תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו

1/ 2020מכרז פומבי מספר לבניית מתחם מסחרי במרכז הרפואי זיו

document.docx

זיו )ע"ר( תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי 1 / 2020 מכרז פומבי להציע הצעות מס'

הצעות לבניית מרכז מסחרי במכרז הרפואי זיו בצפת ) להלן: המכרז(

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו )ע"ר( )להלן: המזמין ו/או התאגיד( מבקש הצעות.1 לבניית מרכז מסחרי במתחם המרכז הרפואי זיו, בצפת, אשר יכלול מבואת כניסה חדשה לבית

החולים יחד עם מרכזי ישיבה פנים וחוץ משולבים עם חנויות ומסחר )להלן: העבודות(.

בימיםאת מסמכי המכרז, ניתן לקבל ביחידת הגביה של המרכז הרפואי זיו, מול חדר המיון, .2 . 15:00 ועד השעה 08:00 א'-ה' בין השעות

בכתובת.3 זיו הרפואי המרכז של האינטרנט באתר גם מופיע המכרז נוסח http://www.ziv.org.il/

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל.4באתר יופיעו למכרז בהתייחס ושינויים עדכונים המחיר. הצעות הגשת למועד עד שלב האינטרנט שהאמור לעיל. מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למועד

האחרון להגשת הצעות.

נושאת ציון מכרז מס'את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, .5בשעה 6/7/2020במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום 1/2020 )להלן – 12:00

"המועד הקובע"( בתיבת המכרזים, שבמשרדי הנהלת תאגיד הבריאות . אין לציין את שםהשולח על המעטפה.

ליום .6 עד לשלוח יש הבהרה בשעה 21/6/2020שאלות בדוא"ל12:00 lizet.d@ziv.health.gov.il 28/6/2020. תשובות לשאלות הבהרה יינתנו עד ליום

ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים.7 ו/או כל חסר ו/או צירוף מסמך כלשהו אי מילוי תנאי ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת

ההצעה לדיון ופסילתה.

ואין בהוצאת.8 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא הזמנה זו כדי לחייב את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל.

, טל'-04-6828504לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' ליזט דהן, באמצעות: פקס' - .9077-3631077

lizet.d@ziv.health.gov.il  או בדוא"ל :1311001 מיקוד 1008כתובת ת.ד. .10

יש לציין כתובת דואר אלקטרוני על גבי הפנייה. המזמין שומר לעצמו את הזכות להשיב.11אלקטרוני. המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.באמצעות דואר

_21/6/2020פניות יתקבלו עד ליום

document.docx

תנאי סף

במכרז רשאי להשתתף אך ורק מציע הממלא במועד הגשת ההצעות במכרז זה, אחר כל.12התנאים המפורטים להלן )תנאי סף(:

על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט –.12.1בענף ראשי 2, בסיווג ג-1969 )בניה( בהיקף כספי מעל 100 5,500,000₪

המוכר לעבודות ממשלתיות על פי טבלת הסיווג המעודכנת ברשם הקבלנים

12.2.( שני )א( לפחות של בביצוע ראשי, כקבלן קודם, ניסיון בעל להיות (2על המציע פרויקטים של עבודות קבלן ראשי להקמת מבנים )ג( שטח מבונה של לפחות

מיליון 5₪ מ"ר כל אחד ו- )ד( שהיקף הכספי של כל עבודה היה לפחות 1,000 כולל מע"מ, אשר הסתיימו בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז. המציע יצרף המלצות, שמות ממליצים ודף חשבון סופי עם היקף העבודה

חתום ע"י מזמין העבודה ו/או מפקח

לעניין סעיף זה: "קבלן ראשי" - משמעו מי שקשור לבדו בהסכם עם המזמין והיקף עבודותיו כולל את

עיקר עבודות הבינוי בפרויקט הרלוונטי . "היקפה הכספי" משמעו אך ורק ההיקף הכספי של כלל העבודות בניהולו הישיר של

הקבלן.

המציע יצרף להצעתו:.13

נספח א' למכרז – טופס זה, חתום על ידי המציע..13.1

ובהיקף הכספי הנדרשים כאמור.13.2 רישיון בתוקף לקבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג לעיל12.1בסעיף

.2 – יש למלא את הטבלה נספח א' 12.2ביחס לסעיף .13.3

תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל.13.4 חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדיןזיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי

ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1991והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א- 1987, ' למסמך זה.3נוסח התצהיר מצ"ב כנספח א

תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,.13.5 , נוסח התצהיר מצ"ב1976)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו-

' למסמך זה.4כנספח א

)א(1ב2תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות על פי סעיף .13.6תשל"ו- ציבוריים, גופים עסקאות עם1976לחוק לאנשים זכויות שוויון ולחוק

' למסמך זה.5, נוסח התצהיר מצ"ב כנספח א1998מוגבלות, התשנ"ח –

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול פנקסים ותשלום.13.7 .התאגיד תהא רשאית )אך לא חייבת( לפסול הצעה שלא1976חובות מס( תשל"ו

צורפו לה כל האישורים כאמור.

document.docx

אישור בדבר השתתפותו בסיור הקבלנים שהתאגיד יערוך כולל פרוטוקול סיור קבלנים.13.8 והודעות )אם יוצאו במהלך ההליך( חתום ע"י המציע שיצורף להצעתו כחלק בלתי

נפרד ממנה

ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות חב' ביטוח בנוסח כמפורט במסמכי המכרז על סך.13.9 ₪ הערבות תהיה בתוקף מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לפי300,000של

נוספת ,כפי הנדרש ע"י התאגיד יוארך תוקף הערבות לתקופה דרישת התאגיד במקרה של זכייה במכרז, תוחלף ערבות זו בערבות בנקאית אוטונומית צמודה, כקבוע בהסכם, להבטחת ביצוע העבודות )ככל שאלה תוזמנה מהזוכה(, בהתאם

' 6להסכם. – נספח א

העתק תעודת עוסק מורשה ובמידה והמציע הוא תאגיד גם העתק של תעודת התאגדות,.13.10מאושר/ים על ידי עו"ד,

אם המציע הוא תאגיד, יצורף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי.13.11המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

תצהיר בדבר השימוש בתוכנות מקוריות, מאומתת על ידי עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח.13.12.7א'

יצרף.13.13 זו מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה "אישור" לרבות המונחים כל משמעות זה, בסעיף ותצהיר. אישור להצעתו

.1992 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-2ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף

לעיל חייבות להתקיים אך ורק במציע, וכי לא תותר12-13כל הדרישות כמפורט בסעיפים .14 ( ו/או הסתמכות עלJoint Ventureהגשת הצעה משותפת )לרבות באמצעות מיזם משותף -

ניסיונם של אחרים )ובכלל זה חברות בנות ו/או חברות אם, שותפויות, אנשי מפתח וכיו"ב(.

מובהר, כי זכייה במכרז ו/או חתימה על ההסכם אין בה כדי לחייב את התאגיד להזמין את.15 ביצוע העבודות ו/או חלק מהן, וכי לתאגיד שיקול דעת בלעדי אילו מהעבודות להזמין, אם בכלל. זכה המציע במכרז כי אז יתחייב בפני התאגיד בכתב שלא להעביר את העבודות ו/או חלק מהן לקבלן משנה ללא אישור בכתב ומראש של התאגיד. אישור התאגיד יהיה לפי שיקול

דעתה המוחלט.

יום90 יום מהיום הקבוע להגשת ההצעות למכרז. אם עד תום 90ההצעה תעמוד בתוקפה .16 כאמור לא ייבחר הזוכה או זוכים במכרז, ייחשבו ההצעות שהוגשו למכרז כממשיכות לעמוד בתוקפן, אלא אם הודיע המציע אחרת לתאגיד בכתב. הודיע מציע על ביטול הצעתו יחול

הביטול מעת קבלת ההודעה כאמור על ידי התאגיד.

את מסמכי ההצעה המודפסים נבקש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי תאגיד הבריאות של.17 6/7/2020 בתיבת הצעות מכרזי התאגיד עד ליום1המרכז הרפואי זיו, בניין בית הילד קומה

. 12:00בשעה

המציע לא ירשום הערה או הסתייגות כלשהי בגוף מסמכי המכרז ו/או מחיקות, ולא יערוך.18ו/או הסתייגות לגבי מסמכי בהן שינוי אחר כלשהו. התאגיד רשאית להתעלם מכל הערה המכרז אשר תצורף להצעה כאילו לא הובעו, ולקבל הצעה כפי שניתנה במסמכי המכרז ושלא בכפוף לאותה הערה ו/או הסתייגות כאמור. האמור לעיל, אין בו כדי לגרוע מזכותה של

התאגיד לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה שהוגשה שלא בהתאם לתנאי המכרז.

מקום המפגש: חדר ישיבות של מחלקת12:30 בשעה 14/6/2020סיור קבלנים יערך ביום .19 הנדסה במרכז הרפואי זיו השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי הכרחי לצורך הגשת הצעה

document.docx

משל המציע. יש להגיש את פרוטוקול סיור הקבלנים חתום ע"י המציע כחלק בלתי נפרד מןההצעה.

יהיה להם תוקף מחייב כלפי.20 ו/או מטעמה לא ו/או הודעות שניתנו ע"י התאגיד הבהרות התאגיד, אלא אם ניתנו בכתב במסמך הבהרות חתום על ידי התאגיד.

קריטריונים לבדיקת ההצעה/אמות מידה:.21

התאגיד יבחר את הזוכה אשר יעמוד בתנאי הסף ויצרף את כל המסמכים הנדרשים ואשר.21.1יקנו לו את מירב היתרונות, לפי אמות המידה הבאות:

- הערכת האיכות , שתופק מההצעה, תתבסס25%מימד איכות יקבל משקל של על כל המידע שיגיע לתאגיד, לגבי כל מציע, כולל מידע אשר על המציע להגיש

בהצעתו.

.75%מימד העלות יקבל משקל של

והצעותיהם.21.2 לאיכות המציעים ניקוד יינתן ראשון בשלב שלבים. בשני תעשה הבחינה ומעלה )מתוך75%ובשלב שני תיבחן הצעת המחיר רק להצעות שיקבלו ציון

( בשלב הראשון.100%

75%למרות האמור לעיל, במקרה שלא נותרה אף לא הצעה אחת העוברת את סף ה-.21.3בבדיקת האיכות

מהציון הכללי(25% – בחינת איכות )Iשלב .21.4

המשקולות לבחינת איכות ההצעה הן:70%: ניסיון בביצוע עבודות מהסוג שבמכרז

30% המלצות: 100% סה"כ

דגשים לבחינת איכות:.21.5

ניסיון בביצוע פרויקטים – הציון יינתן לפי הקריטריונים הבאים: ניסיון בעבודות כגון.1ידו בפרויקט העבודות נשוא המכרז. בהתאם לתכנית ההתארגנות שבוצעה על ושתוצג ע"י הקבלן ובהתאם ללוח זמנים שהוכן על ידו ושהקבלן יציג בעת הגשת

. 25%, לו"ז 25%, התארגנות 50%הצעתו בהתאם לחלוקה הבראה - ניסיון

– כפי שיעלה מתוך המלצות אנשי.2 מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע העבודות הקשר לקבלת המלצות המוצגים ברשימת העבודות של המציע. המזמין שומרהקבלן שהגיש ברשימה רשומים שאינם לגורמים גם לפנות הזכות את לעצמו

ולקבלן לא תהיה כל טענה על כך.

חובה לצרף המלצות כתובות..3

ו/או עם.4 התאגיד יתחשב בניסיון קודם של המציע עם התאגיד ו/או בית החולים גורמים אחרים, ככל שידוע לתאגיד, לטוב ולרע.

מהציון הכללי(75% – מחיר )II שלב .21.6

בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע.

document.docx

נק' וכל המציעים100ציון המחיר יקבע כך שהמחיר המוצע הנמוך ביותר יקבל האחרים ינוקדו בציון נמוך יותר ביחס להצעה הזולה.

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה נמוכה ו/או גבוהה באופן בלתי סביר.

הבלעדי.22 דעתם שיקול לפי רשאים, יהיו מטעמו שימונה המקצועי הצוות ו/או התאגיד והמוחלט, לפנות למציע לשם קבלת הבהרות, הסברים או השלמת ומתן פרטים חסרים ביחס לפרטי הצעתו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור פרטים והסברים ביחס למחירים. איןו/או השלמות באמור לעיל כדי לחייב את התאגיד לפנות לקבלת הבהרות ביחס למחירים כאמור, והתאגיד תהא רשאית לפסול הצעות חסרות ו/או בלתי ברורות לפי שיקול דעתה

הבלעדי והמוחלט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהא רשאי לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף.23 המכרז בכל נושא דבר ועניין לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לעכב את ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו ו/ או ליתן למספר מציעים לבצעו, לכל מציע, חלק כלשהו מהמכרז לפי בחירת

התאגיד.

לוטה:.24

טופס זהנספח א' - הצעת הקבלן-1נספח אתשקיף משתתף-2נספח אתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. -3נספח אתצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר -4נספח אהעסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר -5נספח אערבות בנקאית. -6נספח אתכניות מקוריותתצהיר בדבר -7נספח א

ההסכם.נספח ב' –

בכבוד רב,

זיותאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי

document.docx

1נספח א

טופס הצעת הקבלן

תאריך: __________לכבוד

ועדת המכרזיםזיו תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי

א.ג.נ.,

– לבניית מרכז מסחרי במרכז הרפואי זיו ) להלן: 1 / 2020 מכרז פומבי מס' הנדון:המכרז(

הנני מגיש בזאת את הצעתי ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז.1ולתנאים המכרז לדרישות לתנאים, מסכים ואני הבנתי ותנאיו, נספחיו כל על הנ"ל הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז, ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות

המכרז.

הנני מצהיר שקיבלתי לפי בקשתי ובמהלך השתתפותי בסיור הקבלנים את כל ההסברים.2 בכל הקשור למכרז. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את

העבודות עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

3.הצעת המחיר:

בהתאם לפנייתכם שבנדון, מוגשת בזאת הצעה בלתי חוזרת, לרבות הצעתההתחייבויות מלוא ביצוע עבור מטה, החתומים של חוזרת, בלתי מחיר הנכללות במסמכי המכרז שבנדון בהתאם לתנאי ההסכם המצורף למסמכי

המכרז –

____________ ₪ + מע"מ

הנני מצהיר בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב.4וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ותנאי הגישה אליו הקרקע

ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

הנני מצהיר כי לא אציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה.5כלשהי של תנאי ההסכם, או של יתר המסמכים ואני מוותר בזה מראש על טענות כאלו.

הנני מתחייב להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים.6 הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בכתב הכמויות והנני מקבל על עצמי לסיים את

העבודות האמורות לשביעות רצונו הגמור של התאגיד תוך התקופה הנקובה.

)חמישה עשר( יום מיום הודעתכם על כך, או תוך15אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב תוך .7 זמן אחר שייקבע על ידכם, לבוא ולחתום על ההסכם, התנאים הכלליים, המפרט וכתבבידיכם ולהפקיד וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מההסכם, הכמויות, התוכניות

במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית לזכותכם בשיעור כמפורט בהסכם.

document.docx

אם לא אמלא אחר התחייבותי זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים.8וזאת מבלי לגרוע זכאים למסור את העבודה למציע אחר ותהיו מכל התחייבות כלפי

מזכויותיכם לפי כל דין.

אני מצהיר בזאת כי אתחיל בביצוע העבודות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה בחתימתכם.9והוראות המפקח ביומן העבודה, בעת מסירת השטח על ידו.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת.10 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.90אותנו לפחות למשך

אני מצהיר שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמי והיא מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר.11עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן העבודות.

ידוע לי כי המחירים הנקובים בהצעתי כוללים ביצוע מלא של העבודות והפריטים הנדרשים.12 לצורך העבודות, ללא סייג אך אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור

הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף, לתשלום.

ו/או.13 ו/או אי צירוף מסמך כלשהו רצ"ב המסמכים המפורטים להלן, ידוע לי שאי מילוי עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או הוספת הסתייגות עלולים לגרום לפסילת הצעתי

וכי ועדת המכרזים רשאית להתעלם מההסתייגויות בבחירת ההצעה הזוכה:

הנני מצרף את המסמכים הבאים:

טופס הצעת הקבלן - חתום.1נספח אא( תשקיף משתתף– חתום.2נספח אב( - תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום - חתום.3נספח אג(

-תצהיר בדבר תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים-4נספח אחתום

-תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות - חתום5נספח א-ערבות בנקאית. 6נספח א

ההסכם – נספח ב' - חתום.ו(כתב כמויות –חתום.ז( אישור מעודכן מרואה חשבון בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת נהולח(

.1976חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו-אישור מעודכן של עוסק מורשה לתשלומי מע"מ.ט(אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המציע.י(

אסמכתאות בכתב לקיום תנאי הסף כמפורט בנספח א'.יא(יב( פרוטוקול סיור קבלנים חתום

___________________________________שם המציע:

מספר עוסק מורשה/ח.פ.:

___________________________________

___________________________________חתימה:

___________________________________כתובת:

___________________________________מספר טלפון:

document.docx

___________________________________מספר ת.ז./ח.פ:

2נספח א

תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן:

שם החברה/הקבלן/המציע:__________________________________________.1

מס' החברה )הרשום ברשם החברות(:__________________________________.2

כתובת המציע:___________________________________________________. 3

. _____________ מס' ת.ז.:______________1שמות כל הבעלים/ בעלי מניות:. 4. _____________ מס' ת.ז.:______________2. _____________ מס' ת.ז.:______________3

איש הקשר מול התאגיד בביצוע העבודות: _________________ .5

רשימת הגופים אשר ביצע עבורם המציע עבודות כגון העבודות נשוא המכרז:.6

________________________________________________________א.

________________________________________________________ ב.

document.docx

________________________________________________________ ג.

________________________________________________________ ד.

)בהתייחס וטלפונים כתובות לפרט נא דעת, חוות מהם לקבל שניתן שמות האנשים לשירותים המפורטים לעיל(:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

1.________________________________________________________

( המלצות חתומות עם שם איש קשר לגבי פרויקטים שביצע הח"מ כקבלן ראשי3שלוש ).7 ב' לפנייה למשתתפי המכרז ,אשר הסתיימו בחמש3להקמת מבנים כמפורט בסעיף

השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז. לעניין סעיף זה:

"עבודות בינוי " – משמען אך ורק עבודות בדומה לעבודות נשוא מכרז זה. "קבלן ראשי" - משמעו מי שקשור לבדו בהסכם עם המזמין והיקף עבודותיו כולל את

עיקר עבודות הבינוי . "היקפה הכספי" משמעו אך ורק ההיקף הכספי של כלל העבודות בניהולו הישיר של

הקבלן – ללא קבלנים ממונים.

שםמס'הפרויקט

תיאור הפרויקט לדוגמא:

מגורים/מסחרי/משרדים/ציבורי

היקף כספי של עבודות ישירות ₪

ללא מע"מ(

שנת השלמתהביצוע

איש קשר לברורים

1

2

3

45

. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים ומלאים.9

תאריך__________ שם המציע:___________ חתימת המציע:___________

document.docx

אימות חתימה

אני הח"מ, ____________ עו"ד, מספר רישיון ____________, מרחוב _______________ מאשר בזאת כי ה"ה _________________ אשר חתם/מו על הצהרה זו בפני הוזהר/ו על ידי כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן והוא/הם אישר/ו כי ההצהרות דלעיל הינן אמת. כמו כן, הנני מצהיר, כי _______________ אשר חתם/מו על הצהרה זו בפני מוסמך/כים לעשות כן בשם _____________________ וחתימתם בתוספת חותמת

__________ מחייבת את __________________ לכל דבר ועניין.

__________________________________תאריך חותמות וחתימהשם

document.docx

3נספח א

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ _________, נושא ת.ז. מס' ____________, מורשה החתימה מטעם ___________שמספרו ___________ )להלן: נותן השירותים( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:.1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק)א(עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או)ב( יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו

למועד חתימת ההצהרה.לעניין סעיף זה -

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הואחבר בני אדם – גם בעל שליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,.1991התשנ"א –

.1968"שליטה" – כשמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:.2

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.א()

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום,)ב'(אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר)ג( מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה

האחרונה.

לעניין סעיף זה- "אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כשמשמעותם בחוק הבנקאות)רישוי(, התשמ"א

–1981.

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.(1)

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:(2)

בעל השליטה בו;)א(

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו)ב( להרכבת כאמור של נותן השירותים, תחומי פעילותו של חבר בני האדם

דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;)ג(

document.docx

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט על שליטה מהותית – חבר בני(3)אדם, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

.1987"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז –

יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה "שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או בחבר בני אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא, כי החתימה המופיעה בשולי גליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת._____________________שם המצהיר + חתימהתאריך

אימות חתימה

אני הח"מ, ____________ עו"ד, מספר רישיון ____________, מרחוב _______________ מאשר בזאת כי ה"ה _________________ אשר חתם/מו על הצהרה זו בפני הוזהר/ו על ידי כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן והוא/הם אישר/ו כי ההצהרות דלעיל הינן אמת. כמו כן, הנני מצהיר, כי _______________ אשר חתם/מו על הצהרה זו בפני מוסמך/כים לעשות כן בשם _____________________ וחתימתם בתוספת חותמת

__________ מחייבת את __________________ לכל דבר ועניין.__________________________________

תאריך חותמות וחתימהשם

document.docx

' 4 נספח א תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

1976)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו- אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת

וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:"המציע"( המבקש )להלן: שהוא המציע ___________________ זה בשם נותן תצהיר הנני עבור _______________ לרכישת ______________ מספר התקשרות עורך עם להתקשר

.__________________אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח ")להלן: "1976 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו שלחוק עסקאות גופים ציבוריים

– עבירה לפי חוק עובדים זרים"עבירה"מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח או לפי חוק שכר מינימום1991)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א-

לחוק להגברת האכיפה של2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987התשמ"ז-על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית2011דיני העבודה, התשע"ב- גם עבירה ,

לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. במשבצת המתאימה(X)סמן

זיקה אליו ובעל ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשתלא הורשעוהמציע " )להלן: להגשהההצעות בהתקשרותמועד המציע מטעם )"

עבור ____________________ לרכישת מספר____________________ .___________________

בפסק דין ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

ולא חלפה שנה אחת בפסק דין ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ___________ ____________ ____________

חתימה וחותמתתאריך שם

אישור עורך הדין

בפני הופיע/ה ____________ ביום כי מאשר/ת עו"ד ,_____________________ הח"מ אני ______________ מר/גב' ____________ בישוב/עיר ____________ ברחוב אשר במשרדי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי

document.docx

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________________________ ___________________ חתימה וחותמת מספר רישיוןתאריך

document.docx

' 5 נספח אתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

1976)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1ב2 על פי סעיף 1998 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכיאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

)להלן: " ___________________ שהוא המציע זה בשם נותן תצהיר "( המבקשהמציעהנני להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________

עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

במשבצת המתאימה(: X )סמן לא חלות על1998 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

המציע. חלות על המציע1998 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

והוא מקיים אותן.

חלות על 1998 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9 )במקרה שהוראות סעיף : במשבצת המתאימה( x נדרש לסמן המציע

-עובדים.100המציע מעסיק פחות מ עובדים או יותר.100המציע מעסיק

: במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן 100 )במקרה שהמציע מעסיק המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה

לחוק שוויון זכויות לאנשים9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף , ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.1998עם מוגבלות, התשנ"ח

והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף

חובותיו 1998התשנ"ח ליישום הנחיות קיבל ואם כאמור פנה הוא ליישומן, פעל נתן ונעשתה עמו התקשרות שלגביה זו )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה

התחייבות זו(. המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד

ימים ממועד ההתקשרות.30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך

אישור עורך הדין

document.docx

בפני הופיע/ה ____________ ביום כי מאשר/ת עו"ד ,_____________________ הח"מ אני ______________ מר/גב' ____________ בישוב/עיר ____________ ברחוב אשר במשרדי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,

חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________________________________________ ____________________ חתי חותמת ומספר רישיון תאריך

– ערבות הצעה 6 נספח א

לכבוד זיו תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי

א.נ.,

ערבות מס' ____________הנדון:

על פי בקשת ___________________________ )להלן: "המציע"( אנו ערבים בזה כלפיכם.1 ש"ח ) שלוש מאות אלף ש"ח( )להלן: "סכום300,000לתשלום כל סכום עד לסכום של

מאת "סכום הערבות"(, שתדרשו )להלן: להלן לתנאים המפורטים הקרן"( בהתאם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מס' __________ )להלן: "המכרז"(, לרבות

לשם הבטחת המילוי של איזה מקרב התחייבויותיו של המציע על פי תנאי ההזמנה.

ידכם עד סכום הערבות, תוך 2 ימים7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על את לבסס או לנמק עליכם שנטיל מבלי וזאת בכתב, הראשונה דרישתכם מקבלת הנ"ל הסכום סילוק תחילה שנדרוש ומבלי שהוא אופן בכל להוכיחה או דרישתכם מהמציע. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם

לתשלום סכום ערבות זו על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע.3 על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זו, לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואההבלתי הערבות סכום יתרת לגבי תוקפה במלוא זאת ערבות תישאר אחת, בפעם

ממומשת.

לעיל.2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא נהיה רשאים להימנע.4 מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על

כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למציע על פי הדין.

הערבות תהיה בתוקף עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו.5בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר ב-________________. למשרדנו זה מועד עד

ומבוטלת.document.docx

,בכבוד רב

______________ בנק

document.docx

- תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות 7 נספח א/

תאריך : ___/___/____לכבוד

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו ע.ר.

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכיאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין.1 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/תהמציעבמסגרת מכרז שבנדון )להלן: "

לתת תצהיר זה בשם המציע. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז:.2

- לבניית מתחם מסחרי במרכז הרפואי זיו, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי1/ 2020המזמין.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

שם מלא של החותם בשםתאריךהמציע

חתימה וחותמתהמציע

אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפניי, במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם

עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

____________________________________________חתימה וחותמתתאריך

document.docx

הסכם

2020שנערך בצפת ביום _____ בחודש______ שנת

ב י ן

58 - 030 – 713 – 0זיו )ע"ר( תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי

"(המזמין )להלן: "מצד אחד

ל ב י ן

_________________ח.פ./ח.צ. ______________

שכתובתו לצורך הסכם זה:________________

"(הקבלן)להלן: "מצד שני

( הינה בעלת הזכויות"בעלת הזכויות"ומדינת ישראל - המרכז הרפואי זיו )להלן: הואיל במקרקעין המצויים במתחם המרכז הרפואי זיו בצפת, כמפורט בתכניות המצורפות

"(;המקרקעיןלהסכם זה )להלן: "

ובעלת הזכויות נתנה את הסכמתה כי המזמין יתכנן, יפקח ויבנה על המקרקעין אתוהואילהפרויקט, כהגדרתו להלן,

והמזמין מעונין כי הקבלן יבצע על המקרקעין עבודות להקמתו של בנין המיועדוהואיל"( נספחיהפרויקטלשמש כמרכז מסחרי וביתר "( כמתואר בתכניות, במפרטים

ההסכם, והמזמין מעונין למנות את הקבלן כקבלן ראשי לביצוע העבודות, הכללהסכם המצורפים המסמכים וביתר בתכניות במפרטים, בהסכם, כמפורט

"(; העבודות)"

והקבלן מעונין לבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו;והואיל

חוק רישום קבלנים לעבודותוהקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום על פי והואיל מוכר לעבודות2 )בניה( ג 100 בענף ראשי , 1969הנדסה בנאיות, התשכ"ט –

הקבלנים ברשם המעודכנת הסיווג טבלת פי על הכישורים,ממשלתיות, ובעל המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כח האדם, האמצעים והמכשור הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם ברמה המקצועית

הגבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים וכי הוא מעונין לבצע את העבודות;

והעבודות אמורות להתבצע בסביבת בית חולים פעיל,וידוע לקבלן כי ייתכן ויבוצעווהואיל בשלבים, וידוע לקבלן כי קיימים קבלנים אחרים ועבודות אחרות בסביבת הפרויקט, וידוע לקבלן כי עליו להישמע להוראות צוות ההנדסה והבטיחות של בית החולים והמפקח ולדאוג לרווחת הציבור ולהקפיד על נושאי בטיחות בביצוע העבודות, עלאיכות מפגעי למניעת הקפדה ועל וסביבתו העבודות אתר ניקיון על שמירה הסביבה בביצוע העבודות וידוע לקבלן כי נדרשת הקפדה יתרה והקצאת משאבים מתאימה לנושאים אלו, על מנת לעמוד בכל דרישות הסכם זה ו/או דרישות כל דין

ו/או כל תקן; לא תהיה לקבלן כל דרישה כספית בשל האמור.

document.docx

והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות כמפורט וכמותנה בהסכם זהוהואילעל כל נספחיו, צרופותיו ומסמכיו;

אשר על כן הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא, הגדרות וסתירה בין מסמכים.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.1

המבוא להסכם זה יחד עם כל מסמכי ההסכם, צרופותיו ונספחיו המפורטים להלן.1.2מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם..

