定價550元

GNP:1010102689

九、驗收作業

9.1. 相關法令規定

9.2. 驗收前準備工作

9.3. 驗收作業程序

9.4. 減價收受

9.5. 逾期罰則

9.6. 接管

9.7. 核發驗收證明書

9.8. 竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則

9.9. 延宕驗收結案期程各階段缺失態樣

9.10. 參考案例

9.11. 驗收階段參考表單

定價550元

GNP:1010102689

九、驗收作業

9.1. 相關法令規定

9.2. 驗收前準備工作

9.3. 驗收作業程序

9.4. 減價收受

9.5. 逾期罰則

9.6. 接管

9.7. 核發驗收證明書

9.8. 竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則

9.9. 延宕驗收結案期程各階段缺失態樣

9.10. 參考案例

9.11. 驗收階段參考表單

九、驗收作業九、驗收作業 9-1

9.1.相關法令規定

9.2.驗收前準備工作9.2.驗收前準備工作

9.3.驗收作業程序

9.4.減價收受9.4.減價收受

9.5.逾期罰則

9.6.接管

9.7.核發驗收證明書9.7.核發驗收證明書

9.8.竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則

9.9.延宕驗收結案期程各階段缺失態樣9.9.延宕驗收結案期程各階段缺失態樣

9.10.參考案例

9.11.驗收階段參考表單

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定1/41/4 9-2一一..中央法規文件中央法規文件••政府採購法政府採購法第71~73條；施行細則施行細則第90~101條：驗收驗收

政府採購法第12條暨施行細則第6 11條：上級機關之監督上級機關之監督•政府採購法第12條暨施行細則第6~11條：上級機關之監督上級機關之監督•政府採購法第13條：機關內部監辦機關內部監辦•機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法(公告金額以上適用公告金額以上適用)機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法(公告金額以上適用公告金額以上適用)•採購契約要項第25點、第29點、第51點•工程採購契約範本•公共工程施工綱要規範第00700章「一般條款」T.竣工及驗收、第

01781章「竣工文件」、第01773章 「竣工驗收要項」二二 本府法規文件本府法規文件二二..本府法規文件本府法規文件※工程採購契約範本※臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準※臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準※公共工程施工階段契約約定權責分工表※臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項※臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點※臺北市各機關未達公告金額採購監辦辦法

- 327 -

九、驗收作業九、驗收作業 9-1

9.1.相關法令規定

9.2.驗收前準備工作9.2.驗收前準備工作

9.3.驗收作業程序

9.4.減價收受9.4.減價收受

9.5.逾期罰則

9.6.接管

9.7.核發驗收證明書9.7.核發驗收證明書

9.8.竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則

9.9.延宕驗收結案期程各階段缺失態樣9.9.延宕驗收結案期程各階段缺失態樣

9.10.參考案例

9.11.驗收階段參考表單

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定1/41/4 9-2一一..中央法規文件中央法規文件••政府採購法政府採購法第71~73條；施行細則施行細則第90~101條：驗收驗收

政府採購法第12條暨施行細則第6 11條：上級機關之監督上級機關之監督•政府採購法第12條暨施行細則第6~11條：上級機關之監督上級機關之監督•政府採購法第13條：機關內部監辦機關內部監辦•機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法(公告金額以上適用公告金額以上適用)機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法(公告金額以上適用公告金額以上適用)•採購契約要項第25點、第29點、第51點•工程採購契約範本•公共工程施工綱要規範第00700章「一般條款」T.竣工及驗收、第

01781章「竣工文件」、第01773章 「竣工驗收要項」二二 本府法規文件本府法規文件二二..本府法規文件本府法規文件※工程採購契約範本※臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準※臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準※公共工程施工階段契約約定權責分工表※臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項※臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點※臺北市各機關未達公告金額採購監辦辦法

- 327 -

三三 相關法律概念相關法律概念

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定2/42/4 9-3三三..相關法律概念相關法律概念1.1.民法民法492492條：條：承攬人完成工作，應使其具備約定之品質約定之品質及無減少無減少或滅失價滅失價值值或不適於通常不適於通常或約定使用之瑕疵約定使用之瑕疵。值值或不適於通常不適於通常或約定使用之瑕疵約定使用之瑕疵。台北地院台北地院9292重訴重訴12341234：「：「……所謂『『驗收驗收』』行為，係定作人對於承攬人所定作人對於承攬人所完成之工作物完成之工作物檢視檢視其是否依其是否依民法民法492492條條之規定之規定，具備具備約定之品質約定之品質，無減少無減少或滅失價值或滅失價值或或不適於通常不適於通常或或約定使用之瑕疵約定使用之瑕疵。…」(P9-27)

2.2.承攬人之瑕疵擔保責任承攬人之瑕疵擔保責任及定作人之請求權利：定作人之請求權利：11))瑕疵修補瑕疵修補請求權：請求權：(民法493:瑕疵擔保之效力一 瑕疵修補)

瑕疵瑕疵10.3.10.3.

11))瑕疵修補瑕疵修補請求權：請求權：(民法493:瑕疵擔保之效力一-瑕疵修補)工作有瑕疵瑕疵者，定作人得得定相當期限定相當期限，請求承攬人修補修補之。承攬人不於前項期限內修補承攬人不於前項期限內修補者，定作人定作人得自行修補得自行修補，並得向承攬人請得向承攬人請得自行修補得自行修補求求償還修補必要之費用償還修補必要之費用。如修補所需費用過鉅者，承攬人得拒絕修補，前項規定，不適用之。

2)2)減少報酬減少報酬請求權及契約解除權請求權及契約解除權 民法 瑕疵擔保之效力二 解約或減少報酬2)2)減少報酬減少報酬請求權及契約解除權：請求權及契約解除權：(民法494:瑕疵擔保之效力二-解約或減少報酬)

承攬人承攬人不於不於前條第一項所訂期限內修補期限內修補瑕疵，或依前條第三項之規定拒絕修補拒絕修補或其瑕疵不能修補其瑕疵不能修補者，定作人得定作人得解除契約解除契約或請求或請求減少報酬減少報酬。拒絕修補拒絕修補或其瑕疵不能修補其瑕疵不能修補者 定作人得定作人得解除契約解除契約或請求或請求減少報酬減少報酬但瑕疵非重要但瑕疵非重要，或所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物建築物或其他土地上之工作物者，定作人不得解除契約不得解除契約。

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定3/43/4 9-4

3)3)損害賠償損害賠償請求權：請求權：(民法495:瑕疵擔保之效力三-損害賠償)因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除定作人除依前二條之規定 請求修補請求修補或解除契約解除契約 或請求減少報酬外減少報酬外 並得得請求損害請求損害之規定，請求修補請求修補或解除契約解除契約，或請求減少報酬外減少報酬外，並得得請求損害請求損害賠償賠償。前項情形，所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物建築物或其他土地上之工作物，而其其暇暇前項情形，所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物建築物或其他土地上之工作物，而其其暇暇疵重大致不能達使用之目的者疵重大致不能達使用之目的者，定作人得，定作人得解除契約解除契約。

44))民法民法497(497(瑕疵預防請求權瑕疵預防請求權))：：)) (( ))工作進行中，因承攬人之過失，顯可預見顯可預見工作有工作有瑕疵瑕疵，或有其他違或有其他違反契約之情事反契約之情事者，定作人得定相當定作人得定相當期限期限，請求承攬人請求承攬人改善改善其工作其工作，或或依約履行依約履行或或依約履行依約履行。承攬人不於前項期限內承攬人不於前項期限內，依照改善改善，或履行履行者，定作人得使第三人定作人得使第三人改善或繼續其工作改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔其危險及費用，均由承攬人負擔。改善或繼續其工作改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔其危險及費用，均由承攬人負擔。

55))民法民法496(496(瑕疵擔保責任之免除瑕疵擔保責任之免除))：：工作之瑕疵瑕疵，因因定作人定作人供給材料供給材料之性質之性質，或依定作人之指示而生者依定作人之指示而生者瑕疵瑕疵 因因 供給材料供給材料 依定作人之指示而生者依定作人之指示而生者定作人無前三條所規定之權利定作人無前三條所規定之權利。但承攬人明知但承攬人明知其材料之性質，或指示不適當，而不告知而不告知定作人者，不在此限不在此限。

- 328 -

三三 相關法律概念相關法律概念

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定2/42/4 9-3三三..相關法律概念相關法律概念1.1.民法民法492492條：條：承攬人完成工作，應使其具備約定之品質約定之品質及無減少無減少或滅失價滅失價值值或不適於通常不適於通常或約定使用之瑕疵約定使用之瑕疵。值值或不適於通常不適於通常或約定使用之瑕疵約定使用之瑕疵。台北地院台北地院9292重訴重訴12341234：「：「……所謂『『驗收驗收』』行為，係定作人對於承攬人所定作人對於承攬人所完成之工作物完成之工作物檢視檢視其是否依其是否依民法民法492492條條之規定之規定，具備具備約定之品質約定之品質，無減少無減少或滅失價值或滅失價值或或不適於通常不適於通常或或約定使用之瑕疵約定使用之瑕疵。…」(P9-27)

2.2.承攬人之瑕疵擔保責任承攬人之瑕疵擔保責任及定作人之請求權利：定作人之請求權利：11))瑕疵修補瑕疵修補請求權：請求權：(民法493:瑕疵擔保之效力一 瑕疵修補)

瑕疵瑕疵10.3.10.3.

11))瑕疵修補瑕疵修補請求權：請求權：(民法493:瑕疵擔保之效力一-瑕疵修補)工作有瑕疵瑕疵者，定作人得得定相當期限定相當期限，請求承攬人修補修補之。承攬人不於前項期限內修補承攬人不於前項期限內修補者，定作人定作人得自行修補得自行修補，並得向承攬人請得向承攬人請得自行修補得自行修補求求償還修補必要之費用償還修補必要之費用。如修補所需費用過鉅者，承攬人得拒絕修補，前項規定，不適用之。

2)2)減少報酬減少報酬請求權及契約解除權請求權及契約解除權 民法 瑕疵擔保之效力二 解約或減少報酬2)2)減少報酬減少報酬請求權及契約解除權：請求權及契約解除權：(民法494:瑕疵擔保之效力二-解約或減少報酬)

承攬人承攬人不於不於前條第一項所訂期限內修補期限內修補瑕疵，或依前條第三項之規定拒絕修補拒絕修補或其瑕疵不能修補其瑕疵不能修補者，定作人得定作人得解除契約解除契約或請求或請求減少報酬減少報酬。拒絕修補拒絕修補或其瑕疵不能修補其瑕疵不能修補者 定作人得定作人得解除契約解除契約或請求或請求減少報酬減少報酬但瑕疵非重要但瑕疵非重要，或所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物建築物或其他土地上之工作物者，定作人不得解除契約不得解除契約。

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定3/43/4 9-4

3)3)損害賠償損害賠償請求權：請求權：(民法495:瑕疵擔保之效力三-損害賠償)因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除定作人除依前二條之規定 請求修補請求修補或解除契約解除契約 或請求減少報酬外減少報酬外 並得得請求損害請求損害之規定，請求修補請求修補或解除契約解除契約，或請求減少報酬外減少報酬外，並得得請求損害請求損害賠償賠償。前項情形，所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物建築物或其他土地上之工作物，而其其暇暇前項情形，所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物建築物或其他土地上之工作物，而其其暇暇疵重大致不能達使用之目的者疵重大致不能達使用之目的者，定作人得，定作人得解除契約解除契約。

44))民法民法497(497(瑕疵預防請求權瑕疵預防請求權))：：)) (( ))工作進行中，因承攬人之過失，顯可預見顯可預見工作有工作有瑕疵瑕疵，或有其他違或有其他違反契約之情事反契約之情事者，定作人得定相當定作人得定相當期限期限，請求承攬人請求承攬人改善改善其工作其工作，或或依約履行依約履行或或依約履行依約履行。承攬人不於前項期限內承攬人不於前項期限內，依照改善改善，或履行履行者，定作人得使第三人定作人得使第三人改善或繼續其工作改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔其危險及費用，均由承攬人負擔。改善或繼續其工作改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔其危險及費用，均由承攬人負擔。

55))民法民法496(496(瑕疵擔保責任之免除瑕疵擔保責任之免除))：：工作之瑕疵瑕疵，因因定作人定作人供給材料供給材料之性質之性質，或依定作人之指示而生者依定作人之指示而生者瑕疵瑕疵 因因 供給材料供給材料 依定作人之指示而生者依定作人之指示而生者定作人無前三條所規定之權利定作人無前三條所規定之權利。但承攬人明知但承攬人明知其材料之性質，或指示不適當，而不告知而不告知定作人者，不在此限不在此限。

- 328 -

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定4/44/4 9-533..民法民法509509((可歸責於定作人之履約不能可歸責於定作人之履約不能))：：

於定作人定作人受領受領工作工作前前，因其所供給材料之瑕疵供給材料之瑕疵或其指示不適當指示不適當，致工致工作毀損作毀損、、滅失或不能完成者滅失或不能完成者，承攬人承攬人如如及時及時將材料之瑕疵或指示不適將材料之瑕疵或指示不適作毀損作毀損、、滅失或不能完成者滅失或不能完成者，承攬人承攬人如如及時及時將材料之瑕疵或指示不適將材料之瑕疵或指示不適當之情事當之情事通知通知定作人時定作人時，得請求其已服務勞之得請求其已服務勞之報酬報酬及及墊款墊款之償還之償還，定定作人有過失者作人有過失者 ，並得請求並得請求損害賠償損害賠償。損害賠償損害賠償

44..民法民法514514((權利行使之期間權利行使之期間))：：定作人之瑕疵修補瑕疵修補請求權、修補費用償還修補費用償還請求權、減少報酬減少報酬請求權、損害賠償損害賠償請求權或契約解除契約解除權 均因瑕疵發見瑕疵發見後一年間不行使一年間不行使而消滅消滅損害賠償損害賠償請求權或契約解除契約解除權，均因瑕疵發見瑕疵發見後一年間不行使一年間不行使而消滅消滅承攬人之損害賠償損害賠償請求權或契約解除契約解除權，因其原因發生後原因發生後，一年間不一年間不行使而消滅行使而消滅。行使而消滅行使而消滅

55..民法民法508508((危險負擔危險負擔))：：66..受領遲延受領遲延：：

民法民法 受領遲延受領遲延11))民法民法234234((受領遲延受領遲延))：：22))民法民法237237((受領遲延時債務人責任受領遲延時債務人責任))：：33))民法民法240240((受領遲延費用賠償之請求受領遲延費用賠償之請求))：：33))民法民法240240((受領遲延費用賠償之請求受領遲延費用賠償之請求))：：

9.2.9.2.驗收前準備工作驗收前準備工作 9-6

驗驗9.2.1.竣工報核

收收前前 9.2.2.竣工查驗前前準準備備 9 2 3 提報驗收前應注意之事項備備工工作作

9.2.3.提報驗收前應注意之事項

作作9.2.4.結算作業

- 329 -

9.1.9.1.相關法令規定相關法令規定4/44/4 9-533..民法民法509509((可歸責於定作人之履約不能可歸責於定作人之履約不能))：：

於定作人定作人受領受領工作工作前前，因其所供給材料之瑕疵供給材料之瑕疵或其指示不適當指示不適當，致工致工作毀損作毀損、、滅失或不能完成者滅失或不能完成者，承攬人承攬人如如及時及時將材料之瑕疵或指示不適將材料之瑕疵或指示不適作毀損作毀損、、滅失或不能完成者滅失或不能完成者，承攬人承攬人如如及時及時將材料之瑕疵或指示不適將材料之瑕疵或指示不適當之情事當之情事通知通知定作人時定作人時，得請求其已服務勞之得請求其已服務勞之報酬報酬及及墊款墊款之償還之償還，定定作人有過失者作人有過失者 ，並得請求並得請求損害賠償損害賠償。損害賠償損害賠償

44..民法民法514514((權利行使之期間權利行使之期間))：：定作人之瑕疵修補瑕疵修補請求權、修補費用償還修補費用償還請求權、減少報酬減少報酬請求權、損害賠償損害賠償請求權或契約解除契約解除權 均因瑕疵發見瑕疵發見後一年間不行使一年間不行使而消滅消滅損害賠償損害賠償請求權或契約解除契約解除權，均因瑕疵發見瑕疵發見後一年間不行使一年間不行使而消滅消滅承攬人之損害賠償損害賠償請求權或契約解除契約解除權，因其原因發生後原因發生後，一年間不一年間不行使而消滅行使而消滅。行使而消滅行使而消滅

55..民法民法508508((危險負擔危險負擔))：：66..受領遲延受領遲延：：

民法民法 受領遲延受領遲延11))民法民法234234((受領遲延受領遲延))：：22))民法民法237237((受領遲延時債務人責任受領遲延時債務人責任))：：33))民法民法240240((受領遲延費用賠償之請求受領遲延費用賠償之請求))：：33))民法民法240240((受領遲延費用賠償之請求受領遲延費用賠償之請求))：：

9.2.9.2.驗收前準備工作驗收前準備工作 9-6

驗驗9.2.1.竣工報核

收收前前 9.2.2.竣工查驗前前準準備備 9 2 3 提報驗收前應注意之事項備備工工作作

9.2.3.提報驗收前應注意之事項

作作9.2.4.結算作業

- 329 -

9.2.1.9.2.1.竣工報核竣工報核1/21/2 9-799..22..11..竣工報核：竣工報核：一.工程不得因竣工日期已屆，便逕行申報竣工。如為建築及雜項工程建築及雜項工程竣

工時，廠商應另向當地建築主管機關建築主管機關依規定報備完工報備完工。工時，廠商應另向當地建築主管機關建築主管機關依規定報備完工報備完工。二.工程竣工時，工程司應督促廠商於預定竣工日前預定竣工日前或竣工當日竣工當日填報工程工程

竣工報告表竣工報告表向工程司工程司及機關報備機關報備。(※基準17、細92)屬營造業承攬之工程，竣工報告文件應經竣工報告文件應經其專任工程人員簽名或蓋章專任工程人員簽名或蓋章(依營造業法35)

