلك المتعلقة والمصاريف والغرامات في عليها المنصوص االلتزامات من بأي اإلخالل دون

.العالقة ذات النافذة القوانين في بالتعويض العمل صاحب أمام مسئوال ليس المقاول3-32

:التالية الحاالت من أي جزء بأي أو باألعمال دائمة بصورة األراضي إشغال أو استعمال. أ

. المحاصيل أو األرض وجه تصيب التي األضرار أو منها أية على منها جزء أي أو األعمال تنفيذ في العمل صاحب قيام. ب

.خاللها أو فيها أو تحتها أو فوقها أو أرض نتيجة باألموال أو باألشخاص يلحق الذي الضرر أو األذى. ج

من المقاولة نفاذ أثناء يقترف أو يقع إهمال أو عمل أي اآلخرين مقاوليه أو مستخدميه أو وكالئه أو العمل صاحب

تعويض مطالبات أية عن ( أو المقاول يستخدمهم الذين )غير والتكاليف األضرار عن التعويض ومبالغ التقاضي ونفقات

أن العمل صاحب ذلك. وعلى بخصوص والمصاريف والغرامات ونفقات التعويض مطالبات من يتحقق عما المقاول يعوض

والغرامات والتكاليف األضرار عن التعويض ومبالغ التقاضي.البند هذا في المذكورة األمور يخص فيما والمصاريف

ومستمر شامل بتأمين يقوم أن المقاول على ينبغي33-1العمال تأمين . 33

37


SANA'A


المواصفات لجنة ضد والمستخدمينالحوادث

ضد معه يعملون الذين والمستخدمين العمال لجميع عملهم خالل لها يتعرضون قد التي واإلصابات الحوادث

.الثالث للطرف التأمين وكذلك عمال على التأمين عن مسؤوال المقاول ويعتبر

قام إذا إال معه يعمل فرعى مقاول أي ومستخدمي ومستخدميه عماله على بالتأمين الباطن من المقاول تأمين شركة لدى التأمين عقود تتم أن ويشترط

المقاول وعلى العمل صاحب عليها يوافق التي وبالشروط ما متى األقساط سداد وإيصال التأمين بوليصة تقديم.ذلك منه طلب

38


SANA'A




للعقد

المعالجات . 34في

قيام عدم حالةالمقاولبالتأمين

بمقتضى فيه االستمرار أو بالتأمين المقاول يقم لم إذا1-34 منه يطلب قد آخر تأمين بأي يقم لم إذا أو الشروط هذه

العمل صاحب على فعندئذ المقاولة عقد أحكام بموجب التأمين أقساط ودفع فيه واالستمرار التأمين بهذا القيام مضاف دفعه الذي المبلغ واستقطاع الغرض، لهذا الالزمة

قد أو مستحقة مبالغ أية من اإلدارية المصاريف إليه هذا مثل استحصال وأ األداء ضمان أو للمقاول تستحق.المقاول بذمة دين أنه أساس على المبلغ

عدم أو التأمين شروط بتنفيذ المقاول قيام عدم إن2-34 المقاول يعفي ال ذلك فإن كافة لألخطار التأمين شمول

.المقاولة عقد بموجب والتزاماته مسؤولياته من أية عن التأمين وشركة العمل صاحب يخطر أن المقاول على3-34

المطلوبة التأمين وثائق شروط تتطلب حادثة أو قضية المقاول ويتحمل عنها باإلخبار القيام المقاولة بموجب

قضائية ودعاوى ومطالبات خسائر أية عن المسؤولية بسبب أو عن ناجمة كانت مهما وتكاليف ومصاريف ونفقات

للمتطلبات االستجابة في المقاول قبل من تقصير أي.أعاله المذكورة

بموجب المطلوبة التأمين وثائق من أي نفاذ استمرار أثناء4-34 المذكورة الوثائق بموجب تستلم مبالغ أية فان المقاولة

قبل من تدفع ثم ومن العمل صاحب إلى تدفع أن يجب يؤيد التي واألوقات بالمقادير المقاول إلى العمل صاحب التقدم وفق وذلك ومعقولة عادلة بأنها المهندس ممثل طالما الخسارة أو الضرر إصالح في المقاول يحرزه الذي

القيام من بد ال المهندس رأي حسب الضرر أو الخسارة أن تنفيذ أو لألعمال المناسب األداء اجل من وذلك بإصالحه شركة من المستلمة المبالغ كانت وإذا األعمال وصيانة المقاول فإن آنفا المذكورة لألغراض كافية غير التأمين.الفرق يتحمل

االمتثال . 35للقوانينواألنظمة

والتعليمات والنظم القوانين بجميع االلتزام المقاول على1-35 هيئة أو قانونية صالحية ذات رسمية هيئة أي عن الصادرة

على وينبغي باألعمال، يتعلق ما لكل محلية سلطة أو عامة أو أضرار أي عن وتعويضه العمل صاحب حماية المقاول تلك من ألي المقاول مراعاة عدم نتيجة به تلحق غرامات

األوامر أو التعليمات أو األنظمة أو اللوائح أو القوانين.العقد شروط مع تتعارض ال التي

المقاول من إدارية وحدة أو حكومية جهة أي طلبت إذا2-35 العقد، أحكام بموجب منه مطلوبة تكن لم رسوم أية تسديد صاحب قبل من سدادها ليتم بذلك المهندس إشعار فيتم

.العمل أو مواد أي أو األدوات أو النقود أو المكتشفات جميع تعتبر1-36. األثريات36

39


SANA'A


المواصفات يعثر أثرية أو جيولوجية قيمة ذات مخلفات أو إنشاءاتلجنة المقاول وعلى اليمنية للدولة ملكا العمل موقع في عليها االحتياطات جميع اتخاذ عليها العثور أو اكتشافها فور

إتالفها أو تحريكها وعدم عليها للمحافظة الالزمة ألعمال النمطية الوثائق


للعقد

براءة حقوق . 37االختراع

جميع عن العمل صاحب ويعوض يحمي أن المقاول على1-37 أي بسبب أو بخصوص القضائية واإلجراءات االدعاءات

أو النماذج أو االختراع براءة حقوق من أي على اعتداء يحميها أخرى حقوق أية أو التجارية األسماء أو العالمات أو اإلنشاء معدات من بأي يتعلق فيما وذلك القانون بخصوص أو في المستعملة المواد أو العمل أو المكائن العمل صاحب ويعوض يحمي أن المقاول وعلى. األعمال

ومبالغ التقاضي ونفقات التعويض مطالبات جميع عن والمصاريف والغرامات والتكاليف األضرار عن التعويض من والمقدمة نوعها كان مهما بها والمتعلقة عنها الناشئة

.المهندس سرية على بالحفاظ العمل وصاحب المقاول من كل يلتزم2-37

وعدم وباألعمال بالمقاولة المتعلقة المعلومات جميع من والمقاولين المقاول وعلى ثالث طرف ألي إفشائها قد أخرى جهة وأية والمعدات المواد ومجهزي الباطن مقاالت أية توزيع أو نشر عدم األعمال تنفيذ في تشارك

معلومات أية تجهيز أو محاضرات إلقاء أو صور أو أفالم أو.للموقع المجاورة المنشآت أو األعمال تخص

المرور حركة . 38الموقع وإلى من

حدود في باألعمال المرتبطة العمليات تنفيذ يتم أن يجب1-38 المرور حركة تعرقل ال وبحيث العقد به يسمح الذي المدى

منافذ إلى الوصول تعيق وال المشاة ممرات أو الطرق في تلك كانت سواء الخاصة أو العامة الممتلكات من أي

من غيره أو العمل صاحب ملكية ضمن الممتلكات ضرر أي عن العمل صاحب حماية المقاول وعلى األشخاص

عن يعوضه وأن بذلك المقاول تقيد عدم جراء من به يلحق.ذلك عن تنشأ التي والرسوم والنفقات المطالبات جميع

األضرار لتجنب الالزمة الحيطة اتخاذ المقاول على ينبغي2-38 المركبات حموالت بسبب للموقع المؤدية والجسور بالطرق اختيار وعليه الباطن من ه مقاولي من بأي أو به الخاصة بحيث أنواعها اختيار و المركبات حركة وتنظيم الطرق المعدات نقل عن الناشئة العادية غير المرور حركة تنحصر

ال وبحيث اإلعاقة حدود أضيق في الموقع وإلى من والمواد مخالفة تحدث والجسوروال الطرق من بأي ضررا تلحق

.المرعية السير وأنظمة للقوانين من ثقيلة أحمال نقل الضرورة اقتضت إذا المقاول على3-38

جسر، عبر أو عام طريق على واآلليات والمعدات المواد أو بالطريق اإلضرار في تسببها احتمال هنالك وكان

ألحكام طبقا المختصة الجهة موافقة يأخذ أن الجسر،40


SANA'A


المواصفات كافة باتخاذ يقوم وأن لذلك المنظمة التشريعاتلجنة أن وعليه األضرار لمنع الالزمة الوقائية االحتياطات

وأبعاد بأوزان المهندس ممثل أو المهندس يشعر. األحمال تلك وتفاصيل

41


SANA'A




للعقد

المتعلقة والرسوم النفقات كافة المقاول يتحمل4-38 يحتاجها والتي للمرور والمؤقتة الخاصة بالتصاريح

الخاصة نفقته على يهيئ أن وعليه الموقع إلى للوصول من إليها يحتاج الموقع حدود خارج إضافية تجهيزات أي

.العمل أجل األعمال لتنفيذ الالزمة العمليات جميع تتم أن يجب5-38

يتعرض وال المقاولة تنفيذ متطلبات تقتضيه الذي بالقدر أو الجمهور لراحة سليمة غير أو ضرورية غير بصورة العامة الطرق وإشغال استعمال لغرض الوصول يعرقل

سواء األمالك إلى الوصول ألجل والممرات والخاصة شخص أي حيازة في أو العمل صاحب حيازة في كانت

بجميع العمل صاحب يعوض أن المقاول وعلى آخر التعويض ومبالغ التقاضي ونفقات التعويض مطالبات

الناشئة والمصاريف والغرامات والتكاليف األضرار عن الذي وبالقدر األمور هذه من أي بمثل والمتعلقة عن

.ذلك عن مسؤوال المقاول فيه يكونالمقاولون . 39

اآلخرون جميع إتاحة المهندس، لتعليمات امتثاال المقاول، على1-39

:أعمال ألداء لديه الممكنة الفرص عمال أو العمل صاحب يستخدمهم آخرين مقاولين أي. أ

نفسه. العمل صاحب داخل عمل أي لتنفيذ تكليفها جرى ة قانوني سلطة أي. ب

في مشمول غير العمل هذا كان سواء بجواره أو الموقع العمل صاحب وقعه آخر عقد بأي مشموال كان أو العقد،

.مالحقها أو األعمال بخصوص المحافظة . 40

علىالموقع نظافة

على الحفاظ األعمال تنفيذ أثناء المقاول على ينبغي1-40 أي وإبعاد بتخزين يقوم وأن عوائق أي من خاليا الموقع أي من يتخلص وأن العمل عن فائضة ومواد معدات

لها يحتاج ال مؤقتة إنشاءات أو نفايات أو مخلفات.العمل

تنظيف األعمال إنجاز انتهاء عند المقاول على ينبغي2-40 الفائضة والمواد التشييد معدات كل وإزالة الموقع

وما الموقع وترك لبقائه بحاجة ليس ما وكل والمخلفات لدى ومقبول مرتب نظيف وضع في أعمال من به

.المهندسالمواد جودة . 41

والمصنعيةواالختبارات

:-والمصنعية المواد جميع تكون أن يجب1-41 طبقا العقد في عليها والمنصوص الجيدة األنواع من. أ

المهندس لتعليمات المهندس( طلب آلخر)حسب وقت من تخضع أن. ب

أي أو الموقع في أو التجهيز أو التصنيع مكان في لالختبارات.العقد في عليه منصوص هو كما آخر مكان

42


SANA'A


المواصفات والمعدات واللوازم التسهيالت جميع تقديم المقاول على41-2لجنة أي وقياس الختبار عادة يلزم مما وغيرها والمواد والعمال

يلتزم كما استعملت مادة أو كمية أو نوعية أو عمل على استعمالها قبل لالختبار المواد عينات بتقديم لمقاولا

.المهندس يطلبه الذي النحو ألعمال النمطية الوثائق


للعقد

العينات تكلفة . 42االختبارات أو

العمل يتطلبها التي العينات إعداد تكلفة المقاول يتحمل1-42.للمواد اختبار أي إجراء تكلفة يتحمل كما

.الخاصة نفقته على النماذج جميع يجهز أن المقاول على1-43النماذج . كلفة43 إلى الوصول . 44

الموقع الدخول المهندس يفوضه آخر شخص أي أو للمهندس يحق1-44

التي األماكن أو الورش أو العمل لموقع وقت أي في واألدوات المواد منها تورد أو لألعمال التحضير فيها يجرى

المقاول وعلى األعمال تنفيذ لغرض األدوات أو المصنعة.منهم ألي والمساعدة الالزمة التسهيالت تقديم

اختبار . 45األعمال

تغطيتها قبل

موافقة بعد إال النظر عن حجبه أو عمل أي تغطية يجوز ال1-45 للمهندس الكافية الفرصة إتاحة المقاول وعلى المهندس

يفحص وأن تغطيته ستتم عمل أي وقياس لفحص على الدائمة اإلنشاءات عليها تقام أن قبل األساسات

أو العمل هذا مثل يكون عندما المهندس إخطار المقاول المبادرة المهندس وعلى ، للفحص ز جاه أساس أي

أو العمل هذا لمثل والقياس الفحص إلجراء بالحضور.بذلك المقاول وإخطار األساسات

أي على الكشف بإعادة المقاول مطالبة للمهندس يحق2-45 المهندس علم دون بتغطيته قام قد يكون األعمال من جزء

.ذلك على المترتبة النفقات كافة المقاول ويتحملاألعمال إزالة . 46

غير والموادالمطابقة

أثناء_ آلخر وقت من_ كتابيا يأمر بأن الصالحية للمهندس1-46:باآلتي العمل سير

للمواصفات مطابقة غير أنها يرى الموقع من مواد أي إبعاد. أ.يحددها التي الفترة خالل وذلك

.وصالحة مناسبة بمواد المواد استبدال. ب العقد لمتطلبات مطابق غير المهندس يعتبره عمل أي إزالة. ج