בגין-נספח "א" ופיצוי זמנים, שלבי ההתקדמות לביצוע העבודות לוח איחורים;

תנאי התשלום והצהרה על חיסול תביעות;-נספח "ב"

מפרטים;-נספח "ג"

כתב הכמויות והמחירים;-נספח "ד"

אישור עריכת ביטוח על ידי הקבלן;-נספח "ה"

נוסח צו התחלת עבודה;-נספח "ו"

נוסח תעודת השלמה;-נספח "ז"

נוסח ערבות בנקאית לביצוע;-נספח "ח"

נספח "ט"

נספח "י"

נוסח ערבות בנקאית לבדק;-

תנאים כלליים מיוחדים-

כמו כן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה המסמכים כדלקמן:.1.3

( - כתב ההזמנה לקבלת הצעות.1)

( - כתב הצעת הקבלן, לרבות כל התיקונים שהוכנסו בהצעה בהסכמת הצדדים.2)

הגדרות.1.4

בהסכם זה ובנספחיו יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכןהדברים והקשרם מחייב אחרת:

העבודות נשוא הסכם זה כמפורט בהסכם, במפרטים, בתכניות"העבודות"וביתר המסמכים המצורפים להסכם.

document.docx

או"האדריכל" "המהנדס"

מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל של הפרויקט או כמהנדסשל הקונסטרוקציה תכנון ו/או הפרויקט של הנדסי לתכנון מינויים על הודעה ואשר ידם על שימונה מי ו/או הפרויקט

נמסרה לקבלן.;

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל מטעם המזמין את"המנהל" הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב.יהיה המנהל כל עוד לא הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת

______________________

או"המפקח" "המהנדסהמפקח"

מי שימונה מעת לעת על ידי המנהל לפקח על ביצוע הפרויקטו/או העבודות ו/או כל חלק מהם.;

או"האתר" "מקום ביצוע

העבודות"

ו/או מעליהם ו/או מתחתם, דרכם, בהם, אשר המקרקעין מקרקעין כל לרבות והעבודות, הפרויקט יבוצעו בסביבתם אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם וכל מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם

להסכם כולל אתרי ייצור בהם מכינים מרכיבים של העבודות;

הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו על"שכר ההסכם"המזמין רצון ולשביעות ובמועדן במלואן הוראות ההסכם פי

והמפקח והמבוסס על הוראות ההסכם על כל נספחיו;

"כתב הכמויות" "כתבאו

הכמויותוהמחירים"

העבודות לביצוע והמחירים הכמויות את המפרט מסמך להסכם לאחר שסעיפיו השונים מולאונספח "ד"המהווה את

על ידי הקבלן, ואושרו ונחתמו על ידי המזמין;

"תקופתהביצוע"

כמשך הזמן אשר במהלכו עלבנספח "א"התקופות שנקבעו הקבלן להשלים את ביצוע העבודות או כל חלק מהן לשביעותתחל והמפקח. התקופה המזמין, המנהל של רצונם המלא במועד שייקבע בצו התחלת העבודה ותסתיים במועד בו הקבלן

, ותעודת השלמה כמפורט להלן;4יקבל את טופס

מדד תשומות הבניה, או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם"המדד" יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר, ולא יקבע היחס שבין המדדים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אזי יקבע היחס שבין המדדים על ידי רואי החשבון של המזמין וקביעתם תהיה סופית ותחייב

;את הצדדים

"המדדהבסיסי"

צו התחלת עבודה; בדרך כלל זה המדד הידוע במועד מתן המדד הידוע במועד הגשת ההצעה.

המדד הידוע ביום האחרון של חודש ביצוע העבודות בגינו הוגשכל חשבון;

"המדד החדש"

מובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי והמפרטים המיוחדים, התכניות, כתב.1.4.1 הכמויות והוראות המנהל כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד

document.docx

ו/או כתמצית לתיאורם הכלול בנספחים אחרים, לפי מהם בא כהשלמה העניין.

סתירות במסמכים - סדר עדיפויות למחירי העבודות

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, דו משמעות אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, תכריע ההוראה הכלולה במסמך הנקוב לפי סדר

העדיפויות הבא*:

ההסכם הקבלני )לרבות תנאי ההזמנה המהווים חלק בלתידרג א'נפרד הימנו(.

מפרטים.דרג ב'

כתב כמויות.דרג ג'

יותר כאמור לעיל עדיף על האמור האמור במסמך אשר בדרג הגבוה במסמך בדרג הנמוך יותר ואולם במקרה של הוראה המחמירה עם הקבלן בנושא מסוים במסמך בדרג הנמוך יותר, יכריע המנהל בין המסמכים לפי

שיקול דעתו וכמקובל בענף הבניה.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו-משמעות, אפשרות לפירוש שונה, וכיוצא.1.4.2 באלה בין המפרטים הטכניים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתוינהג על פי הוראותיו, בשאלת העדיפות מעצם טיבו של הנושא והקבלן

כאשר הכרעת המנהל הינה סופית מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

הצהרות הקבלן.2

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלהלן:

כי קרא והבין היטב את ההסכם על כל נספחיו ונהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי.2.1 ביקר באתר העבודות ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, ואת כל שאר הגורמים העלולים להשפיע על בצוע העבודות ועל לוח הזמנים, לרבות המצב הסטטוטורי והתכנוני של המקרקעין, ולרבות את מצב אתר העבודות וסביבתו, דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע ואת כמויותיהם וטיבםומתקנים צנרת באזור, התשתיות העבודות, לביצוע הדרושים החומרים של תת-קרקעיים, תנאי שטח וטופוגרפיה, מפגעים ואלמנטים אחרים שיש לסלקם ו/או לעבוד במשנה זהירות בסמוך אליהם, מבנים סמוכים קיימים ומתוכננים, הימצאותה של פסולת מעל ומתחת לפני השטח אשר עליו לסלקה, אתרי פינוי פסולת, והינוכל את וערך בפרט המקומית והרשות בכלל הרשויות דרישות כל את מכיר הבדיקות הדרושות אצל כל הגורמים הרלבנטיים האחרים. כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר ההסכם מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנתובמועדן. הקבלן לא יהא רשאי לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן או הארכת זמנים לוח ו/או אחרות לרבות הארכת לבסס שום תביעות כספיות תקופת ביצוע העבודות עקב אי-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, או בגין אי-ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו והוא מוותר בזאת במפורש בקשר לכך על כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין לרבות אך

לא רק על יסוד טענת אי ידיעה ו/או אי הבנה כולל סטנדרט הבניה הנדרש.

זה.2.2 כי בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח

document.docx

האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי

הסכם זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שלמעט היתרי בניה, אשר הוצאתם הינה באחריות המזמין, יהיה הקבלן אחראי באופן בלעדי לקבלת כל רישיון או היתר אחרים הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות רישיון חפירה וכן יהיה הקבלן אחראי לקבל את אישורי הרשויות הנדרשים לשם הוצאת רישיון כאמור,ככל הכבלים, חברת ו/או מקורות ו/או בזק ו/או חשמל חברת אישור לרבות שנדרשים. כך גם הקבלן יהיה אחראי להתקשר עם אתרי פינוי פסולת וכן לקבל כלידי הקבלן, למעט, כאמור, היתרי רישיון אחר הנדרש לשם ביצוע העבודות על

בניה.

כי לא ידוע לו על מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או תכנונית, לרבות בשל זכויות צד ג'.2.3כלשהו, להתקשר בהסכם זה ולקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן.

לפחות ענף ראשי ומוכר לעבודות ממשלתיות2 ג' 100כי הוא קבלן רשום בסיווג .2.4וכי ישמור על סיווג זה בתוקף עד להשלמת בנייתו של הפרויקט ומסירתו למזמין.

הקבלן מתחייב כי יחתום לבקשת המזמין על כל המסמכים אשר ידרשו על ידי הרשויות המוסמכות בקשר לביצוע העבודות, לרבות כל אלו המתחייבים מההיתר ו/או לצורך קבלת

ו/או טופס 4טופס לאכלוס )תעודת גמר לעבודות(, כגון חתימת הקבלן כאחראי על5 ביצוע השלד וחתימת הקבלן כאחראי לביצוע הבניין. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאם לא יחתום על מסמכים כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מעיכובים בביצוע הפרויקט וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים למזמין על פי כל

דין ו/או הסכם.

הסבת ההסכם או המחאתו

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם. כמו כן איןכולן או ביצוע העבודות, לרבות לקבלן משנה מטעמו את הקבלן רשאי למסור לאחר מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין. על הקבלן להעביר טרם הביצוע רשימת קבלני משנה בתחומים השונים למפקח לאישור ע"י המזמין והיועצים המקצועיים של צוות הפרויקט, לא תהיה לקבלן כל טענה אם ייפסל קבלן משנה כזה או אחר והוא יחליפו ללא תנאי עד שכל הצוות שיוצע מטעמו יאושר ע"י הגורמים

המקצועיים והמזמין.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית שלההסכם.

אספקת תכניות והיתרי בניה.3

המפקח ימסור לקבלן ללא תשלום, שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות הביצוע ..3.1 כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על-ידי המפקח ובין

שהכין אותם בעצמו או הוכנו על-ידי אדם אחר. document.docx

מוצהר בזה כי התכניות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור על.3.2 תוכנן בסוד, לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או לפרויקט. הקבלן מוותר בזה באופן

מפורש ומוחלט על זכות עיכבון בקשר לתכניות ו/או חלק מהן.

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי התכניות שצורפו להסכם אינן התכניות המלאות,.3.3 המפורטות והסופיות של הפרויקט וכי תכניות נוספות ומושלמות יותר וכן תוכנית

"( יושלמו ויסופקו על ידי המזמיןתכניות הביצועלביצוע לפיהן יבוצעו העבודות )" או מי מטעמו במקביל להתקדמות העבודות וכי אין בהעברת התכניות אל הקבלן בהדרגה, לרבות העברת תוכניות הביצוע בשלבים לכשעצמה כדי לגרום להארכת

הפרויקט לביצוע בלוח הזמנים לשינויים ו/או ביצוע העבודות לשינוימשך ו/או . תכניות הביצוע יועברו לקבלן בזמן המתאיםבעלויות ו/או לתוספת לשכר ההסכם

לפי שיקול דעת המפקח, לפני ביצוע העבודה אליה מתייחסות התכניות.

כתכניות הביצוע ישמשו אך ורק אותן התכניות או חלקי תכניות שסומנו ו/או אושרובמפורש על ידי המזמין ו/או המפקח כתכניות הביצוע מעת לעת.

הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התכניות שיקבל מאת המזמין ו/או מאת.3.4 המפקח מיד עם קבלתן, ולהסב את תשומת לבו של המפקח, בכתב, לכל בעיה בתכניות לרבות אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות ו/או חוסר מידות ו/או נתוניםבתכניות, בעיה על בפני המפקח התריע הקבלן בתכניות. פרטים שמצא ו/או כאמור לעיל, יתן המפקח על פי שיקול דעתו הוראות מתקנות ו/או משלימות ו/או

יורה כל הוראה אחרת לשם פתרון הבעיה.

הקבלן מצהיר כי ראה ובדק את כל התכניות המפורטות ברשימת התכניות, בין אם תכניות אלו נחתמו על ידו ובין אם לאו ולא תישמע על ידי הקבלן טענה כי תוכנית כלשהי מהתכניות המפורטות ברשימת התכניות, לא הוצגה בפניו ו/או לא נמסרה לו

ו/או לא נחתמה על ידו.

אינן.3.5 להסכם שצורפו התכניות כי מראש וכי הסכים לו ידוע כי מצהיר הקבלן וכן יותר ומושלמות נוספות תכניות וכי והסופיות התכניות המלאות, המפורטות ידי המזמין במקביל ויסופקו על יושלמו יבוצעו העבודות תוכניות הביצוע לפיהן להתקדמות העבודות וכי אין בעובדה של אספקת התכניות בהדרגה, כולל אספקת תוכניות הביצוע בשלבים, כשלעצמה, כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודה או כדי לגרום לשינוי בשכר ההסכם. התכניות הדרושות לדעת המנהל לביצוע יסופקו

ימים לפני ביצוע כל עבודה לפי לוח הזמנים או לפי14לקבלן לא יאוחר מ - הביצוע בפועל באתר, לפי המאוחר ביניהם.

לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה וכל דרישה לתוספת כספית או הארכת לו"ז בגין.3.6הנ"ל.

אם בדעת הקבלן להקדים ביצוע עבודות ביחס ללוח הזמנים עליו להודיע על כך.3.7זמן למנהל חודשיים מראש לפני המועד שנקבע למסירת התכניות כדי להותיר

להכנתן וזאת הכל בכפוף לאישור המזמין בכתב.

כתכניות ביצוע ישמשו אך ורק אותן התכניות או חלקי תכניות שסומנו ו/או נרשם.3.8עליהן במפורש כי הן תכניות לביצוע.

document.docx

יראו תוכניות אלו כחלק.3.9 סופקו תוכניות מעודכנות לקבלן כאמור בסעיף לעיל, בלתי נפרד מההסכם והוראותיו.

על הקבלן להכין באתר כמויות לברזל זיון וחומרים אחרים כך שיהיה באפשרותו.3.10 בעבודה ידנית באתר להשלים את החסר ולא יגרמו עיכובים עקב אי אספקת ברזל

מכופף בעקבות קבלת התוכניות בזמן כה קצר לפני הביצוע.

הקבלן יעדכן באופן שוטף, מיד עם קבלת או ביטול תוכניות, את רשימת התכניות.3.11הגורמים ולכל לקבלנים מעודכנות רשימות להפצת וידאג מהמנהל שקיבל זה. הקבלן אחראי לכך שהעבודות גם עליהם לפי הסכם שאחריותו משתרעת

יתבצעו על ידיו ועל ידי הקבלנים לפי התוכניות העדכניות ביותר שקיבל.

הוראות לתיקונים בתכניות שהם, לפי קביעת המנהל, תיקונים קלים, לא ייחשבו.3.12לקבלן למסרן רשאי יהיה והמנהל לעיל כמשמעותן לביצוע תכניות כאספקת בהתראה קצרה מהאמור לעיל הוראות אלו יימסרו לקבלן על ידי החלפת תכניתההוראות לתוכניות. לצרפן חייב והקבלן בכתב בהוראה או ממנה, חלק או

והתיקונים יחייבו את הקבלן כאילו היו כלולים בתוכניות מלכתחילה.

שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן ע"י המזמין ללא תשלום. כל.3.13העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן - יוכן על חשבון הקבלן.

עותק אחד מכל התכניות והמסמכים המהווים חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן.3.14ידם בכתב על וכל אדם שהורשה והמזמינה, המנהל, המפקח באתר העבודה לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם לפי דרישתם מפעם לפעם, וזאת

במשך כל תקופת ביצוע העבודה. עותק זה יהיה מעודכן, נקי שלם ובמצב קריא.

כל התוכניות שימסרו לקבלן לצרכי ההסכם הינן רכוש המזמינה. הקבלן אינו רשאי.3.15לעשות בהן כל שימוש אלא לצורכי ביצוע העבודה בלבד.

ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין.4

רצונם.4.1 לשביעות מעולה, באופן ההסכם פי על העבודות את יבצע הקבלן המוחלטת של המזמין והמנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין,

המנהל והמפקח, בין שמפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בו.

ס"ק זה הינו מעקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו בגוף ההסכם הפרהיסודית של ההסכם.

ובטיב.4.2 באיכות זה ברמה, נשוא הסכם כל העבודות הקבלן מתחייב לבצע את ציוד, כלים, חומרים, אדם, בכח כך לשם ולהשתמש ביותר ומשובחים מעולים מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על-פי הסכם זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמין לא

היה מתקשר עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.

לוח זמנים לביצוע העבודות, קצב ביצוע העבודות ועיכובים כתוצאה מכח עליון.5

התחלת.5.1 בצו נקוב שיהיה במועד העבודות בביצוע להתחיל מתחייב הקבלן הדרך לאבני בהתאם ורצוף, שוטף באופן ולהשלימן בהן להתקדם העבודה,

"( ולשביעות רצון המזמין והמנהל.אבני הדרך )להלן: "שבנספח "א"

document.docx

ס"ק זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו מהווה הפרה יסודיתשל ההסכם.

ידוע לקבלן כי העבודות עשויות להתבצע בשלבים, כפי שיקבע המנהל וכי המנהל.5.2קדימויות בכל שלב על פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהרסדריהיה רשאי לקבוע

הקבלן את יזכה לא כאמור, שיקבעו עדיפויות ולפי בשלבים ביצוע כי בזאת .בתוספת תשלום כלשהי ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע

בטיחות וגהות בעבודה.6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנושא הבטיחות הינו מהותי למזמין ומהווה תנאי יסודי בהסכם זה וכל הפרה של התחייבויותיו בקשר לנושאי הבטיחות הנזכרים בהסכם זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן

כדלהלן:

,1954הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-.6.1 , והתקנות שפורסמו על1970 הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל-ואת פקודת

פיהן וכי הוא מקבל על עצמו, ללא כל תוספת תשלום, לנהוג על פיהן. כמו כן מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהמזמין ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או ממונה הבטיחות שימונה על ידו אינם "מנהל עבודה" כמשמעו בדיני הבטיחות בעבודה וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודה תחול על הקבלן, והוא לוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו, נגד המזמין, המנהל או המפקח עקב עבירה על ההוראות והתקנות הנ"ל בקשר עם ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין, המנהל והמפקח בעד כל תביעה או נזק אחר שיגרם למזמין, למנהל או למפקח בגין כל האמור לעיל. הקבלן מצהיר בזה שהוא מקבל על עצמו להיות קבלן ראשי בשטח עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה

נוסח חדש ועפ"י כל דין.

ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת.6.2 ינקוט, באחריותו הקבלן רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה. הקבלן יספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של עובדיו והציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של אלו כלולה בשכר

ההסכם.עובדיו.6.3 לצוות הרלוונטיות הרשויות ע"י מוסמך בטיחות ממונה ימנה הקבלן

הקשור בכל לטפל יהיה ותפקידו בטיחות, כנאמן שישמש באתר, הנמצאים "(. הקבלן יציג בפני המזמין אתממונה הבטיחותלבטיחות וגהות עובדי הקבלן )"

תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו.

מובהר בזאת כי ממונה הבטיחות לא יהיה מנהל העבודה מטעמו של הקבלן, אלא ממונה חיצוני המורשה לשמש כממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על

. ממונה הבטיחות יבקר באתר לכל1996העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו- הפחות פעמיים בחודש, או בתדירות גבוהה יותר אם הקבלן, או ממונה הבטיחות אויהיה חייב צורך בכך. ממונה הבטיחות יש כי יהיו סבורים המנהל או המפקח להנפיק בכל ביקור דו"ח בטיחות והקבלן מתחייב לקיים אחר כל הוראותיו של דו"ח

הבטיחות שיונפק על ידי ממונה הבטיחות כאמור.

ביחד עם כל חשבון שיגיש הקבלן לאישור המנהל, יצרף הקבלן את דוחו"ת ממונה הבטיחות מהחודש הקודם, לרבות כל הפעולות שננקטו ביחס לדרישות הדו"ח, כשדו"ח זה חתום על ידי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, המאשר את ביצוע האמורעל הממונה דו"חות בצירוף יוגש שלא ביניים חשבון כי בזאת מובהר בדו"ח.

הבטיחות כאמור, לא יבדק על ידי המנהל ולא ישולם לקבלן.document.docx

הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים,.6.4 ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על

הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, תקנות העגורנים, תקנות ציודהעבודה, פקודת שבירים, עבודה במקום מוקף, עבודה ברעש ועוד.מגן אישי, עבודה על גגות

ממונה הבטיחות יפקח על כל העובדים באתר לרבות עובדי הקבלן, במהלך כל.6.5ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה ממונה שעות העבודה עובדי וגהות לבטיחות הקשור בכל ושיפורים ליקויים לתיקון אחראי הבטיחות

הקבלן וקבלניו השונים.

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם.6.6 ביצוע העבודות, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה

הבטיחות.

שלטים

לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה, יכין הקבלן ויקבע.6.7 חשבונו, לרבות האחריות לרישום ורישוי על-פי כל דין, שלטים,באתר העבודות, על

בהם יוצגו שמם של הפרויקט ושל המזמין ורשימת המתכננים וכל פרט נוסף אחר שיקבע על ידי המנהל. התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה כוללת גם את תשלומי

כל המיסים ו/או ההיטלים הקשורים בשלטים, הכל על חשבונו של הקבלן.

כמו כן יציב הקבלן שלט מואר בראש כל אחד מהעגורנים ככל שיהיו, שלטי אזהרה.6.8ייקבעו השלטים כל המנהל. שידרוש ובכמויות במידות באופן, אחרים ושלטים שיקבע כפי הרחוב, ממפלס מוגבהים כשהם ויציבה, בטוחה בצורה במקומם

המהנדס מטעם הקבלן, ויוארו בלילה.

קונסטרוקציה. הקבלן.6.9 מהנדס אישור טעונים יהיו ואופן התקנתם כל השלטים ימסור לעיון המנהל את אישור מהנדס הקונסטרוקציה ויתקין את השלטים בהתאם

להוראות המנהל ו/או בהתאם לדרישות כל דין.

יישא בכל העלויות הקשורות להתקנת השלטים והצבתם )לרבות אישור.6.10 הקבלן מהנדס הקונסטרוקציה( וכן בכל תשלומי המיסים שיחולו בקשר לשלטים כאמור

שיישארו במצב טוב ותקין לכל אורךוהוא מתחייב לדאוג לתחזק את השלטים כדיתקופת ביצוע העבודות.

אספקת כוח אדם על ידי הקבלן.7

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח-האדם הדרוש לביצוע העבודות, את.7.1 ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם בקשר עם ביצוע העבודות. למזמין לא תהיה מחייבות כל שהיא כלפי המועסקיםתינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי כי לא בזאת, מודגש על-ידי הקבלן.

המזמין כגון: אוכל, מקלחות, שירותים סניטרים, טלפון וכיו"ב.

הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע העבודות.7.2 באיכות הגבוהה ביותר. כל העובדים שיועסקו על-ידי הקבלן בפרויקט, יהיו בעלי

תעודת זהות ישראלית או עובדים זרים המועסקים כדין.

document.docx

אי קיום יחסי עובד - מעביד.8

מובהר בזאת כי הסכם זה אינו מהווה הסכם עבודה וכי הקבלן הינו קבלן עצמאי.8.1 וכי בין הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או מתכנני הפרויקט ו/או עובדיהם של כל אלו לבין המזמין לא מתקיימים יחסי עובד - מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות ו/או

שותפות לכל דבר ועניין.

מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המיסים, הביטוח הלאומי.8.2 וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר לעיסוקו ולקיום התחייבויותיו על פי

הסכם זה.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כן מצהיר הקבלן כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ורשום במוסד

לביטוח לאומי כעצמאי.

מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן.8.3 ו/או קבלן המשנה ו/או עובדיהם של כל אלו, לבין המזמין על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד, אזי הקבלן ישפה את המזמין בגין כל הוצאה שתושת על המזמין

בשל כך.

הקבלן ישפה את המזמין, בתוך שלושה ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בגין כל.8.4 דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות קבלניידי צד שלישי כלשהו, ו/או על ו/או מי מעובדיהם ו/או מתכנני הפרויקט משנה בקשר עם טענת יחסי עובד - מעביד או יחסי מרשה - מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, חוק, צו הרחבה,

נוהג וכיוצא באלה.

קבלני משנה.9

הקבלן מתחייב שלא להעסיק בביצוע העבודות קבלני משנה אלא אם יקבל אישור.9.1מראש ובכתב של המזמין.

ו/או למנהל.9.2 מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל בקשר לזכויות שהוענקו למזמין

בנוגע לאופן מינוי קבלני משנה ו/או בקשר לתשלומים שיבוצעו על ידי המזמין, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או המנהל ו/או המנהל, בקשר לטיב העבודות שיבוצעו על ידי קבלני המשנה ו/או בקשר לעמידתם בהוראות הסכם זה והאחריות

הבלעדית לנושאים אלו תחול על הקבלן בלבד.

אספקת ציוד, מתקנים וחומרים.10

וכל.10.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים רצון ולשביעות של העבודות בקצב הדרוש היעיל לביצוען האמצעים הדרושים ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה המנהל. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו

הפרה יסודית של ההסכם.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו או יהיו ברשותו, לפי העניין, כל הציוד, הכלים.10.2 והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים.

document.docx

במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות

ובלתי ניתנות לערעור.

הקבלן מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך שלא.10.3 יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של המנהל. בכפוף לאמור להלן במפורש, אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען. המנהלבאתר חומרים מחוסר כתוצאה הזמנים מלוח סטייה יאשרו לא המנהל ו/או

העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודיתשל ההסכם.

סילוק חומרים פסולים, הריסת מלאכה פסולה וניקיון אתר העבודות.11

המנהל ו/או המנהל רשאים ליתן לקבלן, מזמן לזמן, ולפי שיקול דעתם הבלעדי,.11.8 תוך כדי מהלך ביצוע העבודות הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך

התקופה שתקבע על ידם בדבר:

יצוין בהוראה, בכל מקרה.11.8.1 סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר שלדעת המנהל ו/או המנהל אין החומרים מתאימים לייעודם.

הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל..11.8.2

סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש.11.8.3 בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי

ההסכם ו/או הוראות כל דין.

סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודיתשל ההסכם.

מוסמכים.11.9 יהיו המנהל ו/או המנהל כי בזאת ומוסכם מוצהר ספק הסר למען ורשאים להורות לקבלן הוראה מההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על ידם ו/או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/או בקשר

אליהם תשלומי ביניים כלשהם.

יהא המזמין.11.10 ו/או המנהל כאמור לעיל, לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, לבצע ההוראה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. המזמין

לכיסוי הוצאות כלליות של20%יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל

דרך אחרת.

ו/או המנהל רשאים, אך לא חייבים, במקום.11.11 יהיו המנהל על אף האמור לעיל, לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא בהתאם להסכם, לקבוע הפחתת ערך של אותן

עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר ההסכם שיגיע לקבלן.

document.docx

ו/או המנהל כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות.11.12 קביעות והוראות המנהל לערעור.

וסילוק פסולת מאתר.11.13 ניקיון יהיה האחראי, על חשבונו, לביצוע עבודות הקבלן הבניה למקום שפיכה מאושר. ניקוי הפסולת ייעשה ע"י הקבלן באמצעות עובדיו מדי יום ביומו באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך

בכל שטחי הבניה ללא יוצא מהכלל.

על הקבלן למקם באתר במקום ובמועד אשר יסוכם עם המנהל מכולות לפינוי.11.14אשפה, אשר תוחלפנה בכל פעם שתתמלאנה.

בגמר העבודות ולפני מסירתם יבצע קבלן הבניין ניקיון יסודי של המבנה, לרבות.11.15 ניקוי אבק, ניקוי חלונות, קירות מסך, חיפוי אבן, הורדת כתמי צבע וטיח, שטיפת רצפות וסילוק פסולת מכל סוג לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, יישור ערמות עפר וכד'. כל העבודה הנזכרת לעיל תיעשה על חשבון הקבלן ואחריותו ולשביעות

רצון המנהל.

לא ניקה או לא העמיד מכולה או לא פינה הקבלן את הפסולת והלכלוך ממקום.11.16 ביצוע העבודות לשביעות רצונו של המנהל ותוך המועד שנקבע לו על ידי המנהל, רשאי יהיה המנהל לעשות באמצעות חברת ניקיון זאת על חשבון הקבלן בתוספת

ולגבות את ההוצאות מקבלן הבניין בכל דרך שתיראה20%הוצאות טיפול בגובה למנהל, לרבות עיכוב כספים או תשלומים המגיעים לקבלן הבניין מאת המזמינה. במקרה כאמור לא יבוא קבלן הבניין בכל תביעה שהיא נגד המזמינה ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי

ופינוי הפסולת כאמור.