三 廠商應於履約標的預定竣工日前預定竣工日前或竣工當日竣工當日 將竣工日期書面通知監將竣工日期書面通知監竣工報告表

三.廠商應於履約標的預定竣工日前預定竣工日前或竣工當日竣工當日，將竣工日期書面通知監將竣工日期書面通知監造單位造單位//工程司工程司及機關機關，除契約另有約定者外，該通知須檢附工程竣工圖該通知須檢附工程竣工圖(分批提送者，為尚除契約另有約定者外 該通知須檢附工程竣工圖該通知須檢附工程竣工圖(分批提送者 為尚未提送部分)，未提送未提送者者仍得仍得依本款第依本款第44目目辦理竣工查驗辦理竣工查驗，如經查驗結果確定竣工者，仍得認定竣工仍得認定竣工，惟應依應依權責分工表權責分工表規定扣規定扣罰罰違約金違約金 ( 契1 二2)罰罰違約金違約金。(※契15二2)

四..竣工圖：竣工圖：11 履約階段竣工圖：履約階段竣工圖：(※契15二1)11..履約階段竣工圖：履約階段竣工圖：(※契15二1)

預算金額逾預算金額逾20002000萬元者萬元者，，廠商應於履約期間分[[11]]次於工程累計實際進度達[[6060%%]]當月之次月底前，將已完成工程之竣工圖提送監造單位提送監造單位//

9.2.1.9.2.1.竣工報核竣工報核2/22/2 9-8工程司審核工程司審核，逾期未提送逾期未提送時，機關除依權責分工表規定扣罰扣罰違約金違約金外得得暫停暫停支付支付估驗估驗款至原因消除後再行撥付款至原因消除後再行撥付，廠商仍應按規定辦理估驗手續。手續。□廠商應依第1目約定分批提送竣工圖。(預算金額未達預算金額未達20002000萬元萬元，而機關認須分批提送竣工圖者，得於招標時勾選載明)

[[ ]]內之次數、百分比，由機關視工程規模於招標時載明，不限定不限定11次次及6060%%；建議建議巨額巨額工程採購至少約定工程採購至少約定[[22]]次於次於[[5050、、7575%%]]。

機關訂定工期訂定工期應考量廠商製作竣工圖表時間製作竣工圖表時間 給予合理工期 機關訂定工期訂定工期應考量廠商製作竣工圖表時間製作竣工圖表時間，給予合理工期。 機關應於技術服務契約技術服務契約約定委託設計設計服務廠商應提供設計圖說電子檔廠商應提供設計圖說電子檔

以利以利提供施工廠商繪製竣工圖繪製竣工圖。(工程會「公共工程技術服務契約範以利以利提供施工廠商繪製竣工圖繪製竣工圖 (工程會 公共工程技術服務契約範本」已有約定，機關應注意委託設計服務廠商應提供設計圖說電子檔。)

22 驗收驗收階段竣工圖階段竣工圖 ( 權責分工表3 3)22..驗收驗收階段竣工圖：階段竣工圖：(※權責分工表3.3) 如履約階段履約階段有分批提送竣工圖分批提送竣工圖者，竣工階段竣工階段為尚未提送部分尚未提送部分。 辦理期限：辦理期限：••辦理：辦理：施工廠商：預定竣工日前預定竣工日前至遲竣工當日竣工當日。

3.3.權責分工表-竣工圖

辦理期限：辦理期限： 辦理：辦理：施工廠商：預定竣工日前預定竣工日前至遲竣工當日竣工當日。••審查：審查：監造廠商：竣工查驗確定屬實次日起次日起[[77]]日。••審定：審定：專案管理廠商：[[55]]日日。

- 330 -

9.2.1.9.2.1.竣工報核竣工報核1/21/2 9-799..22..11..竣工報核：竣工報核：一.工程不得因竣工日期已屆，便逕行申報竣工。如為建築及雜項工程建築及雜項工程竣

工時，廠商應另向當地建築主管機關建築主管機關依規定報備完工報備完工。工時，廠商應另向當地建築主管機關建築主管機關依規定報備完工報備完工。二.工程竣工時，工程司應督促廠商於預定竣工日前預定竣工日前或竣工當日竣工當日填報工程工程

竣工報告表竣工報告表向工程司工程司及機關報備機關報備。(※基準17、細92)屬營造業承攬之工程，竣工報告文件應經竣工報告文件應經其專任工程人員簽名或蓋章專任工程人員簽名或蓋章(依營造業法35)

三 廠商應於履約標的預定竣工日前預定竣工日前或竣工當日竣工當日 將竣工日期書面通知監將竣工日期書面通知監竣工報告表

三.廠商應於履約標的預定竣工日前預定竣工日前或竣工當日竣工當日，將竣工日期書面通知監將竣工日期書面通知監造單位造單位//工程司工程司及機關機關，除契約另有約定者外，該通知須檢附工程竣工圖該通知須檢附工程竣工圖(分批提送者，為尚除契約另有約定者外 該通知須檢附工程竣工圖該通知須檢附工程竣工圖(分批提送者 為尚未提送部分)，未提送未提送者者仍得仍得依本款第依本款第44目目辦理竣工查驗辦理竣工查驗，如經查驗結果確定竣工者，仍得認定竣工仍得認定竣工，惟應依應依權責分工表權責分工表規定扣規定扣罰罰違約金違約金 ( 契1 二2)罰罰違約金違約金。(※契15二2)

四..竣工圖：竣工圖：11 履約階段竣工圖：履約階段竣工圖：(※契15二1)11..履約階段竣工圖：履約階段竣工圖：(※契15二1)

預算金額逾預算金額逾20002000萬元者萬元者，，廠商應於履約期間分[[11]]次於工程累計實際進度達[[6060%%]]當月之次月底前，將已完成工程之竣工圖提送監造單位提送監造單位//

9.2.1.9.2.1.竣工報核竣工報核2/22/2 9-8工程司審核工程司審核，逾期未提送逾期未提送時，機關除依權責分工表規定扣罰扣罰違約金違約金外得得暫停暫停支付支付估驗估驗款至原因消除後再行撥付款至原因消除後再行撥付，廠商仍應按規定辦理估驗手續。手續。□廠商應依第1目約定分批提送竣工圖。(預算金額未達預算金額未達20002000萬元萬元，而機關認須分批提送竣工圖者，得於招標時勾選載明)

[[ ]]內之次數、百分比，由機關視工程規模於招標時載明，不限定不限定11次次及6060%%；建議建議巨額巨額工程採購至少約定工程採購至少約定[[22]]次於次於[[5050、、7575%%]]。

機關訂定工期訂定工期應考量廠商製作竣工圖表時間製作竣工圖表時間 給予合理工期 機關訂定工期訂定工期應考量廠商製作竣工圖表時間製作竣工圖表時間，給予合理工期。 機關應於技術服務契約技術服務契約約定委託設計設計服務廠商應提供設計圖說電子檔廠商應提供設計圖說電子檔

以利以利提供施工廠商繪製竣工圖繪製竣工圖。(工程會「公共工程技術服務契約範以利以利提供施工廠商繪製竣工圖繪製竣工圖 (工程會 公共工程技術服務契約範本」已有約定，機關應注意委託設計服務廠商應提供設計圖說電子檔。)

22 驗收驗收階段竣工圖階段竣工圖 ( 權責分工表3 3)22..驗收驗收階段竣工圖：階段竣工圖：(※權責分工表3.3) 如履約階段履約階段有分批提送竣工圖分批提送竣工圖者，竣工階段竣工階段為尚未提送部分尚未提送部分。 辦理期限：辦理期限：••辦理：辦理：施工廠商：預定竣工日前預定竣工日前至遲竣工當日竣工當日。

3.3.權責分工表-竣工圖

辦理期限：辦理期限： 辦理：辦理：施工廠商：預定竣工日前預定竣工日前至遲竣工當日竣工當日。••審查：審查：監造廠商：竣工查驗確定屬實次日起次日起[[77]]日。••審定：審定：專案管理廠商：[[55]]日日。

- 330 -

9.2.2.9.2.2.竣工查驗竣工查驗1/21/2 9-999..22..22..竣工查驗：竣工查驗：一.機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會同會同監造單位監造單位//

工程司及廠商工程司及廠商，依依據契約契約 圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以工程司及廠商工程司及廠商，依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加者，仍得仍得予確定確定。(※契15二4、細92) 竣工查驗紀錄契15二4 細92)機關持有設計圖電子檔者，廠商如欲使用該電子檔製作竣工圖，應依其提送竣工圖期程，適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供 廠商得定相當期限催告 契 二

竣工查驗紀錄

提供，廠商得定相當期限催告。(※契15二4)二.機關應於收受竣工報告之日起七日內會同監造單位及廠商查證是否

竣工，依契約約定查證確認廠商施工期間損壞或遷移之機關設施或竣工，依契約約定查證確認廠商施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施已修復或回復完成，並由監造單位做成工程竣工查驗紀錄於查證屬實後二日內報請機關核定。(※基準17)

3.4.權責分工表-竣工報核及查驗

於查證屬實後二日內報請機關核定 (※基準17)

C 1.2C 1.2 C 9.3C 9.3C 9.1~2C 9.1~2

9.2.2.9.2.2.竣工查驗竣工查驗1/21/2 9-10

三三..竣工後應協調辦理事項竣工後應協調辦理事項 (管伍五(六)2E)1.道路中心樁之復樁中心樁之復樁、無樁位地區應辦理鑑界無樁位地區應辦理鑑界。

水電工程水電工程報請消防主管機關檢查消防主管機關檢查2.水電工程水電工程報請消防主管機關檢查消防主管機關檢查。3.建築工程建築工程依建管程序向建築主管機關申報竣工建築主管機關申報竣工。4 排水設施排水設施向污水主管機關申報勘驗接管污水主管機關申報勘驗接管。4.排水設施排水設施向污水主管機關申報勘驗接管污水主管機關申報勘驗接管。5.電梯工程電梯工程向電梯協會申報安全檢查電梯協會申報安全檢查。6.建築工程請領建築使用執照請領建築使用執照、室內裝修工程室內裝修工程向建築主管機關申請內建築主管機關申請內裝修使用許可裝修使用許可及申請接水申請接水、、接電接電。

7.申辦綠建築標章：公有建築物經費超過申辦綠建築標章：公有建築物經費超過50005000萬元以上者萬元以上者，自91年1月1日(直轄市 縣市政府所管公有建築物為93年1月1日)起 須依行政1日(直轄市、縣市政府所管公有建築物為93年1月1日)起，須依行政院頒行之「綠建築標章推動使用作業要點」規定，於核准建造執照於核准建造執照前前，須向內政部建築研究所委託之公益法人(目前為財團法人台灣建前前 須向內政部建築研究所委託之公益法人(目前為財團法人台灣建築中心)申請申請「「候選綠建築證書候選綠建築證書」」審查；並於取得使用執照後審查；並於取得使用執照後，，申請申請「「綠建築標章綠建築標章」」。

- 331 -

9.2.2.9.2.2.竣工查驗竣工查驗1/21/2 9-999..22..22..竣工查驗：竣工查驗：一.機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會同會同監造單位監造單位//

工程司及廠商工程司及廠商，依依據契約契約 圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以工程司及廠商工程司及廠商，依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加者，仍得仍得予確定確定。(※契15二4、細92) 竣工查驗紀錄契15二4 細92)機關持有設計圖電子檔者，廠商如欲使用該電子檔製作竣工圖，應依其提送竣工圖期程，適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供 廠商得定相當期限催告 契 二

竣工查驗紀錄

提供，廠商得定相當期限催告。(※契15二4)二.機關應於收受竣工報告之日起七日內會同監造單位及廠商查證是否

竣工，依契約約定查證確認廠商施工期間損壞或遷移之機關設施或竣工，依契約約定查證確認廠商施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施已修復或回復完成，並由監造單位做成工程竣工查驗紀錄於查證屬實後二日內報請機關核定。(※基準17)

3.4.權責分工表-竣工報核及查驗

於查證屬實後二日內報請機關核定 (※基準17)

C 1.2C 1.2 C 9.3C 9.3C 9.1~2C 9.1~2

9.2.2.9.2.2.竣工查驗竣工查驗1/21/2 9-10

三三..竣工後應協調辦理事項竣工後應協調辦理事項 (管伍五(六)2E)1.道路中心樁之復樁中心樁之復樁、無樁位地區應辦理鑑界無樁位地區應辦理鑑界。

水電工程水電工程報請消防主管機關檢查消防主管機關檢查2.水電工程水電工程報請消防主管機關檢查消防主管機關檢查。3.建築工程建築工程依建管程序向建築主管機關申報竣工建築主管機關申報竣工。4 排水設施排水設施向污水主管機關申報勘驗接管污水主管機關申報勘驗接管。4.排水設施排水設施向污水主管機關申報勘驗接管污水主管機關申報勘驗接管。5.電梯工程電梯工程向電梯協會申報安全檢查電梯協會申報安全檢查。6.建築工程請領建築使用執照請領建築使用執照、室內裝修工程室內裝修工程向建築主管機關申請內建築主管機關申請內裝修使用許可裝修使用許可及申請接水申請接水、、接電接電。

7.申辦綠建築標章：公有建築物經費超過申辦綠建築標章：公有建築物經費超過50005000萬元以上者萬元以上者，自91年1月1日(直轄市 縣市政府所管公有建築物為93年1月1日)起 須依行政1日(直轄市、縣市政府所管公有建築物為93年1月1日)起，須依行政院頒行之「綠建築標章推動使用作業要點」規定，於核准建造執照於核准建造執照前前，須向內政部建築研究所委託之公益法人(目前為財團法人台灣建前前 須向內政部建築研究所委託之公益法人(目前為財團法人台灣建築中心)申請申請「「候選綠建築證書候選綠建築證書」」審查；並於取得使用執照後審查；並於取得使用執照後，，申請申請「「綠建築標章綠建築標章」」。

- 331 -

一一 除契約另有約定或經機關同意者外 廠商應對施工期間損壞或遷移之施工期間損壞或遷移之

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項1/61/6 9-11一一..除契約另有約定或經機關同意者外，廠商應對施工期間損壞或遷移之施工期間損壞或遷移之

機關設施或公共設施予以修復或回復機關設施或公共設施予以修復或回復，並填具竣工報告，經機關確認竣工後，始得辦理初驗或驗收。廠商應將現場堆置的施工機具、器材竣工後 始得辦理初驗或驗收 廠商應將現場堆置的施工機具 器材廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，方可認定驗收合格。(※契15七、※基準17)

二 工程驗收前工程驗收前 工程司應督促廠商辦理廠商辦理下列事項事項：(※基準19)C 9.4C 9.4

二.工程驗收前工程驗收前，工程司應督促廠商辦理廠商辦理下列事項事項：(※基準19)1.工程範圍內之環境環境，應徹底清理清理；施工後賸餘材料、土石方、垃圾等均應運離工地。

2.第21點所列各項檢各項檢((查查、、試試))驗報告驗報告，應彙整彙整齊全，以備查驗以備查驗。3.工程所施築之下水道下水道及側溝側溝內淤積物、模板或支撐等，應清除清除。4 既有下水道內 因施工需要之臨時擋水臨時擋水或改道設施改道設施，均應清除清除或恢復恢復。4.既有下水道內,因施工需要之臨時擋水臨時擋水或改道設施改道設施，均應清除清除或恢復恢復。5.妨礙公共設施、交通安全之桿、線，應妥為處理。6.建築工程之玻璃擦拭乾淨乾淨、地板清洗及依指示打臘，附屬設備均應完善齊備。

7.拆除工棚拆除工棚、預拌混凝土拌合廠等預拌混凝土拌合廠等有關之臨時設施臨時設施。8 施工期間損損及毗鄰鄰建築物者，於工程竣工後仍應依規定辦理驗收仍應依規定辦理驗收，並

C 9.5C 9.5

8.施工期間損損及毗鄰鄰建築物者，於工程竣工後仍應依規定辦理驗收仍應依規定辦理驗收，並督促廠商解決損鄰事件督促廠商解決損鄰事件。如屬建築工程，工程司應督促廠商依「臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」辦理。

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項2/62/6 9-12三三..設備功能之確認：設備功能之確認：11..招標階段：招標階段：查驗或驗收有試車查驗或驗收有試車、試運轉試運轉或試用測試試用測試程序者，機關應於機關應於契約第契約第1515條第條第33款款內載明其內容內載明其內容(由機關於招標時載明 無者免填)：契約第契約第1515條第條第33款款內載明其內容內載明其內容(由機關於招標時載明，無者免填)：廠商應就履約標的於＿＿＿＿＿＿＿(場所場所)、＿＿＿＿＿＿＿(期間期間)及 (條件條件)下辦理試車試車、試運轉試運轉或試用測試程序試用測試程序，以作為查以作為查及＿＿＿＿＿(條件條件)下辦理試車試車 試運轉試運轉或試用測試程序試用測試程序 以作為查以作為查驗或驗收之用驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由廠商負擔。但另有規定者，不在此限。(※契15三、契15三)

22..履約階段：履約階段：承包商於提出竣工報告前提出竣工報告前，應將工程之主要及附屬設備予以功能測試測試，以定其功能符合契約文件之需求功能符合契約文件之需求。該測試應在主辦測試應在主辦[[機機關關][][單位單位]]與工程司監督下為之與工程司監督下為之 (綱01781 1 2 1)關關][][單位單位]]與工程司監督下為之與工程司監督下為之。(綱01781-1.2.1)

33..驗收階段：驗收階段：廠商提報竣工後，有關機電設備機電設備部分，應依契約圖說及規範要求辦理試俥試俥(commissioning)後，依契約規定的時限內進行試運依契約規定的時限內進行試運範要求辦理試俥試俥(commissioning)後 依契約規定的時限內進行試運依契約規定的時限內進行試運轉轉(trial operation)，相關紀錄作為驗收之相關紀錄作為驗收之ㄧㄧ部分部分；目的事業主管目的事業主管機關訂有履勘程序者機關訂有履勘程序者，，經目的事業主管機關履勘確認核准後經目的事業主管機關履勘確認核准後，，以為驗以為驗收之要件收之要件。(管伍五(十))

- 332 -

一一 除契約另有約定或經機關同意者外 廠商應對施工期間損壞或遷移之施工期間損壞或遷移之

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項1/61/6 9-11一一..除契約另有約定或經機關同意者外，廠商應對施工期間損壞或遷移之施工期間損壞或遷移之

機關設施或公共設施予以修復或回復機關設施或公共設施予以修復或回復，並填具竣工報告，經機關確認竣工後，始得辦理初驗或驗收。廠商應將現場堆置的施工機具、器材竣工後 始得辦理初驗或驗收 廠商應將現場堆置的施工機具 器材廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，方可認定驗收合格。(※契15七、※基準17)