وذلك سليم بشكل تنفيذه وإعادة المصنعية أو المواد حيث من الحساب على دفعات أو له سابق اختبار أي من الرغم على.بشأنه تمت

إخالل . 47المقاول

بالتعليمات

تعليمات بتنفيذ المقاول أخل إذا_ العمل لصاحب يحق1-47 خالل أو المحددة المهلة خالل المهندس ممثل أو المهندس

أن العمل لصاحب يحق فإنه – العمل صاحب يحددها مدة تلك تنفيذ أجل من أجورهم ويدفع آخرين أشخاصا يستخدم جميع المقاول يتحمل الحالة هذه مثل وفي األعمال

المهندس تقديرات حسب ذلك، على المترتبة التكاليف العمل، صاحب مع المناسب التشاور إجراء بعد يعدها التي

دق أو مستحقة مبالغ أية من خصمها العمل لصاحب ويحق المقاول إشعار المهندس على يتعين كما. للمقاول تستحق

43


SANA'A


المواصفات .العمل صاحب إلى اإلشعار من نسخة وإرسال بإقرارلجنة من إليه صادر خطي أمر على بناء_ المقاول على ينبغي1-48العمل . توقيف48

للمدة منه جزء أي أو الجاري العمل يوقف أن المهندس يحافظ أن المقاول وعلى المهندس يحددها التي وبالكيفية

إلى التوقف فترة خالل حمايتها ويؤمن األعمال علىالفترة



إي في التوقيف ويكون ضرورية المهندس يراها التي:اآلتية الحاالت من

.العقد في نص به ورد قد. أ.المقاول ارتكبه خطأ أو تقصير بسبب. ب.بالموقع الجوية األحوال بسبب. ج سالمتها على المحافظة أو األعمال تنفيذ تحسين أجل من. د

المهندس فيها يطلب التي الحاالت وفي جزئيا أو كليا العمل صاحب فعلى فيها يد للمقاول يكون أن دون التوقيف

.لذلك إضافية مدة إعطاء من خطي بأمر جزئيا أو كليا العمل سير توقف إذا2-48

خالل باستئنافه أمر المهندس عن يصدر ولم المهندس يكون أن عدا فيما بتوقيفه األمر تاريخ من يوما 90

البند في إليها المشار" د ج، ب، أ،" حدود في اإليقاف كتابيا المهندس يخطر أن للمقاول فيحق_ السابق تاريخ من يوما 28 خالل العمل باستئناف اإلذن بطلب

خالل اإلذن المقاول يمنح لم وإذا للمهندس إخطاره من الجزء بذلك التوقيف اعتبار له يحق المذكورة الفترة

من العقد عن تخليا ذلك واعتبار له، إلغاء بمثابة األعمال في األعمال يمس التوقيف كان إذا العمل صاحب جانب

.مجملها أو العمل موقع المقاول بتسليم العمل صاحب سيقوم1-49الموقع . تسليم49

من المقاول ليتمكن منه تسليمها يمكن أجزاء أي أو العمل، لهذا المعد للبرنامج وفقا العمل، مباشرة

كتابيا المقاول بها يتقدم معقولة مقترحات ألي وفقا.األعمال تنفيذ من لتمكينه للمهندس

تسبب أو الموقع تسليم تأخير من المقاول تضرر إذا2-49 صاحب تأخر جراء من نتجت لنفقات تحمله في ذلك

فعلى البند هذا فقرات في محدد هو لما وفقا العمل والتوصية األعمال إلنجاز اإلضافية المدة تقدير المهندس

.الفترة هذه بمنح العمل لصاحب من أسبوعين تتجاوز ال بفترة الموقع تسليم فترة تحدد3-49

للموقع التسليم عملية تتطلب مالم العقد توقيع تاريخ.للعقد الخاصة الشروط في محدد هو كما أطول فترة

اإلنجاز مدة . 50 المتوقع التاريخ)

جزء أي إنجاز بشأن العقد في ترد نصوص أي مراعاة مع1-50 المقاول على ينبغي فإنه الكلى اإلنجاز قبل األعمال من

44


SANA'A


المواصفات لجنة وتسليم إلنجاز(األعمال

الزمنية الفترة خالل بكاملها، األعمال بإنجاز يقوم أن تحسب والتي للعقد للعقد الخاصة الشروط في المحددة

موانع أي من خاليا المقاول إلى الموقع تسليم تاريخ من.إشكاالت أو

45


SANA'A




مدة تمديد . 51 التاريخ من)اإلنجاز

النتهاء المتوقع(األعمال إنجاز

النوع ذلك من الزائدة أو اإلضافية األعمال كمية كانت إذا1-51 المحددة اإلنجاز مدة في تمديدا يفرض الذي بالقدر أو

بمقتضى للتأخير أسباب هنالك كانت أو األعمال، لتنفيذ استثنائية مناخية ظروف اقتضت وإذا الشروط هذه

نوعها كان مهما خاصة ظروف ي أ أو للعمل معطلة على وترتب المقاول، تقصير عن ناشئ هو ما باستثناء

المقاول يعطي تبريرا يعتبر ما الظروف أو األسباب تلك هذه مثل ففي اإلنجاز مدة بتمديد للمطالبة الحق

كتابة المهندس ي�خطر أن المقاول على يجب الحاالت يوما 28 تتعدى ال فترة خالل لطلبه الموجبة باألسباب

عليه أن كما األسباب، أو الظروف تلك وقوع تاريخ من وعلى له استحقاقه يرى تمديد أي تفاصيل يقدم أن

التمديد، مدة وتحديد حينه في األمر تحري المهندس.إلقرارها العمل لصاحب ورفعها

على القيود . 52العمل ساعات

العطالت أيام أو الليل خالل األعمال تنفيذ يجوز ال1-52 المهندس من خطي تصريح بدون المقررة الرسمية

أمرا العمل في االستمرار فيها يكون التي الحاالت ماعدا حياة إلنقاذ ضروريا كان أو تأجيله، يمكن ال حتميا

وسالمة الممتلكات سالمة على للمحافظة أو األشخاص.ذاتها األعمال إبالغ الحالة هذه مثل في المقاول على وينبغي

يجري التي األعمال باستثناء باألمر، فورا المهندس.التناوب أو الورديات بنظام عادة فيها العمل تنفيذ

سير تقدم . 53العمل

األعمال تقدم معدل بأن وقت أي في المهندس رأى إذا1-53 نتيجة بطيئا أصبح قد منها جزء أي في أو بكاملها أن المهندس وقدر اإلنجاز، مدة تمديد تبرر ال ألسباب

عليها، المتفق اإلنجاز مدة خالل يتم لن األعمال إنجاز وعلى بذلك خطيا المقاول إبالغ المهندس فعلى

بموافقة الالزمة والخطوات اإلجراءات اتخاذ المقاول خالل األعمال وإنجاز العمل في لإلسراع المهندس

طلب للمقاول يجوز فإنه الممددة، أو المحددة الفترة أو ليال بالعمل له بالتصريح المهندس قبل من الموافقة

يجوز ال وبالمقابل األسبوعية العطل أيام خالل.مقبول سبب بدون الطلب هذا رفض للمهندس

للقيام المقاول اتخذها التي اإلجراءات انطوت وإذا إضافية نفقات أي على األوقات تلك خالل بمسؤولياته

دوام على المترتبة األجور بسبب العمل صاحب يتكبدها فعلى له، التابع المشرف للجهاز اإلضافي الوقت

المناسب التشاور إجراء بتحديدها)بعد يقوم أن المهندس العمل صاحب يستردها لكي والمقاول( العمل صاحب مع

46


SANA'A


المواصفات ويتعين للمقاول، تستحق قد أو مستحقة دفعات أي منلجنة إرسال مع بقراره المقاول يشعر أن المهندس على

.العمل صاحب إلى منه نسخة

47


SANA'A




التأخير غرامة . 54والسداد

:التأخير غرامة احتساب. أ1-54 في عليها المتعاقد األعمال تنفيذ في المقاول تأخر إذا. 1

المحددة والفترة الزمني البرنامج بحسب المحددة المواعيد 7.5 بنسبة األول الشهر في تأخير غرامة تحسب العقد، في:التالي النحو على تنفيذها يتم لم التي البنود قيمة من%

2.

جزء أي أو األول األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %1.منه

أي أو الثاني األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %1.5.منه جزء أي أو الثالث األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %2.منه جزء أي أو الرابع األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %3.منه جزء

لكل%( 4) بنسبة تأخير غرامة احتساب يتم ذلك بعد تأخر إذا • ال بحيث حده على تقدم مما فترة لكل وذلك منه جزء أو شهر

وال العقد قيمة إجمالي من%( 10) نسبة الغرامة مجموع يتجاوز أو الغرامة تجاوزت إذا أشهر ثالثة أقصى كحد التأخير مدة تتجاوز ومصادرة المحددة بالغرامة يكتفى الفقرة هذه في المحددة المدة القانون في عليها المنصوص اإلجراءات واتخاذ األداء ضمان

العقد وشروط والالئحة لقوة أو العمل لصاحب تعود ألسباب التأخير غرامة تحتسب ال

.قاهرة:السداد غرامة احتساب. ب

:التالية للشروط وفقا المقاول لصالح السداد غرامة تحتسب.1.السداد في للتأخير قانوني مبرر أي وجود عدم • المؤيدة القانونية البيانات أو الوثائق في نقص أي وجود عدم •

.للدفع الجهة قبل من المستحقات رفع تاريخ من يوما 90 فترة تجاوز •

من وتعميده مالحظات أي دون عليه والتوقيع العقد بإدارة المخولة.الجهة رئيس

.الدفع إجراءات تأخر في متسببا المقاول يكون ال عندما • 7.5 بنسبة األول الشهر في السداد تأخير غرامة احتساب يتم.2

:التالي النحو على وتحسب المتأخر المستخلص قيمة من% جزء أي أو األول األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %1.منه

أي أو الثاني األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %1.5منه جزء أي أو الثالث األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من %2.منه جزء

أي أو الرابع األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من% 3.منه جزء

لكل%( 4) بنسبة السداد غرامة احتساب يتم ذلك بعد تأخر إذا • ال بحيث حدة على تقدم مما فترة لكل وذلك منه جزء شهرأو وبما العقد قيمة إجمالي من%( 10) نسبة الغرامة مجموع يتجاوز

.أشهر ثالثة أقصى كحد التأخير مدة تتجاوز ال تنفيذ فترة تمديد يتم العمل صاحب إلى يعود التأخير سبب كان إذا. ج

48


SANA'A


المواصفات سبب كان وإذا بالتأخير فيها تسبب التي الفترة بنفس العقدلجنة التأخير غرامة عليه تطبق فسوف المقاول إلى يرجع التأخير

.البند هذا من الفقرة)أ( في المحددة ألعمال النمطية الوثائق


للعقد

شهادة . 55التسليم

االبتدائيلألعمال

أي اجتازت قد وتكون كاملة األعمال إنجاز يتم عندما1-55 إخطار للمقاول فيحق للعقد وفقا نهائي اختبار

التسليم شهادة إصدار وطلب كتابيا بذلك المهندس استالمه من يوما 14 خالل المهندس وعلى االبتدائي

:يلي بما القيام المقاول لطلب للمواصفات وفقا إنجازها م ت قد األعمال أن من التأكد. أ

من وخالية مستكملة وأنها والمخططات والرسومات العمل صاحب المهندس يخطر الحالة هذه وفي التحفظات،

قبل(واالستالم)االبتدائي والمعاينة للفحص لجنة بتشكيل.لها المحددة المدة نهاية

بإصدار المهندس يقوم مستكملة غير األعمال أن تبين إذا. ب يجب التي األعمال فيها مبينا المقاول إلى الخطية تعليماته

يجب عيوب أو أخطاء أي أو ، استكمالها المقاول على هذه طبيعة بحسب النجازها موعد تحديد ويتم إصالحها.األعمال

أن المهندس وتأكد المالحظات لهذه المقاول انجاز بعد. ج والرسومات للمواصفات مطابقة أصبحت األعمال

فيتم العيوب من وخالية مستكملة وأنها والمخططات.االستالم إجراءات استكمال

االبتدائي التسليم شهادة الستالم مستحقا المقاول يكون. د قبل من المقبولة بالصورة األعمال إنجاز بعد يوما 28 خالل

.مالحظات أي بدون واالستالم الفحص ولجنة المهندس شهادة . 56

التسليماالبتدائي

الجزئي

أن للمقاول يجوز السابق البند في ورد ما مراعاة مع1-56 االبتدائي التسليم شهادة إصدار المهندس من يطلب النحو على التسليم شهادة تصدر أن االستالم لجنة وعلى:اآلتي

منفصلة مدة على العقد نص الدائمة األعمال من قسم أي. أ.إلنجازه

لدى مقبول بشكل إنجازه تم الدائمة األعمال من جزء أي. ب.استعماله أو إشغالهب العمل صاحب وقام المهندس

ألي ابتدائي تسليم شهادة تصدر أن االستالم للجنة يجوز. ج أي وأجتاز كامال إنجازه تم قد كان إذا األعمال من جزء

.كاملة األعمال إنجاز قبل وذلك للعقد وفقا اختبار من جزء أو قسم ألي ابتدائي تسليم شهادة أي إصدار إن. د

تسليم يعني ال بكاملها األعمال إنجاز قبل الدائمة األعمال نصت إذا إال إصالحها تم التي الساحات أو الموقع أعمال.بذلك قام قد المقاول أن على االبتدائي التسليم شهادة

األعمال إنجاز . 57ومسئولية

"العيوب)الصيانة( عن المسؤولية فترة" بعبارة يقصد1-57 من محسوبة ميالدية سنة فترة: العقد هذا في ترد أينما منلجنة المعتمدة لألعمال االبتدائي االستالم تاريخ

49


SANA'A


المواصفات لجنة أطول مدة تحدد لم ما تحفظات، أي من خالية االستالمالعيوب إصالح االستالم لجنة أصدرت وإذا ، الخاصةللعقد الشروط في جزء لكل الصيانة فترة فتحسب واحدة، شهادة من أكثر.لها االبتدائي التسليم شهادة صدور تاريخ من



عند العمل صاحب إلى نهائيا األعمال تسليم حين إلى2-57 حسب العيوب)الصيانة( إصالح عن المسؤولية فترة انتهاء