מובהר כי לא תשולם לקבלן הבניין כל תמורה נוספת עבור פינוי פסולת הקבלן,.11.17קבלני המשנה שלו והקבלנים האחרים או כל פסולת אחרת.

במידה ולא יבוצעו עבודות הניקיון כאמור לעיל, יופחת משכר הקבלן סכום עלות.11.18. 20%ביצוע עבודות הניקיון בתוספת הוצאות ניהול ופיקוח בשיעור של

התחלת ביצוע העבודות.12

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב שתקרא "צו להסכם זה. הקבלן ימשיך בביצוע העבודותכנספח "ו"התחלת עבודה" בנוסח המצורף

ובהתאםבנספח "א"בקצב הדרוש להשלמתן תוך תקופת הביצוע שנקבעה להסכם לשלבי הביניים כפי שפורטו באותם נספחים פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב. תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע, ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת העבודה או הארכה של תקופת הביצוע, בשל תקופת

התארגנות לעבודה.

כל תביעה של הקבלן מכל סוג שהוא, לרבות תביעה כספית או דיון בטענות או קיוםביצוע קצב את להאט ו/או להפסיק בזכות הקבלן את תזכה לא משפטיים הליכים העבודות וקבלן הבניין מתחייב שלא להפסיקן ו/או להאט אותן, אלא לנהוג לפי הוראות

שנקבעו בהסכם ו/או לפי הוראות המזמינה.

וגורמים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קבלן הבניין מתחייב שלא לעכב קבלנים אחרים בביצוע העבודות ולא לגרום בכל צורה שהיא לעיכוב כלשהו ברציפות וקצב ביצוע

העבודות והשלמתן. המזמין רשאי לחלק את ביצוע העבודה לשלבים )להלן : "שלבי העבודה"( שיקבעו מזמן

לזמן לפי צרכי המזמינה ושיקולי המנהל.document.docx

במקרה כזה יהיה המזמין רשאי למסור לקבלן והקבלן יהיה חייב לקבל הזמנות עבודה נפרדות בגין כל שלב ושלב כאשר בהזמנות אלו יימסר תיאור העבודות בכל שלב, קצב הביצוע ומועדי הסיום ובלבד שהזמנות עבודה אלו יימסרו לקבלן זמן סביר מראש, באופן

שיאפשר לדעת המנהל ביצוע הדרישות הכלולות באותן הזמנות.

הקבלן יחל בביצוע שלבי העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה לאותו שלב. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו על חשבון עבודות או שלבי עבודות שבוצעו מבלי

שניתן להם צו התחלת עבודה. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת כל חלק הימנו תהווה הפרה יסודית של

ההסכם.

מועד השלמת העבודות.13

בנספח "א"הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופות הביצוע שנקבעו .13.1 להסכם ואשר תחלנה בתאריך שיקבע על ידי המזמין בצו התחלת עבודה, ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך המועד

להשלמת העבודות כקבוע להלן.

ס"ק זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודיתשל ההסכם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתו ו/או ביצועו.13.2המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות.

הפסקת ביצוע העבודות.14

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא, לזמן מסוים.14.1לתנאים ובהתאם המנהל ו/או המזמין מאת בכתב הוראה לפי לצמיתות או ו/או המזמין על-ידי לו ניתנה אם יחדשם אלא ולא בהוראה שיצוינו ולתקופה לקבלן תינתן לצמיתות העבודות הפסקת בגין כך. על בכתב הוראה המנהל

יום מראש לפחות.30התראה בכתב של

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת.14.2העבודות ולהגנתן לפי הצורך בהתאם להוראות המנהל ולשביעות רצונו.

הוצאות שנגרמו לקבלן בפועל כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי.14.3 הוראות המנהל, כאמור, שלא כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן ו/או שלא כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת המזמין )כהגדרתם להלן(, תחולנה על המזמין,

יום ושהקבלן נתן למנהל תוך60ובלבד שההפסקה היא לתקופה של למעלה מ- יום ממועד קבלת ההוראה להפסיק את ביצוע העבודות, הודעה בכתב על15

כוונתו לדרוש את התשלום הנ"ל. שיעור ההוצאות אשר הקבלן יהיה זכאי לקבל יקבע על ידי המנהל על פי שיקול דעתו המוחלט לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות

יום ממועד קבלת דרישה30להשמיע טענותיו וקביעת המנהל אשר תעשה תוך תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

נגרמה הפסקת ביצוע העבודות לזמן מסוים, לפי שיקול דעת המנהל, כתוצאה.14.4 מהפרת ההסכם על ידי הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המנהל, על הקבלן. החלטת המנהל בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת

לערעור.

document.docx

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם ומוצהר בזאת.14.5 כי המזמין ו/או המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן זמנית ו/או לצמיתות בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם

המוחלט והבלעדי, מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם.

הופסק ביצוע העבודות כולן או מקצתן לצמיתות בכל עת ומכל סיבה שהיא, שלא.14.6 כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן, והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יערכו המנהל והקבלן מדידות סופיות לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע בפועל על

30ידי הקבלן עד למועד שנקבע בהודעה להפסקת העבודות. המדידות יערכו תוך יום מהמועד שנקבע להפסקת ביצוע העבודות. המזמין ישלם לקבלן את הסכוםידו בפועל עד למועד שנקבע המגיע לו בגין אותו חלק מהעבודות שבוצע על ועל פי המחירים הנקובים להפסקת ביצוע העבודות, בהתאם למדידות שיערכו

בכתב הכמויות.

התשלום אשר ישולם לקבלן על-ידי המזמין כאמור יהא לסילוק סופי ומוחלט שלו/או מכל גורם אחר, ולמעט הסכום ו/או מהמנהל כל תביעות הקבלן מהמזמין האמור לא יהיה הקבלן זכאי לקבל מכל גורם אחר לרבות מהמזמין ו/או מהמנהלנזק דמי ו/או רווח ו/או הפסד ו/או החזר הוצאות פיצוי ו/או נוספת כל תמורה

אחרים מכל מין ו/או סוג שהוא.

הופסק ביצוע העבודות, כולן ו/או מקצתן לצמיתות אחרי חתימת ההסכם אך לפני.14.7זכאי לתשלום כלשהו יהיה הקבלן שהקבלן החל בפועל בביצוע העבודות, לא

מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מכל גורם אחר.

נגרמה הפסקת ביצוע העבודות כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן - לא יהא.14.8גורם אחר. אין ו/או מכל ו/או מהמנהל זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין הקבלן באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע פיצויים ו/או כל

סעד אחר מאת הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות.14.9 כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוע העבודות, כולן ו/או חלקן בעצמו ו/או באמצעות כל קבלן אחר ו/או גורם אחר אשר יבחר על ידו לפי שיקול דעתו המוחלט, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תביעה להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן מתחייב שלא לעכב ו/או למנוע מהמזמין לפעול כאמור,

בין באמצעות צו שיפוטי, לרבות צו מניעה, ובין בכל דרך אחרת.

במקרה בו הופסק ביצוע העבודות על ידי המזמין שלא כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן, והמזמין החליט לחדש ביצוע העבודות, יציע המזמין לקבלן לבצע העבודות בהתאם להוראות הסכם זה ולמחירים הקבועים בו, בטרם ימשיך בביצוע העבודות על ידי מי מטעמו או באמצעות אחרים. באם לא נענה הקבלן לדרישת

ימים מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין על כוונתו להמשיך בביצוע14המזמין תוך העבודות, יהא רשאי המזמין להתקשר עם כל מי שימצא לנכון, לביצוע העבודות

ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה עקב כך.

שינויים.15

המזמין ו/או המנהל ו/או המנהל רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתם המוחלט,.15.1ו/או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע להורות לקבלן על ביצוע כל שינוי בפרויקט מכלליות האמור לעיל, בצורתם, אופיים, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, גובהם,ובין אם מדובר ומימדיהם של כל חלק מהם, בין אם מדובר בהגדלת העבודות

document.docx

נכללת אינה תוספת אשר כל וכן לנכון שימצאו כפי הכל העבודות, בהקטנת והקבלן מתחייב למלא אחרהשינוייםבמפורש או מכללא בעבודות )להלן: " )"

הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו/או המנהל.

היקף העבודות, הקטנתשינויים" בין היתר, הגדלת כוללים, זה " לעניין הסכם ו/או נוספות על אלה שפורטו בהסכם וכל היקף העבודות, ביצוע עבודות שונות

שינוי אחר מכל מין ו/או סוג שהוא עליו יורו המזמין ו/או המנהל.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודיתשל ההסכם.

הוראת השינוי תתומחר על פי קביעת המפקח לפי מחירון דקל לעבודות גדולות או לפי הצעת מחיר במידה15% או המאגר המאוחד בהנחה של 15%בהנחה של

ואינה מצויה במחירונים רק במידה ותאושר ע"י המפקח.

הוראות המזמין ו/או המנהל בדבר שינויים כאמור תקרא "פקודת שינויים" ותינתן.15.2 בכתב. אולם במקרה והמזמין ו/או המנהל יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי מידי ואיןו/או המנהל יתנו המזמין באפשרותם להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד, פקודת שינויים בעל פה ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין פקודת שינויים שניתנהו/או המנהל בכתב כל פקודה יאשרו המזמין בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל,

ימים ממועד נתינתה.7שניתנה על ידם בעל פה תוך

כללה פקודת השינויים הקטנת היקף העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש ו/או.15.3ו/או כל ו/או מכל גורם אחר פיצוי ו/או דמי נזק לתבוע מהמזמין ו/או מהמנהל תשלום אחר בגין הקטנת היקף העבודות כאמור, ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח, והקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה אשר נקבעה במחירי היחידה שבכתב הכמויות

לגבי אותו חלק מהעבודות ומכתב הכמויות שבוצע על ידו בפועל.

שינויים בעבודות לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות, כפי.15.4 ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקובה בהסכם. היה הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים, לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי לפנות למזמין ולמנהל ולבקש ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים, תהא בכתב ותימסר למזמין ולמנהל תוך

ימים מהמועד בו ניתנה לקבלן פקודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה.7

היקף.15.5 צמצום ו/או מהעבודות חלק של ביטול המחייבת שינויים פקודת ניתנה כי פי הוראות ההסכם, רשאי המנהל לקבוע העבודות שעל הקבלן לבצע על ביצוע העבודות הנקובה בהסכם. קביעת המנהל כתוצאה מכך תקוצר תקופת

תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

על הקבלן להעביר למפקח ולמזמין הודעה כתובה כאשר היקף הפרויקט מגיע.15.6 מערך החוזה, במידה ולא תועבר הודעה כזו ותתקיים חריגה בפרויקט80%לכדי

המזמין לא יישא בחריגה כאמור והחריגה תהא על חשבונו של הקבלן.

ותעודת גמר 4 תעודת השלמה לעבודות ,טופס .16

לאכלוס ותעודת גמר לעבודות4הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לקבלת טופס .16.1שאינם אישורים יידרשו הנ"ל, התעודות לצורך קבלת אם מהרשות המקומית. קשורים לעבודת הקבלן והינם באחריות המזמין, יודיע הקבלן למזמין על הצורך

יום לפני המועד לקבלת טופס 60בהעברת אישורים אלה לפחות . יודגש, כי4 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, תינתן תעודת השלמה לקבלן רק

ותעודת גמר כאמור.4לאחר קבלת טופס

document.docx

המנהל.16.2 ולמנהל. למנהל בכתב הקבלן כך על יודיע העבודות, ביצוע הושלם "(, יבדקו בנוכחות הקבלן אתהצוות הבודקוהמנהל )לעיל ולהלן בהסכם זה "

יום ממועד קבלת ההודעה. מצא הצוות הבודק את העבודות15העבודות תוך מתאימות לתנאי ההסכם על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון - תינתן

" )להלן: הבדיקה תום עם השלמה תעודת המנהל ידי על תעודתלקבלן להסכם. מצא הצוות הבודק ו/או מי ממנוכנספח "ז""( בנוסח המצורף ההשלמה

שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם להסכם, תימסר לקבלן" )להלן: והשלמות שינויים תיקונים, רשימת ידי המנהל על "(,הפרטיכלבכתב

הדרושים לדעת הצוות הבודק לשם התאמת העבודות להוראות ההסכם והקבלןובדרך שיקבע ידי המנהל חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על

הצוות הבודק.

יבצע את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרטיכל, לאחר שהקבלן " )להלן: התיקונים ביצוע ציון ובו נוסף פרטיכל המשליםיערך "(.הפרטיכל

לעריכת הפרטיכל המשלים יופיעו הצדדים, כאמור לעיל, לפי הזמנה בכתב מאתהקבלן.

לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלן:

בהן.16.2.1 והציוד המצוי כולן על חלקיהן, מתקניהן כי העבודות הצוות הבודק מצא התכניות פי ועל תקלות ללא סדיר באופן מתפקד ונמצא הופעל

והמפרטים.

הקבלן ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי.16.2.2שפורט בפרטיכל.

הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי ההסכם וקיבל כל הרישיונות הדרושים כדי.16.2.3יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהם השונים לייעודם, לרבות שניתן ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הרישיונות הנדרשים לאכלוס המבנה

ותעודת גמר.4והפעלתו והתקבלו טופס

מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם בו מדובר על "השלמת העבודות" ו/או "תעודתהשלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכתו/או הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, הפרטיכל ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח, לא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת

העבודות ובדיקת העבודות על ידי הצוות הבודק.

אין באמור לעיל ו/או בכל הוראה אחרת בהסכם כדי לגרוע מזכותו של המזמין.16.3 להחזיק בעבודות ו/או להשתמש בהן ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ו/או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן

הושלמו.

קבע הצוות הבודק כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל.16.4 הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסויים מהעבודות, מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או כל מי המנהל ו/או כלפי כל גורם

אחר.

document.docx

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל, תוך התקופה.16.5ידי המנהל, או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו שנקבעה על ו/או ההשלמות האמורים המוחלט אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי ו/או באיכות בתקופה סבירה ו/או התיקונים לבצע את דין כל ו/או פי ההסכם על זכויותיו יתר מכל לגרוע ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצועהוצאות אלה ינכה והמזמין על הקבלן יחולו כאמור ההשלמות ו/או התיקונים

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר ההסכם אשר טרם שולם20%בתוספת לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש ערבות

הביצוע.

עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה.16.6 הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, אתחלק מהווים אינם אשר והמתקנים הארעיים המבנים האשפה, החומרים, כל מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים ו/או פגמים שיתגלו בניקוי העבודות ו/או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן בטרם יקבל תעודת

השלמה.

תכניות עדות.16.7

העבודות, של עדות תוכניות מסירת הינו לקבלן הסופי החשבון לתשלום תנאי בהתאם לכל ההנחיות המפורטות להלן:

בהתאם לביצועכל העבודותעל הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות המראות את .16.7.1אינסטלציה ניקוז, קווי חשמל, כגון כולל העבודות הנסתרות בפועל פנים וחוץ, חשמל, מיזוג אויר, מנ"מ, פרטי זיון קונסטרוקציה וכד' כפי

שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(.

ה- .16.7.2 תכניות ASכל MADEלגרסת בהתאם "אוטוקאד" תכנת באמצעות יוכנו האדריכל.

ידו.16.7.3 על תחתמנה והתוכניות מוסמך מודד ע"י תעשה העבודות של המדידה ומפלסי/אורכי מידות ואת המתוכננות המידות כל את ותכלולנה

האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל.

ו- .16.7.4 סטים שלושה חשבונו, על למזמין, וימסור יכין תכניות CDהקבלן של לאחר שהציגן בפני המתכנים והיועצים בתחומים השונים,AS MADEה-

וקבל את אישורם. התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודהתת וקוים שוחות של מדויקים ועומקים מיקומים לרבות שבוצעה, ממסמכי כחלק למנהל ותימסרנה קיימים, ו/או חדשים קרקעיים לתביעות כבסיס לשמש תוכלנה לא הנ"ל התכניות הסופי. החשבון כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המנהל

בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו שלושה סטים של ספרי מתקן לכל המערכות.16.7.5שסיפק הכוללים הוראות הפעלה, קטלוגים וכו'.

עבור הכנת התכניות וספרי המתקן ומסירתם למנהל, כמפורט לעיל, לא ישולם.16.7.6

בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן.

document.docx

מובהר בזאת כי המנהל לא יחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו.16.7.7הקפדני של סעיף זה לשביעות רצון המנהל.

בדק ותיקונים.17

זה, "תקופת הבדק" משמעותה תקופה של שנתיים לבניה ושלוש.17.1 לעניין הסכם שנים למערכות במבנה, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם ו/או בנספחים

"(. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמורתקופת הבדקלהסכם )להלן: " בכל מקום אחר בהסכם ו/או בנספחים להסכם, תחול תקופת הבדק הארוכה יותר.

בנוסף ומבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן בתקופת הבדק, יהיה הקבלן ,1973אחראי לכל העבודות, גם לתקופות הקבועות בחוק המכר )דירות(, תשל"ג-

כפי שיהיו במועד השלמת העבודות על ידי הקבלן והוא מתחייב לתקן כל קלקול ו/או ליקוי ו/או פגם בעבודות או בכל חלק מהן, במהלך התקופות הקבועות בחוק

כאמור.

מניינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד מועד זה.17.2תעודת של במקרה להלן. כמפורט הבדק ערבות את למזמין הקבלן המציא השלמה לחלקים שונים של העבודות - יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל

תעודת השלמה חלקית.

ו/או.17.3 ו/או קלקולים מגרעות כדי תקופת הבדק תוך נתגלו בעבודות ו/או נתהוו ליקויים ו/או נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים, לדעת המנהלו/או למפרטים בהתאם ו/או שלא מדויקת בלתי ו/או לקויה מעבודה כתוצאה ו/או פגומים ו/או המנהל כתוצאה משימוש בחומרים להוראות המנהל בהתאם ובין מכל לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת

"( חייב הקבלןהפגמיםסיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן ביחד ו/או לחוד: "לתקן את הפגמים מיד על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

כל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו/או של המנהל ו/או של המנהלהבדק. תקופת תום לאחר חודשים שלושה תוך המאוחר לכל לקבלן ותימסר

נמסרה הודעה כאמור יהיה הקבלן חייב לבצע את התיקונים.

תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם.17.4למשתמשים מינימלית להפרעה לגרום מנת על בעבודות ישתמש אשר אחר

בעבודות.

ו/או המנהל לתיקון, או.17.5 ניתנים לדעת המזמין אם הפגמים או חלק מהם, לא שתיקונם עלול לגרום, לדעת המזמין ו/או המנהל, שיבושים או נזקים ניכרים למזמין ו/או למשתמשים בעבודות, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין, בסכום שייקבע על ידי המנהל, וקביעתו של האחרון, אשר

תהיה מנומקת, תחייב את הקבלן.

לאחר תום תקופת הבדק, יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופת הבדק.17.6" מן הצדדיםפרטיכל הבדק)להלן: צד כל שהוא פי הזמנה בכתב של "( על

להסכם זה, והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקתימים30ועריכת פרטיכל הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, שלא לפני

מיום מסירת ההזמנה.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי.17.7מתנאיו ו/או הוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

document.docx

הקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות התיקונים שידרשו על ידי המנהל וזאת אף.17.8 אם יהיה סבור כי תיקונים כאמור אינם באחריותו. היה והקבלן יבצע תיקון ולאחר מכן יאשר המנהל כי התיקון האמור אינו באחריות הקבלן, אזי ישיב המזמין לקבלןידי שיאושר על לניתוח עלויות בביצוע התיקון, בהתאם את הוצאותיו הסבירות

המנהל.

הקבלן מתחייב לתקן ליקויים ו/או פגמים ו/או קלקולים אשר יוגדרו על ידי המנהל,.17.9 על-פי שיקול דעתו הבלעדי, כבהולים – לא יאוחר משלוש שעות לאחר מסירת הודעה לקבלן על הליקוי כאמור. הודעה כאמור יכול ותימסר לקבלן טלפונית ו/או באמצעות פקס' והקבלן מתחייב להתייצב באתר לא יאוחר משלוש שעות מקבלת ההודעה כאמור. הקבלן מתחייב יעביר את פרטי איש קשר מטעמו אשר יהיה זמין

שעות ביממה להודעות על ליקויים ו/או תקלות בהולים כאמור.24

ליקויים אחרים אשר אינם בהולים, יתוקנו על ידי הקבלן באופן שוטף בתוך זמןסביר, כפי שיוגדר על ידי המנהל בהתאם לנסיבות העניין.

אחריות לאחר תקופת הבדק.18

יהיה הקבלן תקופת הבדק, ומאחריות הקבלן במשך מהוראות ההסכם, לגרוע מבלי שנים לאחר תום תקופת הבדק, לכל5אחראי הן בתקופת הבדק והן במשך תקופה של

פגם יסודי שיתגלה בעבודות, בכפוף לאחריות המוטלת על הקבלן על פי הוראות כל דיןו/או הוראות ההסכם וכן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:

אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי למנוע התגלותו בבדיקה סבירה..18.1

אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין..18.2

אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות אירוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום.18.3תקופת הבדק ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות ההסכם ו/או הוראת כל דין.

מדידת כמויות.19

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודות ואין.19.1 לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו על פי ההסכם

ולמזמין אין חובה לשלם עבורן אלא אם בוצעו בפועל.

הכמויות שבוצעו למעשה על פי ההסכם, יקבעו על ידי המפקח, על סמך מדידות.19.2 שתעשנה על ידו בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי

כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.

כל מדידת הכמויות תבוצע בהתאם לתכניות ומידות התכניות. היה ויחליט המנהל,.19.3 לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע מדידות בשטח, אזי לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד שנקבע על ידו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, וזאת על חשבונו. כן מתחייב הקבלן להמציא

למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

document.docx

בפני.19.4 הוא לערער ביצוע המדידות, רשאי או ממלא מקומו בשעת נכח הקבלן ימים על כל כמות שנמדדה, והמנהל יקבע מועד לביצוע7המנהל בכתב תוך

מדידת הכמות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין המנהל והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת

לערעור.

היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן יבקש שתבוצענה המדידות.19.5יש לדעתו צורך כן ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם - לא בהתאם

בדחיה.

סכומים משוערים ומחירים נקובים של חומרים.20

סכום שנקבע לגביו במפורש בכתב הכמויות כי הוא משוער בלבד - לא יהווה חלק.20.1 משכר ההסכם הנזכר בהסכם, ובאם בוצע אותו חלק מהעבודות בפועל, ייקבע

ערכו לפי שיקול דעת המנהל בהתבסס על המסמכים שיומצאו על-ידי הקבלן.

שובר,.20.2 חשבון, מחיר, הצעת כל דרישתו, לפי למנהל להמציא מתחייב הקבלן קבלה, וכיו"ב הנוגעים לסכומים משוערים של חומרים המופיעים בכתב הכמויות.

תשלום שכר ההסכם.21

עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במלואן.21.1 ובמועדן ולשביעות רצון המזמין, המנהל והמנהל, ישלם המזמין לקבלן את שכרהתנאים פי ועל במועדים בשיעורים, הכל ,₪ _________ של סך ההסכם,

להסכם.בנספח "ב"המפורטים בהסכם לרבות

שכר ההסכם הינו סופי ומוחלט והקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספות מכל מין ו/או.21.2 סוג שהוא למעט הפרשי הצמדה מוסכמים, תשלום בגין שינויים בהתאם להוראות

ההסכם על כל נספחיו.

אם המזמין ישלם תשלום כלשהו אשר חל על הקבלן על פי הסכם זה ו/או יוציא.21.3 הוצאה כלשהי אשר חלה על הקבלן על פי הסכם זה, אזי תשלום או הוצאה כאמור יקוזזו מתשלום הקרוב שעל המזמין לשלם לקבלן, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הריבית השקלית הגבוהה ביותר בגין אשראי בבנק לאומי לישראל

בע"מ.

ערבות ביצוע.22

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, ימציא.22.1 הקבלן למזמין ולפקודתו, במעמד חתימת ההסכם על ידי המזמין, ערבות בנקאית

המצורףבנספח "ח"צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים "(.ערבות הביצועלהסכם זה )להלן: "

של .22.2 בשיעור תהיה הביצוע כולל10%ערבות משכר ההסכם אחוזים( )עשרה מע"מ. הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את ערבות הביצוע כל עוד לא קיבל את

אישור המזמין בכתב ומראש. סכום.22.3 הבסיסי. לפי המדד לצרכן למדד המחירים צמודה הביצוע תהא ערבות

הערבות בגין התמורה לשירותיו לקבלני המשנה תעודכן עם חתימת ההסכם עםקבלני המשנה.

document.docx

ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק.22.4 הסופי של שכר ההסכם ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד,

ימציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק כהגדרתה להלן.

במקרה הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של.22.5 ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל, וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המזמין או המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף ההסכם יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, לרבות במקרה והיקף ההסכם ושכר ההסכם

7.5%יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים, כך שבכל עת ערבות הביצוע תהיה בשיעור משכר ההסכם כולל מע"מ.

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע, בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או.22.6בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של.22.7 הקבלן כלפי המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על פי ההסכם ו/או על פי כל

דין.

במקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד.22.8 למזמין ערבות ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות

סכום ערבות הביצוע.

המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן.22.9על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.

יהא.22.10 תנאי מתנאי ההסכם, יפר והקבלן לגרוע מכלליות האמור, במקרה מבלי המזמין רשאי מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי

מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור.

הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע, והגיש הקבלן חשבון.22.11 ביניים כלשהו למזמין, יבוצע התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את ערבות הביצוע. איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף לפרקאיחר הקבלן זמן שבו אותו פרק ביניים כאמור, שנקבע לתשלום חשבון הזמן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא יישא הפרשי

הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

הוראה.22.12 והפרת ההסכם מעיקרי הינו שבו המשנה סעיפי על לעיל זה סעיף מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ערבות לתקופת הבדק.23

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן, במשך תקופת הבדק,.23.1 כהגדרתה לעיל, ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת הבדק ערבות

בנספח "ט"בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים "(.ערבות הבדקהמצורף להסכם זה )להלן: "

)חמישה אחוזים(5%סכום ערבות הבדק יהיה בשנת הבדק הראשונה בשיעור של .23.2 מהחשבון הסופי שיאושר על-ידי המנהל מחושב לפי מחיר ההסכם לאחר צירוף

"(החשבון הסופי המאושרהפרשי הצמדה )להלן: "document.docx

. 2.5%בשנה השנייה לתקופת הבדק תפחת ערבות הבדק ותהא בסכום בשיעור של

מהחשבון הסופי המאושר.

בנקאיות ערבויות בשתי הבדק תקופת בתחילת למזמין תומצא הבדק ערבות כדלקמן:

בשיעור א() בנקאית הסופי2.5%ערבות מהחשבון אחוזים( וחצי )שניים חודש מתחילת תקופת הבדק.12המאושר, בתוקף ל-

בשיעור ב() בנקאית הסופי2.5%ערבות מהחשבון אחוזים( וחצי )שניים חודש מתחילת תקופת הבדק.24המאושר, בתוקף ל-

במעמד המצאת ערבות הבדק, יהא הקבלן רשאי לדרוש מהמזמין ביטול והחזרת.23.3ערבות הביצוע, בתנאי שיתמלאו כל התנאים שלהלן:

הקבלן קיבל תעודת השלמה;א()

הקבלן המציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו.ב()

ערבות הבדק תהיה צמודה למדד לפי המדד הבסיסי, ויחולו לגביה כל ההוראות.23.4 לעיל, בשינויים המחויבים.22.10 עד 22.4המפורטות בסעיפים

סעיף זה על סעיפים המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה.23.5מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות הקבלן לנזק.24

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירת.24.1 העבודות ואתר העבודות, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של אובדן או נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משיטפונות, רוחות, סערות, שלגים, רעידת אדמה וכיו"ב פרט לסיכון מוסכם, כהגדרתו להלן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתןו/או המנהל וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין תהיינה העבודות במצב תקין

והמתאימות בכל פרטיהן להוראות ההסכם.