二 工程驗收前工程驗收前 工程司應督促廠商辦理廠商辦理下列事項事項：(※基準19)C 9.4C 9.4

二.工程驗收前工程驗收前，工程司應督促廠商辦理廠商辦理下列事項事項：(※基準19)1.工程範圍內之環境環境，應徹底清理清理；施工後賸餘材料、土石方、垃圾等均應運離工地。

2.第21點所列各項檢各項檢((查查、、試試))驗報告驗報告，應彙整彙整齊全，以備查驗以備查驗。3.工程所施築之下水道下水道及側溝側溝內淤積物、模板或支撐等，應清除清除。4 既有下水道內 因施工需要之臨時擋水臨時擋水或改道設施改道設施，均應清除清除或恢復恢復。4.既有下水道內,因施工需要之臨時擋水臨時擋水或改道設施改道設施，均應清除清除或恢復恢復。5.妨礙公共設施、交通安全之桿、線，應妥為處理。6.建築工程之玻璃擦拭乾淨乾淨、地板清洗及依指示打臘，附屬設備均應完善齊備。

7.拆除工棚拆除工棚、預拌混凝土拌合廠等預拌混凝土拌合廠等有關之臨時設施臨時設施。8 施工期間損損及毗鄰鄰建築物者，於工程竣工後仍應依規定辦理驗收仍應依規定辦理驗收，並

C 9.5C 9.5

8.施工期間損損及毗鄰鄰建築物者，於工程竣工後仍應依規定辦理驗收仍應依規定辦理驗收，並督促廠商解決損鄰事件督促廠商解決損鄰事件。如屬建築工程，工程司應督促廠商依「臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」辦理。

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項2/62/6 9-12三三..設備功能之確認：設備功能之確認：11..招標階段：招標階段：查驗或驗收有試車查驗或驗收有試車、試運轉試運轉或試用測試試用測試程序者，機關應於機關應於契約第契約第1515條第條第33款款內載明其內容內載明其內容(由機關於招標時載明 無者免填)：契約第契約第1515條第條第33款款內載明其內容內載明其內容(由機關於招標時載明，無者免填)：廠商應就履約標的於＿＿＿＿＿＿＿(場所場所)、＿＿＿＿＿＿＿(期間期間)及 (條件條件)下辦理試車試車、試運轉試運轉或試用測試程序試用測試程序，以作為查以作為查及＿＿＿＿＿(條件條件)下辦理試車試車 試運轉試運轉或試用測試程序試用測試程序 以作為查以作為查驗或驗收之用驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由廠商負擔。但另有規定者，不在此限。(※契15三、契15三)

22..履約階段：履約階段：承包商於提出竣工報告前提出竣工報告前，應將工程之主要及附屬設備予以功能測試測試，以定其功能符合契約文件之需求功能符合契約文件之需求。該測試應在主辦測試應在主辦[[機機關關][][單位單位]]與工程司監督下為之與工程司監督下為之 (綱01781 1 2 1)關關][][單位單位]]與工程司監督下為之與工程司監督下為之。(綱01781-1.2.1)

33..驗收階段：驗收階段：廠商提報竣工後，有關機電設備機電設備部分，應依契約圖說及規範要求辦理試俥試俥(commissioning)後，依契約規定的時限內進行試運依契約規定的時限內進行試運範要求辦理試俥試俥(commissioning)後 依契約規定的時限內進行試運依契約規定的時限內進行試運轉轉(trial operation)，相關紀錄作為驗收之相關紀錄作為驗收之ㄧㄧ部分部分；目的事業主管目的事業主管機關訂有履勘程序者機關訂有履勘程序者，，經目的事業主管機關履勘確認核准後經目的事業主管機關履勘確認核准後，，以為驗以為驗收之要件收之要件。(管伍五(十))

- 332 -

四四 操作操作 維護資料及訓練維護資料及訓練 (※契16 契15 1)

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項3/63/6 9-13四四..操作操作、、維護資料及訓練：維護資料及訓練：(※契16、契15-1)□廠商應依本條約定履約(由機關視個案需要勾選，未勾選者，表示無需辦理本條約定事項）：需辦理本條約定事項）

((一一))資料內容：資料內容：11..中文操作與維護資料：中文操作與維護資料：

(1)製造商之操作與維護手冊(1)製造商之操作與維護手冊。(2)完整說明各項產品及其操作步驟與維護(修)方式、規定。(3)示意圖及建議備用零件表。( )(4)其他：＿＿＿＿＿。

22..上述資料應包括下列內容：上述資料應包括下列內容：(1)契約名稱與編號；(1)契約名稱與編號；(2)主題(例如土建、機械、電氣、輸送設備…)；(3)目錄；(4)最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；(5)廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；(6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；(6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；(7)預計接管單位將開始承接維護責任之日期；(8)系統及組件之說明；

( )例行維護作業程序及時程表

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項4/64/6 9-14(9)例行維護作業程序及時程表；(10)操作、維護(修）所需之機具、儀器及備品數量；(11)以下資料由機關視個案特性勾選：(11)以下資料由機關視個案特性勾選：

□操作前之檢查或檢驗表□設備之啟動、操作、停機作業程序□操作後之檢查或關機表□一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明□經核可之測試資料□經核可之測試資料□製造商之零件明細表、零件型號、施工圖□與未來維護(修）有關之圖解(分解圖）、電(線）路圖□ ( ） ( ） ( ）□製造商原廠備品明細表及建議價格□可編譯(Compilable）之原始程式移轉規定□軟體版權之授權規定□軟體版權之授權規定□其他：＿＿＿＿＿。

(12)索引。(12)索引3.保固期間操作與維護資料之更新保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送應以書面提送。各項更新資料更新資料，包包括定期服務報告括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。

- 333 -

四四 操作操作 維護資料及訓練維護資料及訓練 (※契16 契15 1)

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項3/63/6 9-13四四..操作操作、、維護資料及訓練：維護資料及訓練：(※契16、契15-1)□廠商應依本條約定履約(由機關視個案需要勾選，未勾選者，表示無需辦理本條約定事項）：需辦理本條約定事項）

((一一))資料內容：資料內容：11..中文操作與維護資料：中文操作與維護資料：

(1)製造商之操作與維護手冊(1)製造商之操作與維護手冊。(2)完整說明各項產品及其操作步驟與維護(修)方式、規定。(3)示意圖及建議備用零件表。( )(4)其他：＿＿＿＿＿。

22..上述資料應包括下列內容：上述資料應包括下列內容：(1)契約名稱與編號；(1)契約名稱與編號；(2)主題(例如土建、機械、電氣、輸送設備…)；(3)目錄；(4)最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；(5)廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；(6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；(6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；(7)預計接管單位將開始承接維護責任之日期；(8)系統及組件之說明；

( )例行維護作業程序及時程表

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項4/64/6 9-14(9)例行維護作業程序及時程表；(10)操作、維護(修）所需之機具、儀器及備品數量；(11)以下資料由機關視個案特性勾選：(11)以下資料由機關視個案特性勾選：

□操作前之檢查或檢驗表□設備之啟動、操作、停機作業程序□操作後之檢查或關機表□一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明□經核可之測試資料□經核可之測試資料□製造商之零件明細表、零件型號、施工圖□與未來維護(修）有關之圖解(分解圖）、電(線）路圖□ ( ） ( ） ( ）□製造商原廠備品明細表及建議價格□可編譯(Compilable）之原始程式移轉規定□軟體版權之授權規定□軟體版權之授權規定□其他：＿＿＿＿＿。

(12)索引。(12)索引3.保固期間操作與維護資料之更新保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送應以書面提送。各項更新資料更新資料，包包括定期服務報告括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。

- 333 -

44 教育訓練計畫應包括下列內容：教育訓練計畫應包括下列內容：

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項5/65/6 9-1544..教育訓練計畫應包括下列內容：教育訓練計畫應包括下列內容：

(1)設備及佈置說明；(2)各類設備之功能介紹；( )(3)各項設備使用說明；(4)設備規格；(5)各項設備之操作步驟；(5)各項設備之操作步驟；(6)操作維護項目及程序解說；(7)故障檢查程序及排除說明；(8)講師資格；(8)講師資格；(9)訓練時數。(10)其他：＿＿＿＿＿。

5.廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程中文教育訓練課程及手冊手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護(修）。

((二二))資料送審：資料送審：((二二))資料送審資料送審1.操作與維護資料格式樣本操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工應於竣工前＿日前＿日(由機關於招標時載明；未載明者，為為6060日日），提出提出11份送審份送審；並於竣工前 日並於竣工前 日(由機關於招標時載明；未載明者，為3030日日），提出1並於竣工前＿日並於竣工前＿日(由機關於招標時載明；未載明者，為3030日日），提出1份正式格式之完整資料送審正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項約者，不在此限。

廠商須於竣工前 日廠商須於竣工前 日(由機關於招標時載明 未載明者 為 日日）

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項6/66/6 9-162.廠商須於竣工前＿日廠商須於竣工前＿日(由機關於招標時載明；未載明者，為1515日日），提出＿份提出＿份(由機關於招標時載明；未載明者，為55份份）經機關核可之操經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫作與維護資料及教育訓練計畫。作與維護資料及教育訓練計畫作與維護資料及教育訓練計畫。

3.廠商應於竣工前提供最新廠商應於竣工前提供最新之操作與維護操作與維護((修修））手冊手冊、圖說圖說、定期服務定期服務資料資料及其他與設備相關之資料 份其他與設備相關之資料 份(由機關於招標時載明；未載明者＿＿ (為55份份），使接管單位有足夠能力進行操作及維護使接管單位有足夠能力進行操作及維護((修修））工作工作。

(三)在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收驗收前依核可之教育訓練計畫前依核可之教育訓練計畫 完成對機關或接管單位指派人員之訓練完成對機關或接管單位指派人員之訓練前依核可之教育訓練計畫前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練完成對機關或接管單位指派人員之訓練。

(四)廠商所提送之資料，應經監造單位應經監造單位//工程司審查同意工程司審查同意；修正時亦同。(五)操作與維護(修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時應於試運轉測試程序時，經機關或接經機關或接(五)操作與維護(修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時應於試運轉測試程序時，經機關或接經機關或接

管單位指派之人員驗證為可行管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。五五..其他：其他：1.供給材料者辦理退料2.申請使用執照3 辦理接水 接電(置專任電氣技術人員/用電設備檢驗維護業)3.辦理接水、接電(置專任電氣技術人員/用電設備檢驗維護業)4.消防、昇降梯檢查…

- 334 -

44 教育訓練計畫應包括下列內容：教育訓練計畫應包括下列內容：

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項5/65/6 9-1544..教育訓練計畫應包括下列內容：教育訓練計畫應包括下列內容：

(1)設備及佈置說明；(2)各類設備之功能介紹；( )(3)各項設備使用說明；(4)設備規格；(5)各項設備之操作步驟；(5)各項設備之操作步驟；(6)操作維護項目及程序解說；(7)故障檢查程序及排除說明；(8)講師資格；(8)講師資格；(9)訓練時數。(10)其他：＿＿＿＿＿。

5.廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程中文教育訓練課程及手冊手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護(修）。

((二二))資料送審：資料送審：((二二))資料送審資料送審1.操作與維護資料格式樣本操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工應於竣工前＿日前＿日(由機關於招標時載明；未載明者，為為6060日日），提出提出11份送審份送審；並於竣工前 日並於竣工前 日(由機關於招標時載明；未載明者，為3030日日），提出1並於竣工前＿日並於竣工前＿日(由機關於招標時載明；未載明者，為3030日日），提出1份正式格式之完整資料送審正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項約者，不在此限。

廠商須於竣工前 日廠商須於竣工前 日(由機關於招標時載明 未載明者 為 日日）

9.2.3.9.2.3.提報驗收前應注意之事項提報驗收前應注意之事項6/66/6 9-162.廠商須於竣工前＿日廠商須於竣工前＿日(由機關於招標時載明；未載明者，為1515日日），提出＿份提出＿份(由機關於招標時載明；未載明者，為55份份）經機關核可之操經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫作與維護資料及教育訓練計畫。作與維護資料及教育訓練計畫作與維護資料及教育訓練計畫。

3.廠商應於竣工前提供最新廠商應於竣工前提供最新之操作與維護操作與維護((修修））手冊手冊、圖說圖說、定期服務定期服務資料資料及其他與設備相關之資料 份其他與設備相關之資料 份(由機關於招標時載明；未載明者＿＿ (為55份份），使接管單位有足夠能力進行操作及維護使接管單位有足夠能力進行操作及維護((修修））工作工作。

(三)在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收驗收前依核可之教育訓練計畫前依核可之教育訓練計畫 完成對機關或接管單位指派人員之訓練完成對機關或接管單位指派人員之訓練前依核可之教育訓練計畫前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練完成對機關或接管單位指派人員之訓練。

(四)廠商所提送之資料，應經監造單位應經監造單位//工程司審查同意工程司審查同意；修正時亦同。(五)操作與維護(修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時應於試運轉測試程序時，經機關或接經機關或接(五)操作與維護(修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時應於試運轉測試程序時，經機關或接經機關或接

管單位指派之人員驗證為可行管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。五五..其他：其他：1.供給材料者辦理退料2.申請使用執照3 辦理接水 接電(置專任電氣技術人員/用電設備檢驗維護業)3.辦理接水、接電(置專任電氣技術人員/用電設備檢驗維護業)4.消防、昇降梯檢查…

- 334 -

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業1/51/5 9-17一.廠商廠商應於竣工之次日起竣工之次日起[[1515]]日內日內提送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其契約約定之其

他文件他文件，送請監造單位/工程司審核，俾憑辦理驗收作業。(※契15二3)

二 工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動主動會二.工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動主動會同丈量清點清點，俾據以據以審查竣工圖及確認及確認結算項目、數量等相關資料。(※基準18)( )

三三..工程報請驗收前應準備之文件工程報請驗收前應準備之文件(※基準21、參考綱01781)11..契約文件：契約文件：契約書契約書、原設計圖說原設計圖說及規範規範等。22 履約文件：履約文件：

C 9.6C 9.6

22..履約文件：履約文件：1)估驗文件估驗文件。2)契約變更文件契約變更文件。

異動紀錄統計表2)契約變更文件契約變更文件3)施工過程異動紀錄統計表施工過程異動紀錄統計表包括開工、停工、復工、竣工、工期檢工期檢討討及歷次修正契約之核定文件歷次修正契約之核定文件。

竣工文件竣工文件33..竣工文件：竣工文件：1)工程竣工報告表工程竣工報告表、竣工查驗紀錄竣工查驗紀錄。2)竣工圖竣工圖 結算明細表2)竣工圖竣工圖33))結算明細表結算明細表。。(契約價金結算方式與調整：詳§7.3.2、※契3)44))結算數量計算書結算數量計算書。。

結算明細表

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業2/52/5 9-185)其他：

如查驗以供驗收之用之文件：查驗以供驗收之用之文件：查驗紀錄查驗紀錄、、管線通管紀錄報告表管線通管紀錄報告表……等等先行查驗以供驗收之用之文件先行查驗以供驗收之用之文件。。先行查驗以供驗收之用之文件先行查驗以供驗收之用之文件。。

44..檢檢((查查、、試試））驗紀錄統計表驗紀錄統計表：：(※基準21Ⅱ)檢(查、試)驗紀錄統計表，應依契約約定及工程性質，並參考下列之( )細部資料詳實統計：((一一))土木及建築類：土木及建築類：

11))進口證明文件進口證明文件 檢查/試驗紀錄統計表11))進口證明文件進口證明文件。。22))設備試驗報告設備試驗報告。。33))運轉試車紀錄運轉試車紀錄。。

檢查/試驗紀錄統計表

33))運轉試車紀錄運轉試車紀錄4)絕緣測試紀錄。55))三級品管紀錄三級品管紀錄、、安全衛生檢查紀錄安全衛生檢查紀錄、、環境清潔檢查紀錄環境清潔檢查紀錄。。))混凝土圓柱體混凝土圓柱體 日抗壓強度統計紀錄表日抗壓強度統計紀錄表66))混凝土圓柱體混凝土圓柱體2828日抗壓強度統計紀錄表日抗壓強度統計紀錄表。。

7)構造物檢查紀錄。88))各項工程材料試各項工程材料試((檢檢))驗紀錄表驗紀錄表。。88))各項工程材料試各項工程材料試((檢檢))驗紀錄表驗紀錄表。。9)預力樑版施拉預力統計紀錄表。10)連續壁、預壘樁施築紀錄表。1111))檢驗停留點檢驗停留點((限止點限止點））查驗查驗、、抽查抽查((驗驗））紀錄表紀錄表。。

- 335 -

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業1/51/5 9-17一.廠商廠商應於竣工之次日起竣工之次日起[[1515]]日內日內提送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其契約約定之其

他文件他文件，送請監造單位/工程司審核，俾憑辦理驗收作業。(※契15二3)

二 工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動主動會二.工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動主動會同丈量清點清點，俾據以據以審查竣工圖及確認及確認結算項目、數量等相關資料。(※基準18)( )

三三..工程報請驗收前應準備之文件工程報請驗收前應準備之文件(※基準21、參考綱01781)11..契約文件：契約文件：契約書契約書、原設計圖說原設計圖說及規範規範等。22 履約文件：履約文件：

C 9.6C 9.6

22..履約文件：履約文件：1)估驗文件估驗文件。2)契約變更文件契約變更文件。

異動紀錄統計表2)契約變更文件契約變更文件3)施工過程異動紀錄統計表施工過程異動紀錄統計表包括開工、停工、復工、竣工、工期檢工期檢討討及歷次修正契約之核定文件歷次修正契約之核定文件。

竣工文件竣工文件33..竣工文件：竣工文件：1)工程竣工報告表工程竣工報告表、竣工查驗紀錄竣工查驗紀錄。2)竣工圖竣工圖 結算明細表2)竣工圖竣工圖33))結算明細表結算明細表。。(契約價金結算方式與調整：詳§7.3.2、※契3)44))結算數量計算書結算數量計算書。。

結算明細表

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業2/52/5 9-185)其他：

如查驗以供驗收之用之文件：查驗以供驗收之用之文件：查驗紀錄查驗紀錄、、管線通管紀錄報告表管線通管紀錄報告表……等等先行查驗以供驗收之用之文件先行查驗以供驗收之用之文件。。先行查驗以供驗收之用之文件先行查驗以供驗收之用之文件。。

44..檢檢((查查、、試試））驗紀錄統計表驗紀錄統計表：：(※基準21Ⅱ)檢(查、試)驗紀錄統計表，應依契約約定及工程性質，並參考下列之( )細部資料詳實統計：((一一))土木及建築類：土木及建築類：