صاحب قبل من ومقبولة سليمة حالة في العقد، شروط العادي االستعمال عن ينجم ما باستثناء_ العمل

القيام المقاول على ينبغي فإنه_ المتوقع واالستهالك العيوب، وإصالح اإلنشاء، وإعادة التعديل، أعمال بجميع

خالل الزما المهندس يراه حسبما األخطاء من وغيرها، 14 خالل أو العيوب)الصيانة( إصالح عن المسؤولية فترة يجريه الذي للكشف نتيجة وذلك انتهائها، تاريخ من يوما

تعليمات إصدار ويتم عنه، ينوب من أو العمل صاحب واالستالم المعاينة لجنة وعلى المقاول إلى بشأنها

أو مالحظات أي من خال نهائي استالم إجراء النهائي.تحفظات

البند في ذكرها الوارد األعمال تكلفة المقاول يتحمل3-57 أدت التي األسباب كانت إذا الخاصة، نفقته على السابق،

:عن ناشئة_ المهندس رأي حسب_ حصولها إلىالعقد. لشروط مخالفة مصنعية أو معدات أو مواد استعمال. أ

المقاول يعتبر األعمال من جزء أي تصميم في خطأ وجود. ب المقاول جانب من تقصير أو إهمال بسبب أو عنه. مسؤوال

أو العقد في المذكورة التزاماته من بأي التقيد في.ضمنيا منه المفهومة

واإلصالحات الصيانة بأعمال القيام عن المقاول اخفق إذا4-57 يقوم أن العمل لصاحب فيحق المهندس طلب حسب ويتحمل آخرين أشخاص باستخدام األعمال تلك بتنفيذ

استرداد ويتم ذلك، على المرتبة التكاليف جميع المقاول مستحقة مبالغ أي من خصمها أو المقاول من المبالغ تلك

العمل صاحب بحق االخالل عدم مع العمل صاحب لدى له حالة في أخرى مبالغ أو تعويضات بأي المقاول مطالبة في.ذلك كفاية عدم

التزامات . 58أخرىالمقاول على

بموجب المحددة التزاماته إلى باإلضافة المقاول على يجب1-58:يلي بما القيام الشروط هذه

مراحل جميع على والسيطرة والمتابعة والفحص اإلشراف. أ من مقاوليه بتنفيذها يقوم التي األجزاء ذلك في بما األعمال.الباطن

يتعلق فيما الضرورية والموافقات الرخص جميع استخراج. بباألعمال.

عند واألدوات والمعدات الفائضة المواد جميع من التخلص. ج العمل صاحب موافقة على الحصول وبعد الحقلي العمل إكمال

50


SANA'A


المواصفات المواد تلك تصريف حال في ذلك شابه وما الالزمة والتراخيصلجنة.الجمهورية داخل األدوات أو المعدات أو على والسيطرة البيئة حماية وتعليمات ألنظمة االمتثال. د

.األعمال تنفيذ مدة طيلة التلوث يبحث أن المهندس من خطي طلب على بناء المقاول على2-58

في خطأ أو نقص أي أسباب عن المهندس إشراف تحت المسؤولية فترة أثناء أو فيها العمل تقدم أثناء األعمال

نفقات جميع المقاول ويتحمل العيوب)الصيانة( عن أسبابها وإزالة الالزمة باإلصالحات ويقوم عنها الكشف

.حسابه على ألعمال النمطية الوثائق


للعقد

األعمال . 59اإلضافية

والتغييرية

في النقص أو بالزيادة العقد يعدل أن العمل لصاحب يحق1-59 من% 20 نسبته بما العقد تنفيذ مراحل من مرحلة أي

سبب ألي ضروريا المهندس يراه لما وفقا العقد قيمة نوعية أو شكل في تغييرات أي إجراء ذلك ويتطلب كان،

المقاول يأمر أن للمهندس يحق عندها األعمال، حجم أو بنود نفس من تكون أن على األعمال، من أي بتنفيذ

األعمال تتجاوز ال أن شريطة عليها المتعاقد األعمال كمية من% 15 نسبته ما عن البند مستوى على اإلضافية

التنفيذ سعر على التفاوض يتم ذلك عن زاد وما البند، طبيعة بحسب حينه في السوق في السائدة لألسعار وفقا

المناقصات لجنة موافقة أخذ بعد المشروع تنفيذ ومكان.القانون ألحكام وفقا ذلك على المختصة

تغييرية أو إضافية أعمال بأي يقوم أن للمقاول يجوز ال2-59 يتم أن بعد بذلك خطيا أمرا المهندس له أصدر إذا إال

اإلجراءات بحسب العمل صاحب قبل من قيمتها اعتماد.القانونية

العمل إنجاز . 60أساس على

اليومي العمل

يصدر أن ضروريا أو مناسبا ذلك رأي إذا للمهندس يحق1-60 على معدل عمل أو إضافي عمل أي لتنفيذ الخطية أوامره محاسبة يتم الحالة هذه مثل وفي باليومية العمل أساس

وفقا األعمال هذه نظير استحقاقاته عن المقاول الم�ضمن باليومية األعمال جدول في المحددة للشروط

.العقد في اإليصاالت للمهندس يقدم أن المقاول على يجب2-60

تقديم وكذلك صرفت التي المبالغ تؤيد التي والفواتير طلبها قبل المواد لشراء عليها تحصل التي العطاءات.عليها المهندس موافقة على للحصول

العمل أساس على العمل سير خالل المقاول على يجب3-60 بأسماء دقيقة يومية كشوفات للمهندس يقدم أن اليومي العمل هذا في المستخدمين جميع عمل ومدة ومهن المستعملة والمعدات المواد وكميات بوصف بيانات وكذلك

مراجعتها بعد المهندس يقوم أن على األعمال تنفيذ في

51


SANA'A


المواصفات نسخه المقاول وتسليم عليها بالتوقيع عليها والموافقةلجنة.منها

للمهندس يقدم أن شهر كل نهاية في المقاول على يجب4-60 المستعملة والمعدات والمواد للعمالة مسعرة كشوفات

دفعات ألي مستحقا المقاول يكون وال األعمال تنفيذ في.وبانتظام مكتملة والكشوفات البيانات هذه قدم إذا إال

المعدات . 61المؤقتة واألعمال

يستأجرها أو يملكها التي التشييد معدات جميع تعتبر1-61 األعمال وكذلك العمل، موقع إلى ويحضرها المقاول لتشييد مخصصة الموقع في منه المقدمة والمواد المؤقتة نقلها له يحق وال غيرها، دون العقد موضع األعمال وإنجاز

خطية موافقة بدون جزئيا أو كليا الموقع من إخراجها أو سبب دون الموافقة تحجب ال أن على_ المهندس من

.مقبول

52


SANA'A




أ�خرى أمور أي أو الموقع إلى الموردة المواد اعتبار يعني ال2-61 المهندس قبل من عليها موافق أو مقبولة إليها أ�شير

المهندس يمنع ال ذلك وأن الدائمة األعمال في الستعمالها وفقا وقت أي في المعدات أو المواد تلك من أي رفض من.العقد يتطلبه لما

الموقع يخلي أن األعمال إتمام بمجرد المقاول على يجب1-62الموقع . إخالء62 والمواد المؤقتة واألعمال التشييد ومعدات آليات جميع من

بعد وذلك االستعمال عن فائضة أخرى مواد وأي والمخلفات.المهندس موافقة

ضرر أي تجاه وقت أي في مسؤوال العمل صاحب يكون ال2-62 أو المؤقتة األعمال أو بالمعدات تلحق خسارة أو فقدان أو

المواد كميات- الكميات جدول في المذكورة الكميات تعتبر1-63الكميات . جدول63

الكميات أنها على تؤخذ وال لألعمال وتقريبية تقديرية أن المقاول على يتعين التي لألعمال والصحيحة الفعلية تعتبر الكميات إنف بالمقطوعية العقد حالة في أما ينفذها. نهائية

األعمال قيمة بالقياس ويثبت ي�حدد أن المهندس على1-64األعمال . قياس64 من جزء أي قياس رغب فإذا العقد، ألحكام وفقا المنجزة أو المقاول وعلى باألمر المقاول يخطر أن عليه األعمال

كافة يقدم وأن القياس هذا إجراء عند الحضور وكيلهمنه تطلب التي التفصيالت

القياس إجراء عند الحضور عن وكيله أو المقاول تخلف إذا2-64 هو عليه يوافق أو المهندس به يقوم الذي القياس فيعتبر

.لألعمال والصحيح المعتمد القياس ومخططات سجالت إلى قياسها يحتاج التي الحاالت في3-64

والمخططات السجالت تلك بتحضير المهندس فيقوم خاصة يوما 14 خالل للحضور خطي إشعار بموجب المقاول ويدعو

في عليها والتوقيع المهندس ممثل مع أو معه لتدقيقها وإجراء الحضور عن المقاول تخلف وإذا. موافقته حالة

والسجالت المخططات هذه تعتبر الالزمة التدقيق عملية يوافق لم وإذا ومعتمدة صحيحة المهندس أعدها التي

بعد والمخططات السجالت بعض أو كل على المقاول المقاول يتقدم لم ما صحيحة تعتبر يوقعها ولم فحصها تاريخ من يوما 14 خالل للمهندس باعتراضه خطي بإشعار

السجالت بتلك صحتها عدم يدعي التي األمور مبينا التدقيق المهندس ممثل بين االختالف حالة وفي. والمخططات

على األمر فيعرض إليها المشار المقايسة على والمقاول.الشأن بهذا نهائيا قراره ويكون المهندس

عرف ألي اعتبار دون صافيا قياسا األعمال قياس ي�جرى4-6453


SANA'A


المواصفات .بالقياس يتعلق محلى أو عاملجنةمن المقاول . 65

الباطن المقاول مع بالتضامن مسؤوال الباطن من المقاول يعتبر1-65

بتنفيذ المتعلقة وااللتزامات المسؤوليات جميع عن األصلي من وغيرها الخدمات تقديم و أ المواد توريد أو األعمال

.العقد في المحددة االلتزامات



أو العمل صاحب لطلب باالمتثال ملزم غير المقاول2-65".الباطن من مقاول" أي باستخدام المهندس

تحديد . 66متطلباتالتصميم

أو تصاميم إعداد تتضمن المطلوبة الخدمات كانت إذا1-66 أو معدات ألي أو الدائمة األعمال من جزء ألي مواصفات

أن يجب االلتزام هذا مثل فإن األعمال تلك في تدخل آليات من المقاولة عقد" في تدوينه يتم أن على العقد في يذكر

من المقاول مسئولية من أنها يفيد صريح، بنص"الباطن األضرار عن وتعويضه المقاول حماية لضمان الباطن

إخالل عن نشأت إذا نوعها كان مهما والرسوم والنفقات".الباطن من المقاول"

إجراءات . 67وإصدار الدفع

اإلنجاز شهادات(المستخلصات)

مقدمة دفعة لصرف إمكانية العمل صاحب لدى يكون عندما1-67 مقابل العقد قيمة من% 20 تتجاوز أال يجب قيمتها فإن

بنك من صادر لإللغاء قابل وغير مشروط غير بنكي ضمان صيغة لنموذج طبقا اليمني المركزي البنك قبل من له مصرح

مقبول شيك مقابل أو المناقصة بوثيقة المرفقة الضمان إمكانية توفر حالة في العقد تنفيذ لمدة المفعول ساري الدفع للعقد الخاصة الشروط في ذلك توضيح يتم مقدمة دفعة صرف

العقد قيمة من% 80 صرف قبل كاملة استردادها سيتم بأنه. الزمني البرنامج بحسب التنفيذ عن المقاول تأخر حالة في

وفقا تنفيذها تم التي لألعمال المقاول محاسبة سيتم2-67 والكميات والشروط الفنية والمواصفات للرسومات

النحو على العقد وثائق في المحددة األخرى والمتطلبات:التالي

ال فع المنجزة األعمال قيمة من أقصى كحد%( 90) نسبة. أ الواردة للفئات وفقا الفنية والمواصفات للشروط المطابقة

دفع)مستخلصات( شهادات بموجب الزمني والبرنامج بالعقد .التنفيذ على المشرفة الفنية الجهة قبل من موقعة

صرفه يتم األشغال ألعمال%( 10) بنسبة المحتجز المبلغ. ب:التالي النحو علي

االبتدائي االستالم بعد المحتجز المبلغ من%( 50) نسبة. 1 االستالم محضر بموجب تحفظات أو مالحظات أي بدون

والمصادق والمقاول المكلفة اللجنة من والموقع االبتدائي.الجهة رئيس من عليه

النهائي االستالم بعد المحتجز المبلغ من%( 50) نسبة. 2 فترة انتهاء وبعد تحفظات أو مالحظات أي بدون

النهائي االستالم محضر العيوب( بموجب الصيانة)إصالح

54


SANA'A


المواصفات من عليه والمصادق والمقاول المكلفة اللجنة من والموقعلجنةالجهة. رئيس

ضمن بالموقع المشونة المواد احتساب يجوز ال. ج .المنجزة لألعمال المقاول محاسبة عند المستخلصات

للشروط طبقا المستخلصات( االنجاز) شهادات دفع يتم. د الجاري المستخلص قيمة يقل ال أن على العقد في المحددة

الخاصة الشروط في والمحدد العقد قيمة من% 5 نسبة عن.للعقد



تصحيح . 68 شهادات

اإلنجاز)المستخلصات(

أو لتصحيح إنجاز)مستخلص( شهادة إصدار للمهندس يجوز1-68 يحق كما بإصدارها قام سابقة إنجاز شهادة أي تعديل

رأى ما إذا إنجاز)مستخلص(، شهادة أي إيقاف للمهندس.م�رض بشكل �تنفذ لم منها جزء أي أو األعمال أن

الوحيدة الشهادة هي النهائية االستالم شهادة تعتبر2-68.للعقد وفقا األعمال بإتمام المعتمدة

االستالم، لجنة �تصدر أن بعد إال منتهيا العقد يعتبر ال3-68 النهائي( العيوب)الصيانة()االستالم عن المسؤولية شهادة

أنجزت قد األعمال أن فيها مبينا العمل لصاحب وتسلمها بإصدار اللجنة وتقوم لديها، مقبول بشكل صيانتها وتمت

فترة انتهاء من يوما 28 خالل إليها المشار الشهادة من فترة آخر انتهاء أو العيوب)الصيانة( عن المسؤولية