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני24.1הוראות סעיף .24.2 המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על

ידם בתקופת הבדק.

בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם על ידי מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על.24.3 ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישות אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבית

" ולהלן: מוסכם)לעיל בהקדםסיכון הנזק את לתקן חייב הקבלן יהיה ,)" האפשרי, לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל.24.4 מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע המנהל ו/או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי

המנהל וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

document.docx

מוסכם בזאת כי סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או.24.5הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

נזיקין לגוף או לרכוש.25

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוגו/או אגוד, לרבות למזמין ו/או יגרמו לכל אדם שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר לקבלן ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על-ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכלו/או קבלני המשנה שלו, בין ו/או שלוחיו ו/או עובדיו מעשה לרבות מחדל של הקבלן בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק. הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו

כאמור למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית שלההסכם.

נזיקין לעובדים.26

הקבלן האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך

ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית שלההסכם.

נזיקין לרכוש ציבורי.27

הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, קווי תקשורת וטלפון, צנורות להעברת דלק, גז או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. עלהקווים כל על עדכניות תכניות המוסמכות מהרשויות לקבל מראש לדאוג הקבלן

התת-קרקעיים העוברים באתר העבודות.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית שלההסכם.

פיצוי ושיפוי על-ידי הקבלן.28

הקבלן משחרר את המזמין ו/או את המרכז הרפואי זיו ו/או את מדינת ישראל ואת.28.1 : המזמין( וחובה מכל סוג שהוא שתהיההמפקח מאחריות )לעניין סעיף זה

מעשה ו/או מעשהמוטלת או שתחול בקשר עם ביצוע העבודה למעט בשל זדוני מצד המזמין או המפקח והוא מתחייב לשאת באחריות על פי הסכם זה ועל פי

document.docx

דין לכל נזק, אובדן והפסד שנגרמו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או פועליו ו/או לקבלני המשנה שלו ו/או לעובדיהם של כל הנ"ל ו/או למזמינה ו/או לעובדיה ו/או לרכושהו/או לרכוש כל שהוא, ואשר נגרמו תוך כדי, בגין או ו/או לצד שלישי כל שהוא מחמת ביצוע העבודה, בין שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של קבלן ובין שהיא מבוצעת על ידי הקבלנים או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות בצוע העבודה או בגלל החמרים, הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בבצוע העבודה. כמו כן, קבלן יישא באחריות על פי הסכם זה ועל פי דין לכל נזק , אובדן,ו/או ו/או ההסכם או הפסד, כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי-קיום כל דין

הוראות המנהל.

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,.28.2 האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם ו/או על-פי כל

דין.

שלוחיהם.28.3 ו/או עובדיהם ו/או המנהל ו/או המזמין בנעלי לבוא מתחייב הקבלן ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ויתבעו ביחד במידה

ההסכם ו/או הוראות כל דין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף אודעתו שיקול פי ועל לפי קביעת המנהל והכל כצד שלישי בכל תביעה כאמור

המוחלט.

ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד הקבלן מצהיר בזאת כי במידה המזמין ו/או מי מטעמו כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי המזמין ובין שנתבקשה על ידי המנהל ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתו

המוחלט ולשאת בתשלומם.

ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את.28.4 ולפצות באופן מלא הקבלן מתחייב לשפות המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם, בכל סכום אשר יפסק לחובתםולרבות הוצאות מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ו/או לחובת משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או

נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן.28.5 יוצא כנגד המזמין ו/או המנהל צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או

בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין ו/או המנהל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על-ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהםו/או קבוע בכל דין, ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בהסכם

לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.

document.docx

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו/או.28.6 באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה עלהנזקים האמורים בתיקון הכרוכות בכל ההוצאות יישא והקבלן חשבון הקבלן,

הוצאות כלליות של המזמין.20%בתוספת

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והמזמין חויב כדין.28.7 לשלמו, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש

הערבויות הנזכרות לעיל.

ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה.28.8 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו יסודית של ההסכם.

ביטוח.29

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם יהיה29.1דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם. עלות אחראי על-פי כל

הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד.

של29.2 הביטוח בפוליסות וירשמו ייושמו זה בהסכם הביטוח הרשומות דרישות כל הקבלן והעתקם ימסרו למזמין עם הגשת נספח אישור הביטוח המצורף להסכם

ביטוחים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים על פי ההסכם , הנם מזעריים29.3וגודל הסיכון העומד להיקף מי מטעמו או אישור של המזמין ואין בהם משום וסכומי ביטוח ככל יהיה לקבוע ביטוחים, גבולות האחריות לביטוח. על הקבלן

האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי.

הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם29.4 זה. הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבואו בטענה או דרישה כלפי המזמין בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור , וכך גם לגבי תביעת

שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח שמבטחות אותו.

ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו, יימסרו על ידי הקבלן29.514 למזמין העתקי הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש בהסכם זה.

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים,29.614 וללא דרישה נוספת, ימציא הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת

ביטוח נוספת .

ביטוח אחריות מקצועית יחודש ע"י הקבלן ועל חשבונו ובאופן רצוף כל עוד יש לו29.7אחריות עפ"י דין.

מוסכם בזאת כי בהמצאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום29.8 מתן פטור כלשהו לזוכה מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין אין בכך כדי להטיל

על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את הפוליסות ואישור29.9 קיום ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך . למען הסר ספק , בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין

או אחריות על פי הסכם זה.

document.docx

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי29.10 המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק

שיגרם עקב העיכוב כאמור .

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים על פי פוליסה מכל29.11סיבה, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או29.12וביטוח אחר הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר

פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן .

הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. 29.13

"2019הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תהיה בנוסח הידוע בשם "ביט 29.14או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי .

את29.15 יכללו: מטעמו הבאים או הקבלן שיסדיר הביטוחים כמבוטח המזמין( )להלן השירות השטח/מקבל הארגון/המזמין/המשכיר-מעמיד נוסף בכפוף להרחבי השיפוי . סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן . סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח שללפיו סעיף . המזמין ידי על שנערך ביטוח לכל וקודם ראשוני הינו הקבלן הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר

יום60הודעה כתובה על כך באמצעות דואר רשום לידי המזמין לכל הפחות מראש ) ביטול פוליסה אפשרי רק על פי תנאי הפוליסה והחוק (. סעיף לפיו מעשהיפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי או מחדל של הקבלן בתום לב לא

הפוליסה.

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים וסייגים בגין: אי יושר של עובדים.29.16 חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה ) קבלני המשנה עצמם לא מבוטחים ( . אובדן מידע ומסמכים.

הוצאת דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע . פגיעה בצנעת הפרט , רשלנות רבתי.

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו :29.17

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" . מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחולא.מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.

חודשים לאחר ביטול או12סעיף "תקופת ביטוח מאורכת " לתקופת גילוי של ב. אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום, ובתנאי שאין ביטוח

אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. הרחבה "הגנה בהליכים פליליים" .ג. Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית"ד.

הרחבי השיפוי . 29.18

. אחריות המזמין בגין מעשה או מחדל שלה. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הוצאה כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף הקבלן

הפוליסה שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד . ביטוח אחריות מקצועית . אחריות המזמין בגין מעשה או מחדל מקצועי שלו.

document.docx

הקבלן ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד , הפוליסה אינה מכסה תביעות הקבלן

כלפי המזמין . בפוליסת צד ג' ובחבות מעבידיםPersonal Injuryז.

ויהיו כדלקמן:29.19 ולתקופת הביטוח, לתובע גבולות האחריות בביטוחי חבויות הנם ₪ ,2,000,000 ₪ . ביטוח אחריות מקצועית 4,000,000שלישי ביטוח סיכוני צד ₪ 20,000,000חבות מעבידים

לערוך29.20 ו/או ביטוחי הקבלן היקף את להרחיב צורך קיים ככל שלדעת הקבלן ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים

כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לכל ההרחבות והאמור לעיל.

המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין יהיו רשאים לשנות את תנאי והסדרי הביטוח29.21זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של יום מראש30הנדרשים בהסכם

לזוכה.

הפרות יסודיות ופיצויים.30

יחול על הוראות ההסכם.1970חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א-.30.1

מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בהסכם זה, בכל מקרה בו תופרנה אחת.30.2יסודית של ההסכם, יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן מהווה הפרה ו/או כמפורט בהסכם, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם ללא התראה מוקדמת

וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן.30.3 הופר ההסכם על-ידי הקבלן הפרה יסודית, שבידי הביצוע ערבות סכום בגובה תשלום מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים

להסכם.בנספח "ב"המזמין בתוספת דמי העכבון שיהיו בידי המזמין, כהגדרתם האמור לעיל אינו גורע מכל סעד אחר העומד מזמין על פי הוראות ההסכם על

נספחיו ו/או הוראות כל דין, לרבות זכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

פיצויים מוסכמים על איחורים.31

אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.31.1 להסכם ו/או לא ישליםבנספח "א"ו/או המפורט על פי שלבי הביניים כהגדרתם

את ביצוע העבודות תוך תקופת הביצוע הנקובה בהסכם או תוך הארכה שניתנה לו בכתב להשלמת העבודות על ידי המנהל, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים

להסכם )להלן: "בנספח "א"וקבועים מראש כמפורט "(.הפיצויים המוסכמים חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין על פי יתר הוראות ההסכם על נספחיו ועל פי הוראות כל

דין.

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר.31.2 להסכם,נספח "ב" לעיל ועל פי 30הקבלן יהיה חייב למזמין לרבות על פי סעיף

מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל

התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי ההסכם.

document.docx

אם לפני השלמת ביצוע העבודות תינתן לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו.31.3 מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום שלאחרלפי מהפיצויים המוסכמים יחסי חלק מתן תעודת ההשלמה החלקית האמורה הערך היחסי שבין אותו חלק מהעבודות אשר בגינם ניתנה תעודת השלמה כאמור לבין העבודות כולן. היחס האמור יקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית ובלתי

ניתנת לערעור.

סילוק יד הקבלן.32

יסודית של.32.1 בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה ההסכם יהיה רשאי המזמין - לאלתר, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן למכור את עודפיממכירתם בתמורה שתתקבל ולהשתמש האמורים והמתקנים הציוד החומרים,

לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי ההסכם, ואלה המקרים:

כשהקבלן פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה סידורא() עם או לטובת נושיו, או מונה לקבלן או לחלק מהותי מנכסיו כונס או מפרק,

ימים45זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך ממועד שנמסרה לקבלן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו או במקרה שיוטל עיקול על כספים ו/או נכסים מהותיים של הקבלן ועיקול זה לא יבוטל

ימים מהמועד בו ניתן ועל פי קביעת המזמין יהיה בכך כדי לפגוע30בתוך ביכולת הקבלן לבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן.

350במקרה שהוגשה בקשה למתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלן לפי סעיף )ב()צו להקפאת הליכים כאמור1999לחוק החברות התשנ"ט- שניתן , או במקרה

ימים מהמועד בו הוגשו או ניתנו, לפי30ובקשה או צו כאמור לא בוטלו בתוך העניין. מובהר כי מקום בו הבקשה להקפאת הליכים הוגשה על ידי הקבלן, לא

הימים האמורה והמזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם מיד עם30תחול תקופת הגשת בקשה כאמור.

כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם.ג()

בכל מקרה בו המזמין רשאי על-פי הוראות ההסכם לבצע את העבודות בעצמוד()ו/או על ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,ה() נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר

להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או העבודות.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן קלון.ו()

בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם על כל נספחיו ולא תיקן אתז()ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה.

יום14כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך ח()או כשהסתלק בביצוע העבודות או להמשיך בכתב מהמנהל להתחיל להוראה

מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

ידו של הקבלן ממנו.32.2 סמוך למועד תפיסת אתר העבודות על-ידי המזמין וסילוק כאמור, יקבע המנהל ויודיע לקבלן בכתב את הסכום אשר על פי שיקול דעתו מגיע

document.docx

לקבלן בגין ביצוע העבודות עד לאותו מועד וכן את ערכם של עודפי החומרים,הציוד והמתקנים שבמקום העבודה באותה שעה.

תפיסת אתר העבודות על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, אין.32.3 בהם משום ביטול ההסכם על ידי המזמין, אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש

ובכתב.

בכל מקרה של סילוק יד כאמור, הקבלן לא יהיה רשאי לנקוט בהליכים לקבלת צוידי ותפיסת האתר על דרך אחרת למנוע את סילוקו מהאתר מניעה או בכל

המזמין ומסירת ביצוע העבודות לקבלן אחר.

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בהסכם.32.4ולא לגרוע מהן.

בכל מקרה בו הובא ההסכם לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע.32.5גוף אחר, לפי שיקול דעתו ו/או ו/או קבלן אחר והשלמתן לכל אדם העבודות

המוחלט.

חילוקי דעות בין הצדדים.33

בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל.33.1ו/או המנהל לבין הקבלן ו/או האדריכל ו/או מכוחו לרבות המנהל הבא בשמו בקשר להסכם או הנובע ממנו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את ביצוען בהתאם להתחייבויותיו על פי ההסכםו/או ו/או בהשלמתן העבודות של ביצוען צורה אחרת בהמשך בכל יפגע ולא במסירתן למזמין, והעבודות ימשיכו להיות מבוצעות על ידי הקבלן במלואן ובמועדן

על אף חילוקי הדעות.

למרות כל האמור בהסכם זה בנוגע לקביעתם הסופית והמחייבת של המזמין ו/או.33.2 המנהל ו/או המנהל, מוסכם בזאת, ומבלי לגרוע מחובתו של הקבלן למלא אחר כל הוראות המזמין ו/או המנהל ו/או המנהל, מוסכם בזאת כי קביעתם של אלו לא תהא מכרעת בנושאים כספיים )לרבות בקשר לתשלומים עבור שינויים, קיזוזים

ניכויים וכיו"ב(.

במקרה של מחלוקות בנושאים כספיים שלא נפתרה בין מנהל הפרויקט מטעם הקבלן למנהל הפרויקט מטעם המזמין, תועבר המחלוקת להכרעת מנכ"ל הקבלן

ימים מהמועד60וסמנכ"ל המזמין. לא הכריעו המנכ"לים במחלוקת כאמור בתוך בו הובאה בפניהם המחלוקת, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לנקוט בהליכים בבית

המשפט המוסמך בקשר לנושא שבמחלוקת כאמור, כפי שימצא לנכון.

הקבלן מתחייב שלא להגיש תביעות אישיות כנגד מי מעובדי המזמין ו/או מי מעובדי.33.3 המנהל, וכי כל תביעה שתהא לו אם תהא לו תוגש נגד המזמין ולא כנגד מי מעובדי

המזמין.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרהיסודית של ההסכם.

הדין החל.34

וסמכות השיפוט הבלעדית הינה לבית ישראל דין מדינת הדין החל על הסכם זה הינו המשפט בנצרת בלבד.

document.docx

קיזוז.35

הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/או עיכבון שהיא הנתונה לו על-פי כל דין או.35.1הסכם כנגד המזמין.

הקבלן מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל.35.2 סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מהקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי החוזים המשולשים ו/או כל הסכם אחר שנערך בינו לבין הקבלן, כל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין על

פי הסכם זה.

שימוש או אי שימוש בזכויות.36

הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל ו/או המנהל לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לאמהגופים מי שווה למקרה אחר. לא השתמש גזירה ילמדו ממנה ולא תהווה תקדים המנויים לעיל בזכויות שניתנו לו על-פי ההסכם במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי

הסכם זה.

מסירת הודעות ומען להמצאת כתבי בי-דין.37

כל הודעה מצד אחד למשנהו לפי הסכם זה, תישלח בדואר רשום לפי כתובתו של הצד השני או תימסר ביד במשרדו של הצד השני, או תשלח בפקסימיליה למשרדו של הצד

השני. כתובות הצדדים לצרכי ההסכם הינן כמפורט במבוא להסכם זה.

כתובות הצדדים לכל דבר וענין לרבות לצורך מסירת כתבי בי-דין והמצאתם, על-פי החוק, הינן כמפורט במבוא להסכם זה.1984ועל-פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-

שעות מעת72יראו הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו נתקבלה בידי הצד השני כעבור מסירתה למשלוח. הודעה שנמסרה ביד ו/או בפקסימיליה יראוה כאילו נתקבלה על-ידי

שעות ממועד המסירה ו/או השיגור, לפי העניין.24הצד השני כעבור

ולראיה באו הצדדים על החתום

ה ק ב ל ןה מ ז מ י ן

אימות חתימות הקבלן

אני הח"מ, ________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי הסכם זה נחתם על ידי ה"ה ______________, "( וכיהקבלן______________ בשם ______________ ח.פ./ח.צ. _____________ )להלן: "

חתימתם של ה"ה על ההסכם מחייבת את הקבלן לכל דבר וענין.

___________________

document.docx

ד________, עו"

document.docx

נספח "א"

לוח זמנים, שלבי ההתקדמות לביצוע העבודות ופיצוי בגין איחוריםאבני הדרך ייקבעו יחד עם הקבלן הזוכה בסיכום משותף על פי לוח הזמנים החוזי.

אבני דרך.1

הקבלן ישלים את ביצוע העבודות, כהגדרתן בהסכם, בהתאם להוראות ולהנחת1.1 דעתם המוחלטת של המזמין, המתכנן, המנהל והמנהל, בהתאם לשלבי הביצוע

המפורטים להלן: אבן דרךתאור העבודהמס'

מועד ביצוע קלנדרי ממתן צוהתחלת עבודות

אבני דרך עיקריות1.1חודשים 1.1.1חודשים1.1.2

שלבי ביניים2חודשים2.1.1חודשים2.1.2חודשים2.1.3חודשים2.1.4חודשים2.1.5חודשים2.1.6

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .2

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או את ביצוע אחד או יותר משלבי הביניים2.1שניתנה בכתב תוך הארכה או הזמנים, בלוח הקבועות התקופות תוך דלעיל, לקבלן, אם ניתנה לו על פי תנאי ההסכם, להשלמת העבודות או להשלמת שלבי הביניים של העבודות - ישלם הקבלן למזמין את הסכום להלן, כפיצויים מוסכמיםלהשלמת שנקבע הסופי המועד שבין איחור של יום כל על מראש, וקבועים העבודות, או להשלמת כל אחד משלבי הביניים, לפי העניין, ועד למועד השלמת/ם בפועל - וזאת נוסף לאחריותו של הקבלן על פי כל סעיף אחר של ההסכם ועל פי

הדין ובנוסף לזכויותיו של המזמין על פי כל דין ועל פי תנאי ההסכם על נספחיו.

משכר ההסכם- עבור שבועיים הראשונים של איחור במועד0.5%סך )א(זה בגין תקופה יחסי מסכום גמר כל אחד משלבי הביניים, או חלק

הקצרה משבועיים.

משכר ההסכם- עבור שני השבועות הנוספים של איחור0.75%סך )ב( במועד גמר כל אחד משלבי הביניים. )לאחר שני השבועות הנקובים

לעיל(, או חלק יחסי מסכום זה בגין תקופה הקצרה משבועיים.

משכר ההסכם- עבור כל שבוע נוסף של איחור במועד גמר כל1%סך )ג(בגין תקופה הקצרה זה יחסי מסכום אחד משלבי הביניים, או חלק

משבוע.

document.docx

סכומי הפיצויים האמורים לעיל, יחושבו בנפרד עבור כל אחד משלבי הביניים כאמורגם עבור הפיגור פיצויים לפגוע בזכותו של המזמין לגבות כדי ואין בהם לעיל,

בהשלמת העבודות במלואן.

סכומי הפיצויים האמורים יהיו צמודים למדד כהגדרתו בהסכם, בשינויים המחויבים.2.2

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל, מכל סכום2.3וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. זמן שהוא שיגיע לקבלן בכל תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו משום שחרור הקבלן מאחריותו להשלים את

העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.

, תעודת4למען הסר ספק מובהר כי השלמת ביצוע העבודות משמע קבלת טופס 2.4גמר ותעודת השלמה לעבודות.

נספח "ב"

תנאי התשלום

תמורת ביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם על כל נספחיו וביצוע יתר התחייבויות הקבלן במלואן ובמועדן לשביעות רצון המזמין, ישלם המזמין לקבלן את שכר ההסכם

בשיעורים ובמועדים כדלקמן:

תשלומי ביניים .1

בו ימציא הקבלן למנהל חשבון שיפורט בו אומדן ערכו של כל חלק5כל חודש עד ה-1.1יוגש מהעבודות שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד סוף החודש שקדם לחודש בו

החשבון. החשבונות יהיו מצטברים.

יום לפני60לכל חשבון יש לצרף דפי כמויות מפורטות וסופיות לחודש הביצוע. הוסכם כי 1.2 סיום כל פרק עבודה מהותי )כגון שלד, טיח וכו'( יודיע על כך הקבלן למזמינה אשר תהיה זכאית לבדוק ולאשר )באמצעות כל גורם שתמצא לנכון( את הכמויות בקשר לאותו פרקכי אחור בהגשת מודגש לעניין הכמויות בלבד. יחייב את הצדדים זה אישור עבודה. החשבון יגרור אוטומטית אחור בתשלום למועד הבא, אך בכל מקרה המדד החדש יהיה

תמיד המדד בגין חודש הביצוע של העבודות נשוא החשבון בכפוף לעמידת הבלן בלו"ז.

הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כדלקמן:1.3

חשבון נפרד עבור עבודות הסכם המתבססות על כמויות מצטברות מדודות באתר1.3.1הבנייה והמחירים הנקובים בהסכם זה, כולל עבודות יומיות.

חשבון נפרד עבור עבודות נוספות כמפורט להלן.1.3.2

המנהל יבדוק כל חשבון, לרבות חשבון סופי, עם נציג הקבלן, לרבות הכמויות והמחירים1.4 הנקובים בו, ויאשר או ישנה את האומדנים והסכומים האמורים, לפי שיקול דעתו. לעניין זה יהא המנהל רשאי להביא בחשבון, בין היתר, גם את טיב ואיכות העבודות שבוצעו, ויהא רשאי להעריך, באם לא בוצעו מדידות עד אותו שלב, את כמות העבודות שבוצעה, והכל לפי שיקול דעתו המוחלט. שינוי או הפחתה מחשבון חלקי לא יהווה עילה לתביעה או טענה כלשהי מצד הקבלן לרבות לא תביעת התייקרויות בגין אותם סכומים שהופחתו בכפוף לאמור לעיל. יובהר כי לא ייבדקו חשבונות חלקיים ולא יאושרו לתשלום ללא צירוף

כתבי כמויות מסודרים ואסמכתאות כנדרש.

document.docx

מהסכום המאושר כאמור לעיל יעוכבו בידי המזמינה דמי עיכבון בשיעור הקבוע בנספח1.5הפרטים המיוחדים.

יופחתו כל המקדמות,1.5מהסכום הנותר לאחר הפחתת הכספים המעוכבים לפי סעיף 1.6 תשלומי הביניים הקודמים, דמי השתתפות בביטוח חיובי הקבלן השונים וכל יתר החובות וההתחייבויות האחרות של הקבלן למזמינה, והיתרה )אשר תיקרא לעיל ולהלן: "תשלום הביניים"( תשולם לקבלן במועדי התשלום הנקוב להלן והכל בתנאי שחשבון יוגש כאמור

לחודש שלאחר ביצוע העבודה בפועלה בצירוף כל האסמכתאות.5עד ל-

בחודש בוצעה עבודה ליום1/2020לדוגמא: עד בגינה החשבון את יגיש הקבלן (. במידה והחשבון יוגש על ידי60 )שוטף +5/4/2020. החשבון ישולם עד ליום 5/2/2020

ובלבד נוסף בחודש ידחה התשלום לביצוע העוקב לחודש החמישה לאחר הקבלן שהחשבון יוגש עד החמישה לחודש הבא.

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של התשלומים האלה אין בהם משום הסכמת המזמינה או1.7 המנהל לטיב העבודה שנעשית בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים, וכל התשלומים הנ"ל

יחשבו כמפרעות ששולמו לקבלן כפוף ועד לאישור חשבונו הסופי.

במקרה בו לא יעמוד הקבלן בדרישות הטכניות להגשת החשבון החלקי כמפורט בהסכם 1.8 זה, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, לאשר חשבון זה או חלקו למרות האמור אך אין

לעיל.1.7לראות בכך אישור כמפורט בסעיף

דמי עיכבון.1.9

)חמישה אחוז( מכל חשבון ביניים מאושר יעוכב על ידי המזמין ויהווה5%סכום של 1.9.1 (."דמי העכבון"דמי עיכבון בידי המזמין עד למועד תשלום החשבון הסופי )להלן:

מהחלק הנותר מכל תשלום לקבלן יופחתו הסכומים הבאים:

כל תשלומי הביניים שבוצעו;)א(

כל סכום אחר ששולם לקבלן על פי ההסכם;)ב(

כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ההסכם עד סוף החודש האמור;)ג(

)שישה פרומיל( מכל חשבון בגין השתתפות של הקבלן0.6%סכום של )ד(בביטוחים שנערכו על ידי המזמין.

)שלושת רבעי האחוז( מכל חשבון בגין השתתפות של0.5%סכום של )ה(ככל ידי המזמין, על שנעשו בדיקות המעבדה ביצוע בעלות הקבלן

שהבדיקות כאמור נעשו על ידי המזמין.

כל סכום שלא אושר על ידי המנהל.)ו(

ידי המזמין כתשלום היתרה, לאחר ביצוע ההפחתות דלעיל, תשולם לקבלן על דמי כי במפורש בזאת מוסכם שכר ההסכם. חשבון על האמור לחודש ביניים העיכבון כאמור לא ייחשבו כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא יזכו את הקבלן בריבית כלשהי ו/או בהפרשי הצמדה כלשהם לרבות הצמדה למדד כלשהו ויוחזרו לקבלן

4עם קבלת טופס

document.docx

מוסכם בזה במפורש כי כל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן ישולם בתנאי שוטף1.9.2 5 עד ל 1.2 יום ובתנאי שהקבלן מסר את כל המסמכים המפורטים בסעיף 60+

דחיה במסירת המסמכים תגרור אחריה דחיהלחודש העוקב לחודש הביצוע. בטיפול בחשבון ובתשלומו. התשלום יבוצע בתנאי שהחשבון הוגש כהלכה כמפורט לעיל ואושר כאמור לעיל, כנגד חשבונית מס כדין וכנגד המצאת אישור על ניכוי מס

במקור.

ידי הקבלן באיחור, לעומת המועדים הקבועים על יוגש כי אם החשבון מובהר לעיל, אזי מועד תשלום החשבון לקבלן ידחה בהתאם לתקופת האיחור1.1בסעיף

ועד למועד התשלומים הבא של המזמין.

הצמדה – אופני מדידה ומחירים1.9.3

יהיו בכפוף1.9.3.1 שכר ההסכם ומחירי היחידה המופעים בכתב הכמויות חודשים ממועד חתימת ההסכם, לא תהיה הצמדה18לאמור להלן. במשך

. במקרה זה,4%כלל, אלא אם כן שיעור השינוי של המדד יהיה גבוה מ- . במשך התקופה העולה4%ההצמדה תחושב רק על שיעור השינוי בניכוי

חודשים ממועד חתימת ההסכם – לא תהיה הצמדה כלל אלא אם12על . במקרה זה, ההצמדה תחושב6%כן שיעור השינוי של המדד יהיה גבוה מ-

. חישובי ההצמדה יעשו רק על יתרת הסכום6%רק על שיעור השינוי בניכוי שטרם שולם ולא תעשה התאמה רטרואקטיבית.

מוסכם בזאת כי, שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או1.9.3.2 במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבודות ו/או על החומרים ו/או על הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי ההסכם לא ישנו ו/או ישפיעו על שכר ההסכם. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כיהמיסים, כל את ככוללים בכמויות בכתב הנקובים המחירים את יראו ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החבלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו/או לצורך ביצוען. על שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות חובה נוספים לא ישפיעו על המחירים הנקובים בכתבנוסף יהיה רשאי כל תשלום והקבלן לא ו/או על שכר ההסכם הכמויות

בגינם.

אישור חשבונות ביניים וכן ביצוע תשלומים על פיהם, אין בהם משום הסכמה או1.9.4 אישור של המזמין ו/או המנהל ו/או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה על ידי הקבלן בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם, או

כמויות הנקובות בכתבי הכמויות ו/או המדידות עליהן מבוססים תשלומי הביניים.