11))進口證明文件進口證明文件 檢查/試驗紀錄統計表11))進口證明文件進口證明文件。。22))設備試驗報告設備試驗報告。。33))運轉試車紀錄運轉試車紀錄。。

檢查/試驗紀錄統計表

33))運轉試車紀錄運轉試車紀錄4)絕緣測試紀錄。55))三級品管紀錄三級品管紀錄、、安全衛生檢查紀錄安全衛生檢查紀錄、、環境清潔檢查紀錄環境清潔檢查紀錄。。))混凝土圓柱體混凝土圓柱體 日抗壓強度統計紀錄表日抗壓強度統計紀錄表66))混凝土圓柱體混凝土圓柱體2828日抗壓強度統計紀錄表日抗壓強度統計紀錄表。。

7)構造物檢查紀錄。88))各項工程材料試各項工程材料試((檢檢))驗紀錄表驗紀錄表。。88))各項工程材料試各項工程材料試((檢檢))驗紀錄表驗紀錄表。。9)預力樑版施拉預力統計紀錄表。10)連續壁、預壘樁施築紀錄表。1111))檢驗停留點檢驗停留點((限止點限止點））查驗查驗、、抽查抽查((驗驗））紀錄表紀錄表。。

- 335 -

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業3/53/5 9-191212))工程材料一級品管檢工程材料一級品管檢、、試驗紀錄統計表；工程材料二級品保抽驗試驗紀錄統計表；工程材料二級品保抽驗

紀錄統計表紀錄統計表。。13)場鑄基樁施工紀錄統計表。13)場鑄基樁施工紀錄統計表。14)施打基樁施工紀錄統計表。15)鋼結構電焊施工紀錄表。)16)橋樑高程紀錄。17)其他：A 道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表(未達查核金A.道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表(未達查核金

額工程，得併驗收時辦理)、、瀝青含油量檢驗紀錄表瀝青含油量檢驗紀錄表。。B 排水防洪工程應另附：竣工高程檢測紀錄，但無者免附之。B.排水防洪工程應另附 竣工高程檢測紀錄 但無者免附之

((二二))機電設備類機電設備類(包括水電、空調、電子、弱電、機械、消防等)：11))進口證明文件進口證明文件。。

設備試驗報告設備試驗報告22))設備試驗報告設備試驗報告。。33))運轉試車紀錄運轉試車紀錄。。4)絕緣測試紀錄。4)絕緣測試紀錄。55))三級品管紀錄三級品管紀錄、、安全衛生檢查紀錄安全衛生檢查紀錄、、環境清潔檢查紀錄環境清潔檢查紀錄。。66))檢驗停留點檢驗停留點((限止點限止點））查驗查驗、、抽查抽查((驗驗））紀錄表紀錄表。。

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業4/54/5 9-2077))工程材料一級品管檢、試驗紀錄統計表；工程材料二級品保抽驗紀

錄統計表。8)敷管、敷線檢驗紀錄表。8)敷管、敷線檢驗紀錄表。9)水(氣)壓試驗紀錄表。10)接地電阻測試紀錄表。)1111))管路沖洗紀錄表。1212))重要設備零件型錄圖重要設備零件型錄圖。。1313))維護操作手冊維護操作手冊1313))維護操作手冊維護操作手冊。。

((三三))其他工程：其他工程：得依其特性準用前兩款規定，但契約另有約定者，依其約定。

C 9.7C 9.7

得依其特性準用前兩款規定 但契約另有約定者 依其約定四四..製作工程結算資料之期限製作工程結算資料之期限：：(※權責分工表3.5)

辦理：辦理：施工施工廠商：竣工次日起竣工次日起[[1515]]日日。審查審查 監造監造廠商 日日 審查：審查：監造監造廠商：[[77]]日日。

審定：審定：專案管理專案管理廠商：[[55]]日日。五 承包商提交之竣工文件雖經工程司代表核可竣工文件雖經工程司代表核可，亦不免除承包商對該文不免除承包商對該文

3.5.權責分工表-結算

五.承包商提交之竣工文件雖經工程司代表核可竣工文件雖經工程司代表核可，亦不免除承包商對該文不免除承包商對該文件之正確性所應擔負之全部責任件之正確性所應擔負之全部責任。竣工文件製作費用除契約另有規定竣工文件製作費用除契約另有規定外外，，不另給付不另給付。(綱00700T2(1))

- 336 -

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業3/53/5 9-191212))工程材料一級品管檢工程材料一級品管檢、、試驗紀錄統計表；工程材料二級品保抽驗試驗紀錄統計表；工程材料二級品保抽驗

紀錄統計表紀錄統計表。。13)場鑄基樁施工紀錄統計表。13)場鑄基樁施工紀錄統計表。14)施打基樁施工紀錄統計表。15)鋼結構電焊施工紀錄表。)16)橋樑高程紀錄。17)其他：A 道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表(未達查核金A.道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表道路工程應另附：瀝青混凝土厚度逢機取樣紀錄表(未達查核金

額工程，得併驗收時辦理)、、瀝青含油量檢驗紀錄表瀝青含油量檢驗紀錄表。。B 排水防洪工程應另附：竣工高程檢測紀錄，但無者免附之。B.排水防洪工程應另附 竣工高程檢測紀錄 但無者免附之

((二二))機電設備類機電設備類(包括水電、空調、電子、弱電、機械、消防等)：11))進口證明文件進口證明文件。。

設備試驗報告設備試驗報告22))設備試驗報告設備試驗報告。。33))運轉試車紀錄運轉試車紀錄。。4)絕緣測試紀錄。4)絕緣測試紀錄。55))三級品管紀錄三級品管紀錄、、安全衛生檢查紀錄安全衛生檢查紀錄、、環境清潔檢查紀錄環境清潔檢查紀錄。。66))檢驗停留點檢驗停留點((限止點限止點））查驗查驗、、抽查抽查((驗驗））紀錄表紀錄表。。

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業4/54/5 9-2077))工程材料一級品管檢、試驗紀錄統計表；工程材料二級品保抽驗紀

錄統計表。8)敷管、敷線檢驗紀錄表。8)敷管、敷線檢驗紀錄表。9)水(氣)壓試驗紀錄表。10)接地電阻測試紀錄表。)1111))管路沖洗紀錄表。1212))重要設備零件型錄圖重要設備零件型錄圖。。1313))維護操作手冊維護操作手冊1313))維護操作手冊維護操作手冊。。

((三三))其他工程：其他工程：得依其特性準用前兩款規定，但契約另有約定者，依其約定。

C 9.7C 9.7

得依其特性準用前兩款規定 但契約另有約定者 依其約定四四..製作工程結算資料之期限製作工程結算資料之期限：：(※權責分工表3.5)

辦理：辦理：施工施工廠商：竣工次日起竣工次日起[[1515]]日日。審查審查 監造監造廠商 日日 審查：審查：監造監造廠商：[[77]]日日。

審定：審定：專案管理專案管理廠商：[[55]]日日。五 承包商提交之竣工文件雖經工程司代表核可竣工文件雖經工程司代表核可，亦不免除承包商對該文不免除承包商對該文

3.5.權責分工表-結算

五.承包商提交之竣工文件雖經工程司代表核可竣工文件雖經工程司代表核可，亦不免除承包商對該文不免除承包商對該文件之正確性所應擔負之全部責任件之正確性所應擔負之全部責任。竣工文件製作費用除契約另有規定竣工文件製作費用除契約另有規定外外，，不另給付不另給付。(綱00700T2(1))

- 336 -

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業5/55/5 9-21六.機關機關辦理公告金額以上工程開工前，應將工程基本資料填報於工程會

資訊網路系統，並應於驗收完成後驗收完成後77日內日內，，將結算資料填報於前開系將結算資料填報於前開系統統 (※品管18)統統。(※品管18)

七.履約期間相關資料為檢、調機關調閱時，工程司應彙整驗收資料工程司應彙整驗收資料，對對於資料欠缺部分以影本於資料欠缺部分以影本((或足以佐證資料或足以佐證資料))代替代替，專案簽報驗收專案簽報驗收。對於對於於資料欠缺部分以影本於資料欠缺部分以影本((或足以佐證資料或足以佐證資料))代替代替 專案簽報驗收專案簽報驗收 對於對於有爭議部分工程費用暫予扣留有爭議部分工程費用暫予扣留，，俟爭議事項確定後俟爭議事項確定後，，再依規定辦理核再依規定辦理核付付((或扣除或扣除))。(※基準28)履約爭議發生後履約爭議發生後，…對於有爭議部分之工程費用機關得暫予扣留，俟爭議事項確定後，再行辦理核付(或扣除)。(※契23四3)

C 9.8C 9.8

C 1.7C 1.7

9.3.9.3.驗收作業程序驗收作業程序 9-22

9.3.1.驗收人員之指派與分工

驗驗9.3.2.驗收作業之執行原則

驗驗收收作作

9.3.3.驗收作業程序

一 初驗程序及應注意事項作作業業

一.初驗程序及應注意事項

二.驗收程序及應注意事項

程程序序

三.驗收瑕疵之改正

分段查驗與部分驗收9.3.4.分段查驗與部分驗收

9 3 5 驗收紀錄9.3.5.驗收紀錄

- 337 -

9.2.4.9.2.4.結算作業結算作業5/55/5 9-21六.機關機關辦理公告金額以上工程開工前，應將工程基本資料填報於工程會

資訊網路系統，並應於驗收完成後驗收完成後77日內日內，，將結算資料填報於前開系將結算資料填報於前開系統統 (※品管18)統統。(※品管18)

七.履約期間相關資料為檢、調機關調閱時，工程司應彙整驗收資料工程司應彙整驗收資料，對對於資料欠缺部分以影本於資料欠缺部分以影本((或足以佐證資料或足以佐證資料))代替代替，專案簽報驗收專案簽報驗收。對於對於於資料欠缺部分以影本於資料欠缺部分以影本((或足以佐證資料或足以佐證資料))代替代替 專案簽報驗收專案簽報驗收 對於對於有爭議部分工程費用暫予扣留有爭議部分工程費用暫予扣留，，俟爭議事項確定後俟爭議事項確定後，，再依規定辦理核再依規定辦理核付付((或扣除或扣除))。(※基準28)履約爭議發生後履約爭議發生後，…對於有爭議部分之工程費用機關得暫予扣留，俟爭議事項確定後，再行辦理核付(或扣除)。(※契23四3)

C 9.8C 9.8

C 1.7C 1.7

9.3.9.3.驗收作業程序驗收作業程序 9-22

9.3.1.驗收人員之指派與分工

驗驗9.3.2.驗收作業之執行原則

驗驗收收作作

9.3.3.驗收作業程序

一 初驗程序及應注意事項作作業業

一.初驗程序及應注意事項

二.驗收程序及應注意事項

程程序序

三.驗收瑕疵之改正

分段查驗與部分驗收9.3.4.分段查驗與部分驗收

9 3 5 驗收紀錄9.3.5.驗收紀錄

- 337 -

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工1/41/4 9-23一.驗收時應由機關首長或其授權人員指派機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單

位或使用單位會驗。(採71)二二 驗收：驗收：機關應依規定派員主驗主驗及通知有關機關派員監監((會會))驗驗及接管，二二..驗收：驗收：機關應依規定派員主驗主驗及通知有關機關派員監監((會會))驗驗及接管，

並由主驗人員主驗人員、會驗人員會驗人員及協驗人員協驗人員參與。(※基準23Ⅱ)三三..初驗：初驗：三三..初驗初驗1.機關辦理公告金額以上工程之估驗估驗及初驗初驗，主會計單位主會計單位得免得免派員派員監監辦辦。(工程會88.8.26工程企8812619號函)初驗時初驗時 機關得得免派免派監驗人員監驗人員 並由主驗人員 會驗人員及協驗人2.初驗時初驗時，，機關得得免派免派監驗人員監驗人員，並由主驗人員、會驗人員及協驗人員等參與。(※基準20Ⅲ)

3 參加人員之權責劃分參加人員之權責劃分，準用驗收人員分工之規定準用驗收人員分工之規定。3.參加人員之權責劃分參加人員之權責劃分，準用驗收人員分工之規定準用驗收人員分工之規定。四四..驗收參加人員之權責劃分驗收參加人員之權責劃分如下：11..主驗人員：主驗人員：..

11))核派：核派： 應由機關首長或其授權人員指派機關首長或其授權人員指派。(採71)機關承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員不得為不得為所辦採購之主驗人主驗人或樣品及材 機關承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員不得為不得為所辦採購之主驗人主驗人或樣品及材料之檢驗人。(採71)

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工2/42/4 9-24

••「「承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員」」，指機關辦理該採購案件辦理該採購案件最基層之承最基層之承辦人員辦人員，凡經機關首長指派實際辦理採購事務之人員均屬之實際辦理採購事務之人員均屬之，並不以不以機關之總務總務 庶務庶務人員為限為限 ( 企 號函)

C 9.9C 9.9

並不以不以機關之總務總務、庶務庶務人員為限為限。(88.10.26企8815822號函)••採購之主驗人宜為依機關人事法規進用之人員依機關人事法規進用之人員，且不得為不得為機關

辦理該採購案件辦理該採購案件最基層之承辦人員最基層之承辦人員。(90 9 24管90031220號函)C 9 10C 9 10 辦理該採購案件辦理該採購案件最基層之承辦人員最基層之承辦人員。(90.9.24管90031220號函)••辦理驗收時機關應依依各項工程性質工程性質，指派工程主辦監造及採購監造及採購

單位最基層之承辦人員以外單位最基層之承辦人員以外且具有實務經驗者主驗具有實務經驗者主驗。 (※基準

C 9.10C 9.10

(24Ⅰ一)

••辦理初驗或驗收，機關承辦採購單位人員承辦採購單位人員，不得為不得為所辦採購之主驗人主驗人 (※基準24 二)主驗人主驗人。(※基準24Ⅰ二)

••機關辦理初驗，其主持初驗人員仍適用政府採購法第71條第3項之規定(機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人項之規定(機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人)。(88.8.7工程企字第8811369號函)

22))權責：權責：主持驗收程序主持驗收程序，逐項或抽查驗核廠商履約結果有無有無與合約、))圖說或貨樣規定不符不符，並決定不符時之處置並決定不符時之處置。(細91)

- 338 -

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工1/41/4 9-23一.驗收時應由機關首長或其授權人員指派機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單

位或使用單位會驗。(採71)二二 驗收：驗收：機關應依規定派員主驗主驗及通知有關機關派員監監((會會))驗驗及接管，二二..驗收：驗收：機關應依規定派員主驗主驗及通知有關機關派員監監((會會))驗驗及接管，

並由主驗人員主驗人員、會驗人員會驗人員及協驗人員協驗人員參與。(※基準23Ⅱ)三三..初驗：初驗：三三..初驗初驗1.機關辦理公告金額以上工程之估驗估驗及初驗初驗，主會計單位主會計單位得免得免派員派員監監辦辦。(工程會88.8.26工程企8812619號函)初驗時初驗時 機關得得免派免派監驗人員監驗人員 並由主驗人員 會驗人員及協驗人2.初驗時初驗時，，機關得得免派免派監驗人員監驗人員，並由主驗人員、會驗人員及協驗人員等參與。(※基準20Ⅲ)

3 參加人員之權責劃分參加人員之權責劃分，準用驗收人員分工之規定準用驗收人員分工之規定。3.參加人員之權責劃分參加人員之權責劃分，準用驗收人員分工之規定準用驗收人員分工之規定。四四..驗收參加人員之權責劃分驗收參加人員之權責劃分如下：11..主驗人員：主驗人員：..

11))核派：核派： 應由機關首長或其授權人員指派機關首長或其授權人員指派。(採71)機關承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員不得為不得為所辦採購之主驗人主驗人或樣品及材 機關承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員不得為不得為所辦採購之主驗人主驗人或樣品及材料之檢驗人。(採71)

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工2/42/4 9-24

••「「承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員」」，指機關辦理該採購案件辦理該採購案件最基層之承最基層之承辦人員辦人員，凡經機關首長指派實際辦理採購事務之人員均屬之實際辦理採購事務之人員均屬之，並不以不以機關之總務總務 庶務庶務人員為限為限 ( 企 號函)

C 9.9C 9.9

並不以不以機關之總務總務、庶務庶務人員為限為限。(88.10.26企8815822號函)••採購之主驗人宜為依機關人事法規進用之人員依機關人事法規進用之人員，且不得為不得為機關

辦理該採購案件辦理該採購案件最基層之承辦人員最基層之承辦人員。(90 9 24管90031220號函)C 9 10C 9 10 辦理該採購案件辦理該採購案件最基層之承辦人員最基層之承辦人員。(90.9.24管90031220號函)••辦理驗收時機關應依依各項工程性質工程性質，指派工程主辦監造及採購監造及採購

單位最基層之承辦人員以外單位最基層之承辦人員以外且具有實務經驗者主驗具有實務經驗者主驗。 (※基準

C 9.10C 9.10

(24Ⅰ一)

••辦理初驗或驗收，機關承辦採購單位人員承辦採購單位人員，不得為不得為所辦採購之主驗人主驗人 (※基準24 二)主驗人主驗人。(※基準24Ⅰ二)

••機關辦理初驗，其主持初驗人員仍適用政府採購法第71條第3項之規定(機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人項之規定(機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人)。(88.8.7工程企字第8811369號函)

22))權責：權責：主持驗收程序主持驗收程序，逐項或抽查驗核廠商履約結果有無有無與合約、))圖說或貨樣規定不符不符，並決定不符時之處置並決定不符時之處置。(細91)

- 338 -

監驗人員 詳監驗人員 詳

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工3/43/4 9-2522..監驗人員：詳監驗人員：詳§§88..11

11))核派：核派： 查核金額以上查核金額以上之工程：應報請上級機關上級機關派員監辦。

§8.1.C 9.11C 9.11

查核金額以上查核金額以上之工程：應報請上級機關上級機關派員監辦。 公告金額以上未達查核金額公告金額以上未達查核金額之工程：由機關之主會計機關之主會計及及有關單位有關單位人員辦理。

未達公告金額未達公告金額工程：由機關之主會計及或或有關單位人員辦理。22))權責：權責：有監驗人員者，其工作事項為監視驗收程序監視驗收程序是否符合政府採是否符合政府採購法規定之程序購法規定之程序 不包括涉及驗收方法不包括涉及驗收方法或或技術事項之審查技術事項之審查 監驗人監驗人購法規定之程序購法規定之程序，不包括涉及驗收方法不包括涉及驗收方法或或技術事項之審查技術事項之審查。監驗人監驗人員發現該等事項有違反法令情形者員發現該等事項有違反法令情形者，，仍得提出意見仍得提出意見。(細則11-Ⅱ,91)