سنة عن تقل ال التي العيوب)الصيانة( عن المسؤولية مدد للعقد الخاصة الشروط في أطول مدة على نص إذا ال إ

مراحل على تسليمها جرى إذا المختلفة األعمال ألقسام تسليم أي عن النظر بصرف وذلك األعمال انتهاء تاريخ أو بصورة باستعمالها العمل صاحب قيام أو لألعمال تم قد

.جزئية أو كلية التزام أي عن المقاول تجاه مسئوال العمل صاحب يعتبر ال4-68

مطالبته المقاول قدم إذا إال األعمال بتنفيذ متعلق النهائي االستالم شهادة إصدار قبل خطيا ذلك بخصوص

[ .العيوب)الصيانة( إصالح عن ]المسؤولية . تقصير69

المقاول أمر صدر إذا أو إفالسه للقانون طبقا المقاول أعلن إذا69-1

أو المختصة، المحكمة من ممتلكاته أو أمواله على بالحجز في االستمرار على وافق أو دائنيه، لصالح العقد أحال إذا

تعرض إذا أو دائنيه من لجنة إشراف تحت العقد تنفيذ التصفية التصفية)ماعدا إلى شركة كان إذا المقاول إذا أو المنشأة( تكوين وإعادة الدمج ألغراض الطوعية

موافقة على الحصول دون الغير لصالح العقد عن تنازل صاحب إلى المهندس قدم إذا أو العمل صاحب من مسبقة :المقاول بأن فيه يشهد خطيا تقريرا العمل

.العقد عن تخلى قد. أ

55


SANA'A


المواصفات عن توقف أو األعمال، تنفيذ مباشرة في أخفق قد. بلجنة إبالغ تاريخ من يوما 28 تتجاوز مقبول( لمدة عذر العمل)دون

.العمل باستئناف له المهندس من الخطي اإلنذار تسليمه تاريخ من يوما 28 ولمدة أخفق قد. ج

إنشاء وإعادة هدم أو المواد من الموقع إخالء من المهندس.المهندس رفضها التي األعمال

األعمال بتنفيذ يقوم ال له، الخطية المهندس إنذارات رغم. د.التعاقدية التزاماته تنفيذ وبإصرار يهمل أنه أو للعقد وفقا

العقد أعمال من جزء أي بإسناد قام المهندس اعتراض رغم. ه.بالمخالفة الباطن من مقاول إلى



يوما 14 لمدة خطيا المقاول إنذار بعد العمل لصاحب يحق وذلك عنه المقاول ويقصي العمل موقع إلى يدخل أن

واتخاذ العقد يلغي أن أو القضاء، إلى اللجوء بدون كما التنفيذية، والئحته القانون ألحكام وفقا اإلجراءات

آخر مقاول بتعيين األعمال يكمل أن العمل لصاحب يحق حق المعين المقاول أو له يحق كما تنفيذها إلكمال مؤهل

في الموجودة المواد أو التشييد معدات من أي استعمال.األعمال تنفيذ ألغراض بالمقاول والخاصة الموقع

القيمة تقدير . 70 على اليد وضع بعد

األعمال

وإقصاء للموقع العمل صاحب دخول بعد المهندس على1-70 طريقة بأي المنجزة األعمال وتحديد إثبات_ عنه المقاول

قيمة لتحديد والتدقيق للمراجعة مناسبة المهندس يراها في إنجازها تم التي األعمال من المقاول يستحقه ما

.العقد على للمقاول مبلغ أي بدفع ملزما العمل صاحب يعتبر ال2-70

عن المسؤولية فترة انتهاء بعد إال العقد حساب المترتبة للتكاليف المهندس تحديد العيوب)الصيانة( وبعد

على المترتبة واألضرار وصيانتها األعمال، إكمال على تكبدها أخرى نفقات وأي_ وجدت إذا اإلنجاز في التأخير المبالغ فقط المقاول يستحق األمر هذا في العمل صاحب

إكمال عند له الدفع والمستحقة المهندس يعتمدها التي كان إذا أعاله، المذكورة المبالغ جميع خصم بعد األعمال استحقاقات رصيد تفوق المنصرفة المبالغ مجموع

بدفع ملزما المقاول يكون األعمال إكمال عند المقاول واجب المقاول على دين تعتبر والتي الزيادة تلك مقدار من استيفائها العمل لصاحب ويحق. العمل لصاحب سداده

مصادرة أو الجهة نفس لدى للمقاول مستحقة مبالغ أية عبر بالفوارق المطالبة أو العلني بالمزاد وبيعها المعداتالقضاء

اإلصالحات . 71العاجلة

ملحة حاجة هناك أن المهندس ممثل أو المهندس رأي إذا1-71 إصالحات إلجراء األعمال بسالمة تتعلق ألسباب وضرورية

وقع آخر أمر أي أو انهيار أو حادث أي نتائج لتالفي سريعة56


SANA'A


المواصفات عن المسؤولية فترة خالل أو األعمال تنفيذ خالل لألعمال،لجنة بهذه القيام المقاول رفض أن وحدث العيوب)الصيانة(،

عندها الحال، في بها القيام عن عاجزا كان أو اإلصالحات عمال بواسطة اإلصالحات بهذه يقوم أن العمل لصاحب يحق

الذي وبالشكل ناسبة يراها أ�خرى طريقة بأي أو يعينهم هذه مثل وفي ضروريا، المهندس وممثل المهندس يراه

هذه على المترتبة النفقات كامل المقاول يتحمل الحالة التزامات من جزءا تشكل أنها المهندس رأى إذا األعمال من استقطاعها العمل لصاحب ويحق دفعها وعليه المقاول

يقوم أن شريطة للمقاول تستحق قد أو مستحقة مبالغ أية يمكن ما بأسرع خطيا المقاول بإخطار ممثله أو المهندس

.والملحة الطارئة الحاالت هذه مثل حدوث عند



يستطع لم إذا للعقد مخالفا أو مقصرا طرف أي يعتبر ال1-72القاهرة . القوة72 ويعفى قاهرة قوة بسبب العقد بمقتضى التزاماته تنفيذ

الوفاء في التأخير أو الوفاء عدم مسئولية من منهما كل في التأخير أو الوفاء كان إذا العقد بموجب التزام ألي

.قاهرة قوة عن ناشئا الوفاء أي البند هذا تطبيق في" القاهرة القوة" بعبارة يقصد2-72

خطأ على مترتب وغير الطرفين إرادة عن خارج حادث على األحداث هذه وتشمل توقعه يمكن وال إهمال أو منه

أو الثورات، أو الحروب،" الحصر وليس المثال سبيل أو الفيضانات أو الزالزل أو الصحي الحجر قيود أو األوبئة،

خطأ عن ناتجا ليس آخر سبب أي أو الحرائق أو ، العصيان يتمسك الذي الطرف جانب من تصرف سوء أو إهمال أو

.القاهرة بالقوة يقوم القاهرة، القوة ظروف من ظرف تحقق حالة في3-72

هذه بفحوى كتابة العمل صاحب بإخطار فورا المقاول التزاماته تنفيذ في المقاول ويستمر. وأسبابها الظروف صاحب أشار إذا إال عملي حد أقصى إلى العقد بموجب وسائل إتباع إلى يسعى كما. ذلك بغير كتابة العمل

ظرف اعتبارها دون يحول ال مما للتنفيذ بديلة معقولة.القاهرة القوة

بجواره أو الموقع في الموجودة بالمواد أو باألعمال لحق إذا4-72 القاهرة القوة بسبب ضرر أو دمار أي إليه، الطريق في أو

:التالية للدفعات مستحقا المقاول يكون ما حسب تضررت أو دمرت التي والمواد الدائمة األعمال من أي. أ

أساس على مقابلها للمقاول يدفع األعمال إلكمال ضروري هو.الفعلية التكلفة

.باألعمال لحق الذي التلف أو الضرر إصالح أو استبدال. ب57


SANA'A


المواصفات تكبدها فعلية نفقات أي لتغطية المهندس يقدرها التي المبالغ. جلجنة النفقات هذه تكون ال أن شريطة بكاملها األعمال لتنفيذ المقاول

أي من عنها المقاول تعويض تم أو سابقة بدفعات غطيت قد.آخر مصدر

السابقة الفقرات بموجب للمقاول استحقت تعويضات أي. د دفعات أية استرداد األحوال جميع في العمل لصاحب ويحق

.للمقاول دفعها سلفة أي مقابل له مستحقة الدفعة . 73

في المستحقةالعقد إنهاء حالة

صاحب على فينبغي أعاله، ذكر لما وفقا العقد إنهاء تم إذا1-73 لقاء له المستحقة المبالغ للمقاول يدفع أن عندئذ العمل

أسعار وبموجب اإلنهاء تاريخ قبل أنجزت التي األشغال:يلي ما لذلك إضافة يدفع كما العقد، في الواردة البنود

األعمال بنود من بند أي نظير للمقاول الدفع المستحقة المبالغ. أ المقاول باشر والتي الكميات، جدول يف إليها المشار التمهيدية.منها أنجزت التي النسب بواقع تجهيزها أو تقديمها أو بإعدادها

من السابق البند أحكام بموجب الدفع واجب إضافي مبلغ أي. ب.الشروط هذه

األجانب المقاول وعمال مستخدمي إلعادة المعقولة النفقات. ج واقع حسب وذلك األشغال تنفيذ لغرض استخدمهم قد كان الذين

.اليد وضع بتاريخ تواجدهم ألعمال النمطية الوثائق


للعقد

العمل لصاحب يستحق ما مراعاة يجب التسوية إجراء عند2-73 تم التي المقدمة الدفعة أقساط من العقد إنهاء بتاريخ أو المعدات أو المواد شراء أجل من المقاول إلى دفعها

استردادها العمل لصاحب يكون أخرى مبالغ وأية اآلالت، على يتعين كما اإلنهاء، تاريخ في العقد ألحكام وفقا

العمل صاحب مع المناسب التشاور إجراء المهندس)بعد والمبالغ التسوية تقديرات بإجراء يقوم أن والمقاول( إلى بذلك إشعارا يرسل أن على الدفع، المستحقة

.العمل صاحب إلى منه ونسخة المقاول تسوية . 74

الدفعات التوقف حالة في

القهري

من أي إرادة عن خارجة ظروف نشأت أو الحرب نشبت إذا1-74 منهما أي على واستحال_ عليه التوقيع بعد_ العقد طرفي

أن العقد له يخضع الذي القانون بموجب أو األسباب لهذه يعفى الحالة هذه مثل ففي التعاقدية بالتزاماته يفي

تبقى ما بتنفيذ تتعلق مسؤولية أو التزام أي من الطرفان يدفع أن العمل صاحب وعلى عليها، المتعاقد األعمال من

تم التي لألعمال بالنسبة مبالغ من له يستحق ما للمقاول.تنفيذها

تسوية . 75الخالفات

أي لتسوية جهد أقصى والمقاول العمل صاحب يبذل1-75 بطريقة وذلك بالعقد يتعلق بينهما ينشأ نزاع أو خالف اإلشكال حل بغرض المباشر، التفاوض خالل من ودية والمزايدات المناقصات قانون أحكام مع ينسجم وبما

.التنفيذية والئحته ( 30) ثالثين بعد والمقاول العمل صاحب على تعذر إذا2-75

58


SANA'A


المواصفات الخالف تسوية الرسمية غير المفاوضات بداية من يومالجنة ماتقتضيه بحسب التحكيم إلى اللجوء يتم وديا، العقد حول

اللجنة قبل من المسبقة الموافقة أخذ وبعد العقد أحكام.والمزايدات للمناقصات العليا

1-2-75

الطرفين من ألي إخطار تقديم أجله من تم خالف أي: هذا فإن الفقرة لهذه طبقا للتحكيم القضية بإحالة

قبل التحكيم بإجراءات البدء يمكن بالتحكيم يحل الخالف.العقد هذا إطار في االعمال وتسليم تنفيذ بعد أو

2-2-75

المحددة اإلجرائية للقواعد طبقا التحكيم إجراءات تتم: .اليمني التحكيم قانون في

3-2-75

يحق التحكيم بشأن تفاقا إلى الطرفان يتوصل لم إذا: التي الخسائر كافة وخصم العقد إنهاء العمل لصاحب من أو األداء ضمان من وذلك الخالف فترة أثناء تكبدها.القضاء إلى اللجوء للمتضرر ويحق المستحقة المبالغ

4-2-75

:للتحكيم اإلحالة من الرغم على: إذا إال العقد إطار في التزاماتهما أداء في الطرفان يستمر. أ

.ذلك غير على اتفقا وجدت إن المقاول مستحقات بدفع العمل صاحب يقوم. ب

دون وقبولها تنفيذها تم قد المنفذة األعمال تكون أن بشرط. العمل صاحب قبل من مالحظات أي

59


SANA'A




صاحب إخالل . 76بالعقد العمل

:التالي في بالعقد العمل صاحب اخالل حاالت تحدد1-76 شهادة ألي وفقا له المستحق المبلغ للمقاول يدفع أن في أخفق. أ

من يوما 90 خالل المهندس قبل من تصديقها إنجاز)مستخلص(تم خصومات أي إجراء بعد العقد شروط بموجب للدفع استحقاقها

.العمل صاحب يستحقها شهادة أي تصديق رفض أو إعاقة في تدخل. ب

عليها وصادق للعقد، وفقا إعدادها تم إنجاز)مستخلص(للمقاول.المهندس

التصفية التصفية)ماعدا طائلة تحت وقعت شركة كونه أو أفلس. جالدمج( . أو اإلنشاء بهدفإعادة

تحمل في يستمر أن عليه يستحيل أنه المقاول بإخطار قام. د.توقعها بوسعه يكن لم اقتصادية ألسباب وفقاللعقد التزاماته

العمل صاحب إشعار بعد وذلك العقد إنهاء للمقاول يحق عندئذ انتهاء عند بذلك المهندس وإخطار يوما 90 قدرهامهلة وإعطائه

المقاول لطلب العمل صاحب استجابة وعدم يوما 90 ال مدة.الموقع من تخصه التي المعدات جميع سحب للمقاول يحق فإنه

مسؤولية تستمر البند، هذا ألحكام وفقا العقد إنهاء حالة في2-76 استحقاقات ودفع بالتزامه للوفاء المقاول تجاه العمل صاحب