אישור חשבונות ביניים או סעיפי כמויות מסוימים, אין בהם כדי לאשר שהתמורה1.9.5יש לראות באישור חשבונות הביניים תשלומים "על ששולמה בגינם היא סופית.

ורק והמזמין הינו אסמכתאהחשבון הסופיחשבון" לאחר שאושר ע"י המנהל סופית לתשלומים. אשר על כן יתכן ובמסגרת בדיקת חשבון הסופי יידרש הקבלן להציג מחדש חישוביו לכמויות ו/או למחירים גם לסעיפים שכבר אושרו בחשבונות הביניים. כתוצאה מכך יתכן ויהיו סעיפים אשר כבר אושרו בעבר, שתמורתם תשונה

בעקבות בדיקה בחשבון הסופי.

סילוק שכר ההסכם.2

יום מהמועד בו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה לעבודות כולן45לא יאוחר מ-2.1פי על מהעבודות לחלק השלמה תעודת לקבלן וניתנה במקרה לחלקן או

document.docx

ההוראות המפורטות בהסכם על נספחיו, יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביו קיבל תעודת השלמה, בצירוף כל המסמכים הדרושים. התשלום בגין החשבון הסופי ושכר ההסכם יקבעו סופית על ידי המנהל. המנהל

ימים מהמועד בו הוגש החשבון למנהל.75והמנהל יבדקו את החשבון במהלך אותו חלק מחשבון הסופי אשר יאושר על ידי המנהל יסולק במלואו לקבלן על ידי

יום מהמועד בו הוגש חשבון ל ידי הקבלן בלווית כל המסמכים120המזמין תוך הנדרשים לבדיקתו לרבות אסמכתאות וכיו"צ לפי דרישת המנהל.

מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המנהל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן

עד אותה עת על חשבון שכר ההסכם,

למזמין סכום המגיע כל בניכוי והיתרה כל החיובים לקבלן ויקוזזו שולם, אם מהקבלן לפי ההסכם ו/או לפי כל דין, תשולם על ידי המזמין לקבלן כאמור לעיל.

בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק לאחר2.2שהקבלן ימציא למזמין את המסמכים הבאים:

ערבות הבדק.2.2.1

הצהרה בדבר חיסול תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין והמנהל ו/או מי2.2.2 מטעמם בקשר לעבודות ובקשר להסכם, וזאת בנוסח המצורף לנספח

זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

2.2.3" ביצוע תכניות ASאספקת סט MADEושלושה עותקים, " בשלושה סטים של קטלוגים לכל ציוד שיוצב ו/או יתקן על ידי הקבלן בפרויקט,

ושלושה סטים של תיקי מתקן.

תיק מתקן יכלול הוראות תחזוקה, תעודות אחריות, רשימת אנשי קשרוטלפונים, רשימת חלקי חילוף ומלאי וכל מסמך אחר שידרוש המזמין.

בדיקת החשבון הסופי לא תחל על-ידי המפקח המנהל והמזמין ולא יאושר אם2.3 הוא לא יהיה מלווה בכל המסמכים הדרושים לבדיקתו, לרבות דפי המדידה, ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים וכד' המאושרים על ידי המנהל. כמו כן יוגש החשבון עם הצהרה בדבר חיסול תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין ו/או המנהל ו/או המנהל, כנגד תשלום הסכום שנדרש על פי החשבון הסופי בנוסח הרצ"ב. מובהר כי תנאי לסילוק החשבון הסופי יהיה חתימה נוספת של הקבלן על כתב סילוק תביעות בו יצוין הסכום הסופי שנקבע על ידי המזמין כסכום אותו זכאי הקבלן לקבל בפועל

ויכול וסכום זה יהיה שונה מהסכום שנדרש על ידי הקבלן.

הכמויות,2.4 שבכתב המחירים של המכפלות יסוד על סופית יקבע ההסכם שכר והכמויות שנמדדו במהלך ביצוע העבודות כפי שהן פורטו בדפי המדידה שצורפו לכל חשבון ביניים ובלבד שהן אושרו על ידי המנהל או המנהל ובתוספת הסכומיםהמגיעים לקבלן ובהפחתת חיובי הקבלן כפי שייקבעו על ידי המנהל על פי ההסכם.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי תוך שבועיים מהודעה בכתב שנשלחה לו על כך על ידי2.5 המנהל, רשאי המנהל, אך לא חייב, להכין בעצמו חשבון זה לפי שיקול דעתו.עריכת ויום סופי, יחשב חשבון כזה, לאחר שהעתק ממנו נשלח לקבלן חשבון החשבון על-ידי המנהל יחשב כ"יום הגשת החשבון" והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום הפרשי הצמדה מוסכמים לגבי התקופה מ"יום הגשת החשבון" ועד ליום תשלומו

בפועל.

document.docx

הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפיהמזמין ו/או כלפי המנהל בגין חשבון זה שיוכן כאמור.

דמי העיכבון ישוחררו לקבלן במועד תשלום החשבון הסופי לאחר שינוכו מהם כל2.6 הניכויים אותם רשאי היה המזמין לנכות על-פי ההסכם. למען הסר ספק מוצהרו/או לחלט מדמי העיכבון כל סכום לקזז יהיה רשאי כי המזמין בזאת ומוסכם

שהקבלן חייב לו לפי ההסכם ו/או לפי כל דין.

ערבות הביצוע תוחזר לקבלן, במועד תשלום החשבון הסופי ובלבד שהקבלן ביצע2.7כנגד ורק במועדן במלואן ההסכם פי על יתר התחייבויותיו ואת העבודות את כי בזאת ומוסכם מוצהר למען הסר ספק של ערבות הבדק. מסירתה למזמין המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע לעיל בגין כל סכום שהקבלן יהא חייב

לו על פי הוראות ההסכם.

תשלום מס ערך מוסף.3

המחירים הנקובים בכתב הכמויות ושכר ההסכם כמפורט בהסכם אינם כוללים מס3.1ערך מוסף.

המזמין ישלם לקבלן תשלומי מס ערך מוסף בשיעור הקיים בעת התשלום, וזאת3.2במועד החוקי האחרון אשר בו חייב הקבלן להעבירם לשלטונות מס ערך מוסף.

document.docx

הצהרה בדבר חיסול תביעותלכבוד

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו

לנספח "ב" 2.2.2 בהתאם לסעיף

אנו הח"מ _____________________________________ מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל "( ל- ____________________________, בגין ביצוע כל העבודותהחשבון הסופיוהסופי )להלן: "

"( ובגין ביצוע יתר התחייבויותינו בהתאם להסכם בינינו מיוםהעבודותאותן ביצענו )להלן: ""(.ההסכם___________ )להלן: "

הננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן:

כי הסכום הכולל והסופי המאושר על ידי המנהל תמורת ביצוע העבודות במלואן ותמורתא. ביצוע יתר התחייבויותינו במלואן על חשבון שכר ההסכם עד למועד הגשת החשבון הסופי,

"(.שכר ההסכם הסופיהינו בסך ___________ ש"ח )להלן: "

כי פרט לשכר ההסכם הסופי כמפורט אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכלב. סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל אלה הבאים ו/או שיבואו מכוחו או מטעמו, בקשר להסכם הנ"ל ו/או לכל הקשור במישרין או בעקיפין בהסכם זה ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע

ממנו.

כי על חשבון שכר ההסכם הסופי קיבלנו עד כה סך __________ ש"ח ובקבלת היתרהג. המגיעה לנו בסך של ________ ש"ח קיבלנו את מלוא שכר ההסכם המגיע לנו, בגין ביצוע

התחייבויותינו על פי ההסכם.

יתר ההתחייבויות שאנו חייבים לבצע לאחרד. אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע השלמת העבודות.

ולראיה באו היום על החתום

היום _________

חתימהעד לחתימה

document.docx

נספח "ג"

מפרטים

נספח "ד"

כתב הכמויות והמחירים

document.docx

נספח "ה"

אישור עריכת ביטוחי הקבלן לכבוד

זיו תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי )להלן "המזמין"(

נספח ביטוחי לכבוד

] צהוב- ימולא ע"י מבקש האישור[ 0.7.5 נספח

(DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור)אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר

האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.ממעמד מבקש האישוראופי העסקההמבוטחמבקש האישור

שם מדינת ישראל –

משרד הבריאות/ תאגיד הבריאות

ליד המרכזהרפואי זיו

שםנדל"ן

שירותים אספקת מוצרים

אחר: ______

משכירשוכרזכיין

קבלני משנהמזמין שירותיםמזמין מוצריםאחר: ______

-58-0307ת.ז./ח.פ. 130

ת.ז./ח.פ.

מען צפת1מען – הרמב"ם

כיסוייםסוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי

ביטוח

מספרהפוליס

ה

נוסחומהדורתהפולי

סה

תאריךתחילה

גבול האחריות/תאריך סיוםסכום ביטוח

כיסוייםהשתתפות עצמית נוספיםבתוקף

מטבסכוםע

יש לציין קודמטבעסכום כיסוי

בהתאםלנספח ד'

רכוש

document.docx

כיסויים

צד ג'

אחריות מעבידים

אחריות המוצר

אחריות מקצועית

אחר

(:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים

ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים

)לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס

ביטול/שינוי הפוליסה לאחר משלוח הודעה למבקש יום60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא

האישור בדבר השינוי או הביטול.חתימת האישור

המבטח:

אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה

תאריך הנפקת האישור )DD/MM/YYYY)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עםמבקש האישור.

מעמד מבקש האישורנוסח הפוליסההמבוטחממבקש האישור

document.docx

אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה

תאריך הנפקת האישור )DD/MM/YYYY)

שם

מדינת ישראל – משרד

הבריאות/ תאגיד

הבריאות ליד המרכז הרפואי

זיו

מען הנכסשם המבוטח / כתובתביצוע העבודות

קבלן הביצועקבלני משנה

שוכראחר:_______

-58-0307ת.ז./ח.פ. 130

ת.ז./ח.פ.

מען צפת1מען – הרמב"ם

נספח ב'כיסויים

פרקיהפוליסה חלוקה לפי

גבולות אחריות אוסכומי ביטוח

מספרהפוליס

ה

תאריךתחילה

גבול האחריות /תאריך סיום סכום ביטוח / שווי

העבודה

כיסויים נוספיםהשתתפות עצמיתבתוקף

מטבסכוםע

מטבסכוםע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח

ד'

כל הסיכונים עבודות

קבלניותהרחבות לדוגמה:

גניבה ופריצה

רכוש עליו עובדים

רכוש סמוך

רכוש בהעברה

פינוי הריסות

צד ג'

document.docx

כיסויים אחריות

מעבידים

אחר

:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים

חתימת האישור

המבטח:ביטול/שינוי הפוליסה

לאחר משלוח הודעה יום60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

document.docx

נספח ג' - נספח השירותים קודתיאור השירות נשוא ההתקשרות

השירות קודתיאור השירות נשוא ההתקשרות

השירות

071שירותי ניהול001אבטחה אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה

002וקירור(שירותי ניטור

072073שירותי ניטור003אספקת גז ודלק

074שירותי פיקוח ובקרה004אשפה ושירותי מחזור075שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(005בדיקות מעבדה ודגימות

ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון006ומיסוי

שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(076

077שירותי קוסמטיקה 007בניה - עבודות קבלניות בניה- עבודות אזרחיות )לרבות

008תשתיות(שירותי תחזוקה ותפעול

078079שירותי תחזוקת מערכות009בקרת מוסדות חינוך

080שירותים אווירי/ימי010בריאות הנפש081שירותים בחו"ל011בתי אבות ומעונות

082שירותים משפטיים012גביה וכספים083שירותים פרא רפואיים013גינון, גיזום וצמחיה

084שירותים רפואיים014דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות085שכירויות והשכרות015דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

086תאגידי מים / מכון טיהור שפכים016הדרכות/ קורסים/ סדנאות087תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת017הובלות והפצה

088תפעול ציוד018הכנת מכרזים נהלים והנחיות089תקשורת וחברות הסלולר019הסעת נוסעים

הפקת אירועים/אולמות אירועים020

לרבות אחסון וגיבויIT-אספקת שירותי 090, הגנת סייבר, חומות מגן וכד'.בענן

091בקרה, ביקורת תקנים ושמאות -021הריסות/פינויים022-092השקעות ויזמות

023-093התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה024-094חברות מנהלות/מינהלות

025-095חדרי כושר וספורט חומרים מסוכנים וכימיקלים - פסולת,

026פינוי והובלה-

096027-097חינוך/קורסים/סדנאות

028-098חקירות029-099חקלאות - צומח/חי

030-100טיסות031-101יועצים/מתכננים

document.docx

032-102כוח אדם033-103מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

034-104מחקרים וסקרים035-105מחשוב

036-106מידע037-107מיפוי

038-108מכירת/רכישת/השכרת ציוד039-109ממוני ויועצי בטיחות

040-110מעליות - תחזוקה/ שירות/ וחלפים041-111פוטו-וולטאיות מערכות

042-112מערכות בקרה ושליטה043-113מערכות גילוי וכיבוי אש

044-114מערכות השקיה והולכת מים045-115נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים )לרבות046מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

-116

047-117ניהול מבנים048-118ניקיון

049-119נשק וחומרי נפץ050-120ספרינקלרים

051-121עבודות מתכת052-122עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ053)חשמל/איטום/אינסטלציה(

-123

054-124פארק שעשועים ומים/ אטרקציות055-125פלסטיק

056-126פעילות בחוץ לארץ057-127צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

058-128צמ"ה059-129צנרת והנחת קווי מים וביוב

060-130061-131קמעונאות

062-132רוקחות063-133רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

064-134רפואה משלימה065-135שיפוצים

066-136שירות לאומי שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות,

067פנאי ומלונאות-

137068-138שירותי ביקורת

069-139שירותי גניזה וארכיב

document.docx

070-140שירותי דת

document.docx

נספח ד' - נספח סעיפים מיוחדים קוד חובהכיסויים נוספים בתוקף-

הסעיף

קודכיסויים נוספים אפשריים הסעי

ף371- מבוטח נוסף - אחר )לפרט((301אובדן מסמכים

אחריות צולבת - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי302

372המבוטח – אחר דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת

כיסוי אחריות מקצועית303

מוטב לתגמולי ביטוח - אחר373

374מוטב לתגמולי ביטוח - מבקש האישור304הרחב שיפוי375שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(305הרחבת צד ג' - כלי ירייה מוחזקים ברשיון

הרחבת צד ג' - נזק בעת שהות זמניתבחו"ל

306שעבוד לטובת מבקש האישור

376

הרחבת צד ג' - קבלנים וקבלני משנה - ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש307

377לפרט(378כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור308ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור309-379כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר310-380כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

311-381כיסוי בגין נזקי טבע312-382כיסוי גניבה פריצה ושוד

313-383כיסוי לתביעות המל"ל314-384כיסוי רעידת אדמה

315-385מבוטח נוסף - מבקש האישור מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

- מבקש האישור316

-386

317-387מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה318-388מרמה ואי יושר עובדים

פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריותמקצועית

319-

389320-390עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל)

מבטח של מבקש האישור(

321-

391322-392רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

חודש )אחריות מקצועית12תקופת גילוי וחבות מוצר(

323-

393-personal injury'בפוליסת צד ג

ובפוליסת חבות מעבידים324

-394

מסכום20%-סעיף שומא בפוליסת רכושביטוח רכוש נייד, נייח ומלאי

325-

395

document.docx

קוד חובהכיסויים נוספים בתוקף-הסעי

ף

קודכיסויים נוספים אפשריים הסעי

ף -הרחב כל הסיכונים בפוליסת אש. עד

מסכום ביטוח רכוש נייד, נייח ומלאי20% ₪ 1,000,000ולא יותר מ-

326-

396327-397328-398329-399330-400331-401332-402333-403334-404

-335-405-336-406-337-407-338-408-339-409-340-410-341-411-342-412-343-413-344-414-345-415-346-416-347-417-348-418-349-419-350-420-351-421-352-422-353-423-354-424-355-425-356-426-357-427-358-428-359-429-360-430-361-431

document.docx

קוד חובהכיסויים נוספים בתוקף-הסעי

ף

קודכיסויים נוספים אפשריים הסעי

ף

-362-432-363-433-364-434-365-435-366-436-367-437-368-438-369-439-370-440

נספח ה'- נספח הנכסים המבוטחים)לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס

בכבוד רב,

___________________________ תאריך______________ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

document.docx

document.docx

נספח "ו"

נוסח "צו התחלת העבודה"לכבוד

__________________________________________

א.נ.,

צו התחלת העבודה לביצוע עבודות לפי הסכם מיום _________הנדון:

הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות כהגדרתם בהסכם שבנדון על מסמכיו, נספחיו.1וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי ההסכם האמור.

מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה לא יאוחר מיום ________ וביצוע העבודות יסתיים תוך.2 תקופה שלא תעלה על ____ חודשים, והכל כמפורט בנספח "א" להסכם ובנספח התנאים

" להסכם.1המיוחדים נספח "ג/

ההוראה דלעיל להתחיל בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי ההסכם תהווהלכל דבר וענין הקשור בהסכם "צו התחלת העבודה" כהגדרתו בהסכם.

ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי ההסכם, על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו,לתנאי כל דין ולהוראות של כל רשות מוסמכת.

האדריכל אשר תכנן את העבודות הינו _____________..3

מהנדס הקונסטרוקציה הינו ________________________..4

המנהל הינו ________________________..5

הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות וכלל התחייבויותיכם על פי ההסכם..6

בכבוד רב,

_________________

document.docx

נספח "זי"

נוסח "תעודת השלמה"

תעודת השלמה

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר _______________ )להלן: תאגיד הבריאות"הקבלן"( התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום _________ אשר נערך בין

לבין הקבלן, להוציא התחייבויותיו בקשר לתקופת)להלן: "המזמין"( זיו ליד המרכז הרפואי הבדק.

העבודות הנ"ל נבדקו על ידי המנהל ובוצעו לשביעות רצונו.

לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייבאחרת.

אין תעודה זו משחררת את הקבלן מכל התחייבות מהתחייבויותיו לפי ההסכם הנ"ל.

תאריך תחילת תקופת הבדק ____________.

הצוות הבודק:

חתימה ________________________________ המנהל .1

:העתקיםהמזמיןהקבלןהמנהל

document.docx

נספח "ח"

נוסח ערבות הביצועלכבוד

__________________רחוב _____________

א.ג.נ.,

ערבות מס' ____________הנדון:

( אנו החתומים מטה, ערבים בזאת"המבקש"על פי בקשת ________________ )להלן: .1 כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של __________ שקלים חדשים )________________

(,"סכום הערבות"( בצרוף הפרשי הצמדה )להלן: "סכום הקרן"שקלים חדשים( )להלן: המגיע או העשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר עם הסכם לביצוע עבודות וזאת בתנאים

כפי שיפורטו להלן.

תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה.2"( "(המדדיהיה מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

"( בגין חודשהמדד החדששהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל גבוה מהמדד )" "(, נשלם לכםהמדד הבסיסי_________ שפורסם ב _________ והעומד על ____ נקודות )"

את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. בכל מקרה, אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד

החדש ירד לעומת המדד הבסיסי, כי אז יישאר סכום הערבות בגובה סכום הקרן.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בכל מקרה מיד עם.3 קבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו

על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע.4 על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד וסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת,

ואנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע דלעיל.

ולא נהיה רשאים להימנע.5 ועילה שהיא אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש

על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.

ערבות זו בלתי חוזרת, אינה מותנית, והינה עצמאית ואוטונומית..6

הערבות תהיה בתוקף עד ליום ___________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו.7זו בטלה ____________ לאחר המועד האמור תהיה ערבות ב- זה למשרדנו עד מועד ומבוטלת. דרישה על פי הערבות באמצעות פקסימיליה, לא תיחשב כדרישה כדין על פי

ערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

document.docx

בכבוד רב,

)הבנק(

: שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה

document.docx

נספח "ט"

נוסח ערבות הבדקלכבוד

זיו תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי א.ג.נ.,

ערבות מס' ____________הנדון:

( אנו החתומים מטה,"המבקש"על פי בקשת ________________ )להלן: .1 ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של __________ שקלים

( בצרוף"סכום הקרן"חדשים )________________ שקלים חדשים( )להלן: (, המגיע או העשוי להגיע לכם מאת"סכום הערבות"הפרשי הצמדה )להלן:

המבקש בקשר עם הסכם לביצוע עבודות וזאת בתנאים כפי שיפורטו להלן.

תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב.2המרכזית הלשכה ע"י המתפרסם לצרכן המחירים מדד יהיה זה ערבות

המדד"( שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )"המדדלסטטיסטיקה )" "( גבוה מהמדד בגין חודש _________ שפורסם ב _________ והעומדהחדש

"( נקודות ____ סכום הקרן כשהואהמדד הבסיסיעל נשלם לכם את ,)" בכל הבסיסי. המדד לעומת החדש המדד עלה שבו שיעור באותו מוגדל מקרה, אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי, כי אז יישאר סכום הערבות בגובה

סכום הקרן.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בכל.3 מקרה מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיומוקדמת בדרישה לפנות או נגד הקבלן בהליכים משפטיים לנקוט חייבים לקבלן או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו על

ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל.4 סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד וסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלואואנו נשלם מעת לעת יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת, תוקפה לגבי

הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע דלעיל.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ולא נהיה רשאים.5 להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י

הדין.

ערבות זו בלתי חוזרת, אינה מותנית, והינה עצמאית ואוטונומית..6

הערבות תהיה בתוקף עד ליום ___________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת.7 להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב- ____________ לאחר המועד האמור תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת. דרישה על פי הערבות באמצעות פקסימיליה,

לא תיחשב כדרישה כדין על פי ערבות זו.document.docx

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

בכבוד רב,

)הבנק(

: שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה

נספח י' תנאים כלליים מיוחדים

- מוקדמות 00 פרק תיאור העבודה0.01

העבודה נשוא מכרז זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתרהקמת מרכז מסחרי בבית החולים זיו בצפת הכולל: מסמכי החוזה,

קומת כניסה – מבנה עיקרי.א.

מבואות ומעבר מקורהב.

סקיילייטים וגג.ג.

למען הסרת ספק, מובהר כי פירוט העבודות המובא לעיל אינו ממצה ואינו בא להחליףוכתב הכמויות ו/או לגרוע מתיאור העבודות המלא בתוכניות, במפרט המיוחד

המצורפים כחלק ממסמכי חוזה.

"מוקדמות" במסמך ג' 00 תכולת פרק 0.02 -מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי(00כל הסעיפים מתוך הפרק א.

)מדידת פאושל(. 00.09מחייבים מכרז/חוזה זה למעט סעיף מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו,ב.

של מסמך ג'.00השונים או המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק

רשימת תנאים למסירת החזקה באתר לידי הקבלן.0.03תוך א. ידי הקבלן על רשימת התנאים שמילויים מועד15להלן יום לאחר

חתימת החוזה, מהווה תנאי למסירת החזקה באתר לידי הקבלן:מינוי מנהל פרויקט..1מיני מהנדס אחרי לביצוע..2וגהות באתר.3 גם כאחראי בטיחות ישמש מנהל עבודה אשר מינוי

לרבות רישום במשרד הכלכלה. מינוי מהנדס בטיחות מטעם הקבלן..4מינוי מנהל לוחות זמנים )באמצעות משרד חיצוני המתמחה בנושא(.5

יבוצע ע"י אדם נפרד1-5 כל אחד התפקידים המוזכרים בסעיפים החולים..6 בית קב"ט דרישות והשלמת השערים הגידור, הקמת

כולל תוספת, בגינו תשולם ולא הקבלן חשבון על יהיה )הגידור

document.docx

העתקות זמניות לאורך משך ביצוע הפרויקט לפי הוראת הפיקוחובטחון בית החולים(.

הכנת תוכנית התארגנות באתר ואישורה אצל המפקח. .7הכנת לוח זמנים לביצוע העבודה..8

סיורב. יערך המפקח ע"י ואישורם הנ"ל התנאים כל מילוי לאחר רק בהשתתפות כל הגורמים הנ"ל, לרבות הקבלן והמפקח ומילוי הצהרה

על אישור קבלת השטח ללא הסתייגות, יימסר האתר לקבלן. למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה,ג.

לכך סעיף בכתב יוחד בין אם ישולם בנפרד, ולא יימדד בנפרד לא הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה

שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

לוח זמנים0.04

לוח זמני כלליא. לחוזה זה מצורף לוח זמנים כללי לרבות אבני דרך ראשיות לביצוע העבודה

אשר הוכן ע"י המזמין. לוח זמנים זה יהווה לוח זמנים מנחה להכנת לוח הזמנים המפורט ע"י הקבלן.

לוח זמנים מפורטב.

1.( יום ממועד ה"הודעה להתחלת עבודה",15תוך חמישה עשר ) ימציא הקבלן למפקח לאישור, לוח זמנים מפורט בשיטת גנט, )לגבי כל שלב משלבי הביצוע של העבודה(. לוח הזמנים המפורט יוכן ע"י הקבלן בהתבסס על לוח הזמנים הכללי . לוח הזמנים המפורט יוגש

. לבקשת המפקח, ניתן יהיה לשנותms-projectבאמצעות תוכנת יעביר את המועדים המפורטים בלוח הזמנים הכללי. במקרה כזה יוכן לוח המפקח לקבלן לוח זמנים כללי מתוקן, אשר על בסיסו

הזמנים המפורט.

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות.2העבודה ביצוע יחולק הזמנים, לוח הכנת בעת העבודה. לביצוע יציג לא רק את לוח הזמנים סבירים באורכם. פעילויות למקטעי הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של העבודה, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגוןלוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים, אישור דוגמאות וכיו"ב.

הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה.3 לא יפטור את הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרש במועד תאריך

ההשלמה שנקבע, על אף אישורו של המפקח את לוח הזמנים.

לוח הזמנים יתייחס למועדי ההשלמה של שלבים עיקריים שנקבעו.4 בלוח הזמנים הכללי.

שבתות, חגים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים, וכן חגים של.5 דת/עדות אחרות לדוגמא הרמדאן, ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון

document.docx

בהכנת לוח הזמנים על ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונהעבודה כל של הזמנים לוח הכנת בעת בחשבון יילקחו באתר הזמנים בלוח ייכללו אלה נתונים אויר. מזג ידי על המושפעת

המפורט המציג את השלמת העבודה במועד סיום ביצוע העבודה.

לוח הזמנים יכלול:.6בשיטתא() שזוהו כפי קריטיות, וכמעט קריטיות פעילויות עבור

ימי עבודה לשבוע, הנתיב יצוין המספר המוצע של הקריטי, לכל השעות ומספר ליום המשמרות של המתוכנן המספר

משמרת )ככל שתידרש עבודה במשמרות(.רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה.ב()

ביחס לכל פעילות בביצוע העבודה יצוין:.7מספר פעילות.א()תיאור הפעילות.ב()משך הפעילות המתוכנן )בימים(.ג().קוד המקצועד() קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע,ה()

סיום ותיקונים.תאריך התחלה מוקדם - על פי תאריך לוח.ו()תאריך סיום מוקדם - על פי תאריך לוח.ז()תאריך התחלה מאוחר - על פי תאריך לוח.ח()תאריך סיום מאוחר - על פי תאריך לוח.ט()

מהלך הזמן הכולל של העבודה.י()רשימת הציוד הדרוש לביצוע והזמנים בו יידרש הציוד הנ"ל.יא() פירוט כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע העבודות לפי לוחיב()

להוצאת הציוד, לאספקת צפויים תאריכים לרבות הזמנים, הזמנות ואספקת חומרים.

בלוחיג() לכלול מהקבלן יבקש המפקח אשר אחר נושא כל הזמנים המפורט.

לוח הזמנים יכלול את האלמנטים הבאים:.8רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.א()נתיב קריטי של העבודה ופעילויותיו.ב()

משרד.9 )באמצעות הקבלן ידי על שיוכן המפורט הזמנים לוח המתמחה בלוחות זמנים ( ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר יוחזר אל הקבלן. במקרה בו לא יאושר לוח הזמנים על ידי המפקח, מכל סיבה שהיא, יהיה על הקבלן לתקן את לוח הזמנים בהתאם להנחיות המפקח, ולהגיש למפקח לוח זמנים

ימים מיום קבלת הערות המפקח. 7מתוקן לאישור בתוך

document.docx

יפעל.10 לוח הזמנים, לאישור בלוח הזמנים יעמוד הקבלן לא באם המפקח למילוי הדרישות ע"י יועץ מטעמו ויחייב את הקבלן בעלויות

הכרוכות בכך.