33))不得核准不派員監辦不得核准不派員監辦((應通知監辦單位人員其情形應通知監辦單位人員其情形))：：C 9 12C 9 12

33))不得核准不派員監辦不得核准不派員監辦((應通知監辦單位人員其情形應通知監辦單位人員其情形))•廠商廠商提出異議異議或申訴申訴者。•廠商申請調解調解、提付仲裁仲裁或提起訴訟訴訟者。

經採購稽核小組採購稽核小組或工程施工查核小組認定採購有重大異常施工查核小組認定採購有重大異常情形者

C 9.12C 9.12

•經採購稽核小組採購稽核小組或工程施工查核小組認定採購有重大異常施工查核小組認定採購有重大異常情形者33..會驗人員：會驗人員：

11))核派：核派：為接管或使用機關接管或使用機關(單位單位)人員。11))核派：核派：為接管或使用機關接管或使用機關(單位單位)人員22))權責：權責：會同會同逐項或抽查驗核廠商履約結果有無與合約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符之處置。

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工4/44/4 9-2644..協驗人員：協驗人員：

為設計為設計、、監造監造、、採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員。。(細91)

由廠商廠商及設計、監造(工程專案管理工程專案管理)單位派員(機關指派有監督工程機關指派有監督工程由廠商廠商及設計、監造(工程專案管理工程專案管理)單位派員(機關指派有監督工程機關指派有監督工程人員者人員者，，含該人員含該人員)。(管伍五(十)3(1)A)權責：權責：協助辦理驗收有關作業協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。(細91)權責權責 協助辦理驗收有關作業協助辦理驗收有關作業 但採購事項單純者得免之 (細91)協助驗收各項作業、解釋疑義解釋疑義及協助製作製作驗收紀錄紀錄等。(管伍五(十)3(1)B)專任工程人員及工地主任專任工程人員及工地主任55..專任工程人員及工地主任：專任工程人員及工地主任：驗收工程時，營造業之專任工程人員專任工程人員及工地主任應在現場說明工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章。未依規定辦理者未依規定辦理者，工程主管專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章。未依規定辦理者未依規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗應不予勘驗、、查驗或驗收查驗或驗收。(營41)機關辦理驗收，廠商未依通知派代表參加者，仍得為之。驗收前之檢查、檢驗、查驗或初驗，亦同。(細96)廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第 條) 不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果 ( 契 二如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果。(※契15二6、契15二)

- 339 -

監驗人員 詳監驗人員 詳

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工3/43/4 9-2522..監驗人員：詳監驗人員：詳§§88..11

11))核派：核派： 查核金額以上查核金額以上之工程：應報請上級機關上級機關派員監辦。

§8.1.C 9.11C 9.11

查核金額以上查核金額以上之工程：應報請上級機關上級機關派員監辦。 公告金額以上未達查核金額公告金額以上未達查核金額之工程：由機關之主會計機關之主會計及及有關單位有關單位人員辦理。

未達公告金額未達公告金額工程：由機關之主會計及或或有關單位人員辦理。22))權責：權責：有監驗人員者，其工作事項為監視驗收程序監視驗收程序是否符合政府採是否符合政府採購法規定之程序購法規定之程序 不包括涉及驗收方法不包括涉及驗收方法或或技術事項之審查技術事項之審查 監驗人監驗人購法規定之程序購法規定之程序，不包括涉及驗收方法不包括涉及驗收方法或或技術事項之審查技術事項之審查。監驗人監驗人員發現該等事項有違反法令情形者員發現該等事項有違反法令情形者，，仍得提出意見仍得提出意見。(細則11-Ⅱ,91)

33))不得核准不派員監辦不得核准不派員監辦((應通知監辦單位人員其情形應通知監辦單位人員其情形))：：C 9 12C 9 12

33))不得核准不派員監辦不得核准不派員監辦((應通知監辦單位人員其情形應通知監辦單位人員其情形))•廠商廠商提出異議異議或申訴申訴者。•廠商申請調解調解、提付仲裁仲裁或提起訴訟訴訟者。

經採購稽核小組採購稽核小組或工程施工查核小組認定採購有重大異常施工查核小組認定採購有重大異常情形者

C 9.12C 9.12

•經採購稽核小組採購稽核小組或工程施工查核小組認定採購有重大異常施工查核小組認定採購有重大異常情形者33..會驗人員：會驗人員：

11))核派：核派：為接管或使用機關接管或使用機關(單位單位)人員。11))核派：核派：為接管或使用機關接管或使用機關(單位單位)人員22))權責：權責：會同會同逐項或抽查驗核廠商履約結果有無與合約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符之處置。

9.3.1.9.3.1.驗收人員之指派與分工驗收人員之指派與分工4/44/4 9-2644..協驗人員：協驗人員：

為設計為設計、、監造監造、、採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員。。(細91)

由廠商廠商及設計、監造(工程專案管理工程專案管理)單位派員(機關指派有監督工程機關指派有監督工程由廠商廠商及設計、監造(工程專案管理工程專案管理)單位派員(機關指派有監督工程機關指派有監督工程人員者人員者，，含該人員含該人員)。(管伍五(十)3(1)A)權責：權責：協助辦理驗收有關作業協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。(細91)權責權責 協助辦理驗收有關作業協助辦理驗收有關作業 但採購事項單純者得免之 (細91)協助驗收各項作業、解釋疑義解釋疑義及協助製作製作驗收紀錄紀錄等。(管伍五(十)3(1)B)專任工程人員及工地主任專任工程人員及工地主任55..專任工程人員及工地主任：專任工程人員及工地主任：驗收工程時，營造業之專任工程人員專任工程人員及工地主任應在現場說明工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章。未依規定辦理者未依規定辦理者，工程主管專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章專任工程人員於驗收文件上簽名或蓋章。未依規定辦理者未依規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗應不予勘驗、、查驗或驗收查驗或驗收。(營41)機關辦理驗收，廠商未依通知派代表參加者，仍得為之。驗收前之檢查、檢驗、查驗或初驗，亦同。(細96)廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第 條) 不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果 ( 契 二如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果。(※契15二6、契15二)

- 339 -

廠商履約所供應或完成之標的 應符合契約約定應符合契約約定 無減少無減少或滅失價值滅失價值

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則1/51/5 9-27 廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約約定應符合契約約定，無減少無減少或滅失價值滅失價值

或不適於通常或約定使用之瑕疵不適於通常或約定使用之瑕疵，除契約另有約定者外，應為新品新品。(※契15ㄧ、民法492)(※契15ㄧ、民法492)

本府工程之竣工、驗收程序應依契約約定契約約定及「臺北市政府所屬各機關「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」工程施工及驗收基準」規定辦理。(※契15二)」」

一一..書面驗收：書面驗收：(細則90)1.機關辦理下列工程下列工程、財物採購財物採購之驗收，得由承辦採購單位備具書面憑書面憑證採書面驗收證採書面驗收 免辦理現場查驗免辦理現場查驗證採書面驗收證採書面驗收，，免辦理現場查驗免辦理現場查驗：1)公用事業依一定費率所供應之財物。2)即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者。2)即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者。3)小額採購小額採購。4)分批或部分驗收分批或部分驗收，，其驗收金額不逾公告金額十分之一其驗收金額不逾公告金額十分之一。5)經政府機關經政府機關或公正第三人查驗公正第三人查驗，並有相關品質或數量之證明文書並有相關品質或數量之證明文書者。

6)其他經主管機關認定者。2 前項第四款第四款情形於各批或全部驗收完成後 應將各批或全部驗收結果應將各批或全部驗收結果2.前項第四款第四款情形於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書彙總填具結算驗收證明書。。 C 1.11C 1.11

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則2/52/5 9-28

二二..文件查核：文件查核：應附驗收資料詳§§99..22..33.(※基準21)11..工程司於機關辦理初驗或驗收初驗或驗收前整理備妥備妥下列資料資料，陳列於工務所或機關指定之場所，主驗人員及會驗人員得於初驗或驗收時予以抽核抽核:1)契約文件：契約書、原設計圖說及規範等。2)履約文件：估驗 契約變更 施工過程異動紀錄統計表2)履約文件：估驗、契約變更、施工過程異動紀錄統計表3)竣工文件：工程竣工報告表、竣工查驗紀錄、竣工圖、結算明細表、結算數量計算書。表 結算數量計算書

4)檢(查、試)驗紀錄統計表。22..工程隱蔽部分：工程隱蔽部分：工程隱蔽部分工程隱蔽部分，，除抽查施工期間之檢除抽查施工期間之檢((查查、、試試))驗報驗報告或紀錄外告或紀錄外，，如有必要如有必要，，得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理。。(※基準24Ⅰ七)

33 完成初驗後辦理完成初驗後辦理驗驗收收：：(※基準22)33..完成初驗後辦理完成初驗後辦理驗驗收收：：(※基準22)初驗合格後初驗合格後，工程司除依初驗時應檢附之資料外工程司除依初驗時應檢附之資料外，，尚需檢附尚需檢附初驗紀初驗紀錄錄，報請機關派員辦理驗收。錄錄 報請機關派員辦理驗收

- 340 -

廠商履約所供應或完成之標的 應符合契約約定應符合契約約定 無減少無減少或滅失價值滅失價值

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則1/51/5 9-27 廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約約定應符合契約約定，無減少無減少或滅失價值滅失價值

或不適於通常或約定使用之瑕疵不適於通常或約定使用之瑕疵，除契約另有約定者外，應為新品新品。(※契15ㄧ、民法492)(※契15ㄧ、民法492)

本府工程之竣工、驗收程序應依契約約定契約約定及「臺北市政府所屬各機關「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」工程施工及驗收基準」規定辦理。(※契15二)」」

一一..書面驗收：書面驗收：(細則90)1.機關辦理下列工程下列工程、財物採購財物採購之驗收，得由承辦採購單位備具書面憑書面憑證採書面驗收證採書面驗收 免辦理現場查驗免辦理現場查驗證採書面驗收證採書面驗收，，免辦理現場查驗免辦理現場查驗：1)公用事業依一定費率所供應之財物。2)即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者。2)即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者。3)小額採購小額採購。4)分批或部分驗收分批或部分驗收，，其驗收金額不逾公告金額十分之一其驗收金額不逾公告金額十分之一。5)經政府機關經政府機關或公正第三人查驗公正第三人查驗，並有相關品質或數量之證明文書並有相關品質或數量之證明文書者。

6)其他經主管機關認定者。2 前項第四款第四款情形於各批或全部驗收完成後 應將各批或全部驗收結果應將各批或全部驗收結果2.前項第四款第四款情形於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書彙總填具結算驗收證明書。。 C 1.11C 1.11

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則2/52/5 9-28

二二..文件查核：文件查核：應附驗收資料詳§§99..22..33.(※基準21)11..工程司於機關辦理初驗或驗收初驗或驗收前整理備妥備妥下列資料資料，陳列於工務所或機關指定之場所，主驗人員及會驗人員得於初驗或驗收時予以抽核抽核:1)契約文件：契約書、原設計圖說及規範等。2)履約文件：估驗 契約變更 施工過程異動紀錄統計表2)履約文件：估驗、契約變更、施工過程異動紀錄統計表3)竣工文件：工程竣工報告表、竣工查驗紀錄、竣工圖、結算明細表、結算數量計算書。表 結算數量計算書

4)檢(查、試)驗紀錄統計表。22..工程隱蔽部分：工程隱蔽部分：工程隱蔽部分工程隱蔽部分，，除抽查施工期間之檢除抽查施工期間之檢((查查、、試試))驗報驗報告或紀錄外告或紀錄外，，如有必要如有必要，，得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理。。(※基準24Ⅰ七)

33 完成初驗後辦理完成初驗後辦理驗驗收收：：(※基準22)33..完成初驗後辦理完成初驗後辦理驗驗收收：：(※基準22)初驗合格後初驗合格後，工程司除依初驗時應檢附之資料外工程司除依初驗時應檢附之資料外，，尚需檢附尚需檢附初驗紀初驗紀錄錄，報請機關派員辦理驗收。錄錄 報請機關派員辦理驗收

- 340 -

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則3/53/5 9-29

三三..現場查驗：現場查驗：相關工程驗收重點(※基準24、管伍五(十)2)11..一般工程一般工程1)主驗人員於工程驗收驗收時 應在時間應在時間 環境及能力範圍內環境及能力範圍內 抽核其數抽核其數1)主驗人員於工程驗收驗收時，應在時間應在時間、、環境及能力範圍內環境及能力範圍內，抽核其數抽核其數

據據，檢驗其品質檢驗其品質或性能性能，就該工程露出面儘量抽測其尺寸儘量抽測其尺寸、位置位置、高程高程。(※基準24Ⅰ四、管伍五(十)2)其中尺寸及高程之允許誤差尺寸及高程之允許誤差，，高程高程。(※基準24Ⅰ四、管伍五(十)2)其中尺寸及高程之允許誤差尺寸及高程之允許誤差，，應依契約約定辦理應依契約約定辦理。將相關缺失記載於初驗紀錄。

2)驗收查驗項目，結構體外表尺寸結構體外表尺寸，，如可以丈量查驗者如可以丈量查驗者，，應就每一工應就每一工程項目中程項目中，，抽驗一處以上抽驗一處以上；抽驗位置抽驗位置，，由主驗由主驗、、會驗會驗、、協驗人員商協驗人員商定之定之。(※基準24Ⅰ五)

3)依契約規範及竣工圖說及結算表依契約規範及竣工圖說及結算表 就可點驗項目就可點驗項目 抽項查驗抽項查驗 (※3)依契約規範及竣工圖說及結算表依契約規範及竣工圖說及結算表，，就可點驗項目就可點驗項目，，抽項查驗抽項查驗。。(※基準24Ⅰ六)

4)隱蔽部分：隱蔽部分：除抽查施工期間之檢查施工期間之檢((查查、、試試))驗報告或紀錄外驗報告或紀錄外，，如有必如有必4)隱蔽部分：隱蔽部分：除抽查施工期間之檢查施工期間之檢((查查 試試))驗報告或紀錄外驗報告或紀錄外，，如有必如有必要要，，得使用儀器予以查驗得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理。(管伍五(十)2Aiii、※基準24Ⅰ七)驗收人員對工程隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗必要時得拆驗或化驗。

驗收人對工程隱蔽部分拆驗或化驗者 其拆除 修復或化驗費用9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則4/54/5 9-30

驗收人對工程隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符不符，該費用由廠商負擔費用由廠商負擔；與規定相符相符者，該費用由機關負擔由機關負擔定不符不符 該費用由廠商負擔費用由廠商負擔；與規定相符相符者 該費用由機關負擔由機關負擔(採72-3、細則100、※契15四)契約約定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。)較專業之工程或設備 如電腦 電子 機械 醫療 資訊或抽水5)較專業之工程或設備，如電腦、電子、機械、醫療、資訊或抽水站等設備及鋼結構等，得委由專業人員或機構辦理驗收得委由專業人員或機構辦理驗收。(※基準24Ⅰ八)24Ⅰ八)

6)驗收結果驗收結果，應包含檢應包含檢((查查、、試試))驗紀錄之抽核驗紀錄之抽核、、逐項或抽樣檢驗及逐項或抽樣檢驗及合格與不合格之記載合格與不合格之記載；查驗結果合格與不合格項目應分別記載合格與不合格項目應分別記載。(※基準25Ⅱ)

2.2.建築類建築類(管伍五(十)2B)1)建築物外圍長外圍長 寬寬 高高及各主要結構體之尺寸各主要結構體之尺寸 基地地面之高基地地面之高 程程

C 9.13C 9.13C 1.6C 1.6

1)建築物外圍長外圍長、寬寬、高高及各主要結構體之尺寸各主要結構體之尺寸、基地地面之高基地地面之高 程程、各樓層高度各樓層高度及總高度總高度。

2)建築物內外環境之整理。2)建築物內外環境之整理3)建築物內部、門窗、櫥櫃、盥洗設備、機電房、地坪、樓梯間、

管道間、天花板、屋頂等各項設施及內外裝修之尺寸尺寸與規格規格。

- 341 -

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則3/53/5 9-29

三三..現場查驗：現場查驗：相關工程驗收重點(※基準24、管伍五(十)2)11..一般工程一般工程1)主驗人員於工程驗收驗收時 應在時間應在時間 環境及能力範圍內環境及能力範圍內 抽核其數抽核其數1)主驗人員於工程驗收驗收時，應在時間應在時間、、環境及能力範圍內環境及能力範圍內，抽核其數抽核其數

據據，檢驗其品質檢驗其品質或性能性能，就該工程露出面儘量抽測其尺寸儘量抽測其尺寸、位置位置、高程高程。(※基準24Ⅰ四、管伍五(十)2)其中尺寸及高程之允許誤差尺寸及高程之允許誤差，，高程高程。(※基準24Ⅰ四、管伍五(十)2)其中尺寸及高程之允許誤差尺寸及高程之允許誤差，，應依契約約定辦理應依契約約定辦理。將相關缺失記載於初驗紀錄。

2)驗收查驗項目，結構體外表尺寸結構體外表尺寸，，如可以丈量查驗者如可以丈量查驗者，，應就每一工應就每一工程項目中程項目中，，抽驗一處以上抽驗一處以上；抽驗位置抽驗位置，，由主驗由主驗、、會驗會驗、、協驗人員商協驗人員商定之定之。(※基準24Ⅰ五)

3)依契約規範及竣工圖說及結算表依契約規範及竣工圖說及結算表 就可點驗項目就可點驗項目 抽項查驗抽項查驗 (※3)依契約規範及竣工圖說及結算表依契約規範及竣工圖說及結算表，，就可點驗項目就可點驗項目，，抽項查驗抽項查驗。。(※基準24Ⅰ六)

4)隱蔽部分：隱蔽部分：除抽查施工期間之檢查施工期間之檢((查查、、試試))驗報告或紀錄外驗報告或紀錄外，，如有必如有必4)隱蔽部分：隱蔽部分：除抽查施工期間之檢查施工期間之檢((查查 試試))驗報告或紀錄外驗報告或紀錄外，，如有必如有必要要，，得使用儀器予以查驗得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理。(管伍五(十)2Aiii、※基準24Ⅰ七)驗收人員對工程隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗必要時得拆驗或化驗。