.العقد شروط بموجب إنهاؤه تم قد العقد كان لو كما المقاول أو للمواد األسعار رفع عن المسئولة هي الحكومة تكون عندما1-77االسعار . تعديل77

لصاحب يجوز بعضها أو العقد مكونات في العالقة ذات الخدمات تعديل الوزراء مجلس قبل من المقرة المعالجات ضوء في العمل للضوابط وفقا األثر وقوع تاريخ من العقد من المتبقي الجزء قيمة

.الوزراء مجلس قبل من المقرة الضمان . 78

للمشروع اإلنشائي جزئي أو كلي تهدم أو مضر خلل من يحدث ما المقاول يضمن1-78

ناشئا ذلك كان ولو أخرى، ثابتة منشآت أو مبان من شيده فيما متانة يهدد كان إذا مضرا الخلل ويعتبر األرض، في عيب عن

سالمة من عرفا يعتبر ما إلى الضمان ويمتد وسالمته، البناء على اتفاق وال عرف يوجد لم فإن سنوات، عشر من ألكثر البناء العمل تسليم وقت من سنوات عشر فيكون السالمة مدة

من الخالي النهائي االستالم لجنة محضر بموجب لصاحبه.التحفظات

استعمال . 79المواد

المتفجرة

والتقيد واالحتياطات اإلجراءات جميع اتخاذ المقاول على ينبغي1-79 السلطة عن الصادرة والقوانين واألنظمة المهندس بتعليمات ونقلها المتفجرة المواد باستعمال يتعلق ما كل في المختصة التزاماته تنفيذ في إليه يحتاج قد مما ذلك وغير وتخزينها

أو لالشتعال القابلة المواد جميع على هذا وينطبق التعاقديه،.وتخزينها ونقلها استعمالها في خطر يوجد التي

وإجراء لذلك، الالزمة التصاريح تأمين المقاول على وينبغي قبل العالقة ذات والجهات السلطات مختلف مع االتصاالت جميع له تعطى التي بالتعليمات يتقيد ن أ وعليه التفجير بأعمال قيامه

المهندس ممثل أو المهندس يطلع أن عليه أن كما. الشأن بهذا ونقل خزن بشأن يتخذها التي واإلجراءات الترتيبات على

الترتيبات هذه تعفى ولن التفجير، وأعمال المتفجرات وفقا والتزاماته مسؤولياته من أي من المقاول واإلجراءات

60


SANA'A


المواصفات .بالمتفجرات المتعلقة والتعليمات واألنظمة للقوانينلجنة



الضرائب . 80والرسوم

القوانين لجميع الباطن من مقاولوه و المقاول يخضع1-80 المركزية والرسوم الضرائب يخص فيما الضريبية واألنظمة

خالل وموظفيهم أنشطتهم على المفروضة المحلية أوقانونا المختصة للجهات وتسديدها المشروع، تنفيذ

الرشوة . 81وفسادالذمم

طبقا التأخير غرامة في العمل صاحب بحق اإلخالل عدم مع1-81 يحق المقاول تجاه مقررة أخرى حقوق أية أو العقد، لوثائق

األداء)حسن ضمان ومصادرة العقد إنهاء العمل لصاحب التالعب أو الغش استعمل قد المقاول أن ثبت إذا التنفيذ(

أو مباشر بطريق غيره بواسطة أو بنفسه أقدم أو شرع أو ويقوم التواطؤ أو الموظفين أحد رشوة على مباشر غير

:التالية اإلجراءات باتخاذ الحالة هذه مثل في العمل صاحب.العمل عن المقاول توقيف. أ

عن تقرير ورفع تنفيذها سبق التي األعمال كافة مراجعة. ب.عنه نتجت التي واألضرار التنفيذ مستوى

أو المتبقية واألعمال الموردة أو المنجزة األعمال تكلفة تحديد. ج والتكاليف فيها تسبب التي األضرار تكلفة وتحديد المنجزة غير

األعمال تنفيذ على المترتبة والتكاليف العمل توقيف عن الناتجة.لذلك الكاملة المحاسبة وإجراء المتبقية

المقاول مستحقات من وخصمها ألضرارا وقيمة التكاليف حصر. د.أخرى حكومية جهة لدى أو العمل صاحب لدى المتبقية

بتقرير المالية ووزارة والطرق العامة األشغال وزارة إخطار. ه.ذلك حول متكامل

التخاذ السوداء بالقائمة المعنية الجهة إلى الموضوع إحالة. و السوداء القائمة الئحة ألحكام وفقا القانونية اإلجراءات.العالقة ذات األخرى والقوانين

مقاطعة . 82الدول

المؤهلة غير

األشغال تنفيذ في يستخدمهم من وجميع المقاول يلتزم1-82 مؤهلة غير دولة أي مع التعامل عن باالمتناع وصيانتها،

من قرار اتخاذ تم التي الدول" المؤهلة غير بالدول ويقصد غير أو مباشر بشكل ،"معها التعامل بعدم اليمنية الحكومة

صاحب تيقن ما وإذا األعمال تنفيذ لوازم من ألي مباشر خالف المقاول بأن العقد نفاذ مدة خالل وقت أي في العمل يطالب وأن العقد ينهي أن حقه فمن البند هذا أحكام

أو الفسخ هذا عن الناجمة األضرار عن بالتعويض المقاول مصادرة العمل لصاحب يحق الحالة، هذه وفي المخالفة تلك

من الموقع في وموجوداته المقاول استحقاقات جميع وصيانتها األعمال تنفيذ إتمام لغرض مؤقتة، ومواد معدات

.انتهائها بعد الحسابية التسوية عمل ثم سرية . 83

المعلومات وعلى المناقصة وثائق شراء عند المتناقصين على يجب1-83

سرية على المحافظة األشغال تنفيذ عند المقاولين الوثائق من أي عن اإلفشاء عدم عليهم ويجب المعلومات،

دون آخر، مكان أي في أو فنية، أو تجارية نشرة أي في61


SANA'A


المواصفات . العمل صاحب من المسبقة الخطية الموافقة على الحصوللجنة ألعمال النمطية الوثائق


للعقد

مشروع ألي العقد وثائق من أيا يستخدم أن له يجوز وال بدون يكشف أن للمقاول يحق وال. آخر غرض أي أو

من أي عن المسبقة الخطية العمل صاحب موافقة أي عن أو األخرى، العقد وثائق من أي أو العقد نصوص

مقدمة معلومات أو مخططات أو رسومات أو مواصفات شخص ألي الشأن هذا في ينوبه من أو العمل صاحب من

يحق ال كما. للعقد تنفيذهم خالل المقاول موظفي سوى كتابيا المسبقة العمل صاحب من موافقة دون للمقاول

وثائق في ذكرها ورد معلومات أو وثيقة أي يستخدم أن مقاالت أية توزيع أو نشر أو العقد تنفيذ ألغراض إال العقد

معلومات أية تجهيز أو محاضرات إلقاء أو صور أو أفالم أو.للموقع المجاورة المنشآت أو األعمال تخص

العقد إنهاء . 84 صاحب جانب من

لدواعي العملالعامة المصلحة

موضوع األعمال تنفيذ إنجاز قبل العمل صاحب رأى إذا1-84 أو الطرفين، إرادة عن خارجة ألسباب بأنه العقد، هذا

تنفيذ في االستمرار بأن معها العمل صاحب يرى ألسباب الحق العمل لصاحب فإن العامة المصلحة يخدم ال العقد

مراحل من مرحلة أي في جزئيا أو كليا العقد إنهاء في ذلك على االعتراض حق للمقاول يكون أن دون العقد العقد إنهاء قرار اتخاذ عن للمقاول األسباب إبداء ودون العقد بإنهاء المقاول بإشعار العمل صاحب يقوم أن على

.خطيا يتوقف أن عليه فإن كهذا، إشعارا المقاول تلقى ما إذا2-84

تسوية وتتم العمل صاحب تعليمات حسب العمل عن من تكبده وما أعمال من إنجازه تم لما المقاول حقوق أحكام بموجب وذلك العقد، إنهاء بسبب مباشرة خسارة

.العقد

62


SANA'A



: الشروط الخامس القسم للعقد الخاصة

للعقد الخاصة : الشروط الخامس القسم:العامة الشروط من

1 ) ) البند المدني للطيران العامة الهيئة :العمل صاحب اسم

واالرصاد. بمطار المركزية المخازن تأهيل :المشروع اسم

.الدولي صنعاء م2014 ( للعام7): المناقصة رقم

الدولي صنعاء : مطار المشروع تنفيذ موقع:العامة الشروط من

3 ) ) البند:المهندس وصالحية واجبات

المطارات : قطاع المهندس اسم للهندسة العامة : اإلدارة ويمثله

:العامة الشروط من4 ) ) البند

( ينطبق ) ال الباطن من التعاقد


العربية : اللغة والمراسالت العقد لغة

:التالي العنوان على للمقاول اإلشعارات تبليغ:العامة الشروط من اسم14 ) ) البند

..............................................................:المقاول..

:المقاول مقر...............................................................

................................................................: تلفون.....

:سيار تلفون...............................................................

: ...............................................................فاكس......

صندوق...............................................................:بريد العنوان على المهندس أو العمل لصاحب اإلشعارات تبليغ

:التالي المدني للطيران العامة الهيئة: العمل صاحب اسم

.واالرصاد

المطارات : قطاع المهندس اسم للهندسة العامة : اإلدارة المهندس/ الفنية اإلدارة مقر

( 345613) تلفون:تلفون(777280688) سيار تلفون:سيار تلفون

( 345613) فاكس:فاكس صندوق:بريد صندوق

...............................................................:بريد.............................................................................الكتروني بريد

: الشروط الخامس القسم ألعمال النمطية الوثائق

63


SANA'A


المواصفات لجنة للعقد الخاصة البسيطة األشغال


زمني برنامج إعداد المقاول على:الزمني البرنامج إعداد والخطوات األجراءات فيه يوضح الترميمات أعمال لتنفيذ

حمامات ترميمات مشروع أعمال تنفيذ في ستتبع التي في مذكور ماهو حسب مرحله كل أنجاز ومواعيدتعز مطارالعامة الشروط ( من22) البند العقد توقيع تاريخ من : شهرين المشروع تنفيذ فترة


بالتأمين يقوم أن المقاول على :التأمين بوليصة قيمة ضد أو العمل صحاب تلحق قد أوخسارة مادي ضرر أي ضد(31) رقم البند وحسب شخص أي تلحق أصابة أو ضرر أي


العقد توقيع تاريخ من أسبوع: الموقع تسليم فترة المنفذة لألعمال الرسومات تقديم يجب: مالحظة

( التنفيذية ) المخططات:العامة الشروط من

50 ) ) البند تاريخ من شهرينالمشروع: النجاز المتوقع التاريخ الموقع تسليم

:العامة الشروط من56 )) البند

)ينطبق( :كاملة لألعمال االبتدائي التسليم شهادة

) ينطبق )ال المرحلي أو الجزئي التسليم....................................................................

( ( : ) ينطبق نفذت كما )لإلنشاءات الرسومات تقديم:العامة الشروط من

57 ) ) البند من كاملة سنه:العيوب)الصيانة( عن المسئولية فترة األبتدائي األستالم تاريخ


( ) ينطبق:المقدمة الدفعة

دفع يتم( ينطبق(: ))المستخلصات االنجاز شهادات دفع في المحددة للشروط طبقا المستخلصات األنجاز شهادات

النسبة عن الجاري المستخلص قيمة يقل أال على العقدالمشروع قيمة % من10 :المحددة

64


SANA'A



البسيطة األشغال : الشروط الخامس القسم

للعقد الخاصة

العطاء صاحب مع العقد توقيع قبل أدناه الموضحة( العناوين) البيانات تعبئة:الفائز

العمل صاحب عنوانتعزالمحافظة

تعزالمدينة.........المديريةالشارع

).......( المبنى رقم ) .............(التلفون) .............(الفاكس

...............................................................االلكتروني البريد:.........

: )...........(البريد صندوقالمقاول عنوان

........................................................................المقاول اسم........................................................................المحافظة

........................................................................المدينة........................................................................المديرية........................................................................الشارع

........................................................................المبنى رقم........................................................................التلفون........................................................................الفاكس

........................................................................االلكتروني البريد........................................................................البريد صندوق

صاحب توقيعالمقاول توقيع العمل

التاريخالتاريخ



التأهيل بياناتاألعمال لتنفيذ العطاء مقدم ومقدرة أمكانيات

األعوام الثالثة خالل بتنفيذها قام التي المشاريع تفاصيل المقاول يحدداألخيرة

تاريخالتنفيذ مدةالعقد قيمةاالستشاري صاحب اسم65


SANA'A


المواصفات لجنة التسليمالعملالمشروع

ونتحمل صحيحة أعاله المعلومات أن نؤكد أدناه، الموقعون نحنمعلومات أي مسؤولية

لصاحب يحق صحتها عدم ثبت وإذا فيها وردت مضللة او خاطئةعطائنا، رفض العمل

القانوني المحاسب تقرير مع المالية التقارير المقاول )يرفقاألخيرة( . السنوات للثالث

: ..........................................المقاول اسم:.........................................المقاول توقيع

م2014 ..... / ...... / :التاريخالختم

66


SANA'A




التأهيل بيانات مشابهة أعمال في المتناقص خبرة

للثالث خالل والحجم الطبيعة حيث من مشابهة أعمال في المقاول خبرة القائمة التعاقدية وااللتزامات الجارية باألعمال تفاصيل مع األخيرة السنوات من المعلومات من للتأكد معهم التواصل يمكن الذين األشخاص وأسماء.آخرين عمل أصحاب

اسمالمشروع

تفاصيلعن

صاحبالعمل

تاريخالتنفيذ مدةالعقد قيمةالعمل نوعالتسليم

ونتحمل صحيحة أعاله المعلومات أن نؤكد أدناه، الموقعين نحنمعلومات أي مسؤولية

لصاحب يحق صحتها عدم ثبت وإذا فيها وردت مضللة او خاطئةعطائنا، رفض العمل

القانوني المحاسب تقرير عم المالية التقارير المقاول )يرفق.) األخيرة السنوات للثالث

: ..........................................المقاول اسم:.........................................المقاول توقيع