עליו.11 יחתמו המפקח, ידי על המפורט הזמנים לוח אישור לאחר המפקח והקבלן וממועד זה יהווה לוח זמנים זה חלק בלתי נפרד

סוף העבודה,מהחוזה עד ישונה ולא של הקבלן, ומהתחייבויותיו אלא אם המפקח החליט אחרת.

)נייר(.12 רגיל עותק העבודה, של המפורט הזמנים לוח אישור עם ועותק אלקטרוני של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו

למפקח, כאשר הם חתומים על ידי הקבלן.

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן מדי חודש, ויוגש כחלק אינטגרלי.13 מהחשבון החודשי בהתאם לקצב התקדמות ביצוע העבודה. מוצהרבשום יתפרשו לא האמורים והעדכונים הדו"ח כי בזאת ומוסכם מקרה כמשנים ו/או מאריכים את התקופה הנקובה ו/או את המועד הקבוע לביצוע שלב כלשהו מביצוע העבודה ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע

את העבודה על פיהם.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט.14 כאמור לעיל, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו

לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

דיווח על התקדמות בלוח הזמניםג.

פעם בכל חודש, יחד עם הגשת החשבון החלקי וכתנאי לקבלתו ע"י.1 המפקח, יעדכן הקבלן )באמצעות משרד המתמחה בלוחות זמנים(

את לוח הזמנים המפורט ויכלול בו את העדכונים הבאים: התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכברא()

מבוצעות.הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.ב()כלג() להשלמת שנדרש לתאריך באשר שנותר הזמן אומדן

פעילות שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה.אתד() המציג , הפעילויות ביצוע מול הפעילויות, תכנון מצב

הביצוע בפועל מול לוח הזמנים המפורט.

מבלי.2 המפורט הזמנים בלוח שינויים להכניס מוסמך אינו הקבלן יתקבל אישור המפקחשיתקבל לכך אישור המפקח מראש ובכתב.

כאמור יקרא לוח הזמנים החדש לוח הזמנים המעודכן.

יגיש למפקח דו"ח תמלילי פעם בכל.3 בנוסף לנאמר לעיל, הקבלן חודש עם לוח הזמנים המעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלןיכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון, והמפקח. הדו"ח

document.docx

כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווהפעילויות של הביצוע על השלכתם והערכת צפויים עיכוב וגורמי

אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע ו/או הוצע.

כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המעודכן, לא יאושר לתשלום,.4 תשלום ביניים כלשהו, אשר יוגש על ידי הקבלן למפקח. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין תשלום ביניים, בגין חודש מסוים, בטרםהזמנים לוח ועדכון ההתקדמות דו"ח את למפקח הקבלן הגיש

המפורט כאמור לעיל.

מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח.5ידו, לבצע חלקים מסוימים של העבודה בסדר הזמנים שהוגש על ובקצב אחר, לדרוש להוסיף פעילויות, כגון: עבודותיהם של שונה העבודה, ביצוע באתר שיועסקו נוספים גורמים של ו/או המזמין להכניס פירוט יתר של פעילויות מסוימות, לשנות הקצאת משאבים ואמצעים, לרבות לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים, כלים, ציוד וכוח אדם, והכל על מנת להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע ולהבטיח שילוב, תאום ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין עם הגורמים הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת

ההתארגנות על חשבונו בלבד.להשלמת.6 בנוסף פירושו הזמנים ללוח בהתאם העבודה ביצוע

הדרך ואבני הביניים גם עמידה בשלבי בתקופת הביצוע העבודה הנקובים בלוח הזמנים.

נגד.7 ו/או דרישה שתוגש ו/או תביעה נזק יהא אחראי לכל הקבלן המזמין ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, הקבלנים הממוניםשיגרמו נזקים בגין הגורמים האחרים, ו/או לרבות קבלני המשנה להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודה שלא על פי הוראות החוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן

ו/או מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

כי בנוסף לכל הוראה בחוזה זה.8 למען הסר ספק, מובהר בזאת, ומבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה בחוזה, עיכוב בביצוע העבודה, עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה זה ו/או לדין, לא יזכהיידרש ו/או בכל פיצוי שהוא והקבלן את הקבלן בכל ארכה שהיא לעמוד בלוח הזמנים על פי הוראות חוזה זה ולהתאים את לוחות

הזמנים שלו ללוחות הזמנים של כל קבלן אחר שהמפקח יורה לו.

עיכוב בביצוע העבודה עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא.9 הייתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לאלמנהל נתן שהקבלן ובתנאי הקבלן, בידי החוזה להפרת יחשבו

document.docx

( ימים מהיווצר נסיבות אשר לדעתו הינן7הודעה על כך תוך שבעה )נסיבות של כוח עליון.

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פלישת אויב, פעולות.10 מדינה אויבת וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המפקח ככוח עליון, או אשר לדעת המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והואימי גשם, יכול היה למנעה, ובלבד שתנאי מזג האוויר, לרבות לא ו/או מחסור בחומרים ו/או מילואים שירות ו/או וסופות רוח שלג, בכלים ו/או בציוד מסיבה כלשהי, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/אושיבושים או ו/או קשיים, מחסור הנוכחי במשק של העדר המצב באספקת כוח אדם מכל סיבה שהיא ו/או בהשגת עובדים לעבודות בניה וכן הגבלות מטעם הגורמים המוסמכים בהעסקתם של עובדיםיזכו את הקבלן בארכה ולא כוח עליון יחשבו ולא יהוו זרים, לא

.כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודה

החלטת המפקח בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית.11לכל דבר ועניין והקבלן לא יהיה רשאי לערער על החלטתו.

נגרם עיכוב בביצוע העבודה מסיבת כוח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי.12העבודה ביצוע להשלמת הקבוע במועד ארכה לבקש הקבלן והמפקח יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים

כדלקמן:לאחרא() עליון כוח עקב ארכה לבקש רשאי יהא לא הקבלן

( יום מתום התנאים שהיוו את הכוח העליון.14ארבעה עשר )יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המפקח,ב() הקבלן

לרבות יומן העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון.כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למפקח.ג()

יאריך את.13 עליון מכוח כתוצאה והעיכוב כי במקרה בזאת מוסכם על יהיה המזמין רשאי120תקופת הביצוע בתקופה העולה יום

לבטל את החוזה ולשום צד לא תעמוד תביעה כלשהיא כלפי משנהו.

אם בכל זמן שהוא, המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע עבודה, איטי.14 מידי בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודה ו/או כל חלק ממנה בהתאם למועד סיום ביצוע העבודה, או תוך הארכה שניתנה בכתב להשלמתו )ככל שניתנה, ומבלי שיהיה בכך כדי לחייב המפקח לתתמיד ינקוט והקבלן יודיע המפקח לקבלן בכתב, הארכה כאמור(, באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודה עד למועד סיום ביצוע העבודה, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה )ככל

שנקבעה(, ויודיע עליהם למפקח בכתב.

היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם.15 מספיקים כדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן

document.docx

)ככל שניתנה(, יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים

על חשבונו בלבד.

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע.16באחת לנקוט דין, כל פי על ו/או החוזה פי על זכויותיו מיתר

מהדרכים הבאות:

א. לקזז מהחשבון החודשי את סך ימי הפיגור על פי המוגדר כפיצוי מסכםמכן לאחר בחודש הפיגור את יצמצם והקבלן במידה מראש,

המפקח יחזיר לקבלן את ימי הפיגור אשר צומצמו ע"י הקבלן ב. לסלק את הקבלן מאתר ביצוע העבודה ולבצע את העבודה, כולה אוחשבון על אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות מקצתה, יהיה המזמין בכך. הכרוכות ההוצאות בכל יישא והקבלן הקבלן, האמורות ההוצאות את שהיא דרך בכל מהקבלן לגבות רשאי

הכלליות,15%בתוספת הוצאותיו לכיסוי אחוזים( עשר )חמישה ולנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע החוזה, על מנת לגבות את ההוצאות

האמורות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בדבר עדכון לוח הזמנים פעם.17 בחודש, רשאי המזמין במקרים שידרשו לפי קביעת המפקח ובמיוחדלקראת סיום העבודה לדרוש ולקבל מהקבלן עדכונים פעם בשבוע.

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה,ד. לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב

הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבהשהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

באתר העבודה התארגנות0.05 גבולות אתר העבודה וסימון שטח התארגנות יימסרו לקבלן לקראת הביצוע,א.

מדידה בפורמט תכנית ו DWGע"ג PDFהקבלן רשאי להתארגן רק , בתחום שטח העבודה שהוקצה לו ובתוך שטח אתר העבודה כפי שסומן

בתוכנית. תוך ב. יגיש התארגנות7הקבלן תכנית העבודה, הזמנת קבלת מיום יום

מפורטת לאישור המפקח. תכנית זו מהווה, לאחר אישורה ע"י המפקח,חלק בלתי נפרד מהחוזה.

התכנית תכלול: הקצאת שטחי התארגנות, אזורי אחסון מבנים זמניים וכד'ג.כולל פרוט המבנים וגודלם, גידור, דרכי כניסה ויציאה מהאתר.

במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח רשאי זה להורות עלד. הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן )לרבות חומרי בניה,ו/או למהלך התקין של וכו'( המפריעים לניהול העבודות מכונות, ציוד

לנושא זה היא סופית.אנשים ורכב. קביעת המפקח את30תוך ה. הקבלן ישלים העבודה הזמנת קבלת מיום קלנדריים ימים

ומבני עזר. התחלת העבודה בשטח תבוצע עבודות ההתארגנות כנ"ל במקביל להשלמת מבני העזר.

document.docx

להגישו. עליו להוסיף שטחי התארגנות, ו/או לשנות יבקש והקבלן במידה לאישור המפקח תכנית הכשרת שטח והתארגנות. לא תבוצענה עבודותידי הקבלן, לפני קבלת אישור בכתב הכנה והכשרת שטח כלשהן על

מהמפקח. לאחר קבלת האישור מהמפקח, יבצע הקבלן את העבודות הדרושות להכנהז.

והכשרת השטח. העבודות תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו, בתיאוםמלא עם המפקח וכל גורם אחר הנוגע לדבר.

ההתארגנות,ח. ושטחי העבודה אתר בגבולות אשר והדרכים השטחים כל ובכלל זה דרכים זמניות שתבוצענה ע"י הקבלן, יתוחזקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע של מכרז / חוזה זה, בכל תנאי מזגשונים מסוגים רכב, כלי של ומעבר לשימוש נאותה ברמה ויהיו אויר

ובכלל זה רכב פרטי. מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר המורשהט.

לעבור בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם המפקח או באישורהמפקח, במשך כל תקופת הביצוע של מכרז/חוזה זה.

בסיום העבודה על הקבלן לפנות מן האתר את כל הציוד, החומרים והמבניםי. שהובאו על ידו לאתר, למעט ציוד שיוסכם עליו בין המפקח לבין הקבלן

כי יישאר באתר. למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה,יא.

יוחד לכך סעיף בכתב בין אם ישולם בנפרד, ולא יימדד בנפרד לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל ובין אם לאו והקבלן לא הכמויות

סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

ציוד וכח אדם0.06

)חמישה עשר ( ימים מתאריך קבלת הזמנת העבודה על הקבלן15תוך א. להגיש רשימה של ציוד וכ"א התואמת לדרישות מכרז זה. רשימה זו תהיה

חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה ותחייב את הקבלן. שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילהב.

לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.ופועליו לאישור ג. יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו 48על הקבלן

שעות לפני תחילת עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה. הכניסה והיציאה של מכוניות הקבלן, לצורך

אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח.לא תותר הלנת עובדי הקבלן באתר העבודה.ד.ככלול במחירה. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

העסקת בעלי תפקידים ע"י הקבלן0.07הקבלן7תוך א. יעביר העבודה הזמנת קבלת מתאריך ימים )שבעה(

למפקח רשימת שמות בעלי תפקידים כמפורט . שמו ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר, של כל בעל תפקיד יובאו לידיעתב.

המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה, לא מאושר כפל תפקידים לעובד, מהנדס יכול להיות גם מהנדס ביצוע : מנהל פרויקט לא )לדוגמא

document.docx

הביצוע לא יכול להיות גם מנהל עבודה וכדומה (תהיה כפופה להסכמתהמפקח בכתב

רשימה בעלי התפקידים , לאחר אישורה ע"י המזמין, תהווה חלק מתנאיג. החוזה ותחייב את הקבלן . לא יוחלף בעל תפקיד במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור המפקח החלפת מנהל עבודה טעונה גם אישור

משרד העבודה.בסעיפים ד. המוזכרים התפקידים יהיו 1-3בעלי הקבלן של ,שכירים

על ועו"ד מרו"ח אישור יציג הקבלן הקבלן- ע"י ישירות ויועסקו של בשרותים להשתמש הקבלן רשאי התפקידים בשאר העסקתם. משרדים הנותנים את השירותים הנ"ל הקבלן יציג אישור מרו"ח או עו"ד

שאכן יש קשר ישיר בינו לבין המשרדים המזכרים

מנהל פרויקט.1

פרויקטא() מנהל העבודה, באתר להעסיק יהיה הקבלן על דומה בהיקף ומעטפת בטון שלד מבני בהקמת מנוסה

לנדרש במכרז/חוזה זה. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה מהנדס רשוי בעל ניסיוןב()

פרויקטים10מוכח של של ביצועם בניהול שנים לפחות דומים.

מנהל הפרויקט יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.ג()יומי קבועד() יום על מנהל הפרויקט להימצא באתר באופן

ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועליו יהיה לעמוד בקשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין המפקח

והקבלן, יהיה בדרג של מנהל הפרויקט.מטעמו,ה() הפרויקט מנהל באמצעות לשמש, הקבלן על

כ"אחראי ראשי לביקורת" על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתום, בתוקף תפקידו זה על כל מסמך שמחויב ע"י כל

רשות מוסמכת. הקבלן אחראי, באמצעות מנהל הפרויקט, על הביצוע עצמוו()

ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישויוהוא אחראי למילוי כל ועל פי התכניות המאושרות, והדין הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת

לקבלת תעודת גמר.

מהנדס ביצוע באתר.2

בנוסף למנהל הפרויקט כנ"ל יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע באופן יום יומי קבוע באתר, במשך כל שעות העבודה מהנדס

אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח שנים לפחות בהקמת מבני שלד בטון ומעטפת בהיקף5של

דומה. מהנדס הבצוע מטעם הקבלן יהיה גם המהנדס האחראי לביצוע השלד כהגדרתו בחוק, תנאי יסודי לאישור מהנדס

הביצוע הינו אישור רו"ח כי המהנדס הינו עובד שכיר בחברה.

document.docx

מנהל עבודה ראשי.3

על הקבלן יהיה להעסיק באתר העבודה, מנהל עבודה ראשיא() שנים לפחות בביצוע בהקמת מבני10בעל ניסיון מוכח של

שלד בטון ומעטפת בהיקף דומה. על הקבלן להודיע למשרדהעבודה על מינויים של מנהלי העבודה.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כממונהב() בטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה

ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו. מנהל העבודה הראשי יהיה באתר באופן צמוד ויום יומי לכלג()

אורך תקופת הביצוע. יש למנות לו ממלא מקום / מחליף למקרה חופשה / מחלה. גם ממלא המקום יקבע באישורהמפקח ויהיו ברמה זהה למנהל העבודה הראשי הקבוע .

בנוסף למנהל העבודה הראשי יעסיק הקבלן מנהלי עבודהד()ניסיון מוכח של שנים לפחות5נוספים ככל שיידרש בעלי

בהקמת מבני שלד בטון ומעטפת.ויומיומיה() יימצא באתר העבודה באופן קבוע מנהל העבודה

למשך כל שעות הפעילות מתחילתן ועד סופן, לא תתבצעבמידה העבודה, מנהל הימצאות ללא באתר עבודה כל מיידי את העבודות יעצור באופן ויימצא מצב כה המפקח

במקום. תנאי יסודי לאישור מנהל העבודה הינו אישור רו"ח החברהו()

כי מנהל העבודה הינו שכיר בחברה.

משרד של מודד מוסמך .4

על הקבלן יהיה להעסיק על חשבונו, מודד מוסמך שיעמוד בראש צוות מדידות של הקבלן וימצא באתר בכל עת שיידרש. המודד וצוותיהיו עם ציוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו המדידות לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש וזאת ללא כל תשלום

נוסף.

משרד של מהנדס בטיחות .5

בטיחות מהנדס להעסיק יהיה הקבלן על הבטיחות לממוני בנוסף של ניסיון בעל , העבודה ע"י משרד לפחות5מוסמך שנים

בפרויקטים דומים אשר:לבדיקתא() באתר הצורך לפי ו/או שבועיים ביקורים יערוך

העמידה בנוהלי הבטיחות. יוציא דוח חודשי למפקח.ב()יוציא סידורי בטיחות לצוות העובדים והמבקרים.ג()יוציא נוהלי בטיחות מוגדרים לפרויקטד()לאתרה() ייחודית בטיחות תוכנית יכין הבטיחות מהנדס

יום מועד הזמנת העבודה ויוציא דו"ח דו30ולפרויקט תוך חודשי על ליקויים בנושא בטיחות והדרכים לתיקון הליקויים.

document.docx

ככלול במחירה. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

ישיבות תאום ביצוע באתר0.08

המפקח יזמן אליו לעיתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע ביןא.מזדמנות. על הקבלן להתאים את עצמו ובין )אחת לשבוע( קבועות את אלה לדיונים להביא עליו וכן המפקח ידי על שייקבעו לזמנים ידי ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך על הדוחות, קבלני המשנה

המפקח. חובת השתתפות בדיונים אלו על מנהל הפרויקט של הקבלן וכל אחדב.

בסעיף כמפורט התפקידים ידי00.10מבעלי על יידרש אשר לעיל המפקח.

הקבלן יציג בישיבות התיאום השבועיות:ג.כל אינפורמציה שתידרש על ידי המפקח בשטח..1דוח לוח זמנים עדכני. .2תוכנית עבודה מפורטת לשבועיים הקרובים..3דוח בטיחות וגהות..4סטטוס אישורים..5

בישיבות אלו יועלו גם בעיות עיקריות בנושאי איכות ובטיחות.ד.

ככלול במחירה. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

שילוט0.09

שלטים ראשים:א.

מ' ובגובה3.0 שלטים ברוחב 2במקומות שיבחר המפקח יתקין הקבלן מ'. 5.5

על גבי כל שלט יופיעו :שם הפרויקט והעבודות המבוצעות. .1פרטי המזמין.2פרטי הקבלן..3פרטי מנהל העבודה לרבות טלפון נייד..4פרטי המפקח המתכננים והיועצים.5הדמיה של הפרויקט..6

השלטים יתוכננו )מההיבט של היציבות( ע"י המהנדס מטעם הקבלן.ב. ימים ממועד הזמנת עבודה.15השלטים יותקנו תוך

document.docx

הקבלן יעביר את השלטים ממקום למקום בהתאם לשלבי העבודה והכולג.לאחר תיאום מוקדם עם המפקח ובהוראתו או באישורו.

הקבלן יתחזק את השלטים במשך כל תקופת הביצוע.ד.

השלטים הזמניים לא יפורקו בגמר העבודה על ידי הקבלן וימסרו כשהםה.תקינים למזמין.

ביצועו. להשלמת עד ולאחזקתם השלטים ליציבות אחראי הקבלן העבודה.

שלטים אחרים:ז.

הקבלן יספק, יציב ויתחזק מערכת שלטי בטיחות ושלטי הכוונה.1 והתמצאות כנדרש בחוק ובתקנות משרד העבודה וכפי שיידרשבהתאם מוארים יהיו השלטים המפקח, ע"י העבודה לצורכי

לצורכי הבטיחות ו/או עפ"י הנחיות המפקח. הדרך.2 כל לאורך והכוונה שילוט ויתחזק יתקין יספק הקבלן

מהכניסה לדרך הגישה עד לאתר העבודה והסדרי תנועה זמניים כגון מחסומים וגדרות המוארים בחושך, ככל שיידרש ע"י המפקח

ובהתאם להנחיותיו.חל איסור על הצבת שילוט מסחרי..3

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ובכלל זה תשלומים לרשותח. המקומית, ככל שידרשו ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע

האמור לעיל.

הציוד, הכלים והחומרים וכל מרכיבי העבודה על שמירה0.10

הקבלן אחראי לשמור על הציוד, הכלים והחומרים וכל אחד ממרכיביא. העבודה המבוצעים על ידו בהתאם לחוזה זה ועליו לקחת זאת בחשבון

בעת הגשת הצעתו. כל נזק שייגרם לאחד ממרכיבי העבודה כנ"ל, במהלך תקופת הביצוע,ב.

יתוקן באופן מידי על ידי הקבלן והדבר לא יהווה עילה להארכת תקופת הביצוע ולתביעה כספית כלשהיא. כל עוד, לא תוקן הנזק על ידי הקבלן,יקוזז מהחשבון הבא זה וסכום יעריך המפקח את ערך הנזק שנגרם

לתשלום.ככלול במחירג. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

קיימים דרכי גישה ותנועה בכבישים0.11

document.docx

ידי הקבלן.א. - הן תבוצענה על גישה ארעיות דרכי במידה שתידרשנה הקבלן המפקח. של באישורו תיעשה הארעיות הגישה דרכי התווית ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו

לכל גורם אחר ללא תמורה. תנועה על הכבישים הקיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרהב.

אחרת, תבוצע אך ורק בכלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק שייגרם לכבישים עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן, יתוקן עלג.

ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. עובדים לשטח העבודהד. של כניסה כל כי בחשבון על הקבלן לקחת

תתאפשר אך ורק בליווי עובדים מטעמו )שאושרו ע"י קב"ט בית החולים(.

כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל, של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאםה.להוראות הקיימות בשער אתר העבודה.

ותיאום עם המפקח והמזמין אינוו. כניסה מבית החולים טעונה אישור מתחייב שאישור כזה יינתן.

הקבלן, ינקה על חשבונו את כל דרכי גישה, כבישים, צמתים וכו' בהםז.ינועו כליו, מיד בקרות אירוע חריג )לפי קביעת המפקח( של לכלוך .

ככלול במחירח. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

גידור0.12

ימים מיום הנקוב ב"הודעה להתחלת עבודה" יקים הקבלן באתר15תוך א.ולהגנת אדם בני על להגנה העבודות סביב ושערים מחיצות גדרות, לחוקי בונים", הכל בהתאם כאן "סכנה, כולל שלטי אזהרה הרכוש, הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. תוואי הגדר יכלול את כל שטח

הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח.

בגובה ב. חדשים "איסכורית" מפחי עשויה אטומה, תהיה מ'2הגדר הקיר פרטי כל צבועה. פלדה קונסטרוקציית על נסמכים לפחות, לפי בקירות ראיה פתחי יש להתקין עם המפקח. בתיאום והקשירות הנחיות המפקח, יש להתקין בכל זוית לוח עץ חדש משני צידי הזווית ביןזוויתי מפלסטיק למניעת חתכים. הגדר תענה פחי האיסכורית או פנל

לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר ולהנחיות הראשות המקומית.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבניג.לרבות וזאת ללא תשלום כלשהו, עזר בהתאם להתקדמות העבודה,

מיקומם מחדש על מערכותיהם.

במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניהד.כל במהלך נעול במצב יוחזקו אשר רגל, הולכי למעבר ופישפשים

העבודה. השערים יהיו מפלדה צבועה.

document.docx

תקופתה. כל במהלך והפישפשים השערים הגדר, את יתחזק הקבלן ותקינה שלמה כשהיא העבודה בסוף למזמין אותה וימסור הביצוע

לשביעות רצון המפקח

שינוי תוואי הגדר ובכלל זה למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ו. ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא ופשפשים נוספים ככל שידרשו, ושערים

יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא

בגין ביצוע האמור לעיל.

פתחים ושרוולים0.13

לרשות הקבלן יועמדו תכניות תאום מערכות , תכניות אלו הם תכוניותא. בסיסיות, הקבלן נדרש לבדוק תכניות אלו לעדכן את התכניות ולהגיש תכניות מעודכנות לאישור לפני ביצוע עבודות השלד ועבודות העפר בכל שלב ושלב של ביצוע השלד, לא תאושר תחילת עבודות שלד ומערכות

ללא תכנית תיאום מערכות מאושרת. הקבלן יהיה המתאם בין קבלני המשנה מהנדס ביצוע באתר מטעם ב.

והמערכות ויהיה אחראי לתאום הביצוע של הפתחים, השרוולים, המעברים, מיקום המערכות והגדרת השכבות של המערכות , תוך שימת

דגש על כל השרוולים והמתקנים ביציקות הבטון לרבות כל ההכנותהנדרשות.

10המתאם יהיה בעל תואר הנדסאי או מהנדס ובעל ניסיון מוכח של ג. השנים האחרונות לפחות5שנים לפחות בתחום תאום אשר ביצע ב

פרויקט אחד הדומה במהותו ובהיקפו לפרויקט נשוא מכרז זה. הקבלן יגיש לאישור המפקח את שם המועמד לתפקיד + קורות חיים ופרטי

ממליצים.בקירותד. והמעברים השרוולים הפתחים כל סימון את ירכז המתאם

יציקת הבטון. כל פתח ויוודא ביצוע הכנות אלו לפני ובתקרות הבטון ייעודי בבטון יסומן בצבע שונה לכל מערכת למניעת בלבול בין המערכות.

בכל קומה לאחר השלמת יציקתה ופרוק התבניות יש להפיק תכנית מודדה.מהותית סטייה כל על הפתחים. וגבהי מידות סימון עם ממוחשבת זו כלולה בעבודת הקבלן ולא יש לדווח למפקח. גם מדידה מהתכנון

תשולם עבורה תוספת תשלם.ויידרש הקבלן לבצע פתח שנשכח או "לתקנו" לאחר היציקהו. במידה

בגין טעות "בתאום הביצוע" לא תשולם כל תוספת לקבלן.שלז. בשכבות שינוים ואו מערכות הזזת לבצע הקבלן ויידרש במידה

המערכות בגין טעות "בתאום הביצוע" לא תשולם כל תוספת לקבלן.והמעבריםח. השרוולים הפתחים, של לביצוע הסופי למיקום התכניות

יום לפני בצוע האלמנט היצוק. הזזת21ימסרו לקבלן לכל המאוחר העברתו או יצוק, אלמנט באותו שרוול, או מעבר או פתח מיקום

לאלמנט סמוך, לא תחשב כשינוי בתכניות. כל החורים, הפתחים, המגרעות וכו' ובכלל זה קידוח וחיתוך יבוצעו ע"יט.

הקבלן ועל חשבונו. עבור צינורות, שרוולים, עוגנים, פלטקות וכו' ישולםלקבלן על פי הסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות.

document.docx

ידרשו(י. )אם ידרשו ופתחים, אשר , מגרעות החורים תוספת עבור לאחר השלמת עבודת השלד ולא הופיעו בתוכניות הביצוע ישולם לקבלן

בנפרד .

)על פי צורך( הסדרי תנועה זמניים0.14

תכנית הסדרי תנועה הוכנה ע"י המזמין, אך הקבלן רשאי להציע תכניתא. הסדרי תנועה חלופית. בכל מקרה תכנית הסדרי התנועה ואישורה ע"י

הרשויות המוסמכות הינה באחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודה בתחוםב.

בית החולים. על הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעתג.

ולתנועה רגלית מסביב לאתר העבודה לרבות ביצוע דרכים עוקפות,ציוד תמרור ואזהרה כמפורט ולפי דרישת הרשויות המוסמכות.

על הקבלן לתאם מראש ולטפל בקבלת אישורים כחוק להסדרי התנועהד.כגון השונים מהגורמים בנוסף הצורך ולפי החולים מבית הזמניים

משטרה, רשות מקומית וכו'ובמהלךה. ייקבעו לקראת תחילת העבודה ושיטת הביצוע שלבי הביצוע

העבודה בתיאום עם המפקח, בית החולים והמשטרה. בכל מקרה של אי התאמה בין הנדרש בתוכניות לבין ההנחיות שתתקבלנה מאוחר יותר, יש

לפנות למפקח ולקבל את הנחיותיו.ע"יו. ויידרשו אפשר העבודה במהלך כי הקבלן לידיעת בזאת מובא

המועצה האזורית או המשטרה שינויים של הסדרי התנועה. שינויים אלו אם ידרשו יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן, לרבות טיפול בקבלת האישורים. שינוי בהסדרי התנועה ושינויים בגין השלבים לא יהוו עילה לתביעה כל

שהיא מצד הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע. עיכובים בעבודה בשל איחור קבלת אישורי משטרה, או מועצה האזורית ,ז.