驗收人對工程隱蔽部分拆驗或化驗者 其拆除 修復或化驗費用9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則4/54/5 9-30

驗收人對工程隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗費用之負擔，依契約規定。契約未規定者，拆驗或化驗結果與契約規定不符不符，該費用由廠商負擔費用由廠商負擔；與規定相符相符者，該費用由機關負擔由機關負擔定不符不符 該費用由廠商負擔費用由廠商負擔；與規定相符相符者 該費用由機關負擔由機關負擔(採72-3、細則100、※契15四)契約約定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。)較專業之工程或設備 如電腦 電子 機械 醫療 資訊或抽水5)較專業之工程或設備，如電腦、電子、機械、醫療、資訊或抽水站等設備及鋼結構等，得委由專業人員或機構辦理驗收得委由專業人員或機構辦理驗收。(※基準24Ⅰ八)24Ⅰ八)

6)驗收結果驗收結果，應包含檢應包含檢((查查、、試試))驗紀錄之抽核驗紀錄之抽核、、逐項或抽樣檢驗及逐項或抽樣檢驗及合格與不合格之記載合格與不合格之記載；查驗結果合格與不合格項目應分別記載合格與不合格項目應分別記載。(※基準25Ⅱ)

2.2.建築類建築類(管伍五(十)2B)1)建築物外圍長外圍長 寬寬 高高及各主要結構體之尺寸各主要結構體之尺寸 基地地面之高基地地面之高 程程

C 9.13C 9.13C 1.6C 1.6

1)建築物外圍長外圍長、寬寬、高高及各主要結構體之尺寸各主要結構體之尺寸、基地地面之高基地地面之高 程程、各樓層高度各樓層高度及總高度總高度。

2)建築物內外環境之整理。2)建築物內外環境之整理3)建築物內部、門窗、櫥櫃、盥洗設備、機電房、地坪、樓梯間、

管道間、天花板、屋頂等各項設施及內外裝修之尺寸尺寸與規格規格。

- 341 -

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則5/55/5 9-31

33..設備類設備類(管伍五(十)2C)1)設備：設備：一般設備，包括發電機、變壓器、斷路器、電力容電器、配

電盤 蓄電池 電動機 火警受信總機 鍋爐 泵 空壓機 冰水電盤、蓄電池、電動機、火警受信總機、鍋爐、泵、空壓機、冰水主機、空調箱、冷卻塔、熱交換器、送風機、電話交換機、播音機等，均應合乎設計或審定規範均應合乎設計或審定規範，並按製造廠之安裝說明書及有關規並按製造廠之安裝說明書及有關規等，均應合乎設計或審定規範均應合乎設計或審定規範，並按製造廠之安裝說明書及有關規並按製造廠之安裝說明書及有關規定組合安裝定組合安裝。

2)管線及衛生消防器具：管線及衛生消防器具：管路電線及一般器具，包括出線匣、燈具、安定器、燈泡、插座、開關箱、無熔絲開關、壁開關、電磁開關、線路、浴缸、馬桶、面盆、清潔口、地板落水、消防送水口、撒水頭 水鐘消防箱 水龍頭 火警感知器 消防廣播系統 喇叭及其頭、水鐘消防箱、水龍頭、火警感知器、消防廣播系統、喇叭及其他等，均應合乎設計規格與尺寸均應合乎設計規格與尺寸，並遵照有關法規章則施工說明書並遵照有關法規章則施工說明書設計詳圖施工設計詳圖施工。設計詳圖施工設計詳圖施工

3)驗收消防安全設備消防安全設備時，主驗人員得視需要，要求檢查符合國家標準符合國家標準之證明之證明或中央消防主管機關審核認可之中央消防主管機關審核認可之文件文件。

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序1/81/8 9-32 機關辦理工程工程、財物採購財物採購，應限期辦理驗收應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。勞勞

務採購務採購準用之。(採71)一一 初驗程序及應注意事項初驗程序及應注意事項一一..初驗程序及應注意事項初驗程序及應注意事項11..應先辦理初驗之情形：應先辦理初驗之情形：預算金額逾預算金額逾20002000萬元萬元者者，除因除因機關需求得免機關需求得免除者外除者外，，應先辦理初驗應先辦理初驗。 (※契15二5)除者外除者外 應先辦理初驗應先辦理初驗。 (※契15二5)

22..辦理期限：辦理期限：1)機關機關應於收受應於收受監造單位/工程司送審之全部資料全部資料之日起之日起3030日內日內辦理辦理初驗初驗，並作成初驗紀錄初驗紀錄。(※契15二5)

2)有初驗程序者，於工程竣工後，機關應於收受工程司送審之全部應於收受工程司送審之全部資料資料(工程竣工報告表 竣工查驗紀錄 竣工圖 結算明細表 結資料資料(工程竣工報告表、竣工查驗紀錄、竣工圖、結算明細表、結算數量計算書) 之日起之日起3030日內辦理初驗日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。(※基準20Ⅰ)準20Ⅰ)

- 342 -

9.3.2.9.3.2.驗收作業之執行原則驗收作業之執行原則5/55/5 9-31

33..設備類設備類(管伍五(十)2C)1)設備：設備：一般設備，包括發電機、變壓器、斷路器、電力容電器、配

電盤 蓄電池 電動機 火警受信總機 鍋爐 泵 空壓機 冰水電盤、蓄電池、電動機、火警受信總機、鍋爐、泵、空壓機、冰水主機、空調箱、冷卻塔、熱交換器、送風機、電話交換機、播音機等，均應合乎設計或審定規範均應合乎設計或審定規範，並按製造廠之安裝說明書及有關規並按製造廠之安裝說明書及有關規等，均應合乎設計或審定規範均應合乎設計或審定規範，並按製造廠之安裝說明書及有關規並按製造廠之安裝說明書及有關規定組合安裝定組合安裝。

2)管線及衛生消防器具：管線及衛生消防器具：管路電線及一般器具，包括出線匣、燈具、安定器、燈泡、插座、開關箱、無熔絲開關、壁開關、電磁開關、線路、浴缸、馬桶、面盆、清潔口、地板落水、消防送水口、撒水頭 水鐘消防箱 水龍頭 火警感知器 消防廣播系統 喇叭及其頭、水鐘消防箱、水龍頭、火警感知器、消防廣播系統、喇叭及其他等，均應合乎設計規格與尺寸均應合乎設計規格與尺寸，並遵照有關法規章則施工說明書並遵照有關法規章則施工說明書設計詳圖施工設計詳圖施工。設計詳圖施工設計詳圖施工

3)驗收消防安全設備消防安全設備時，主驗人員得視需要，要求檢查符合國家標準符合國家標準之證明之證明或中央消防主管機關審核認可之中央消防主管機關審核認可之文件文件。

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序1/81/8 9-32 機關辦理工程工程、財物採購財物採購，應限期辦理驗收應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。勞勞

務採購務採購準用之。(採71)一一 初驗程序及應注意事項初驗程序及應注意事項一一..初驗程序及應注意事項初驗程序及應注意事項11..應先辦理初驗之情形：應先辦理初驗之情形：預算金額逾預算金額逾20002000萬元萬元者者，除因除因機關需求得免機關需求得免除者外除者外，，應先辦理初驗應先辦理初驗。 (※契15二5)除者外除者外 應先辦理初驗應先辦理初驗。 (※契15二5)

22..辦理期限：辦理期限：1)機關機關應於收受應於收受監造單位/工程司送審之全部資料全部資料之日起之日起3030日內日內辦理辦理初驗初驗，並作成初驗紀錄初驗紀錄。(※契15二5)

2)有初驗程序者，於工程竣工後，機關應於收受工程司送審之全部應於收受工程司送審之全部資料資料(工程竣工報告表 竣工查驗紀錄 竣工圖 結算明細表 結資料資料(工程竣工報告表、竣工查驗紀錄、竣工圖、結算明細表、結算數量計算書) 之日起之日起3030日內辦理初驗日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。(※基準20Ⅰ)準20Ⅰ)

- 342 -

依據依據

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序2/82/8 9-3333..依據：依據：

※基準24Ⅰ六：以契約規範契約規範、竣工圖說竣工圖說及結算表結算表等為依據採72：抽查驗核廠商履約結果有無與契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣規定是否符合採72：抽查驗核廠商履約結果有無與契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣規定是否符合

44..辦理初驗：辦理初驗：初驗時，機關得免派監驗人員得免派監驗人員，並由主驗人員主驗人員、會驗人員會驗人員及協驗人員協驗人員依前項依前項((未完成新增單價議定程序未完成新增單價議定程序))及及第第2121點之文件點之文件(提報初驗或驗收應備文件)，就就得丈量得丈量、點驗部分點驗部分，逐項查驗逐項查驗或抽查驗核抽查驗核。但機關已依工已依工程性質訂有初驗項目程性質訂有初驗項目，，納入契約規範者納入契約規範者，，從其規範從其規範。(※基準20Ⅲ)程性質訂有初驗項目程性質訂有初驗項目，，納入契約規範者納入契約規範者，，從其規範從其規範。(※基準20Ⅲ)

55..議價前先行初驗：議價前先行初驗：工程竣工後工程竣工後，，在尚未完成契約變更新增項目單價議在尚未完成契約變更新增項目單價議定程序前定程序前，如有縮短結案期程之需要，機關得依核定之修正契約總價得依核定之修正契約總價表表(議價前）之數量數量，進行結算作業進行結算作業並據以據以辦理初驗辦理初驗；有關第21點(提報初驗或驗收)所列應備文件中，如結算明細表結算明細表及施工過程異動紀錄統施工過程異動紀錄統計表計表等涉及新增單價無法填具之部分，得暫予保留得暫予保留，俟完成議價程序俟完成議價程序計表計表等涉及新增單價無法填具之部分，得暫予保留得暫予保留，俟完成議價程序俟完成議價程序後再行調整後再行調整，，俾以辦理驗收作業俾以辦理驗收作業。(※基準20Ⅱ)

66..於初驗時免查驗之情形：於初驗時免查驗之情形： 初驗紀錄

工程依契約約定於於初驗前已完成查驗初驗前已完成查驗作業程序作業程序，，並製作紀錄者並製作紀錄者，，初驗初驗時時，，得就該部分不予重覆辦理得就該部分不予重覆辦理。(※基準20Ⅳ) C 9.14C 9.14

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序3/83/8 9-34二二..驗收程序及應注意事項驗收程序及應注意事項11..辦理期限：辦理期限：

11))無初驗程序者：無初驗程序者：11))無初驗程序者：無初驗程序者：工程竣工後，機關應於收受收受監造單位/工程司送審之全部資料之全部資料之日起日起3030日內辦理驗收日內辦理驗收，並作成驗收紀錄並作成驗收紀錄。(※契15二6)日起日起3030日內辦理驗收日內辦理驗收 並作成驗收紀錄並作成驗收紀錄 (※契15二6)於工程竣工後，機關應於收受工程司送審之全部資料應於收受工程司送審之全部資料(基準第21點第1項第3款所列竣工文件)之日起3030日日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 基準紀錄。(※基準23Ⅰ)

22))有初驗程序者：有初驗程序者：於初驗合格後初驗合格後2020日內日內辦理驗收。(※基準22Ⅰ)33))含有機電設備之工程含有機電設備之工程，，如有非可歸責於廠商因素且經機關首長或33))含有機電設備之工程含有機電設備之工程，，如有非可歸責於廠商因素且經機關首長或其授權人員同意者，不在此限(3030；；2020日內辦理驗收日內辦理驗收之規定) ，惟仍應於完成供水應於完成供水、、供電及測試後供電及測試後3030日內辦理驗收日內辦理驗收。(※契15二5、(※基準23Ⅰ)

2.如因可歸責於機關之事由因可歸責於機關之事由，延誤延誤辦理初驗或驗收初驗或驗收，該延誤期間不計該延誤期間不計逾期違約金逾期違約金 廠商因此增加之必要費用廠商因此增加之必要費用 由機關負擔由機關負擔 ( 契 二 )逾期違約金逾期違約金；廠商因此增加之必要費用廠商因此增加之必要費用，，由機關負擔由機關負擔。(※契15二5)

- 343 -

依據依據

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序2/82/8 9-3333..依據：依據：

※基準24Ⅰ六：以契約規範契約規範、竣工圖說竣工圖說及結算表結算表等為依據採72：抽查驗核廠商履約結果有無與契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣規定是否符合採72：抽查驗核廠商履約結果有無與契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣規定是否符合

44..辦理初驗：辦理初驗：初驗時，機關得免派監驗人員得免派監驗人員，並由主驗人員主驗人員、會驗人員會驗人員及協驗人員協驗人員依前項依前項((未完成新增單價議定程序未完成新增單價議定程序))及及第第2121點之文件點之文件(提報初驗或驗收應備文件)，就就得丈量得丈量、點驗部分點驗部分，逐項查驗逐項查驗或抽查驗核抽查驗核。但機關已依工已依工程性質訂有初驗項目程性質訂有初驗項目，，納入契約規範者納入契約規範者，，從其規範從其規範。(※基準20Ⅲ)程性質訂有初驗項目程性質訂有初驗項目，，納入契約規範者納入契約規範者，，從其規範從其規範。(※基準20Ⅲ)

55..議價前先行初驗：議價前先行初驗：工程竣工後工程竣工後，，在尚未完成契約變更新增項目單價議在尚未完成契約變更新增項目單價議定程序前定程序前，如有縮短結案期程之需要，機關得依核定之修正契約總價得依核定之修正契約總價表表(議價前）之數量數量，進行結算作業進行結算作業並據以據以辦理初驗辦理初驗；有關第21點(提報初驗或驗收)所列應備文件中，如結算明細表結算明細表及施工過程異動紀錄統施工過程異動紀錄統計表計表等涉及新增單價無法填具之部分，得暫予保留得暫予保留，俟完成議價程序俟完成議價程序計表計表等涉及新增單價無法填具之部分，得暫予保留得暫予保留，俟完成議價程序俟完成議價程序後再行調整後再行調整，，俾以辦理驗收作業俾以辦理驗收作業。(※基準20Ⅱ)

66..於初驗時免查驗之情形：於初驗時免查驗之情形： 初驗紀錄

工程依契約約定於於初驗前已完成查驗初驗前已完成查驗作業程序作業程序，，並製作紀錄者並製作紀錄者，，初驗初驗時時，，得就該部分不予重覆辦理得就該部分不予重覆辦理。(※基準20Ⅳ) C 9.14C 9.14

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序3/83/8 9-34二二..驗收程序及應注意事項驗收程序及應注意事項11..辦理期限：辦理期限：

11))無初驗程序者：無初驗程序者：11))無初驗程序者：無初驗程序者：工程竣工後，機關應於收受收受監造單位/工程司送審之全部資料之全部資料之日起日起3030日內辦理驗收日內辦理驗收，並作成驗收紀錄並作成驗收紀錄。(※契15二6)日起日起3030日內辦理驗收日內辦理驗收 並作成驗收紀錄並作成驗收紀錄 (※契15二6)於工程竣工後，機關應於收受工程司送審之全部資料應於收受工程司送審之全部資料(基準第21點第1項第3款所列竣工文件)之日起3030日日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 基準紀錄。(※基準23Ⅰ)

22))有初驗程序者：有初驗程序者：於初驗合格後初驗合格後2020日內日內辦理驗收。(※基準22Ⅰ)33))含有機電設備之工程含有機電設備之工程，，如有非可歸責於廠商因素且經機關首長或33))含有機電設備之工程含有機電設備之工程，，如有非可歸責於廠商因素且經機關首長或其授權人員同意者，不在此限(3030；；2020日內辦理驗收日內辦理驗收之規定) ，惟仍應於完成供水應於完成供水、、供電及測試後供電及測試後3030日內辦理驗收日內辦理驗收。(※契15二5、(※基準23Ⅰ)

2.如因可歸責於機關之事由因可歸責於機關之事由，延誤延誤辦理初驗或驗收初驗或驗收，該延誤期間不計該延誤期間不計逾期違約金逾期違約金 廠商因此增加之必要費用廠商因此增加之必要費用 由機關負擔由機關負擔 ( 契 二 )逾期違約金逾期違約金；廠商因此增加之必要費用廠商因此增加之必要費用，，由機關負擔由機關負擔。(※契15二5)

- 343 -

辦理驗收辦理驗收

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序4/84/8 9-3533..辦理驗收：辦理驗收：

11))無初驗程序者：無初驗程序者：原則同初驗原則同初驗，驗收時就得丈量驗收時就得丈量、、點驗部分點驗部分，，逐項逐項查驗查驗或抽查驗核抽查驗核。(※基準23Ⅱ)查驗查驗或抽查驗核抽查驗核。(※基準23Ⅱ)

22))有初驗程序者：有初驗程序者：其驗收得以抽驗方式辦理其驗收得以抽驗方式辦理。(※基準22Ⅱ)44..免查驗之情形：免查驗之情形：已完成完成部分驗收部分驗收或先行查驗程序先行查驗程序並製作紀錄製作紀錄之部分，部分驗收部分驗收 先行查驗程序先行查驗程序 製作紀錄製作紀錄得不予重複辦理。(※基準24Ⅱ)

55..會驗人員得免參與之情形：會驗人員得免參與之情形：會驗人員會驗人員已參與初驗程序已參與初驗程序，，且同意該初且同意該初驗結果而於驗收合格後接管者驗結果而於驗收合格後接管者 得免參與驗收程序得免參與驗收程序 (※基準24Ⅰ三)驗結果而於驗收合格後接管者驗結果而於驗收合格後接管者，，得免參與驗收程序得免參與驗收程序。(※基準24Ⅰ三)

66..如屬範圍廣闊或履約標的性質複雜之工程或其他特殊情形，監造單位或機關得於驗收前，就預定之驗收期限、抽查驗核之項目、方式及位或機關得於驗收前 就預定之驗收期限 抽查驗核之項目 方式及驗收人員分工及權責等，擬訂驗收計畫驗收計畫，報經機關首長或其授權人員核定，必要時應通知相關機關。如屬查核金額以上之工程，應報經上級機關知悉 驗收時應按照驗收計畫之內容辦理 (※基準24 )級機關知悉，驗收時應按照驗收計畫之內容辦理。(※基準24Ⅲ)

3.5.權責分工表-驗收

三三 驗收瑕疵之改正驗收瑕疵之改正

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序5/85/8 9-36三三..驗收瑕疵之改正驗收瑕疵之改正 採購法之規定：採購法之規定：