م2014 ..... / ...... / :التاريخالختم

67


SANA'A




المشروع أعمال لتنفيذ للمقاول واإلداري الفني الجهاز ) مدير المقترحين والفنيين الموقع إلدارة الرئيسي الكادر ومؤهالت خبرة

العقد ( لتنفيذ المشروع ومسؤوليات مهام لتولي بتوفيره المقاول يتعهد الذي واإلداري الفني الجهاز

المشروع أعمال تنفيذ /الوظيفةاالسم

التخصصالخبرة سنواتالمؤهل

المناقصة وإرساء عطائنا فوز حالة في باآلتي نتعهد أدناه، الموقعين نحن:علينا والمؤهالت وبالتخصصات والفني اإلداري الجهاز نوفر أن. أ

.المشروع تنفيذ ألغراض أعاله المبينة هذا ألعمال تماما أعاله واإلداري الفني الجهاز يتفرغ أن. ب

جاهزا يكون وأن أخرى، أعمال ألي مباشرته وعدم المشروع.الفعلية المباشرة تاريخ من ابتداء للعمل ومستعدا

إخطارنا تم أو العمل في أهمل إذا منهم أي ونستبدل نبعد أن. ج عدم أو صالحيته بعدم التنفيذ على المشرف المهندس قبل من

.العقد بشروط تقيده عن المراقب وخبرة سنوات ثالث عن المهندس خبرة تقل ال أن. د

.سنوات خمس: ..........................................المقاول اسم

:.........................................المقاول توقيع م2014 ..... / ...... / :التاريخ

الختم ألعمال النمطية الوثائق



68


SANA'A


المواصفات واألوليات المعداتلجنةاألعمال لتنفيذ بتوفيرها المقاول يتعهد التي واآلليات المعدات

المعداتواآلليات

العالمةالتجارية

سنةالصنع

الحالةالعددالحمولةالراهنة

وإرساء عطائنا فوز حالة في باآلتي نتعهد أدناه، الموقعين نحن:علينا المناقصة

هذا أعمال تنفيذ لغرض أعاله المذكورة واآلليات المعدات توفير. أ لتعمل وصيانتها واآلليات المعدات على والحفاظ المشروع،

.بكفاءة أو تحريكها وعدم الموقع داخل واآلليات بالمعدات االحتفاظ. ب

هذا عمل خالف آخر عمل ألي استعمالها أو الموقع من إخراجها تنفيذ على كتابيا المشرف المهندس بموافقة إال المشروع.األعمال

: ...........................................المقاول اسم: ..............................المقاول توقيع

م2014 ..... / ...... / :التاريخالختم

69


SANA'A





.األعمال لتنفيذ المطلوبة المالية الموارد توافر على الدليل المؤيدة المستندات صور وترفق المصادر تبين مالية تسهيالت: سائلة أموال.أدناه لذلك

العمل لصاحب يمكن التي للبنوك والفاكس التليفون وأرقام وعناوين أسماء.إليها الرجوع.فيها طرفا العطاء مقدم يكون والتي القضائية المنازعات عن بيانات.خالفات أي وجود عدم حالة في كتابة التحديد يرجى

أطراف.مالخالفات

صاحبالعمل

سببالخالف

القيمةالمختلف

عليها

مالحظات الوضع تظهر

الحالي

70


SANA'A



: المواصفات السادس القسم الفنيه

الفنية : المواصفات السادس القسم


: المواصفات السادس القسم الفنيه

ةــــالمقدم: اــــيراعيه أن اولــــالمق ىـــعل امةـــع اتـــالحظـــــم

جداول و المخططات مع تقرأ أن يجب و العقد وثائق من يتجزأ ال جزء المواصفات هذه تعتبرالعقد. شروط في حددت التي القوة لها و األخرى العقد ووثائق الكميات

مكملة والمواصفات المخططات في الموجودة القياسات و المعلومات تعتبر برسالة ذلك بيان للعطاء المتقدمين فعلى تعارض أي وجد واذا البعض لبعضها

من أي اختيار في الحق للمالك فان مالم عطاءاتهم مظاريف تقديمهم قبل المعتمد هو لذلك اختياره ويعتبر التنفيذ في االساس هو ليكون المشروع مكونات

71


SANA'A


المواصفات المواصفات او المخططات سواء المشروع في المكونات من أي يتجاوز ال بحيثلجنةالمقاول. و المالك بين خالف نشأ حال في وذلك غيرها او

األمريكية المواصفات من أي تتضمنها التي و العقد في المطلوبة المواصفات أن AASTM)العالمية المقاييس و المواصفات و البريطانية المواصفات ( و(ISO)

الخاصة المفعول السارية األنظمة و( DIN)األلمانية الصناعية والمواصفات السارية القوانين و المواصفات هي اليمنية الحكومية والدوائر بالوزارات تاريخ قبل نشرها تم و عليها طرأت التي واإلضافات تعديالتها أخر و بها المعمول

العطاء. طرحتنفيذ عند العطاء من يتجزأ ال جزأ تشكل العطاء لهذا الموردة المواد جودة أن

أجزاءه. جميع في و المشروع هذاالموافقة على الحصول قبل يستعملها أو مادة أي يورد ال أن المقاول على

بعد إال عمل أي بتنفيذ يقوم ال أن عليه المشرف. و المهندس قبل من الخطيةيليه. الذي بالعمل بالبدء إذنا و سبقه الذي العمل على الخطية الموافقة أخذ

جميع من العمل متطلبات كافة تعني المشروع بهذا الخاصة المواصفات إن معدات من العمل يحتاجه ما جميع و العاملة األيدي و مواد و التحضيرية األعمال

المساعدة لألعمال الالزمة اإلنشائية واألدوات المواد جميع و أدوات و آالت و تنفيذ مدة انتهاء حتى صيانتها كذلك و وجه أكمل على األعمال تلك تنفيذ على

المشروع. بهذا الخاص العقد في المذكورة الصيانة فترة و المشروععلى المقاول القيام بجميع التراتيب الالزمة و التنسيق مع الجهات الرسمية

للحصول على أية تصاريح قد يحتاجها أثناء سير العمل طبقا للقوانين و األنظمة ألعمال النمطية الوثائق

البسيطة األشغال : المواصفات السادس القسم

الفنية

المهندس على و الزمة أجور أو رسوم أية تحمل أيضا المقاول على و بالدنا في السائدةالمقاول. يحتاجها قد ممكنة تسهيالت أية و العون تقديم المشرف

التحضيرية الـــــاألعم يشمل و القائمة المباني جميع ومعرفة العمل موقع لتجهيز الالزمة األعمال كل تشمل و

البنود في مشمولة األعمال هذه تعتبر المؤقتة. و والمباني االعمال موقع تحديد أيضا: يلي كما هي لألعمال. و األخرى

يـــــيل اـــم األعمال هذه تشمل و: الموقع تحضير أعمال :

المشروع حدود ضمن الموجودة المخلفات و األنقاض كافة ترحيل مصادر أو المشرف المهندس مع بالتنسيق ذلك و الكهرباء و بالماء الموقع تجهيز

انقطاعها عند أو العامة الشبكة من الربط إمكانية عدم حال في بالمقاول خاصةمؤقتا.

العامة. السالمة بمستلزمات الموقع تجهيزاإلشراف: لجهاز الالزمة الخدمات

72


SANA'A


المواصفات لجنة للمهندس الالزمة و االعتيادية اليومية الخدمات كافة يقدم أن المقاول على التسليم تاريخ حتى و األعمال تنفيذ فترة طيلة بسهولة بواجباته للقيام المشرفي: ــالتال ذلك يشمل و االبتدائي

المساحة. أجهزة فيها بما المشرف للجهاز الموقعية القياس أجهزة كافةالمستلزمات من غيرها و العمل كفوف و الرأس كأغطية الالزمة السالمة أدوات

الضرورية. ي: ــــاآلت المقاول على يجب كماالمستهلكة المواد و العمل سير عن الشهرية و األسبوعية و اليومية التقارير تقديم

المشروع. في العاملة واأليدي والمعداتالكتالوجات و الفنية النشرات و العلمية البيانات جمع في المشرف المهندس مع التعاون

للمشروع. المناسب و األفضل الختيار الموردين منللعمل. الالزمة النماذج و للمراسالت المطبوعات إعداد

73


SANA'A



: المواصفات السادس القسمالفنية

الية: ــــــالت الفحوصات إجراءب الطلب عند يقوم أن المقاول علىاألخرى البناء مواد أو العينات وسحب الخرسانة لمكونات الالزمة الفحوصات

المناقصة. في المشمولة االعمال وكل البالط واعمالالقيام على المشرف المهندس ( لمساعدة2) عدد مساعدين عاملين تعيين

موقعية. بفحوصات القيام الحاجة( أو )عند بواجبة االمر( ، لزم ) اذا الفحوصات إلجراء معتمد مختبر مع االتفاق للمقاول يمكن

الخطية. المشرف المهندس موافقة على الحصول يتم أن علىنفقته على االختبارات و الفحوصات إلجراء يلزم ما كل بتوفير المقاول يلتزم

الخاصة.البنود قيمة على محملة أعاله األعمال قيمة تكونالقياس: وحدة و السعر

األخرى. نفقته على االختبارات و الفحوصات إلجراء يلزم ما كل بتوفير المقاول يلتزم

الخاصة. الفيديو: وشريط الفوتوغرافية الصور

oقياس)سم نسختين على طباعتها يتم و شهر كل رقمية صورة36 عن يقل ال ما تصوير يتمالمشرف. المهندس بمعية الصور التقاط يتم أن سم( على13×10

oمحتويات شرح مع خاصة البومات في تحفظ و أعاله الصور من صورة36 اختيار يتم التقاطها. مكان و الصور

oو التنفيذ أثناء األعمال لتصوير الطلب عند مناسبة رقمية تصوير بكاميرا المقاول يحتفظ . األعمال تقدم مراحل بيان

المشروع عن اإلعالن لوحة :األعمال. تلك مثل في عليه متعارف كما و لوحة2 عدد

البنود قيمة على محملة أعاله األعمال قيمة القياس: تكون وحدة و السعر األخرى.


: المواصفات السادس القسم الفنية

74


SANA'A


المواصفات لالعمال لجنة الفنية المواصفات

واالزاله : النقل أعمال

سليم بشكل السابقه الرفوف فوق المخزنه واالدوات المواد وازالة نقل اعمال المشــرف تعليمــات بحسب و الصغيير المخزن في وذلك المخصصه االماكن الى

ــال على ــات مع االعمـ ــالمة على الكامله المراعـ ــواد سـ ــير واالدوات المـ وتوفـ. لذلك الالزمه المتطلبات

:- المركبه الرفوف وازالة فك اعمال حسب منها نــوع كل وفــرز ســليم بشــكل الســابقه الرفــوف وازالة فك اعمــال

الشلمنات ركائز فرز مع حدى على مقاساته ــات حسب أيضا كل وتجميع المقاس الصــغير المخــزن في بــذلك الخاصه القطع من وغــيرة صواميل من الربط قطع

. المشرف تعليمات وبحسب

: الرفوف اعمال ( سم40×90) مقـــاس محلية صـــناعه حديديه رفـــوف وتـــركيب توريد-

على مم0.8 ( وسماكه )طول×عرض المسحوب الصاج انواع اجود منالواحد الرف مقاس و فى 90*40البارد اليكتروستاتيك الدهان و سم

حرارة بضمان 200درجة مئويه توريد يشمل والسعر مناسبهدرجة تيــون صــناعه الرفــوف بتثبيت خاص زاوية حديد شلمنات ركائز وتركيب وذلك مــتر4 بإرتفاع الركائز وتنفذ مم1.6 وسماكه ( سم4×4) مقاس

بطول اخرى بركيزة م3.05 بطول التي الشلمن ركيزة وربط بمواصلة سم57 بمقدار المضاف بالشلمن الشلمن إشتراك يكون بحيث م1.52 وعلى بــذلك الخاصة التثــبيت صواميل بواسطة جيد بشكل التثبيت ويتم

إلجمالي صفوف عشره وبواقع الشلمنات بركائز الرفوف تثبيت يتم انــركيب و توريد الســعر يشــمل كما م4 ب المقــدر االرتفــاع صــواميل ت

ــبيت الربط وقطع ــ ــبيت وربط المختلفه والتث ــ ــوف وتث ــ ــائز الرف ــ برك أن وعلى بعضــها مع الشــلمنات ركــائز ربط وكــذا جيد بشكل الشلمنات

شــلمن ركــائز2و االركان في واحده شلمنه بواقع الشلمنات ركائز تنفذ منطقه في شــلمن ركــائز4و بعض مع رفــوف إثــنين التقاء منطقه في

بالرسومات موضح هو كما وذلك بعض مع رفوف4 إلتقاء-



--

75


SANA'A


المواصفات لجنة ــفوف من صفوف عشره في الكميه هذة تنفيذ أن وعلى التفصيليه- الصالصغير المخزن في وذلك المخزن وسط التي



يشــمل والســعر الصــغير المخــزن في الســابقه الرفــوف تــركيب إعادة-ــركيب إعــادة ــائز ت ــتي الســابقة الشــلمن رك وتوفية م3.05 بطــول ال

ــتخدام م4 الى ارتفاعها ــلمنات بإس ــابقة الش الس ــا ــتي ايض ــول ال ط اشــتراك ويكون م1.5 الى وتنقص تقص ان وعلى م2.1 منها الواحدة

ــلمن ــلمن الش ــاف بالش ــبيت ويتم سم50 اليه المض والربط التث ــدا جي الرفــوف تثــبيت يتم أن وعلى بــذلك الخاصة الربط صــواميل بواســطة

76


SANA'A


المواصفات لجنة 4 ب المقــدر االرتفاع إلجمالي صفوف عشرة وبواقع الشلمنات بركائز بصــواميل الشــلمنات بركــائز الرفوف وتثبيت ربط السعر يشمل كما م

ــها مع الشلمنات ركائز ربط وكذا جيد بشكل السابقه الربط وقطع بعضــائز تنفذ أن وعلى ــلمنات رك ــلمنه بواقع الش ــده ش ــان في واح و االرك

شــلمن ركائز4و بعض مع رفوف إثنين التقاء منطقه في شلمن ركائز2 بالرســومات موضح هو كما وذلك بعض مع رفــوف4 إلتقاء منطقه في