ועיכובים בטלה על תביעה לקבלת עילה יהוו לא וכד' רישיונות או בביצוע.

הקבלן יספק את כל אביזרי השילוט והתמרור ואביזרי הבטיחות השוניםח. כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות - ביום ובלילה, יציבם בשטח ויתחזקם לכל

אורך תקופת הביצוע. בנוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפתט.

התמרורים שבשימוש - לפחות אחד מכל סוג. לשעות הלילה, ייעשה שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשיכה. י. במקרה של עבודה בחלק משטח כביש כאשר חלקו השני פתוח לתנועה,יא.

התנועה תכנית עפ"י המאושרים האמצעים בכל שימוש תוך תעשה המאושרת ברישיון העבודה. המפקח אינו מתחייב שאישור כזה יינתן.

עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתויב. המפקח רשאי להפסיק את העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה זמניים, וכן על הנחיותיג.כל של מדויק ביצוע ועל המוסמכות מהרשויות שיקבל הבטיחות דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י

הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח.

document.docx

החוברתיד. פי על יהיו לשימוש יורשו אשר התנועה ואביזרי הציוד סוגי העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה

ובטיחות להצבה בדרך, עפ"י העדכון האחרון של הועדה. אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו שלטו.

הציוד והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק

₪ ליום500שאינו פועל כנדרש, מעקה מיני גארד פגום( ייקנס הקבלן ב עבור כל פריט שאינו תקין.

על הקבלן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדריטז. התנועה הזמניים לקיים בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב תואם לתכנית ומופיע במקומו, במקרה של העלמות אחד מהנ"ל,

יהיה על הקבלן להשלימו. ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה והעירייה אינו פוטר אתיז.

בשל לרכוש ו/או שיגרם לאדם נזק לכל הקבלן מאחריותו הבלעדית מעשה ו/או מחדל של הקבלן.

הקבלן יעסיק במידת הצורך שוטרים/סדרנים לצורך הכוונה ושמירה עליח.הסדר.

הסדרי תנועה יתוכננו ויבוצעו גם בתוך שטח בית החולים בתאום עםיט. מנהל בית החולים. הסדרי התנועה בתוך בית החולים טעונים גם אישור

המפקח. למען הסר ספק יובהר כי אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני, וכל הסדריכ.

התנועה הזמניים כנדרש לעיל לרבות תיאומים, טיפול בקבלת רישיונות ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי

לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

מים וחשמל0.15

בסעיפים א. לאמור ו- 00.04.01בניגוד פרק 00.04.02 של 00- מוקדמות במפרט הכללי לעבודות בנייה, יקבל הקבלן רשות להתחבר

למקורות מים וחשמל בקרבת אתר העבודה. והחשמל,ב. המים למקורות החיבורים בביצוע הכרוכות ההוצאות כל

זה ובכלל הבאתם עד למקום העבודה, לרבות האישורים לטובת כך, להסכם בכפוף הקבלן, על תחולנה והחשמל המים וצריכת אספקת

התקשרות מול הספק )בית החולים או חברת חשמל או תאגיד המים(. על הקבלן יהיה להתקין מונים עבור השימוש במים וחשמל ולשלם על פיג.

תקורה(, 10%התעריף המקובל )בתוספת במידה ולא תהיה מדידה ₪ לחודש עובר שימוש 1000 בפועל, המזמין יקזז מחשבון הקבלן

₪ לחודש עבור שימוש בחשמל 2000 במים ו

המים והחשמל ישמשו את הקבלן לצרכי העבודה במסגרת מכרז/חוזה זהד.והספקה למשרדי מנהלת הפרויקט בלבד.

והחשמל,ה. המים באספקת לרציפות מתחייב המזמין אין מקרה בכל במקרים בהם יסופקו על-ידו, ולא תוכרנה שום תביעות מצד הקבלן עקב תקלות או נזקים שנגרמו לו בגלל הפסקות מים ו/או חשמל. על הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים לאספקת מים עצמית

document.docx

למקרים וכד'( )גנרטור עצמית חשמל ולאספקת וכד'( אגירה )מיכל אלה.

בהתחברות הקבלן למקור חשמל הוא חייב להכין לוחות משנה ולקבלו.אישור התחברות מטעם המזמין.

ידיז. על יבוצעו המתקן תחזוקת וכן החשמל התחברות עבודות כל חשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים ועל פי חוק החשמל ובתאום עם בית

החולים.

וסימון תשתיות תת קרקעיות0.16 )דיטקציה( איתור מחוץ לקרקע ובכל אזור העבודה של הקבלן.

: בכול מקום בו רשום תת קרקע הכוונה היא גם מחוץא. הערה הקבלן יקבל מידע לגבילקרקע וגם בכל אזור העבודה של הקבלן

וקווים הקיימים באתר העבודה ובקרבתו מערכות, שירותים, מתקנים ככל שזה מצוי בידי המזמין.

על הקבלן לוודא את מיקומם של כל המערכות, השירותים, המתקניםב. והקווים הקיימים ובכלל זה: צנרת גזים רפואיים, כבלי תקשורת, חשמל,המערכות, לפי עבודתו את ולהתאים וכיו"ב ביוב מים, טלפון, השירותים, המתקנים והקווים הנ"ל. אין בקבלת או אי קבלת מידע לגבי המערכות, השירותים, המתקנים והקווים כנ"ל כדי להטיל אחריות כל שהיא על המזמין או מי מטעמו והקבלן לבדו יהיה אחראי לגלות אותם ולמנוע פגיעה )יש לזכור שחלק מהתשתיות הנ"ל הם תומכי חיים( בהםגישוש זיהוי אלקטרומגנטים או אחרים, חפירות ידי אמצעי וזאת על

מקדימות , או אמצעים אחרים בהתאם לדרישת המפקח . מובהר שעל הקבלן לקחת בחשבון אי רציפות בעבודותיו עד מתן פתרוןג.

זמני או קבוע למתקנים והקווים התת קרקעיים הקיימים.ציודד. ע"י תת"ק תשתיות ולמפות למדוד לחשוף, לסמן, הקבלן על

( קרקע חודר ורדאר אלקטרואקוסטי לאיתורGPRאלקטרומגנטי, ) ו/או בהתאם ע"פ הצורך ו/או וללא הרס חישה מרחוק ע"י תשתיות לדרישת המפקח ביצוע בורות גישוש ע"י מחפרונים ו/או עבודות ידיים,

הכל לפי הצורך לדעת המפקח. הנ"ל תנאי להתחיל עבודה באתר. העבודה תעשה תוך ביצוע כל התיאומים וקבלת כל ההיתרים, הנדרשיםה.

מכל הגופים הרלוונטיים. הקבלן יסרוק ויאתר תשתיות תת"ק קיימות ויסמנן על פני השטח בעזרתו.

שלטים יוצבו גביהם ועל מז"א בכל ועמידים יציבים מתכת מוטות צבעוניים בהם יצוין שם התשתית שהתגלתה והעומק שלה לצורך מדידה

והפקת תכנית עדות.מדידהז. תבוצע הקרקע, פני על התשתיות וסימון איתור שלב בסיום

( (, ע"י מודד מוסמך בליווי צמוד שלAS-MADEוהפקת תכניות עדות .1:250הקבלן בקנה מידה של

פתיחת שוחות הינן חלק בלתי נפרד מהעבודה ולא ישולם בנפרד בגינה.ח.

ס"מ מכל צד של התוואי.30טווח סטיית סימון מיקום התשתיות יהיה עד ט.

.20%טווח סטיית סימון עומק התשתיות יהיה עד י.

איתור וסימון קווי ביוב וניקוז, יבוצע ע"י ציוד אלקטרואקוסטי, צילום פניםיא. הקווים ע"י מצלמה מתאימה , פתיחת שוחות, החדרת מוליכים, איתור

document.docx

וסימון נתוני השוחות, כיווני זרימה, קוטר הצינורות, התווית הקוים ואיתורשוחות הנסתרות מהעין.

למען הסר ספק, גם סימון התשתיות יבוצע באישור ותאום מלא עם גורמייב.בית החולים הרלוונטיים.

יודיע הקבלן למפקח בכתביג. זוהתה, בו אותרה תשתית שלא במקרה והמשך הטיפול יהיה בהתאם להנחיות המפקח.

סימון התשתיות יבוצע באופן הבא:יד. בשטח פתוח - יבוצע הסימון ע"י מוטות מתכת ושילוט צבעוני עם.1

שם התשתית והעומק שלה. בכביש / מדרכה - יבוצע הסימון ע"י שימוש בספריי צבע לפי סוג.2

התשתית. על מנת להבטיח שכל הסימונים יועברו למודד, יש למספר כל יתד ע"פטו.

סוג התשתית כך שבגמר עבודות הסימון יספק הקבלן רשימה זו יחד עםמפת המדידה למפקח.

השברטז. נקודת שכל כך והמשכי רציף באופן יתבצע התשתית סימון בתשתית תמופה וכל שינוי בגבהים של התשתית יבוא לידי ביטוי בתוכנית.

בכל מקרה, בו יתעורר צורך בביצוע חפירה לגילוי פיזי של תשתית בין אםיז.תת"ק תשתיות חישוף המפקח, דעת על אם ובין הקבלן דעת על )גישושים( לאיתור פיזי של התשתיות )בהוראה מטעם המפקח( יעשה ע"יויעיל, מחפר/ מחפרון זאת כדי לדאוג לחישוף נקודתי, בטיחותי, מהיר

וכדי להבטיח בכל מקרה, שלמות התשתיות התת"ק.מודד מטעםיח. ע"י תבוצע וחישוף התשתיות, סימון איתור, שלב בסיום

הקבלן או מי מטעמו, מדידה לאיסוף הממצאים לצורך הפקת תכניותעדות. המודד יהיה מוסמך ומאושר לעבודה ע"י המפקח.

הקבלן יתאם וילווה את המודדים באתר ויעביר את כל סימוני התשתיתיט. לצוות המודדים. לאחר שרטוט קווי התשתית ע"י המודד, תועבר תוכנית

עם רקע מצב קיים שעל גביה הועלו כל קווי התשתית שאותרו. הנתונים יוצגו ע"ג תכניות מדידת רקע אתר העבודה, תכניות אלו יסופקוכ.

ע"י משרד העבודה טרם תחילת ביצוע העבודות. תכניות העדות יועברו לבדיקה ואישור המפקח, זאת לא לפני שמאתריכא.

התשתיות יבצעו הגהה בשטח ויאשרו נתוני התשתיות המוצגות. לאחר אישור תכניות התיעוד ע"י המפקח, יוודא הקבלן, שהמודד יעבירכב.

גיליונות של סטים ושני מגנטית מדיה של עותקים שני המפקח לידי התכניות הסופיות.

על הקבלן לתעד במצלמה דיגיטלית, כל חישוף תשתית בשלבי העבודה,כג.ולשייכן לתכניות העדות באופן ברור ומובן.

בעבור כל תשתית תת קרקעית שתתגלה בעת עקירת עצים ו/או פירוקיםכד.כלשהם, יש לפנות למפקח ולברר האם התשתית הינה לפירוק.

במידה והתשתית איננה לפירוק – על הקבלן לסמן את התשתית,.1 לגדר בצורה בטיחות עפ"י הנחיות המפקח, ולהעלות את הסימון

.AS-MADEלמפת מדידת ה במידה והתשתית הינה לפירוק או להעתקה– על הקבלן לבצע.2

את הפירוק או ההעתקה עפ"י הנחיות המפקח.יובהר כי ביצוע כל האמור לעיל לגבי איתור, סימוןכה. למען הסר ספק

ייחשב וניתוק המערכות, השירותים, המתקנים והקווים הקיימים כנ"ל ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד

document.docx

לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורהנוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

עבור העתקת התשתיות ישולם לקבלן בנפרד לפי הסעיפים המתאימיםכו.שבכתב הכמויות.

המיועדיםכז. קיימים וקווים מתקנים שירותים, מערכות, וסילוק פרוק לפרוק וסילוק בתחום עבודות החפירה/חציבה )גם סילוק פסולת הדורש פינוי מיוחד, לדוגמא קווי ביוב מאסבסט או פסלת אחרת הדורשת

טיפול מיוחד( יחשבו ככלולים במחיר החפירה.

שאינם מיועדים אחריות למבנים, תשתיות תת"ק ומתקנים קיימים0.17פירוק/הריסה

יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, באתר העבודהא. הקבלן כתוצאה להם להיגרם העלול נזק כל על חשבונו ויתקן לו, ובסמוך

מביצוע העבודה. הנזק יתוקן מיד לאחר היווצרו. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרםב.

לאותם מבנים ומתקנים קיימים, ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות שנגרמו

כתוצאה מהנזק הנ"ל.

העסקת קבלני משנה0.18

)ארבעים וחמישה עשר( ימים מצו התחלת45על הקבלן להעביר בתוך א. העבודה רשימת קבלני משנה לאישור המפקח רשימת קבלני המשנה

ושם מנהלי העבודה שלהם, שיוקצו על ידו לבצוע העבודה. למען הסר ספק, וכדי למנוע כל התדיינות מאוחרת בעניין ביצועב.

עבודות ע"י קבלני מישנה, מודגש באופן הברור והחד ביותר כי הקבלן הראשי לא יורשה לבצע בעצמו עבודות של מערכות במבנהכריזה, אש, גילוי אויר, מיזוג חשמל, תברואה, )לרבות:

ספרינקלרים, גזים רפואיים וכד'(. הקבלן מחויב להעסיק קבלני משנה בהתאם לפירוט שלהלן, כל קבלןג.

משנה חייב להוכיח כי הוא: שנים לפחות בעבודות דומות הנדרשות במכרז/חוזה5בעל נסיון של .1

זה. ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי קבלן רשום כדין בישראל.2

פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסים וכד'. פרויקטים דומים,3 שנים אחרונות לפחות 5כי ביצע והשלים במהלך .3

אשר היקפם לא יפחת מהיקף עבודותיו בפרויקט זה. על כל קבלן משנה להיות רשום בסיווג המתאים למקצועו עפ"י חוק.4

היקף על עולה או תואם אשר הכספי ובסיווג הקבלנים רישום העבודות בהצעתו בפרויקט זה.

לצורך הוכחת האמור לעיל על קבלן המשנה להמציא את המסמכים.5הבאים:

פרופיל חברה.5.1ח-ן סופי בפרויקטים אחרים הדומים לתחום בו הוא מועסק.5.2שמות המתכננים.5.3

document.docx

המלצות ואנשי קשר5.4 כל זאת יועבר לפני פגישה שתתקיים עם המפקח ואישורו ע"י

המפקח ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור.6

בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל, מובהר בזאת כי אם בתוך חודש מיום

קבלת צו התחלת עבודה, לא יוגש לאישור המפקח קבלן מישנה שעומד לדעתו הבלעדית בכל תנאי הסף הנ"ל, יוכל המזמין לבצע התקשרות עם

קבלן מישנה אחר, לבחירתו הבלעדית של המזמין. במקרה זה, הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם המזמין בתוך שטח העבודה, וכל עלויות העסקתו

ועלויות ביצוע עבודתו יופחתו מדי חודש מן החשבונות השוטפים של הוצאות משרדיות.15%הקבלן הזוכה במכרז זה, בתוספת

בתחום התמחותו.ISOכל קבלן משנה יהיה בעל הסמכה .7 החלפת קבלני משנה טעונה אישור מוקדם של המפקח על פי ההליךד.

לעיל. קבלן משנה מאושר אינו רשאי להעביר את העבודה לקבלן משנה אחרה.

תחתיו ועליו לבצעה בעצמו. כל קשר בין קבלני משנה לקבלנים אחרים )כלומר שקבלן המשנהו.

המבצע הינו קבלן משנה של קבלן משנה של הקבלן הראשי( טעון אישור מוקדם של המפקח והמזמין אינו מתחייב שאישור כזה יינתן, ללא

זכות ערעור מצד הקבלן. תחילת עבודות של קבלן משנה מאושר )ע"י הפיקוח( מותנית בהצגתז.

אישור רו"ח של הקבלן הראשי שאכן יש בין הקבלן משנה לקבלן הראשיקשר חוזי ישיר

ראשי העסקת קבלןח. משנה כקבלן רשאי להעסיק קבלן אינו הקבלן משנה כקבלן ראשי תהווה הפרה תנאי יסוד בחוזה.

( 00.21 מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה לכל הוראות סעיף זה ) על כל האמור בו, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור

קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

שילוב קבלן אחר להקמת המבנה0.19

המזמין שומר לעצמו את הזכות להכניס עוד טרם סיום העבודות נשואא.לביצוע אחר, קבלן השלד( ביצוע הסתיים בהן )בקומות זה, חוזה יתאם את עבודתו עם והמערכות של המבנה. הקבלן עבודות הגמר יספק שיידרש. הקבלן האחר וישתף אתו פעולה ככל הקבלן האחר לעצמו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודתו ללא צורך בסיוע

במסמך ב'30מהקבלן נשוא מכרז/חוזה זה. לכן בניגוד לאמור בסעיף הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה בגין שילוב קבלן אחר כנ"ל.

במקרה כזה יהיה הקבלן אחראי על הבטיחות באתר כולו על פי פקודתב. הבטיחות והקבלן האחר יהיה כפוף בנושא הבטיחות למרותו של הקבלן

וישמע להוראות הבטיחות של מנהל העבודה מטעמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן האחר לקיום כלליג.

הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש, אלא רק להוסיף עליה.

תגבור העבודה0.20

document.docx

העבודה נשוא חוזה זה הינה דחופה. כדי לעמוד בלוח הזמנים, המפקחא. רשאי להורות לקבלן ע"י הוראה בכתב, להגביר את קצב ביצוע העבודה

ע"י:הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח..1הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים..2עבודה במס' משמרות.3

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרושב. כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות כל האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כ"א, עבודה במשמרות,

עבודה בימי שישי, בערבי חג , בחול המועד וכיוצ"ב. במעמד הגשת לו"ז, על הקבלן להגיש רשימה של ציוד וכ"א התואמת.8

דרישה זו והתחייבות של הקבלן שכמות כנ"ל של הציוד המתואר ברשימה זו יובא לאתר לצורך ביצוע העבודה לפני מועד תחילת העבודה. רשימה זו תהיה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה ותחייב את הקבלן. על הקבלן לדעת שלא יורשה להוציא את הציוד הנ"ל מהאתר ללא אישור המפקח

בכתב.ככלול במחיר.9 ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

/עודפי בטון /עודפי עפר סילוק פסולת0.21

סילוק הפסולת/עודפי עפר/עודפי בטון, הן הקיימים באתר והן שיווצרו עלא. ידי הקבלן, יבוצע לאתר מאושר לפי האמור בסעיף המתאים במסמך

ב'. מיד עם היווצרותה. סילוק הפסולת ייעשה על ידי הקבלן ועל אחריותו ועל חשבונו אל מחוץב.

לאתר העבודה למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, שיאותר ע"י הקבלן, בכל מרחק שהוא, וזאת על אחריותו ועל חשבונו, לרבות

תשלום אגרות שפיכה. יש להגיש למפקח אישור של הרשות המוסמכת על קביעת מקום שפךג.

הנ"ל וזאת לפני הוצאת פסולת מהאתר. תוצר הפירוקים שלא צוין לגביו להרכבה מחדש, או לשימוש חוזר, אוד.

למסירה למשרד, ייחשב לפסולת ויסולק מהאתר כאמור לעיל.ככלול במחירה. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

הגנה על הסביבה0.22

המוקדמות00 בפרק 00.07ההגנה על הסביבה תהיה על-פי הוראות תת פרק של המפרט הכללי לעבודות בניה. במידה וקיימת סתירה בין הנאמר במפרט

הכללי לסעיף זה, סעיף זה גובר בדרישותיו.

document.docx

כלליא.

על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדים.1ופגיעה בסביבה בתיאום עם בית החולים תוך שמירה על כללי ה

JCI הקרדיטצייה( כך שתעודת הסמך של בית החולים לא( תפגע

לצורך.2 האתר, לגבול מחוץ סמוכים/ בשטחים להשתמש אין אחסון או ערום פסולת/עודפי עפר/עודפי בטון.

יש לשמור על הניקיון ושלמות השטחים הגובלים לאתר..3לרבות.4 בטון, עפר/עודפי לפסולת/עודפי הנוגעות העבודות כל

הובלה, גריסה , הרטבה , מחזור והטמנה, יבוצעו ע"י עוסקיםמורשים ומאושרים לכך ובעלי רישיון עסק מתאים.

משלוח/ קבלות,.5 ולהציג תעודות יש לאסוף, לצרף לחשבוניות המעידות על שינוע חומרים לסילוק לאתר פינוי פסולת מורשהישולם חשבון ללא צירוף ידי המשרד להגנת הסביבה. לא על

התעודות. ולהגישם.6 המשלוח תעודות הקבלות/ את לשמור הקבלן על

לבקשת נציגי המשרד להגנת הסביבה לפי דרישה.

צמצום מטרדי רעשב.

בביצוע העבודות נשוא מכרז זה -הקבלן יעמוד בכל הוראות דין.1מציוד סביר בלתי )רעש מפגעים למניעת בתקנות זה ובכלל

– התשל"ט תקנות 1979בנייה( )להלן: כך1979 לצורך .) ישתמש הקבלן בציוד תקני בלבד לעבודות המתוכננות.

למניעת.2 התקנות לפי העבודה שעות במגבלות יעמוד הקבלן )להלן2011, עדכון 1992מפגעים )מניעת רעש(, התשמ"ג –

- וכן בדרישות התקנות למניעת מפגעים5(. סעיף 2011תקנות התשנ"ח- ממחצבה( ורעש אוויר זהום )להלן:1998)מניעת

(1998תקנות יש להימנע, ככל הניתן, מתנועת ציוד עבודה ומשאיות, בתוך בית.3

החולים. מסלול נסיעת משאיות משטח הפרויקט ואליו יהיה בדרךוהנחיות בסביבה התנועה לסידורי בכפוף האפשרית הקצרה

גורמי בית החולים.

הנחיות לצמצום מטרדי אבקג.

בעבודות בשטחים פעילים של בית החולים הקבלן ימנע מטרדי.1כל או כלי לשאיבת אבק מחיצות, הפעלת ע"י התקנת אבק

טכניקה אחר הנדרש ע"י המפקחיכוסו ביריעה ע"מ למנוע.2 המשאיות העמוסות היוצאות מהאתר

פיזור אבק לסביבה. דרכי הגישה והרמפות תורטבנה פעמייםביום.

טרם.3 הפסולת ערמות הרטבת ולהבטיח לפעול הקבלן על העמסתן למשאית, לצמצם פליטת אבק.

document.docx

האתר.4 בשטח לפינוי הפסולת ערמות את למקם הקבלן על במיקום מוגן מרוח, להקטנת פיזור אבק לסביבה.

המשאיות.5 כי ווידוא לטובת הנדרש כל את לבצע הקבלן על בית כבישי את ילכלכו לא העבודה מאתר והיוצאות הנכנסות

החולים בבוץ, בעפר, בבטון או בכל גורם אחר שעלול ללכלך.

ככלול במחירד. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

הגנה על העבודה והאתר, סידורי התנקזות זמניים0.23

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על עבודותיוא. מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שיטפונות, רוח, שמש וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתן למפקח. במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, פתיחה ו/או החלפה של מעבירי מים קיימים לטובת החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת תעלות זמניות, במידת הצורך

וע"פ קביעת המפקח, לפני מסירת העבודה.כתוצאה מהגורמיםב. ב' בנושא שיגרם בנוסף להוראות מסמך נזק כל

הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לא עשה כך,יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.

הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הביצוע ועדה.למסירת האתר למזמין.

ככלול במחירו. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

תמיכות זמניות ודיפון זמני0.24

ככלל, תמיכות ודיפון זמני לחפירות על יד כבישים, ו/או על יד צנרותא. ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות, ו/או על יד קירות, ,

גדרות וכד' יבצע הקבלן על חשבונו. במחירב. ככלול ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר ספק למען הסר

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיףובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בכתב הכמויות

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

מדידות וסימון0.25

( ורשימת קואורדינטותB.Mהקבלן יקבל מהמפקח את נקודות הייחוס )א.של הנקודות הנחוצות להתוויה ובצוע מושלם של העבודה.

document.docx

טעונים אשור המפקחב. יהיו ומפות בתכניות ורישומן וסימון מדידה כל בכתב, אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

וכל הנקודותג. הנ"ל ונקודות הקבע הקבלן אחראי לשלמות הסימונים שסימן בשטח, יחודשו במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן עלהמפקח. ידי על וקבלתה גמורה העבודה למסירת עד הוא, חשבונו

הנקודות שיבצע יהיו מעוגנות עם ברזלים ובטוןשבדיקתד. לאחר רק העבודה לקבלת בקורת מדידת יערוך המפקח

המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקחותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הבצוע, על חשבונו, אמצעי מדידהה. מטר ועמודי סימון30כגון מאזנת, אמה, דיסטומט, סרט מדידה באורך

)ג'ילונים(. מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך. אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והואו.

יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה אשר נובעות מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל ללא תשלום ולשביעות רצון המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל עבודות התיקון

יהיו על חשבון הקבלן.ככלול במחירז. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

יומן עבודה 00.26יומני העבודה יכללו:

טבלת יציקות – הכוללת :א()תאריך ת. המשלוח בטון מוכן-תאריך ת. המשלוח בטון מוכן-מספר ת. המשלוח בטון מוכן-מקום\אלמנט שנוצק-מפלס אלמנט שנוצק-צירים האלמנט שנוצק-סוג בטון וכמות היציקה על פי תעודת המשלוח-מפעל שסיפק את הבטון-מספר דו"ח בדיקת מעבדה.-

רשימות ציוד לאספקה – פרטי הציוד, מועד אספקה-ומועד התקנה.

.02נתונים נוספים הנדרשים במפרטים הטכניים בפרק -

סעיפי יומן העבודהא.

פירוט מספרי של כוח האדם על פי מקצועות.1צוות ניהולי של הקבלנים.2פירוט הציוד העובד באתר.3מהלך הביצוע.4

תיאור מהלך הביצוע היומיא()document.docx

התקדמות ביצוע על פי לוח הזמנים-דווח ביצוע בפועלב()פרוט מזג האווירג()

הערות והוראות.5תוצאת בדיקת נתוני דיווח קבלןא()הוראות מפקחב()הערות קבלןג()הערות מפקחד()

מסמכים אחרים מצורפים לדו"ח היומי :.6תעודות משלוח ציוד וחומריםא()טפסי מסירת תכניותב()דיווחי נוכחות וסיורים אנשי מנהלת הפרויקטג()דיווחי סיורי מבקריםד()דוח בטיחותה()

ככלול במחירב. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

אישור חומרים או מוצרים שווי ערך00.27

על הקבלן להגיש לאישור את חומרים או מוצרים, מספיק זמן מראש כךא.שתהליך אישור לא יעקב את הספקת החומרים לאתר

על הקבלן להתריע במידה ולדעתו אחד או יותר מהחומרים או מוצריםב.לא קיימים בשוק ואין להם שווי ערך

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים שלג. חומר, ציוד, מוצר וכו', נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך, כמשמעו בפרק מוקדמות במפרט הכללי.

חובת הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב ומראש על כל חומר אוד. מוצר שווה ערך שאושר לרבות חתימה על קטלוג המוצר, עם סימון ברור של המוצר בתוך הקטלוג וכן דוגמה פיזית של המוצר. העדר אישור חתום

ע"י המפקח משמעותו שהמוצר שווה הערך לא אושר. אישור המפקח אם יינתן, יינתן על סמך תו תקן לחומר או למוצר ו/אוה.

תעודת בדיקה תקפה ועדכנית של מעבדה מאושרת המפקח יהיה רשאי, כתנאי לאישור חומר או מוצר שווה ערך, לדרושו.

תקופות בדק ארוכות יותר מהנדרש במפרט. המפקח יהיה רשאי לדחות כול מוצר שווה ערך מוצע, אי אישור על ידיז.

המפקח של חומר או מוצר שווה הערך המוצע על ידי הקבלן לא יגרום לעיכוב הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב

כך. הקבלן יידרש לספק למזמין את כל האישורים, תוצאות בדיקות והוכחותח.