驗收結果與契約驗收結果與契約、、圖說圖說、、貨樣規定不符者貨樣規定不符者，機關應通知廠商限期改限期改驗收結果與契約驗收結果與契約、、圖說圖說、、貨樣規定不符者貨樣規定不符者，機關應通知廠商限期改限期改善善、、拆除拆除、、重作重作或換貨換貨(簡稱改正改正))，廠商於期限內完成者，機關應再行辦理驗收。(採72、細97)前項限期契約未規定者契約未規定者，由主驗人員定之由主驗人員定之。(細97)

本府對改正期限之規定：本府對改正期限之規定：(※契15十)11 限期改正：限期改正：11..限期改正：限期改正：

廠商履約結果經機關初驗初驗或驗收驗收有瑕疵瑕疵者，應在機關通知之指定期機關通知之指定期限內完成限內完成改善、拆除、重作、退貨或換貨(簡稱改正改正)。(※契15十)限內完成限內完成改善 拆除 重作 退貨或換貨(簡稱改正改正) (※契15十)

C 9.15C 9.15C 9.15C 9.15

- 344 -

辦理驗收辦理驗收

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序4/84/8 9-3533..辦理驗收：辦理驗收：

11))無初驗程序者：無初驗程序者：原則同初驗原則同初驗，驗收時就得丈量驗收時就得丈量、、點驗部分點驗部分，，逐項逐項查驗查驗或抽查驗核抽查驗核。(※基準23Ⅱ)查驗查驗或抽查驗核抽查驗核。(※基準23Ⅱ)

22))有初驗程序者：有初驗程序者：其驗收得以抽驗方式辦理其驗收得以抽驗方式辦理。(※基準22Ⅱ)44..免查驗之情形：免查驗之情形：已完成完成部分驗收部分驗收或先行查驗程序先行查驗程序並製作紀錄製作紀錄之部分，部分驗收部分驗收 先行查驗程序先行查驗程序 製作紀錄製作紀錄得不予重複辦理。(※基準24Ⅱ)

55..會驗人員得免參與之情形：會驗人員得免參與之情形：會驗人員會驗人員已參與初驗程序已參與初驗程序，，且同意該初且同意該初驗結果而於驗收合格後接管者驗結果而於驗收合格後接管者 得免參與驗收程序得免參與驗收程序 (※基準24Ⅰ三)驗結果而於驗收合格後接管者驗結果而於驗收合格後接管者，，得免參與驗收程序得免參與驗收程序。(※基準24Ⅰ三)

66..如屬範圍廣闊或履約標的性質複雜之工程或其他特殊情形，監造單位或機關得於驗收前，就預定之驗收期限、抽查驗核之項目、方式及位或機關得於驗收前 就預定之驗收期限 抽查驗核之項目 方式及驗收人員分工及權責等，擬訂驗收計畫驗收計畫，報經機關首長或其授權人員核定，必要時應通知相關機關。如屬查核金額以上之工程，應報經上級機關知悉 驗收時應按照驗收計畫之內容辦理 (※基準24 )級機關知悉，驗收時應按照驗收計畫之內容辦理。(※基準24Ⅲ)

3.5.權責分工表-驗收

三三 驗收瑕疵之改正驗收瑕疵之改正

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序5/85/8 9-36三三..驗收瑕疵之改正驗收瑕疵之改正 採購法之規定：採購法之規定：

驗收結果與契約驗收結果與契約、、圖說圖說、、貨樣規定不符者貨樣規定不符者，機關應通知廠商限期改限期改驗收結果與契約驗收結果與契約、、圖說圖說、、貨樣規定不符者貨樣規定不符者，機關應通知廠商限期改限期改善善、、拆除拆除、、重作重作或換貨換貨(簡稱改正改正))，廠商於期限內完成者，機關應再行辦理驗收。(採72、細97)前項限期契約未規定者契約未規定者，由主驗人員定之由主驗人員定之。(細97)

本府對改正期限之規定：本府對改正期限之規定：(※契15十)11 限期改正：限期改正：11..限期改正：限期改正：

廠商履約結果經機關初驗初驗或驗收驗收有瑕疵瑕疵者，應在機關通知之指定期機關通知之指定期限內完成限內完成改善、拆除、重作、退貨或換貨(簡稱改正改正)。(※契15十)限內完成限內完成改善 拆除 重作 退貨或換貨(簡稱改正改正) (※契15十)

C 9.15C 9.15C 9.15C 9.15

- 344 -

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序6/86/8 9-3722..複驗：複驗：

1)機關應於指定改正應於指定改正期限屆滿之次日起期限屆滿之次日起辦理辦理複驗複驗，廠商如有提前完成廠商如有提前完成改正改正者 應以書面通知機關書面通知機關 以利機關辦理複驗複驗改正改正者，應以書面通知機關書面通知機關，以利機關辦理複驗複驗。

2)複驗時應複驗時應就就紀錄所載明之紀錄所載明之瑕疵瑕疵進行進行複驗複驗，3)複驗仍不合格時複驗仍不合格時，廠商應於機關指定之第機關指定之第22次改正期限次改正期限內完成改正。3)複驗仍不合格時複驗仍不合格時 廠商應於機關指定之第機關指定之第22次改正期限次改正期限內完成改正

33..逾期違約金之計算逾期違約金之計算：：(※契15十)1)自自第第11次複驗完成之次日起次複驗完成之次日起計算計算至至瑕疵瑕疵改正完成通知送達機關之日改正完成通知送達機關之日止止，，均以均以逾期論逾期論。

2)依遲延履約遲延履約約定(※契18)計算逾期違約金逾期違約金。但逾期未改正仍在契約在契約原訂履約期限內原訂履約期限內者 不在此限不在此限原訂履約期限內原訂履約期限內者，不在此限不在此限。

3)第1目機關指定之改正期間改正期間內若遇天災或事變等不可抗力因素天災或事變等不可抗力因素或不不可歸責於廠商之事由可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長機關同意者得予延長。(※契15十)可歸責於廠商之事由可歸責於廠商之事由 經機關同意者得予延長機關同意者得予延長 (※契15十)

C 9.16C 9.16※契15十

複驗仍不合格之處置複驗仍不合格之處置 機關應於第第 次改正期限屆滿之次日次改正期限屆滿之次日起辦理複複

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序7/87/8 9-3844..複驗仍不合格之處置：複驗仍不合格之處置：機關應於第第22次改正期限屆滿之次日次改正期限屆滿之次日起辦理複複驗驗，如複驗仍不合格複驗仍不合格時，依以下規定辦理：

廠商不於不於前款期限內改正前款期限內改正、拒絕改正拒絕改正或其瑕疵不能改正瑕疵不能改正，或改正次數改正次數 廠商不於不於前款期限內改正前款期限內改正、拒絕改正拒絕改正或其瑕疵不能改正瑕疵不能改正，或改正次數改正次數逾逾22次仍未能改正次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：(※契15十一)1)自行自行或使第三人改正使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用向廠商請求償還改正必要之費用。2)終止終止或解除契約解除契約或減少契約價金減少契約價金。3)由廠商於機關第第33次通知改正期限次通知改正期限內改正完成，第3次仍逾期未改未改正完成正完成者 依前依前22目約定辦理目約定辦理正完成正完成者，依前依前22目約定辦理目約定辦理。

但瑕疵非重要者但瑕疵非重要者，，機關不得解除契約機關不得解除契約。(要項51)5.因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關得請求損害賠償得請求損害賠償。(

C 9.17C 9.17

5.因可歸責於廠商之事由 致履約有瑕疵者 機關得請求損害賠償得請求損害賠償 (※契15十二、契15十二、要項51)

66..新瑕疵新瑕疵：：如有發現新瑕疵新瑕疵時，(※契15十4、基準27)其屬初驗之複驗屬初驗之複驗者 列入驗收瑕疵改正列入驗收瑕疵改正其屬初驗之複驗屬初驗之複驗者，列入驗收瑕疵改正列入驗收瑕疵改正；其屬驗收之複驗發現者屬驗收之複驗發現者((以以11次為限次為限))，機關應再指定期限再指定期限通知廠商改正，其瑕疵改正期間不計入逾期天數其瑕疵改正期間不計入逾期天數。正，其瑕疵改正期間不計入逾期天數其瑕疵改正期間不計入逾期天數如廠商逾逾該指定期限期限仍未修改或處理完妥未修改或處理完妥，依前2目約定辦理(以逾逾期期論、改正複驗複驗)。

- 345 -

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序6/86/8 9-3722..複驗：複驗：

1)機關應於指定改正應於指定改正期限屆滿之次日起期限屆滿之次日起辦理辦理複驗複驗，廠商如有提前完成廠商如有提前完成改正改正者 應以書面通知機關書面通知機關 以利機關辦理複驗複驗改正改正者，應以書面通知機關書面通知機關，以利機關辦理複驗複驗。

2)複驗時應複驗時應就就紀錄所載明之紀錄所載明之瑕疵瑕疵進行進行複驗複驗，3)複驗仍不合格時複驗仍不合格時，廠商應於機關指定之第機關指定之第22次改正期限次改正期限內完成改正。3)複驗仍不合格時複驗仍不合格時 廠商應於機關指定之第機關指定之第22次改正期限次改正期限內完成改正

33..逾期違約金之計算逾期違約金之計算：：(※契15十)1)自自第第11次複驗完成之次日起次複驗完成之次日起計算計算至至瑕疵瑕疵改正完成通知送達機關之日改正完成通知送達機關之日止止，，均以均以逾期論逾期論。

2)依遲延履約遲延履約約定(※契18)計算逾期違約金逾期違約金。但逾期未改正仍在契約在契約原訂履約期限內原訂履約期限內者 不在此限不在此限原訂履約期限內原訂履約期限內者，不在此限不在此限。

3)第1目機關指定之改正期間改正期間內若遇天災或事變等不可抗力因素天災或事變等不可抗力因素或不不可歸責於廠商之事由可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長機關同意者得予延長。(※契15十)可歸責於廠商之事由可歸責於廠商之事由 經機關同意者得予延長機關同意者得予延長 (※契15十)

C 9.16C 9.16※契15十

複驗仍不合格之處置複驗仍不合格之處置 機關應於第第 次改正期限屆滿之次日次改正期限屆滿之次日起辦理複複

9.3.3.9.3.3.驗收作業程序驗收作業程序7/87/8 9-3844..複驗仍不合格之處置：複驗仍不合格之處置：機關應於第第22次改正期限屆滿之次日次改正期限屆滿之次日起辦理複複驗驗，如複驗仍不合格複驗仍不合格時，依以下規定辦理：

廠商不於不於前款期限內改正前款期限內改正、拒絕改正拒絕改正或其瑕疵不能改正瑕疵不能改正，或改正次數改正次數 廠商不於不於前款期限內改正前款期限內改正、拒絕改正拒絕改正或其瑕疵不能改正瑕疵不能改正，或改正次數改正次數逾逾22次仍未能改正次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：(※契15十一)1)自行自行或使第三人改正使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用向廠商請求償還改正必要之費用。2)終止終止或解除契約解除契約或減少契約價金減少契約價金。3)由廠商於機關第第33次通知改正期限次通知改正期限內改正完成，第3次仍逾期未改未改正完成正完成者 依前依前22目約定辦理目約定辦理正完成正完成者，依前依前22目約定辦理目約定辦理。

但瑕疵非重要者但瑕疵非重要者，，機關不得解除契約機關不得解除契約。(要項51)5.因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關得請求損害賠償得請求損害賠償。(

C 9.17C 9.17

5.因可歸責於廠商之事由 致履約有瑕疵者 機關得請求損害賠償得請求損害賠償 (※契15十二、契15十二、要項51)

66..新瑕疵新瑕疵：：如有發現新瑕疵新瑕疵時，(※契15十4、基準27)其屬初驗之複驗屬初驗之複驗者 列入驗收瑕疵改正列入驗收瑕疵改正其屬初驗之複驗屬初驗之複驗者，列入驗收瑕疵改正列入驗收瑕疵改正；其屬驗收之複驗發現者屬驗收之複驗發現者((以以11次為限次為限))，機關應再指定期限再指定期限通知廠商改正，其瑕疵改正期間不計入逾期天數其瑕疵改正期間不計入逾期天數。正，其瑕疵改正期間不計入逾期天數其瑕疵改正期間不計入逾期天數如廠商逾逾該指定期限期限仍未修改或處理完妥未修改或處理完妥，依前2目約定辦理(以逾逾期期論、改正複驗複驗)。

- 345 -

9.3.3.9.3.3.驗收作業驗收作業程序程序88/8/8 9-39

77..保證金：保證金：機關提供或將其所有之財物供廠商加工加工、、改善或維修改善或維修，其須將標的運出機關場所者須將標的運出機關場所者，該財物之滅失該財物之滅失、、減損或遭侵占時減損或遭侵占時，，廠商應廠商應負賠償責任負賠償責任 機關並得得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金規定廠商繳納與標的等值或一定金負賠償責任負賠償責任。機關並得得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金額之保證金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(由機關視需要於招標時載明)。(※契9二十、契9二十)明)。(※契9二十、契9二十)

8.查驗或驗收不合格情節重大者查驗或驗收不合格情節重大者，，依依採購法101~103條規定辦理規定辦理。。

C 9.18C 9.18

9.3.4.9.3.4.分段查驗與部分驗收分段查驗與部分驗收1/21/2 9-40

一一..部分驗收部分驗收1.工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者之虞者 應應先就該先就該部分部分辦理辦理驗收驗收或或分段查驗分段查驗供驗收之用供驗收之用 並就部分驗部分驗之虞者之虞者，應應先就該先就該部分部分辦理辦理驗收驗收或或分段查驗分段查驗供驗收之用供驗收之用，並就部分驗部分驗收者收者支付價金支付價金及起算保固期間起算保固期間。(細99、※契15八、契15八)

22 驗收結果不符：驗收結果不符：驗收結果不符部分非屬重要驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用其他部分能先行使用22..驗收結果不符：驗收結果不符：驗收結果不符部分非屬重要驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用其他部分能先行使用並經機關檢討認為確有先行使用之必要者確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人經機關首長或其授權人員核准員核准，就就其他部分辦理驗收其他部分辦理驗收並並支付部分價金支付部分價金。(採72)( )

3.部分驗收程序與驗收收同部分驗收程序與驗收收同。

二二 分段查驗分段查驗

C 9.19C 9.19

二二..分段查驗分段查驗1.機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用。(採70)70)

2.分段查驗，不適用採購法第不適用採購法第1212、、1313條監辦規定條監辦規定。(90.12.31工程企字第90051035號函))

- 346 -

9.3.3.9.3.3.驗收作業驗收作業程序程序88/8/8 9-39

77..保證金：保證金：機關提供或將其所有之財物供廠商加工加工、、改善或維修改善或維修，其須將標的運出機關場所者須將標的運出機關場所者，該財物之滅失該財物之滅失、、減損或遭侵占時減損或遭侵占時，，廠商應廠商應負賠償責任負賠償責任 機關並得得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金規定廠商繳納與標的等值或一定金負賠償責任負賠償責任。機關並得得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金額之保證金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(由機關視需要於招標時載明)。(※契9二十、契9二十)明)。(※契9二十、契9二十)

8.查驗或驗收不合格情節重大者查驗或驗收不合格情節重大者，，依依採購法101~103條規定辦理規定辦理。。

C 9.18C 9.18

9.3.4.9.3.4.分段查驗與部分驗收分段查驗與部分驗收1/21/2 9-40

一一..部分驗收部分驗收1.工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者之虞者 應應先就該先就該部分部分辦理辦理驗收驗收或或分段查驗分段查驗供驗收之用供驗收之用 並就部分驗部分驗之虞者之虞者，應應先就該先就該部分部分辦理辦理驗收驗收或或分段查驗分段查驗供驗收之用供驗收之用，並就部分驗部分驗收者收者支付價金支付價金及起算保固期間起算保固期間。(細99、※契15八、契15八)

22 驗收結果不符：驗收結果不符：驗收結果不符部分非屬重要驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用其他部分能先行使用22..驗收結果不符：驗收結果不符：驗收結果不符部分非屬重要驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用其他部分能先行使用並經機關檢討認為確有先行使用之必要者確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人經機關首長或其授權人員核准員核准，就就其他部分辦理驗收其他部分辦理驗收並並支付部分價金支付部分價金。(採72)( )

3.部分驗收程序與驗收收同部分驗收程序與驗收收同。

二二 分段查驗分段查驗

C 9.19C 9.19

二二..分段查驗分段查驗1.機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用。(採70)70)

2.分段查驗，不適用採購法第不適用採購法第1212、、1313條監辦規定條監辦規定。(90.12.31工程企字第90051035號函))

- 346 -

9.3.4.9.3.4.分段查驗與部分驗收分段查驗與部分驗收2/22/2 9-41

三三..原則：原則：(※契15八、契15八)可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性因時程或個案特性 採部分驗收有困難者採部分驗收有困難者 可採分段查驗供驗收之用因時程或個案特性因時程或個案特性，採部分驗收有困難者採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用分段查驗之事項與範圍分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的查驗之標的符合契約規定規定，並由參與由參與查驗人員作成查驗人員作成書面紀錄。查驗人員作成查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機機關負擔關負擔。

四.機關依採購法第72條第1項辦理部分驗收，其所支付之部分價金支付之部分價金，以支以支付該部分驗收項目者為限付該部分驗收項目者為限 並得視不符部分之情形酌予保留得視不符部分之情形酌予保留 (細則98

C 9.20C 9.20

付該部分驗收項目者為限付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留得視不符部分之情形酌予保留。(細則98管伍五(四)3(7))

C 9.21C 9.21

一一 驗收紀錄應記載事項驗收紀錄應記載事項

9.3.5.9.3.5.驗收紀錄驗收紀錄1/21/2 驗收紀錄9-42

一一..驗收紀錄應記載事項：驗收紀錄應記載事項：11..細細9696：：機關辦理驗收或部分驗收驗收或部分驗收時應製作紀錄應製作紀錄，記載記載下列事項事項，由由辦理驗收人員會同簽認辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同辦理驗收人員會同簽認辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同簽認：1)有案號者，其案號。2)驗收標的之名稱及數量。3)廠商名稱。4)履約期限 C 9 22C 9 224)履約期限。5)完成履約日期。6)驗收日期。

C 9.22C 9.22

6)驗收日期7)驗收結果。8)驗收結果與契約、圖說、貨款規定不符者，其情形。9)其他必要事項 (如改善期限 待澄清事項 建議事項 等)9)其他必要事項。(如改善期限、待澄清事項、建議事項…等)