التفصيليه

يشــمل والســعر الصــغير المخــزن في الســابقه الرفــوف تــركيب إعادة- صــناعه الرفــوف بتثبيت خاص زاويه حديد شلمنات ركائز وتركيب توريد مــتر4 بإرتفــاع الركائز وتنفذ مم1.6 وسماكه ( سم4×4) مقاس تيونــرى بركيزة م3.05 بطول التي الشلمن ركيزة وربط بمواصلة وذلك اخ

بمقــدار المضــاف بالشلمن الشلمن إشتراك يكون بحيث م1.52 بطول بذلك الخاصة التثبيت صواميل بواسطة جيد بشكل التثبيت ويتم سم57

وبواقع الجديــدة الشلمنات بركائز السابقه الرفوف تثبيت يتم أن وعلى ربط الســعر يشمل كما م4 ب المقدر االرتفاع إلجمالي صفوف عشرة

الســابقه الربط وقطع وبصــواميل الشــلمنات بركــائز الرفــوف وتثبيت ركــائز تنفذ أن وعلى بعضــها مع الشــلمنات ركــائز ربط وكذا جيد بشكل

منطقه في شــلمن ركائز2و االركان في واحده شلمنه بواقع الشلمناتــنين التقــاء ــائز4و بعض مع رفــوف إث 4 إلتقــاء منطقه في شــلمن ركالتفصيليه بالرسومات موضح هو كما وذلك بعض مع رفوف

بإســتخدام الشــلمن وركــائز الرفــوف لجميع وافقيه راسيه تقويه عمل-ــلمنات ــابقه التقويه شـ ــائز من تبقى وما السـ ــلمن ركـ ــابقه الشـ السـ

. المشرف توجيهات وبحسب

ــاء بعد واالدوات للمواد والترتيب والتوزيع النقل إعادة اعمال- من االنته قبل من إشــراف تحت ذلك يتم أن وعلى الرفــوف اعمــال جميع تنفيذ

منهم يعد تخــزين نمــوذج وبمــوجب المخــازن في مختصين ليتم مســبقاالصغير المخزن في وذلك إشرافهم وتحت بموجبه الترتيب



:- الحريق طفايات

77


SANA'A





:- المراوحــركيب توريد- ــراوح وت ــفط م ــواء ش ــمل اله ــات عمل والسعريش الفتح

وعمل زنك بــترات من والمكــون المخــزنين ســقوف في لها الالزمة كما االمطــار ميــاه تســرب عــدم لضمان الالزمة اإلضافيه الزنك البترات

ــمل ــعر يشـ ــدات جميع السـ ــالك من الكهربائيه التمديـ ــير اسـ ومواصـ

78


SANA'A


المواصفات ــتيكيهلجنة ــاتيح بالس ــازة نوعيه كهربائيه ومف ــده ممت ــدس من ومعتم المهنوجه اكمل على العمل النجاز يلزم ما وكل المشرف

:- الحديديه واالعمده الجسور من المصنعة المتحركه الرفوف الكبـــير المخـــزن في متحركه )رفـــوف( حديديه اشـــالف وتنفيذ توريد-

وعلى حديديه عجالت على م3 وإرتفــاع م1.3 وعــرض مــتر7.1 بطول حديد من الجانبيه والجسور االعمدة وتنفيذ رفوف2 من التنفيذ يتم أن

ــرف ــاعH ح ــماكة تقل ال سم20 قط الداخليه القواطع وتنفيذ مم8 ســاعH حديد من رف لكل ــماكة تقل ال سم15 قط 20 كل وتنفذ مم6 س يشــمل والســعر1.3 ب واالخر رف كل بين االرتفــاع صــافي وينفذ سم

بواسطة المخزن باعمدة رف كل اعمدة من عمودين واسفل اعال تثبيت الوجه اوجه ثالثة الطالء تنفيذ الســعر يشمل كما الربط وقطع صواميل

ــذحل ضد بريمر االول ــتي طالء ووجهين ال ــاللون زي ــوب ب ويتم المطلالمرفقة الرسومات بحسب التنفيذ

الكبـــير المخـــزن في متحركه )رفـــوف( حديديه اشـــالف وتنفيذ توريد- حديديه عجالت على م3.6 وإرتفــاع سم90 وعــرض مــتر7.1 بطــول

ــوف3 من التنفيذ يتم أن وعلى ــدة وتنفيذ رف ــور االعم الجانبيه والجس القواطع وتنفيذ مم8 ســماكة تقل ال سم20 قطــاعH حــرف حديد من

وتنفذ مم6 ســماكة تقل ال سم15 قطاعH حديد من رف لكل الداخليه والســعر1 ب واالخر رف كل بين االرتفــاع صــافي وينفذ سم20 كل

المخــزن باعمــدة رف كل اعمــدة من عمودين واسفل اعال تثبيت يشمل ثالثة الطالء تنفيذ الســعر يشــمل كما الربط وقطع صــواميل بواســطة

ــذحل ضد بريمر االول الوجه اوجه ــ ــتي طالء ووجهين الـ ــ ــاللون زيـ ــ بـالمرفقة الرسومات بحسب التنفيذ ويتم المطلوب



79


SANA'A



( ) تنطبق والمخططات : الرسومات السابع القسم

80


SANA'A



الرسومات : الثامن القسم

81


SANA'A



البسيطة األشغالالرسومات : الثامن القسم

82


SANA'A



الرسومات : الثامن القسم


جداول : الثامن القسمالكميات

83


SANA'A



الكميات جداول : الثامن القسمالكميات صنعاء جدول بمطار المركزيه المخازن تأهيل



84


SANA'A


المواصفات لجنة األعمال م سعرالكمية الوحدة بيانمالحظاتاإلجمالي الوحدة

واالدوات المواد وازالة نقل اعمالبشكل السابقه الرفوف فوق المخزنه

في وذلك المخصصه االماكن الى سليمالصغيير المخزن

2,220.00عدد

السابقه الرفوف وازالة فك اعمالحسب منها نوع كل وفرز سليم بشكل

ركائز فرز مع حدى على مقاساتهالمقاسات حسب أيضا الشلمنات

صواميل من الربط قطع كل وتجميعفي بذلك الخاصه القطع من وغيرة

الصغير المخزن

2,220.00عدد

صناعه حديديه رفوف وتركيب توريدمقاس ) سم( 40×90محلية

) × وسماكه) عرض والسعر 0.8طول ممشلمنات ركائز وتركيب توريد يشمل

صناعه الرفوف بتثبيت خاص زاوية حديدمقاس ) وسماكه( 4×4تيون مم1.6سم

بإرتفاع الركائز وذلك 4وتنفذ مترالتي الشلمن ركيزة وربط بمواصلة

بطول 3.05بطول اخرى بركيزة 1.52مالشلمن إشتراك يكون بحيث م

بمقدار المضاف ويتم 57بالشلمن سمصواميل بواسطة جيد بشكل التثبيت

يتم ان وعلى بذلك الخاصة التثبيتوبواقع الشلمنات بركائز الرفوف تثبيتالمقدر االرتفاع إلجمالي صفوف عشره

تركيب 4ب و توريد السعر يشمل كما موالتثبيت الربط وقطع صواميل

بركائز الرفوف وتثبيت وربط المختلفهركائز ربط وكذا جيد بشكل الشلمناتتنفذ أن وعلى بعضها مع الشلمناتواحده شلمنه بواقع الشلمنات ركائز

و االركان منطقه 2في في شلمن ركائزو بعض مع رفوف إثنين ركائز4التقاء

إلتقاء منطقه في مع 4شلمن رفوفبالرسومات موضح هو كما وذلك بعض

الكميه هذة تنفيذ أن وعلى التفصيليهالتي الصفوف من صفوف عشره في

المخزن في وذلك المخزن وسطالصغير

1,000.00عدد

في السابقه الرفوف تركيب إعادةإعادة يشمل والسعر الصغير المخزنالتي السابقة الشلمن ركائز تركيب

الى 3.05بطول ارتفاعها وتوفية م 4مالتي ايضا السابقة الشلمنات بإستخدام

منها الواحدة تقص 2.1طول ان وعلى مالى اشتراك 1.5وتنقص ويكون م

اليه المضاف بالشلمن سم 50الشلمنبواسطة جيدا والربط التثبيت ويتم

أن وعلى بذلك الخاصة الربط صواميلالشلمنات بركائز الرفوف تثبيت يتم

االرتفاع إلجمالي صفوف عشرة وبواقعب ربط 4المقدر السعر يشمل كما م

الشلمنات بركائز الرفوف وتثبيت

340.00عدد

85


SANA'A


المواصفات بشكل لجنة السابقه الربط وقطع بصواميلمع الشلمنات ركائز ربط وكذا جيد

الشلمنات ركائز تنفذ أن وعلى بعضهاو االركان في واحده شلمنه بواقع

إثنين 2 التقاء منطقه في شلمن ركائزو بعض مع في 4رفوف شلمن ركائز

إلتقاء وذلك 4منطقه بعض مع رفوفالتفصيليه بالرسومات موضح هو كما



5

في السابقه الرفوف تركيب إعادةتوريد يشمل والسعر الصغير المخزن

خاص زاويه حديد شلمنات ركائز وتركيبمقاس ) تيون صناعه الرفوف (4×4بتثبيت

وسماكه بإرتفاع 1.6سم الركائز وتنفذ ممالشلمن 4 ركيزة وربط بمواصلة وذلك متر

بطول بطول 3.05التي اخرى بركيزة مالشلمن 1.52 إشتراك يكون بحيث م

بمقدار المضاف ويتم 57بالشلمن سمصواميل بواسطة جيد بشكل التثبيت

تثبيت يتم أن وعلى بذلك الخاصة التثبيتالشلمنات بركائز السابقه الرفوف

إلجمالي صفوف عشرة وبواقع الجديدةب المقدر السعر 4االرتفاع يشمل كما م

الشلمنات بركائز الرفوف وتثبيت ربطبشكل السابقه الربط وقطع وبصواميل

بعضها مع الشلمنات ركائز ربط وكذا جيدبواقع الشلمنات ركائز تنفذ أن وعلى

و االركان في واحده شلمن 2شلمنه ركائزو بعض مع رفوف إثنين التقاء منطقه في

إلتقاء 4 منطقه في شلمن رفوف 4ركائزبالرسومات موضح هو كما وذلك بعض مع

التفصيليه

1,880.0عدد0

6الرفوف لجميع وافقيه راسيه تقويه عمل

شلمنات بإستخدام الشلمن وركائزركائز من تبقى وما السابقه التقويه

السابقه الشلمن

مقطوعي 1.00ه

7

والترتيب والتوزيع النقل إعادة اعمالتنفيذ من االنتهاء بعد واالدوات للمواد

ذلك يتم أن وعلى الرفوف اعمال جميعفي مختصين قبل من إشراف تحت

منهم يعد تخزين نموذج وبموجب المخازنوتحت بموجبه الترتيب ليتم مسبقا

الصغير المخزن في وذلك إشرافهم

3,220.0عدد0

8سعة بودرة حريق طفايات وتركيب توريد

فايركس 10 نوع إماراتي صناعه جرام كيلووفي الكبير المخزن في بالجدران تثبت

بالمخطط المحدده االماكن 4.00عدد

9سعة بودرة حريق طفايات وتركيب 6توريد

فايركس نوع إماراتي صناعه جرام كيلووفي الصغير المخزن في بالجدران تثبت

بالمخطط المحدده االماكن 10.00عدد

86


SANA'A


المواصفات لجنة10

على متحركة حريق طفايات وتركيب توريدسعة إماراتي 25عجل صناعه جرام كيلو

للمخزنيين بالتساوي توزع فايركس نوعوالكبير الصغير

4.00عدد

11منع إشارات لوحات وتركيب توريد

في تثبت الصنع محلية الحديد من التدخينللمخزنيين بالمخططات المحدده االماكن

والكبير الصغير 10.00عدد



12

الهواء شفط مراوح وتركيب توريدلها الالزمة الفتحات عمل والسعريشملبترات من والمكون المخزنين سقوف فيالالزمة اإلضافيه الزنك البترات وعمل زنك

كما االمطار مياه تسرب عدم لضمانالكهربائيه التمديدات جميع السعر يشمل

ومفاتيح بالستيكيه ومواصير اسالك منالنجاز يلزم ما وكل ممتازة نوعيه كهربائيه

وجه اكمل على العمل

6.00عدد

13

) حديديه ) رفوف اشالف وتنفيذ توريدبطول الكبير المخزن في متر7.1متحركه

وإرتفاع 1.3وعرض عجالت 3م على ممن التنفيذ يتم أن وعلى رفوف 2حديديه

من الجانبيه والجسور االعمدة وتنفيذحرف وتنفيذ 20قطاع Hحديد سم

حديد من رف لكل الداخليه Hالقواطعكل 15قطاع وتنفذ وينفذ 20سم سم

ب واالخر رف كل بين االرتفاع 1.3صافيعمودين واسفل اعال تثبيت يشمل والسعر

المخزن باعمدة رف كل اعمدة منيشمل كما الربط وقطع صواميل بواسطة

االول الوجه اوجه ثالثة الطالء تنفيذ السعرزيتي طالء ووجهين الذحل ضد بريمربحسب التنفيذ ويتم المطلوب باللون

المرفقة الرسومات

مقطوعي 2.00ه

14

) حديديه ) رفوف اشالف وتنفيذ توريدبطول الكبير المخزن في متر7.1متحركه

وإرتفاع 90وعرض عجالت 3.6سم على ممن التنفيذ يتم أن وعلى رفوف 3حديديه

من الجانبيه والجسور االعمدة وتنفيذحرف وتنفيذ 20قطاع Hحديد سم

حديد من رف لكل الداخليه Hالقواطعكل 15قطاع وتنفذ وينفذ 20سم سم

ب واالخر رف كل بين االرتفاع 1صافيعمودين واسفل اعال تثبيت يشمل والسعر

المخزن باعمدة رف كل اعمدة من

مقطوعي 1.00ه

87


SANA'A


المواصفات يشمل لجنة كما الربط وقطع صواميل بواسطةاالول الوجه اوجه ثالثة الطالء تنفيذ السعر

زيتي طالء ووجهين الذحل ضد بريمربحسب التنفيذ ويتم المطلوب باللون

المرفقة الرسومات

االعمال قيمة إجمالي

إشراف 0.03 %3بدل

اإلشراف بدل مع االعمال قيمة إجمالي


النماذج: التاسع القسم

النماذج: التاسع القسمالعطاء تقديم نموذج

: التاريخ: رقم

.واالرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: األخوة وفحصها باستالمها نقر والتي النماذج ذلك في بما المناقصة وثائق فحص بعد

.كاملة المقاول اسم ] يكتب: .............................................الموقعون نحن

بمطار :المشروع أعمال بتنفيذ التزامنا نؤكد [ ، المركزية المخازن تأهيل صنعاء المبلغ ] يكتب...................... وقدره مبلغ بإجمالي المناقصة لوثائق طبقا

[ باألرقام ]التخفيض.................[ ، بالحروف المبلغ ] يكتب...............................