או המוצר ולמפרט הטכני של החומר לאיכות עונה שהמוצר המוצע ועלויות שדרוגו אינן עולות על וכי אורך חייו, עלויות אחזקתו המקורי

העלויות של החומר או המוצר המקורי.

document.docx

כמכלולט. מורכב שווה הערך כי המוצר להוכיח למפקח יידרש הקבלן של מרכיבים ולא כולו המוצר של לביצועים האחראי אחד במפעל מפעלים שונים שהורכבו בידי גורם נוסף שאין לו ההסמכות והאישורים

להרכבת המוצר הכולל.יידרש להוכיח למפקח כי החומר או המוצר המוצע מתממשקי. הקבלן

לחומרים או מוצרים מקבילים ומשלימים המותקנים במבנה. הקבלן יידרש להוכיח למנהל כי לחומר או למוצר שווה הערך יש ניירתיא.

ותיעוד מקצועי ולצרף את הקטלוג של המוצר. הקטלוג יהיה מלא ויכלולוהוראות יצרן להתקנה, הפעלה פרטים טכניים של החומר או המוצר

ואחזקה. בנוסף יעדכן הקבלן את תוכניות הביצוע ואת תכניות העדות על פייב.

. החומרים או המוצרים שאושרויוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה-ערך יג. הקבלן לא

יותר מהחומר או מוצר הנדרש. מודגש בזאת כי אם אישור יקר והינו השווה ערך יגרור שינוי או תוספת כול שהיא, הקבלן לא זכאי לתשלום

כלשהו . אישור שווה ערך לא יגרור שינוי בלוחות הזמנים, כל בלוח הזמנים הנובעיד.

מאישור שווה ערך יחשב כחריגה מלוח הזמני באשמת הקבלן

דוגמאות00.28

למסמך ב' )חוזה מדף( על הקבלן לספק תוך35בנוסף לאמור בסעיף א. יום לכל המאוחר ממועד הוצאת הזמנת עבודה או דרישת המפקח ,45

במסגרת תערוכות שיקיים באתר, דוגמאות של כל החומרים, האביזריםייצורם, והמוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש בבניין טרם הזמנתם או ולקבל את אישור המפקח, המפקח היה רשאי לדרוש מספר תערוכות

.על פי התקדמות הפרויקט וסוג החומרים הנדרשים לאישורוכל מוצר, חומר אחר שיידרש ע"י המנהל .1

התערוכה תמוקם במבנה של הקבלן ותהיה קבועה באתר עד להשלמהב.סופית של הבצוע.

החומרים,ג. של הסדרתי ובייצור בהספקה ייושמו המפקח הערות והתיקונים הדיגום, תהליך הקבלן. ע"י שיסופקו והמוצרים האביזרים

שבעקבותיו, לא יהיה בהם בשום אופן כדי להאריך את תקופת הביצוע. הצגת החומרים/ מוצרים תלווה בתעודות יצרן, מפרטים טכניים והתאמהד.

לתקן.יישמרו במרוכז עד לתום תקופת הבצוע לצורךה. הדוגמאות המאושרות

השוואה. החלפת חומר או מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של המפקח והמזמיןו.

אינו מתחייב שאישור כזה יינתן. למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פיז.

תוכניות יצור אשר יוכנו על ידו מראש. אבי-טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלהח.

שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג, ויועברו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור, כנדרש לפי

שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.

document.docx

המוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורהט. המפקח. דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח )פסיקת המפקח הינההנדרשים השינויים כל את לבצע יהיה הקבלן ועל תיפסל סופית(

להתאמתה לדרישות. לצורךי. העבודות במתחם תשמרנה שתאושרנה אבי-טיפוס דוגמאות

השוואה, עד לסיום העבודה. ( )ג( הקבלן לא יהיה7 )35בניגוד לאמור במסמך ב' )חוזה מדף( סעיף יא.

רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם במבנה. הפריטים שיבוצעו ע"י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות. יב.הייצוריג. תכניות לפי ורק אך סדרתי בייצור הפריטים את ייצר הקבלן

המאושרות על ידי המנהל ואך ורק מחומרים ובתהליך הייצור ששימשולייצור אבי-הטיפוס שאושרו על ידי המנהל.

הקבלןיד. של ואחריותו מחובתו לגרוע כדי המנהל באישור אין לחומרים/מוצרים שיסופקו ולעמדתם בדרישות החוזה ועל פי כל דין.

במחירטו. ככלול ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר ספק למען הסר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

דוגמאות של חלקי עבודה0.26

הקבלן יבצע גם דוגמאות של חלקי עבודה בשטח שיקבע ע"י המפקחא.)לפי העניין( מכל העבודות שעליו לבצע.

בצועב. זה ובכלל בדוגמאות הנדרשים התיקונים כל את יבצע הקבלן דוגמאות נוספות עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח לדוגמאות.

בצוע הדוגמאות יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצעג.את העבודה כולה.

במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגללד.יידרש הקבלן להגיש דוגמאות חדשות לאישור סיבות שאינן תלויות בו.

המפקח. ביצוע הדוגמאות ישולבו בלוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן לאישור.ה.הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות.ו.הקבלןז. של ואחריותו מחובתו לגרוע כדי המנהל באישור אין

לחומרים/מוצרים שיסופקו ולעמדתם בדרישות החוזה ועל פי כל דין.

גוונים0.27

הגוונים בבניין )פנים וחוץ ( יבחרו על ידי המזמין

תעודות אחריות0.28

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותםתעודות מסירת של דין פי על חובה קיימת שלגביהם המוצרים/החומרים אחריות לצרכן, וכן אם קיימת תעודה כזו או הייתה דרישה כזו באחד ממסכי

החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.document.docx

תכנון שיחול על הקבלן0.29

אוא. נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של העבודות בנושאים מסוימים פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ע"י מתכננים מוסמכים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:ב.תכנון ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים. .1תכנון בקרת איכות..2 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים לכלים, משאיות.3

האלמנטים והרכבת הנפת להובלת דגש שימת תוך ומנופים הטרומיים.

תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים..4והגנות, הכל בהתאם לתקנים.5 זמניים תכנון חסימות, מעברים

ועל ידי מהנדס רישוי ולפי הנחיות המפקח.תכנון אמצעי בטיחות זמניים..6בכל.7 שוטף באופן ועדכונו מרכיביו כל על מפורט לו"ז תכנון

תקופת הביצוע תכנון ביסוס לאמצעי הרמה )במידה וידרשו(.8תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות, תמיכות ומתקני עזר שונים.9פי.10 על הבטון, ביציקות שונים אלמנטים של שילובם תכנון

התכניות.תכנון תערובות הבטון..11תכנון אלמנטי בטון טרום )לוח"דים, פריקסטים(..12תכנון יציקות הבטון המיוחדות כאמור במפרטים..13תכנון מסגרות המגן לסוגיה..14במפרט.15 למפורט בהתאם ועבודות פריטים של שונים תכנונים

המיוחד )לרבות אלמנטי מסגרות שונים(. תכנון מול הרשויות. .16

עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרתג. התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של

הקבלן.ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנוןד. התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על

כחוק ורשויים רשומים יהיו ידי הקבלן. המהנדסים הנ"ל שיועסקו על כולם לביצוע, ותוכניות מפרטים בחישובים, תלווה עבודתם בישראל. חתומים על-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ידי "המהנדס האחראי לביצוע "ופיקוח צמוד ליווי הביצוע וכן תכלול עבודתם גם את מטעם הקבלן,

מטעם הקבלן על כל הנ"ל. על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעתה.

התמיכות, המתקנים, להעמסת הרלבנטיים העומסים בכל הביצוע החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב, כלי

עבודה ועוד. הקבלן יגיש למפקח, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים תכניות ביצועו.

בשני יוגש הנ"ל התכנון ולאישור. להתייחסות משלימים( ומפרטים עותקים.

המפקח יבדוק את התכנון הקבלני, יעיר את הערותיו ויחזיר לקבלן אתז.תוך יתקן את20המסמכים מיום מסירתם ע"י הקבלן. הקבלן ימים

document.docx

התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע"יעפ"י התכנון המאושר בביצוע יוכל הקבלן להתחיל אז רק המפקח.

הנ"ל. מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז זו כי פרטים ו/אוח.

חישובים ו/או תכניות כפופים לאישור המפקח , הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המהנדסים מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת

הביצוע.ככלול במחירט. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

מבני עזר 0.30

מחסן ומשרד לפיקוח:.1

6מבנה יבילX2.4מ' . מכולת פלדה עם דלת כניסה נוספת רחבה 1.0 X2מ' ננעלת מפלדה ומנעול רתק )לא כניסה קיימת של

מכולה סטנדרטית מהפאה הצרה(.4 מ' )רק0.8 מ"א וברוחב 4.5 מדפי פלדה לאחסון ציוד באורך

בדופן אחת נגדית לדלת כניסה(.2 מ'1.2 ס"מ, ברוחב 40 ארונות פלדה דלתות דו כנפיים בעומק

מדפים כל אחד.6מ', ננעלים עם 2.1ובגובה 4 ג.ת T5נק' שקעי חשמל 2 כפולים, ו N-3 10 חד פאזיA + 1

לפחות.40A- כולל הזנות 3X16Aשקע חשמל תלת פאזי .כולל חיבורים והזנות.קירות פנים וחוץ בצבע לבןמיזוג אוירשולחנות ומחשב.מבנה זה ישמש רק את הפיקוח ולצרכיו בלבד

ציוד משרדי:ב.

, בלוקים שורות ומשבצות, עטיםA4+A3 ציוד משרדי : דפים למדפסת במידות –PILOT,בצבעים שונים, עפרונות מכניים , מרקרים, סרגלי קני מידה

ניילון לתיוק, קרטונים לאחסון שדכנים, מחוררים, קלסרים , שקיות תכניות, טושים, לוחות עץ ונעצים לתליית מסמכים , פתקיות עבור כל

.  החדרים ובנוסף לוח לבן עם טושים ניתנים למחיקה עבור חדר ישיבות

על הקבלן לדאוג בנוסף לנושאים אלו:

document.docx

אספקת כיבוד קל מתוק + מלוח + קפה, חלב, תה, סוכר,.1 סוכרזית + ציוד מתכלה סכו"ם כוסות וצלחות חד פעמיות - לכל

המטבחונים לרבות לכל חדרי הישיבות. האספקה תחודש לכלהמאוחר בכל שבוע.

אספקת ציוד מתכלה ותחזוקה שוטפת לתקינות האביזרים.2והקבועות הסניטריות בשירותים והמטבחונים.

לכל שירותי הניקיון בכל המבנים הקבלן יעסיק עובד/ת ניקיון.3 מקצועי ויעודי אך ורק לנושא זה, באופן יומי ושוטף לפחות במשרה

מלאה. כל ציוד וחומרי הניקיון הנדרשים יכללו באחריות וע"ח הקבלןהראשי.

חיבורי תשתיות/ הזנות/תקשורת חוטית ואלחוטית לרבות.4 24/7סלולר ומגברים לסלולר ולאינטרנט + חשמל קבוע ורציף

מגנרטור או חיבור חשמל קבוע/זמני +מים/ניקוז/ביוב/הארקות, וכלהנ"ל יהיו תקניים וכלולים במחיר שירותי קבלן ראשי.

על הקבלן להבטיח הזנות חשמל תקשורת מים ניקוז ביוב וכו'.5באופן רציף.

כל תשלומי האגרות, הארנונה והחשבונות הקשורים ו/או.6 אחרים בעבור המבנים והמנהלת של הקבלן ושל הפיקוח והמזמין,

ולכל אורך הפרויקט – וכחלק משירותי קבלן ראשי ועד לקבלת טופס לפחות.4

פינוי המבנים + ניקיון אזור המנהלת טרם פירוק המנהלת.7ולאחריה, וכלולים בשירותי קבלן ראשי.

במידה וידרשו העתקות כל המבנים ע"י הפיקוח )ברחבי.8 האתר, ולא עוררין מצד הקבלן( במהלך הפרויקט לרבות לקראת 3סיומו – הנ"ל ייכלל במחיר שירותי קבלן ראשי., וככל שיידרש עד

הצבות שונות ברחבי האתר.

ועבודת לילה עבודה במשמרות0.31

ביותרא. לעבוד הקבלן על העבודה לביצוע הקצוב הזמן ונוכח היה מוטלת האחריות לילה. על הקבלן זה עבודות ובכלל ממשמרת אחת לקבלת מלוא ההיתרים הדרושים לשם ביצוע עבודות כאמור, כדי לעמוד

בלוחות הזמנים. לצורך עבודה במשמרות ולילה על הקבלן :לספק מערכת תאורה מתאימה לעבודת לילהב.להעסיק מנהלי עבודה ומנהל פרויקט מטעמו כנדרש לעבודות ביום. ג.לבצע הסדרי תנועה זמנייםד.להעסיק שוטרים/סדרנים ה.לתאם עם הרשויות ועם המזמין.ו.כל פעולה אחרת הנדרשת על פי כל דיןז.ידוח. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על

הינה זה חוזה תקופת כי העובדה, בחשבון ידו על נלקחה במכרז, מצומצמת ולחוצה כמפורט בסעיף זה וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא מכל סיבה שהיא בנוגע לכך, לרבות בגין הפסד רווח ו/או הוצאות

נוספות לעובדים או גורמי ייצור העובדים בלילה

document.docx

במחירט. ככלול ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר ספק למען הסר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיףובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בכתב הכמויות

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

"י הקבלן בקרת איכות ע0.32

כלליא.

הקבלן יעסיק חברת בקרת איכות חיצונית, מאושרת ע"י המפקח.1 .

החברה תעסיק לפרויקט זה מהנדס בקרת איכות שהינו מהנדס.2אזרחי אשר ירכז את כל פעילות בקרת האיכות ככל שיידרש.

מהנדס בקרת האיכות יתכנן ויכין פרוגרמה לבדיקה ובקרה וינהל.3 את המעקב היומי, השבועי, החודשי, של הבדיקות לכל העבודות

והמלאכות אשר יבוצעו באתר העבודה ובמפעלים חיצוניים. הפרוגרמה שתוכן על ידי מהנדס בקרת האיכות, טעונה אישור.4

מוקדם של המפקח. בפרוגראמה זו על מהנדס בקרת האיכות להעביר מראש פרוט מערך הבדיקות, דרכי פעולה, דרכי מניעה, איתור תקלות, תיקון תקלות ותהליכים שאינם עומדים בדרישות

המפרטים והתקנים ונהלי דווח בכל שלב של תהליך הבקרה.לגרוע.5 מבלי זו. לפרוגרמה בכפוף תבוצענה העבודות כל

לעיל, על מהנדס בקרת האיכות להגיש בכל מקרה מהאמור לפחות דו"חות שבועיים וחודשיים עפ"י הפרוגרמה המאושרת.

האיכות..6 בקרת מהנדס בחתימה חייבים יהיו שיוגשו דו"חות דו"חות אלו יהיו מלווים בסקיצות בקנ"מ מתאים למקום ולשלב

בו בוצעו הבדיקות.

הבדיקות לצורך בקרת איכות הביצוע תבוצענה לפי החלוקההבאה:

מוקדמות.1 בדיקותבדיקות תערכנה העבודה תחילת לפני - ע"י המסופקים והמוצרים החומרים טיב לקביעת מוקדמות הקבלן תכונותיהם ועמידתם בדרישות המפרט, התקנים וכו' כולל

נטילת המדגמים, הובלתם וכדומה.שוטפות.2 בקרהבדיקות בדיקות תיערכנה הביצוע במהלך -

ואיכות המוצרים המיוצרים ע"י שוטפות, לקביעת טיב העבודה דיוק, בדיקות הקבלן כגון: בדיקות חוזק, בדיקות טיב, בדיקות

איטום, וכד', כולל נטילת המדגמים, הובלתם וכדומה. - בסיום העבודה תערכנה בדיקות בקרה סופיותבדיקות סופיות.3

לקביעת איכות העבודה ועמידתה בדרישות.

מעבדה מוסמכתב.

כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י הרשות להסמכת ימים מיום קבלת צו7 א' לחוק התקנים. תוך 12מעבדות או מכוח סעיף

document.docx

התחלת העבודה, יודיע המפקח לקבלן את שמה של המעבדה איתה הוא נדרש לבצע את אותם בדיקות. חומרים מיוחדים יישלחו למבדקות

מתאימות. קבלת העבודה ע"י המזמין מותנית בקבלת אישור מהמבדקה, ללא הסתייגות,

כי העבודות שנבדקו עמדו בדרישות לרבות ובין השאר אישור לחומרי הבנייה לרבות בטונים ולחיפויים שהותקנו בבניין בהתאם לת"י

– בדיקה בבניין ואישורים אחרים לפי דרישת המזמין.921,755,91

בדיקות חוזרותג.

לאימות תוצאות הבדיקות של הקבלן ומבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן, רשאיידו, בדיקות חוזרות. המפקח לבצע, באמצעות מעבדה שתיקבע על ההוצאות עבור בדיקות חוזרות תשולמנה ע"י הקבלן אולם הקבלן יחויב בתשלום עבור כל בדיקה שתוצאותיה לא תעמודנה בדרישות חוזה זה, עבור בדיקות חוזרת שתעמודנה בדרישות ישולם לקבלן באישור המפקח

לפי מחיר עלותן כפי ששילם למעבדה ללא כל תוספת.

ביקורת ודיווחים ד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל על הקבלן לעמוד גם בכל הדרישות לביקורת על פי תקנות התכנון והבניה דרישות פיקוד העורף והרשותהנדרשים ולדווח בכתב למפקח ולכל רשות סטטוטורית מתחייב על פיהמקומית

כל דין ובכלל זה:

לפני תחילת העבודה.1

הודעה על תחילת עבודהא()הצגת אישור שהקבלן הוא קבלן רשום.ב()הגשת בקשה לסימון קו בנייןג()מינוי של אחראי לביצוע השלד;ד()מינוי של אחראי לביקורת ומילוי טופס א';ה()

מינוי של אחראי לבטיחות;ו() אישר של מעבדה מאושרת על קיום חוזה התקשרות עםז()

הקבלן לביצוע בדיקות המתחייבות בתקנות;עםח() התקשרות חוזה קיום על פסולת אתר של אישור

הקבלן לקליטת פסולת מהאתר. תצהיר של הקבלן כי ברשותו תכניות בצוע מאושרות ע"יט()

המפקח;

בתחילת העבודות:.2

תצהיר של מהנדס בקרת האיכות שמיקום קומת המסדא() תואם את מיקומה כמפורט בתוכניות ובהיתר ומילוי טופס

ב'.

document.docx

תצהיר של מודד מוסמך שמיקום קומת המסד תואם אתב()מיקומה כמפורט בתוכניות ובהיתר.

בגמר ביצוע השלד.3

תצהיר של מהנדס בקרת האיכות כי בצוע השלד הושלםא()ומילוי טופס ב'

תצהיר של מהנדס בקרת האיכות כי בוצע בדיקת אטימותב()לגזים לפי דרישות פיקוד העורף והמבנה עמד בבדיקה.

בגמר הבניה לרבות עבודות פתוח.1תצהיר מהנדס בקרת איכות כי:

העבודה הסתיימה ומילוי טופס ב' א()חוזהב() לתנאי בהתאם הוסדרה הבניין בפסולת הטיפול

ההקמה והוראות כל דין. כל הבדיקות שנדרשו לביצוע ע"י מעבדה מאושרת על פיג()

מערך הבדיקות ודרישות כל דין נערכו והתוצאות מורות עלעמידה בדרישות.

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע'

במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכלתמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

תשלומים שונים ע"ח הקבלן0.33

כל התשלומים הכרוכים בביצוע עבודות ובכללם לרשויות השונות במסגרת ביצועהפרויקט, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. התשלומים כוללים בין השאר:

תשלום עבור פיקוח בזק .א.

תשלום עבור פיקוח חברת חשמל ב.

תשלום עבור פיקוח טל"כ ג.

חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה )כבישים שבאחריותד.הרשות המקומית או נתיבי ישראל(.

תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים וכל תשלוםה.אחר שיידרש שאינו במסגרת הליכי הרישוי/תכנון, כולל רשות העתיקות.

תשלום לרמ"י על פינוי עודפי חפירה.ו.

תשלומים למטמנה מאושרת.ז.

תשלומים למשטרת התנועה כתוצאה מהסדרי תנועה במידה ויידרשו.ח.

תשלומים לבית החולים עבור פיקוח שוטף והשגחה בכל הקשור לבטיחותט.הבטיחות באמצעי נקט לא הקבלן המפקח שלדעת ככל בעבודה והפיקוח הנדרשים לפי קביעתו הבלעדית של המפקח. )התשלום יהיה

תקורה (15%לפי תשומות בפועל ותוספת

document.docx

כל תשלום נוסף לרשות ממשלתית, עירונית וציבורית כנדרש ע"י חוקיםי. או תקנות. תשלומים אלו אינם כוללים את כל התשלומים ומהווים רק

דוגמא להוצאות הנוספות שיהיו לקבלן בגין עבודתו

תוכניות העדות0.34 הקבלן יבצע ויגיש למפקח בסיום עבודתו תוכניות עדות מפורטות שתתארנה

במדויק את עבודות השלד, המערכות והמעטפת הפיתוח וכל עבודה אחרתשתבוצע ע"י הקבלן.

התוכניות תבוצענה בסמוך לסיום העבודה, בעבודות שיכוסו או יסתרו נדרשתתוכנית עדות לפני הכיסוי/ההסתרה.

בנוסף לתכניות עדות יצרף הקבלן צילומים של העבודה בשלבים שונים ובשלבהסופי.

כל האינפורמציה תהיה על גבי מדיה דיגיטלית וניירמודדא. ידי על יבוצעו עדות, תוכניות ביצוע- לאחר המדידות עבודות

מוסמך.כוללת תכיל מצב קיים של התכנית שנמדדו במהלךAs Madeתכנית ב.

העבודה.(.1:50, 1:100 יהיו בקנה מידה של בקנ"מ )AS-MADEהתוכניות ג.הקואורדינאטותד. לרשת ייוחסו במפות/תוכניות/תשריטים הפרטים כל

העדכנית בהתאם להגדרות ולהנחיות של מפקח המרכז למיפוי ישראל.תוכניות העדות לפני המסירה הסופית של העבודהה. באחריותו להגשת

למפקח ולקבלת אישורו חלה על הקבלן. ותקינות למזמין הן תנאי לאישור החשבוןו. סופיות הגשת תכניות עדות

הסופי.הבדיקותז. כל של ריכוז הכולל תיעוד תיק יצורף עדות תוכניות לתיק

שנעשו לשלד והמעטפת. מובא בזאת לידיעת הקבלן כי תוכניות העדות שיוכנו על ידו תשמשנהח.

בגין והתחשבנות אחר לקבלן העבודה המשך ביצוע למסירת כבסיס העבודות שתבוצענה על ידי הקבלן האחר ולכן יתכן שתבוצענה בדיקות נוספות ע"י המזמין לאימות והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא

מצד הקבלן.ככלול במחירט. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק

העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעילמודגש בזאת שתחילת בדיקת החשבון הסופי מותנת בהשלמת סעיף זה.י.

ניקיון 0.35

העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר כל העת. אי שמירת הניקיוןא. והסדר תהווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים. אי לכך, אם לא יקפיד הקבלן על סדר וניקוי שוטף ויוםוכיו"ב תופסק יומי לרבות שטיפה, הגנה, סילוק פסולת, קיצוץ חוטים העבודה וכל הנזקים יחולו על הקבלן. מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה

להתפשר בנושא זה.

document.docx

לא ביצע הקבלן את האמור לעיל, רשאי המפקח מעת לעת, בנוסףב. לזכותו להפסקת העבודה, להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב

הקבלן במלוא ההוצאות. פועלים2מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן לרשות המפקח גם ג.

לרבות הכלים והמכשירים הדרושים לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפישיבחר המפקח ובמקום שיבחר.

על הקבלן, בנוסף לנ"ל להעמיד מכולות פסולת באופן קבוע באתר,ד.לשימושו ולשימוש הקבלנים האחרים כאמור לעיל.

בגמר העבודה ולפני העברת השלד, בשלבים, לקבלני הגמר או למזמין,ה.וחומרים על הקבלן לפנות את אתר העבודה מכל פסולת, שיירי בנין של רצונו לשביעות נקי האתר את ולמסור למקום, שהובאו אחרים המפקח. למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל

תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

השלמת המבנה0.36

למסמך ב' )חוזה מדף(, הקבלן54מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף א. לא יודיע למזמין על השלמת המבנה או חלקיו כאמור ובקשה להתחיל

בבדיקות אלא לאחר שעמד גם בדרישות כדלקמן:והמפרטים.1 התקנים, על בהתבסס המבנה מרכיבי כל נבדקו

תקינים ונמצאו המיוחדים( והמפרטים הכלליים המפרטים ( ועונים באופן מלא ומושלם לדרישות.

בוצעו כל מערכי הבדיקות לעבודות המחייבות בדיקה ע"י גורמי.2ללא בדרישות ועמדו , חיצוניים בודקים מבדיקות, כגון: חוץ

הסתייגויות.של.3 טלפונים( ת.ז., )שמות, אישיים פרטים למזמין הועברו

העובדים המיועדים לבצע תיקונים, במהלך תקופת הבדק.ניקוי ותיקון דרכי גישה ושטחים השייכים לרשות המקומית..4 כל מערך הכבישים, השבילים, המדרכות, הרחבות, אבני שפה,.5

תמרורים ושלטים וכדומה יהיו שלמים ומסומנים כנדרש.הושלם הניקיון כמפורט בלעיל..6הסופית.7 במהדורתם העדות ותוכניות המתקן ספרי כל נמסרו

אושרו ע"י המפקח. ספרי המתקן יכללו את כל כתבי האחריותמערכים של3לציוד, מערכות, איטום וכד'. ספר המתקן יכלול

CDהחומר המודפס, עותק אחד של החומר במדיה המגנטית וסכמות קוויות למערכות ראשיות שייקבעו באתר.

הינו השלמהב. תנאי להעברת תשלום עבור החשבון הסופי של הקבלן מלאה של כל המפורט לעייל.

כחלק משלב קבלת המבנה ייוחדו תהליכי בדיקות קבלה ואישורים גםג.של עבודות הבינוי כדלקמן

אישורי מכוני תקינה לרכיבים..1אישור לאטימות המבנה ורכיביו ולעמידה בדרישות המפרט..2אישורי עמידה של חומרי הבניה כנגד אש..3אישור בחינות עמידה במפרטים..4document.docx

או.5 מעובדים אלמנטים עבור היצור במפעלי בדיקה אישורי אלמנטים טרומיים.

בדיקות תוך כדי ביצוע ובחינת דוגמאות..6בדיקות איטום טרום תהליך / לאחר ביצוע..78.- אישור פיקוד העורף לביצוע המרחב המוגן על פי התקנות

הקבלן יידרש למסור את המרחב הממוגן לאחר שעמד בדרישותאטימות ע"י ניפוח החדר.

ככלול במחירד. ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר למען הסר ספק העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיףלכל זכאי יהיה לא והקבלן לאו אם ובין הכמויות( )כתב ד' במסמך

תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

שירותי הקבלן למפקח - קיום סיורים, ציוד בטיחות לאורחים0.37

ידוע לקבלן כי המזמין יבצע באתר הבנייה סיורים עם אורחים מטעמו בכלא.הן מבחינת יארגן את האתר לקראת הסיורים שלבי העבודה, הקבלן סימון סרט באמצעות הסיור מסלול סימון לרבות האורחים, בטיחות אדום/לבן ותוספת אמצעי בטיחות ככל שיידרש ע"י המפקח, והן בניקיוןאו עבודה מנהל ע"י וליווי מכשולים, סילוק לרבות: הסיורים לקראת

מהנדס הביצוע עפ"י בקשת המזמין. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם, יספק הקבלן ציוד בטיחות לכלב.

ובנוסף לעשרה ) ( מבקרים לפחות , בהתאם לפירוט10צוות הפיקוח להלן:

כובעי מגן חדשים ונקיים.1אפודים מחזירי אור..2

הציוד יימסר למפקח מיד עם תחילת כל סיור באתר ויוחזר מיד עם תוםהסיור, לשמירה ואחסון במשרדי הקבלן.

במחירג. ככלול ייחשב לעיל ביצוע האמור כי יובהר ספק למען הסר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה

נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

_________________________________________חתימת הקבלןשם הקבלן

document.docx