[التخفيض نسبة/ مبلغ وجد إن ] كتب........................... التخفيض بعد النهائي العطاء إجمالي ليصبح[ باألرقام المبلغ

جميع شامال [ ، بالحروف المبلغ ] يكتب..................................... في محددة أخرى رسوم وأي والتأمين والنقل والضرائب الجمركية الرسوم

.العقد وشروط المناقصة، وثيقة والرسومات الفنية للمواصفات طبقا بالتنفيذ عطائنا قبول حالة في ونتعهد

المناقصة، وثيقة في المحددة والشروط الكميات وجداول والمخططات البرنامج وبحسب قبلكم من اإلرساء تم أساسة علي والذي المقدم وعطائنا

88


SANA'A


المواصفات لجنة يتم قرار بأي التزامنا نؤكد كما المناقصة، وثيقة في المحددة للتنفيذ الزمني هذه بشأن تظلم أو شكوى أي في قانونا المختصة الجهات قبل من اتخاذه

وتوقيع إعداد يتم أن وإلى العطاء، بقبول اخطارنا بعد او قبل المناقصة.لنا ملزما عقدا العطاء هذا يعتبر العقد

م2014 / / )...............( تاريخ يوم في تحريرا: والصفة بالتوقيع المخول اسم

: الختم تعبئته يتم أن فيجب العطاء لقيمة تخفيض تقديم في رغبة هناك كان إذا: مالحظة

تقديم شريطة بالتخفيض مستقلة مذكرة تقديم أو أعاله إليه المشار المكان في لجنة وإشعار مظروف أول فتح وقبل المحدد الموعد في العطاء مظروف مع ذلك لم ما الفتح محضر في إلثباته التخفيض بوجود الفتح جلسة أثناء المظاريف فتح. المظاريف فتح سجل في مثبت غير تخفيض بأي يعتد لن فإنه

89


SANA'A




العطاء ضمان نموذج

. واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: األخوة صنعاء : المناقصة أسم بمطار المركزية المخازن (7): المناقصة ورقم تأهيل

م2014 للعام نضمن [ البنك اسم ] يذكر................................... نحن

مشروط غير مطلقا ضمانا [ المقاول اسم ] يذكر.......................... أو واألرصاد. المدني للطيران العامة للهيئة ندفع أن على –لإللغاء قابل وغير

..................وقدره مبلغ لذلك بتعيينه يقوم أو منصبه في يخلفه من بالحروف المبلغ ] يكتب..................... ...............باألرقام[ المبلغ ] يكتب

. ] أو جانبنا من اعتراض أو تحفظ أي بدون قبلكم من خطية مطالبة أول عند:االلتزام هذا وشروط المضمون جانب من

العطاء سريان فترة خالل المظاريف فتح بعد عطائه بسحب يقوم أن. 1أو العطاء شكل في والمذكور

العطاء مقدم بإبالغ واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: تقوم أن. 2:ثم العطاء سريان فترة خالل عطائه بقبول

أو ذلك منه طلب إذا العقد توقيع يرفض أو العطاء مقدم يخفق( أ التعليمات حسب األداء ضمان تقديم يرفض أو العطاء مقدم يخفق( ب

أو العطاءات لمقدمي .العطاءات لمقدمي التعليمات حسب الحسابية التصحيحات يقبل ال( ت / / تاريخ من يبدأ يوم)................( لمدة المفعول ساري الضمان هذا يعتبر

م المقدم العطاء صاحب عبر يتم أن يجب الضمان هذا لتمديد طلب وأي

( )المضمون: ______________________وختم إمضاء

:__________________________البنك اسم: ___________________________العنوان: ___________________________التاريخ

90


SANA'A




العطاء قبول إخطار نموذج/ التاريخ

/ اسم............................................................................... ] إلى

[عنوانه و المقاولالمخازن : تنفيذ بشأن م2014 ( للعام7) رقم المناقصة أن نخطركم تأهيل

صنعاء بمطار هذه في المقدم عطائكم بموجب عليكم أرسيت قد المركزية المبلغ ] يكتب..................... وقدره مبلغ بإجمالي/ / . المؤرخ المناقصة بالحروف[ وعليكم المبلغ يكتب............... ..............[ ...........[ باألرقام

بمبلغ العطاء قيمة من % 10 بنسبة األداء ضمان تقديم سرعة اإلخطار لهذا استالمكم تاريخ من يوما عشر خمسة خالل).......................(

قابل وغير مشروطة غير المناقصة بوثائق المرفقة الضمان لصيغة وفقاالفحص إجراءات انتهاء حتى المفعول سارية باسمنا لإللغاء

في.واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: قبل من االبتدائي واالستالم المدة خالل األداء ضمان تقديم أو العقد لتوقيع الحضور عن تأخركم حالة

ضمان ومصادرة عليكم المناقصة إرساء إلغاء إلى سيؤدي أعاله المحددة.العطاء

الشخص اسم توضيح مع العطاء قبول بإصدار المخولين األشخاص توقيع ] [ . والوظيفة

احد تقدم ما إذا القانونية الناحية من ملزم اإلخطار هذا يعتبر ال: مالحظة والبت النظر يتم حتى وذلك قانونا المختصة الجهات إلى بشكوى المتقدمين

والالئحة القانون في المحددة القانونية لإلجراءات وفقا الشكوى في

91


SANA'A




األداء ضمان نموذج

واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: األخوةصنعاء : المشروع اسم بمطار المركزية المخازن .تأهيل [ البنك اسم ]يذكر................................................... نحن

غير مطلقا ضمانا [ المقاول اسم ] يذكر.................................... نضمن المدني للطيران العامة لهيئةل ندفع أن على –لإللغاء قابل وغير مشروط [ باألرقام المبلغ ] يكتب................... وقدره مبلغ واألرصاد

[عند بالحروف المبلغ ] يكتب......................................................... من او جانبنا من اعتراض أو تحفظ أي بدون قبلكم من خطية مطالبة أول

اسم ] يذكر........................................ أن تبين المضمون جانب أن إلى الحاجة دون العقد بموجب التزاماته تنفيذ في اخفق [ قد المقاول

.طلبكم إليها استند التي األسس تبينوا من أي في أو العقد بنود في تعديل أو إضافة أو تغيير أي على نوافق كما

واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة تكون أن يمكن والتي العقد مستندات ونحن الضمان، هذا على تترتب مسئولية أي من يعفينا ولن عليها أتفق قد كما التعديالت أو اإلضافات أو التغييرات هذه من بأي إبالغنا عن نتنازل هنا

عميلنا إلى الرجوع دون الضمان صالحية لفترة تمديد ألي باالستجابة نتعهد. [ المقاول اسم ] يذكر....................................

الفحص إجراءات انتهاء وحتى م، / / تاريخ من الضمان هذا ويسري. تحفظات أو مالحظات أي بدون االبتدائي واالستالم

: _________________________وختم إمضاء:__________________________البنك اسم

: __________________________العنوان: __________________________التاريخ

92


SANA'A




المقدمة الدفعة ضمان نموذج

واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: األخوةصنعاء : المشروع اسم بمطار المركزية المخازن تعليمات علي بناء تأهيل

.المقدمة الدفعة صرف مقابل ضمان تقديم أوجبت التي العقد وشروط [ نضمن البنك اسم ] يذكر................................................... نحن

وغير مشروط غير مطلقا المقاول[ ضمانا اسم ]يذكر........................ مبلغ واألرصاد المدني للطيران العامة لهيئةل ندفع أن على –لإللغاء قابل

أول عند .......................... )بالحروف( .................... )باألرقام( وقدره جانب من أو جانبنا من اعتراض أو تحفظ أي بدون قبلكم من خطية مطالبة

[ قد المقاول اسم ] يذكر............................. بأن تبين إذا المضمون المقدمة الدفعة استعمل قد أو العقد بموجب التزاماته تنفيذ في أخفق

ساري الضمان هذا ويعتبر العقد، موضوع المشروع إطار خارج أخرى ألغراض وفقا استردادها يتم وحتى المقدمة الدفعة استالم تاريخ من المفعول

.القانونية لإلجراءات: ______________________وختم إمضاء

:__________________________البنك اسم: ___________________________العنوان: ___________________________التاريخ

93


SANA'A




الجودة ضمان نموذج

اسم ] يذكر.................................................................... نحن[ المقاول

بشان بيننا الموقع العقد وثائق بموجب المنفذة األعمال وجودة سالمة نضمنالمركزية : بشأن ، م2014 ( للعام7) رقم المناقصة تنفيذ المخازن تأهيل

صنعاء .عليها المتعارف المهنية التعليمات وبحسب .بمطار أعمال بتنفيذ التزامنا لكم نؤكد كما االبتدائي واالستالم الفحص تاريخ من

أي بدون وذلك األعمال تنفيذ سوء عن الناتجة العيوب وإصالح الصيانة.مقابل

عما للمشروع االستخدام سوء فهي الضمانة عليها تجري ال التي األخطاء أما عليه متعارف هو

)رسميا بذلك يفوضه من أو/ المقاول قبل من والختم )التوقيع

94


SANA'A




نموذجصنعاء أعمال /تنفيذ عقد بمطار المركزية المخازن تأهيل

إبرام مكان ] يذكر...................... في م،/ / الموافق........................... يوم في أنه: -من كل بين العقد هذا إبرام تم [ العقد

احمد حامد ويمثله واألرصاد المدني للطيران العامة الهيئة: العمل صاحب. 1 االدارة. مجلس - رئيس فرج

.[ األول ] الطرف العقد هذا في إليه ويشار اإلدارة مجلس رئيس: بصفته…………............................... األخ/ ويمثله......................................... المقاول. 2

] الطرف العقد هذا في اليه ويشار................................................. : بصفته.[ الثاني:للتالي وفقا

المركزية مشروع أعمال بتنفيذ: الثاني الطرف يقوم( 1) بند المخازن تأهيلصنعاء والشروط الكميات وجداول الفنية المواصفات للرسومات وفقا بمطار قبل من والمعمدة المناقصة وثائق في المحددة والمتطلبات والخاصة العامة.العقد طرفي

] يكتب...................................... وقدره بمبلغ األعمال تنفيذ عقد قيمة( 2) بند .............................................................................................. [ باألرقام المبلغ.[ بالحروف المبلغ ] يكتب

طبقا العيوب واصالح العمل صاحب تعليمات بتنفيذ الثاني الطرف يلتزم( 3) بند.العقد لشروط

الثاني الطرف مستحقات بدفع العقد هذا بموجب األول الطرف يلتزم( 4) بند شروط في المحددة السداد شروط وبحسب والمستلمة المنجزة األعمال بحسب.العقد

الثاني الطرف استالم تاريخ من تبدأ( أشهر ) ثالثةالعقد تنفيذ مدة( 5) بند.للموقع

:العقد هذا من يتجزأ ال جزء التالية الوثائق تعتبر( 6) بند.العطاء قبول إخطار. أ

العقد. توقيع قبل قبولها تم وثائق أو مراسالت وأي العطاء. بالخاصة. الشروط. جالعامة الشروط. دالمواصفات. هوالمخططات الرسومات. والكميات جدول. ز وأية االتفاقات تتضمن التي والمراسالت األعمال ومحاضر التفصيلي العمل برنامج. ح

.أخرى مالحق أو وثائق

95


SANA'A




أو عليها المتعاقد األعمال كمية زيادة طلب األول للطرف يحق. أ( : 7) بند في المحددة البنود أسعار وبنفس العقد قيمة من 20% حدود في تخفيضها

المطالبة أو االعتراض في الحق الثاني للطرف يكون أن دون الكميات جداول.النقص هذا أو الزيادة هذه بسبب تعويض بأي االستالم تاريخ من[ كاملة ] سنه( الصيانة )ضمان األداء ضمان مدة. ب

أثناء مسئوال الثاني الطرف ويكون تحفظات او مالحظات أي بدون االبتدائي وعلى المدة تلك خالل العيوب اصالح عن العقد بهذا الموضحة الضمان مدة

اإلصالح بعملية القيام األول للطرف يحق التأخير حالة وفي الخاص حسابه.الثاني الطرف حساب على

المحددة الجودة ضمان بفترة الكامل االلتزام الثاني الطرف على يجب. ج. كاملة بسنة

والمزايدات المناقصات قانون ألحكام خاضعا العقد هذا يعتبر( : 8) بند.التنفيذية والئحته الحكومية والمخازن

األصل طبق نسخة تسلم صور وست أصل من العقد هذا حرر( : 9) بند.للمقاول

األول الطرف الثاني الطرف: .....................................اإلسم

...........: .....................................الصفة

.........: ....................................التوقيع........../ / التاريخ

فرج احمد : حامد االسم اإلدارة مجلس : رئيس الصفة

: ....................................التوقيع........../ / التاريخ

الجهة ختمالمقاول ختم

96


SANA'A



البسيطة األشغالالنماذج: التاسع القسم

ميدانية زيارة أستمارة نموذج

: يوم في إلى الميداني النزول تم بأنه نقرصنعاء موقع لمعاينة وذلك م2014/ / بتاريخ بمطار المركزية المخازن وقد تأهيل والكهربائية والميكانيكية واألنشأئية الفنية التفاصيل جميع على اإلطالع وتم المعاينة تمت

صنعاء بمشروع المتعلق بمطار المركزية المخازن المعنية الهندسة إدارة مع تأهيل بالمطارالمركزية لمشروع سعر عرض بتقديم ملتزمون نحن..... وعليه المخازن تأهيلصنعاء . المشروع موقع معاينة بحسب بمطار

: المتقدم أسم

يعتمد الدولي صنعاء مطار عام مدير

: التوقيع

97

€¦ · web view4-22 يحرر صاحب العمل محضر ا باجتماع لجنة فتح...

Documents