22..※※基準基準2525一：一：初驗及驗收紀錄，應依政府採購法施行細則第96條規定及個案需要載明工程名稱工程名稱、工程地點工程地點、廠商名稱廠商名稱、履約期限履約期限、完成完成定及個案需要載明工程名稱工程名稱 工程地點工程地點 廠商名稱廠商名稱 履約期限履約期限 完成完成履約日期履約日期、驗收日期驗收日期、參與驗收單位及人員參與驗收單位及人員、驗收結果驗收結果、瑕疵之改正瑕疵之改正期限期限處置等。驗收參加人員並得視需要，簽註意見及協議事項。

- 347 -

9.3.4.9.3.4.分段查驗與部分驗收分段查驗與部分驗收2/22/2 9-41

三三..原則：原則：(※契15八、契15八)可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性因時程或個案特性 採部分驗收有困難者採部分驗收有困難者 可採分段查驗供驗收之用因時程或個案特性因時程或個案特性，採部分驗收有困難者採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用分段查驗之事項與範圍分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的查驗之標的符合契約規定規定，並由參與由參與查驗人員作成查驗人員作成書面紀錄。查驗人員作成查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機機關負擔關負擔。

四.機關依採購法第72條第1項辦理部分驗收，其所支付之部分價金支付之部分價金，以支以支付該部分驗收項目者為限付該部分驗收項目者為限 並得視不符部分之情形酌予保留得視不符部分之情形酌予保留 (細則98

C 9.20C 9.20

付該部分驗收項目者為限付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留得視不符部分之情形酌予保留。(細則98管伍五(四)3(7))

C 9.21C 9.21

一一 驗收紀錄應記載事項驗收紀錄應記載事項

9.3.5.9.3.5.驗收紀錄驗收紀錄1/21/2 驗收紀錄9-42

一一..驗收紀錄應記載事項：驗收紀錄應記載事項：11..細細9696：：機關辦理驗收或部分驗收驗收或部分驗收時應製作紀錄應製作紀錄，記載記載下列事項事項，由由辦理驗收人員會同簽認辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同辦理驗收人員會同簽認辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同簽認：1)有案號者，其案號。2)驗收標的之名稱及數量。3)廠商名稱。4)履約期限 C 9 22C 9 224)履約期限。5)完成履約日期。6)驗收日期。

C 9.22C 9.22

6)驗收日期7)驗收結果。8)驗收結果與契約、圖說、貨款規定不符者，其情形。9)其他必要事項 (如改善期限 待澄清事項 建議事項 等)9)其他必要事項。(如改善期限、待澄清事項、建議事項…等)

22..※※基準基準2525一：一：初驗及驗收紀錄，應依政府採購法施行細則第96條規定及個案需要載明工程名稱工程名稱、工程地點工程地點、廠商名稱廠商名稱、履約期限履約期限、完成完成定及個案需要載明工程名稱工程名稱 工程地點工程地點 廠商名稱廠商名稱 履約期限履約期限 完成完成履約日期履約日期、驗收日期驗收日期、參與驗收單位及人員參與驗收單位及人員、驗收結果驗收結果、瑕疵之改正瑕疵之改正期限期限處置等。驗收參加人員並得視需要，簽註意見及協議事項。

- 347 -

二二 監驗之意見監驗之意見 辦理採購之主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見

9.3.5.9.3.5.驗收紀錄驗收紀錄2/22/2 9-43二二..監驗之意見：監驗之意見：辦理採購之主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見

者者，應納入紀錄應納入紀錄，，報機關首長或其授權人員決定之報機關首長或其授權人員決定之。但不接受上級機但不接受上級機關監辦人員意見者關監辦人員意見者，，應報上級機關核准應報上級機關核准。(細則11) C 9 23C 9 23關監辦人員意見者關監辦人員意見者 應報上級機關核准應報上級機關核准 (細則11)

三三..紀錄之製作：紀錄之製作：1.驗收應當場製作驗收紀錄當場製作驗收紀錄，由驗收人員全體簽認全體簽認記明有關工程數量、品質 規格及工地環境等事項並分別簽註意見分別簽註意見 結果及協議事項結果及協議事項

C 9.23C 9.23

品質、規格及工地環境等事項並分別簽註意見分別簽註意見、結果及協議事項結果及協議事項。(管伍五(十)2)

2.該驗收紀錄經參與驗收人員就其權責事項確認無誤並經營造業並經營造業專任專任人員簽認後人員簽認後，，參與驗收人員再行簽名參與驗收人員再行簽名，，以明責任以明責任，並維工程品質。(工程管字89016402號函釋)；監辦人員監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽名，並得於各相關人員均簽名後為之得於各相關人員均簽名後為之。(監辦辦法7)並得於各相關人員均簽名後為之得於各相關人員均簽名後為之。(監辦辦法7)

四四..廠商未參加：廠商未參加：機關辦理驗收機關辦理驗收，，廠商未依通知派代表參加者廠商未依通知派代表參加者，，仍得為仍得為之之。驗收前之檢查驗收前之檢查、、檢驗檢驗、、查驗或初驗查驗或初驗，，亦同亦同。(細96) C 9.24C 9.24

廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第營造業法第4141條條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果。(※契15二)

一 驗收結果與規定不符 而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求 亦無減少通常效用無減少通常效用

9.4.9.4.減價收受減價收受1/21/2 9-44一.驗收結果與規定不符，而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求，亦無減少通常效用無減少通常效用

或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆換機關檢討不必拆換或拆換確有困難拆換確有困難者，得於必要時減價收受。(採72)時減價收受 (採7 )

二.驗收結果與規定不符驗收結果與規定不符，而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求，亦無減少通常效用無減少通常效用或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆換經機關檢討不必拆換、、更換更換或拆換或拆換、更換更換確有困難確有困難或不必不必補交補交者 得得於必要時減價收受減價收受 (※契4一 契4一)或不必不必補交補交者，得得於必要時減價收受減價收受。(※契4一、契4一)

三三..減價收受之核准：減價收受之核准：其在查核金額以上查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准先報經上級機關核准未達未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准經機關首長或其授權人員核准。(採72)( )

1.上級機關得訂定一減價金額上限得訂定一減價金額上限，未達上限金額時通案核准通案核准。2.得由上級機關監辦人員於驗收當場核准得由上級機關監辦人員於驗收當場核准。當場核准者，得訂定核准減得訂定核准減價金額上限價金額上限。 C 9 25C 9 25價金額上限價金額上限。

四四..減價之計算：減價之計算：(※契4一、契4一)11..契約價金之扣減契約價金之扣減((減價減價))：：採減價收受者，按不符項目標的之契約價金按不符項目標的之契約價金

C 9.26C 9.26C 9.25C 9.25

＿＿%減價減價。(由機關視需要於招標時載明於契約)22..違約金之計罰違約金之計罰：：處以減價金額＿＿%或＿＿倍之違約金違約金。3 但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者，減價金額減價金額得就尺寸差異部分尺寸差異部分按契約價金比例契約價金比例3.但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者，減價金額減價金額得就尺寸差異部分尺寸差異部分按契約價金比例契約價金比例計算之計算之；屬工料不符者屬工料不符者，減價金額得按工料差額計算之工料差額計算之。

- 348 -

二二 監驗之意見監驗之意見 辦理採購之主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見

9.3.5.9.3.5.驗收紀錄驗收紀錄2/22/2 9-43二二..監驗之意見：監驗之意見：辦理採購之主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見主持人或主驗人不接受監辦人員所提意見

者者，應納入紀錄應納入紀錄，，報機關首長或其授權人員決定之報機關首長或其授權人員決定之。但不接受上級機但不接受上級機關監辦人員意見者關監辦人員意見者，，應報上級機關核准應報上級機關核准。(細則11) C 9 23C 9 23關監辦人員意見者關監辦人員意見者 應報上級機關核准應報上級機關核准 (細則11)

三三..紀錄之製作：紀錄之製作：1.驗收應當場製作驗收紀錄當場製作驗收紀錄，由驗收人員全體簽認全體簽認記明有關工程數量、品質 規格及工地環境等事項並分別簽註意見分別簽註意見 結果及協議事項結果及協議事項

C 9.23C 9.23

品質、規格及工地環境等事項並分別簽註意見分別簽註意見、結果及協議事項結果及協議事項。(管伍五(十)2)

2.該驗收紀錄經參與驗收人員就其權責事項確認無誤並經營造業並經營造業專任專任人員簽認後人員簽認後，，參與驗收人員再行簽名參與驗收人員再行簽名，，以明責任以明責任，並維工程品質。(工程管字89016402號函釋)；監辦人員監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽名，並得於各相關人員均簽名後為之得於各相關人員均簽名後為之。(監辦辦法7)並得於各相關人員均簽名後為之得於各相關人員均簽名後為之。(監辦辦法7)

四四..廠商未參加：廠商未參加：機關辦理驗收機關辦理驗收，，廠商未依通知派代表參加者廠商未依通知派代表參加者，，仍得為仍得為之之。驗收前之檢查驗收前之檢查、、檢驗檢驗、、查驗或初驗查驗或初驗，，亦同亦同。(細96) C 9.24C 9.24

廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第營造業法第4141條條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果。(※契15二)

一 驗收結果與規定不符 而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求 亦無減少通常效用無減少通常效用

9.4.9.4.減價收受減價收受1/21/2 9-44一.驗收結果與規定不符，而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求，亦無減少通常效用無減少通常效用

或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆換機關檢討不必拆換或拆換確有困難拆換確有困難者，得於必要時減價收受。(採72)時減價收受 (採7 )

二.驗收結果與規定不符驗收結果與規定不符，而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求，亦無減少通常效用無減少通常效用或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆換經機關檢討不必拆換、、更換更換或拆換或拆換、更換更換確有困難確有困難或不必不必補交補交者 得得於必要時減價收受減價收受 (※契4一 契4一)或不必不必補交補交者，得得於必要時減價收受減價收受。(※契4一、契4一)

三三..減價收受之核准：減價收受之核准：其在查核金額以上查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准先報經上級機關核准未達未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准經機關首長或其授權人員核准。(採72)( )

1.上級機關得訂定一減價金額上限得訂定一減價金額上限，未達上限金額時通案核准通案核准。2.得由上級機關監辦人員於驗收當場核准得由上級機關監辦人員於驗收當場核准。當場核准者，得訂定核准減得訂定核准減價金額上限價金額上限。 C 9 25C 9 25價金額上限價金額上限。

四四..減價之計算：減價之計算：(※契4一、契4一)11..契約價金之扣減契約價金之扣減((減價減價))：：採減價收受者，按不符項目標的之契約價金按不符項目標的之契約價金

C 9.26C 9.26C 9.25C 9.25

＿＿%減價減價。(由機關視需要於招標時載明於契約)22..違約金之計罰違約金之計罰：：處以減價金額＿＿%或＿＿倍之違約金違約金。3 但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者，減價金額減價金額得就尺寸差異部分尺寸差異部分按契約價金比例契約價金比例3.但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者，減價金額減價金額得就尺寸差異部分尺寸差異部分按契約價金比例契約價金比例計算之計算之；屬工料不符者屬工料不符者，減價金額得按工料差額計算之工料差額計算之。

- 348 -

459.4.9.4.減價收受減價收受2/22/2 9-45

3.減價及違約金之減價及違約金之總額總額，以該項目之契約價金為限以該項目之契約價金為限。4.填列減價金額及違約金之百分比或倍數。減價金額不得逾減價金額不得逾100100%%。5.不符項目標的之減價金額減價金額按該項目「「契約價金契約價金」」計算，應包含稅什包含稅什費費；「「違約金違約金」」按減價金額計算，則不含稅什費不含稅什費。

C 9 27C 9 27

五.機關如未於查驗或驗收不合格後通知廠商限期改善如未於查驗或驗收不合格後通知廠商限期改善、、拆除拆除、、重作或重作或換貨換貨，，則不適用則不適用本法第101條第1項第8款之規定之規定。(工程會88工程企字

C 9.27C 9.27

換貨換貨 則不適用則不適用本法第101條第1項第8款之規定之規定 (工程會88工程企字第0005號函)

C 9.28C 9.28

C 9.29C 9.29

9.5.9.5.逾期罰則逾期罰則1/21/2 9-46一一..逾期違約金逾期違約金之計算之計算：：1.逾期違約金，以日日為單位，不扣除任何期日不扣除任何期日，廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數，每日依契約價金總額契約價金總額履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數，每日依契約價金總額契約價金總額＿‰(未載明者，為11‰‰）計算逾期違約金。(※契18一)

22..契約價金總額契約價金總額，，為訂約總價訂約總價依歷次契約變更金額、按契約約定實做數量結果金額、物價調整款、減價收受之減少金額等調整結果之金額調整結果之金額。(※契1二14)(驗收階段則為結算總價驗收階段則為結算總價)

二二 逾期違約金之支付：逾期違約金之支付：機關得自應付價金中扣抵得自應付價金中扣抵；其有不足者 得通知通知二二..逾期違約金之支付：逾期違約金之支付：機關得自應付價金中扣抵得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知通知廠商繳納廠商繳納或自保證金扣抵保證金扣抵。(※契18三)

11 逾履約期限：逾履約期限：未依契約約定期限或機關同意之延長期限履行契約之一1.1.逾履約期限逾履約期限 未依契約約定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部分或全部，其逾期違約金逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金得得不予發還不予發還。(※契14三6)逾改善期限逾改善期限 查驗查驗或或驗收不合格驗收不合格 且未於通知期限內依規定辦理且未於通知期限內依規定辦理 其2.2.逾改善期限：逾改善期限：查驗查驗或或驗收不合格驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分不合格部分及所造成所造成損失損失、額外費用額外費用或懲罰性違約金之金額懲罰性違約金之金額，自待付自待付契約價金扣抵仍契約價金扣抵仍有不足不足者，與該不足金額相等之保證金得保證金得不予發還不予發還。契約價金扣抵仍契約價金扣抵仍有不足不足者，與該不足金額相等之保證金得保證金得不予發還不予發還。(※契14三5)

三三..採部分驗收者採部分驗收者，，得就該部分之金額計算逾期違約金得就該部分之金額計算逾期違約金。(※契18二)

C 9.30C 9.30

- 349 -

459.4.9.4.減價收受減價收受2/22/2 9-45

3.減價及違約金之減價及違約金之總額總額，以該項目之契約價金為限以該項目之契約價金為限。4.填列減價金額及違約金之百分比或倍數。減價金額不得逾減價金額不得逾100100%%。5.不符項目標的之減價金額減價金額按該項目「「契約價金契約價金」」計算，應包含稅什包含稅什費費；「「違約金違約金」」按減價金額計算，則不含稅什費不含稅什費。

C 9 27C 9 27

五.機關如未於查驗或驗收不合格後通知廠商限期改善如未於查驗或驗收不合格後通知廠商限期改善、、拆除拆除、、重作或重作或換貨換貨，，則不適用則不適用本法第101條第1項第8款之規定之規定。(工程會88工程企字

C 9.27C 9.27

換貨換貨 則不適用則不適用本法第101條第1項第8款之規定之規定 (工程會88工程企字第0005號函)

C 9.28C 9.28

C 9.29C 9.29

9.5.9.5.逾期罰則逾期罰則1/21/2 9-46一一..逾期違約金逾期違約金之計算之計算：：1.逾期違約金，以日日為單位，不扣除任何期日不扣除任何期日，廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數，每日依契約價金總額契約價金總額履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數，每日依契約價金總額契約價金總額＿‰(未載明者，為11‰‰）計算逾期違約金。(※契18一)

22..契約價金總額契約價金總額，，為訂約總價訂約總價依歷次契約變更金額、按契約約定實做數量結果金額、物價調整款、減價收受之減少金額等調整結果之金額調整結果之金額。(※契1二14)(驗收階段則為結算總價驗收階段則為結算總價)

二二 逾期違約金之支付：逾期違約金之支付：機關得自應付價金中扣抵得自應付價金中扣抵；其有不足者 得通知通知二二..逾期違約金之支付：逾期違約金之支付：機關得自應付價金中扣抵得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知通知廠商繳納廠商繳納或自保證金扣抵保證金扣抵。(※契18三)

11 逾履約期限：逾履約期限：未依契約約定期限或機關同意之延長期限履行契約之一1.1.逾履約期限逾履約期限 未依契約約定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部分或全部，其逾期違約金逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金得得不予發還不予發還。(※契14三6)逾改善期限逾改善期限 查驗查驗或或驗收不合格驗收不合格 且未於通知期限內依規定辦理且未於通知期限內依規定辦理 其2.2.逾改善期限：逾改善期限：查驗查驗或或驗收不合格驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分不合格部分及所造成所造成損失損失、額外費用額外費用或懲罰性違約金之金額懲罰性違約金之金額，自待付自待付契約價金扣抵仍契約價金扣抵仍有不足不足者，與該不足金額相等之保證金得保證金得不予發還不予發還。契約價金扣抵仍契約價金扣抵仍有不足不足者，與該不足金額相等之保證金得保證金得不予發還不予發還。(※契14三5)

三三..採部分驗收者採部分驗收者，，得就該部分之金額計算逾期違約金得就該部分之金額計算逾期違約金。(※契18二)

C 9.30C 9.30

- 349 -

四四 採分段完工之工程採分段完工之工程 逾期違約金計算方式詳逾期違約金計算方式詳 契 八 九

9.5.9.5.逾期罰則逾期罰則2/22/2 9-47四四..採分段完工之工程採分段完工之工程，，逾期違約金計算方式詳逾期違約金計算方式詳§§44..44..77。(※契18八、九)五五..逾期違約金逾期違約金之上限之上限：：1 逾期違約金為損害賠償額預定性違約金損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違

C 4.14C 4.14

1.逾期違約金為損害賠償額預定性違約金損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額契約價金總額之[20]%[20]%為上限上限，且不計入不計入第19條第10款(損害賠償)之賠償責任上限金額內賠償責任上限金額內。(※契18四)賠償責任上限金額內賠償責任上限金額內

2.工程會96.5.24工程企字第09600214700號函：…因個案特性個案特性(例如市場供需屬賣方市場、標的物製造難度高、風險較高)，得低於得低於20%20%。。

六 廠商未遵守法令致生履約事故者 由廠商負責 因而遲延履約者六.廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。(※契18十)

七.因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度延誤履約進度，情節重大者之認定情節重大者之認定，依下七.因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度延誤履約進度 情節重大者之認定情節重大者之認定 依下列原則辦理：(※契18十一)進度較約定預定進度落後，較約定預定進度落後，巨額工程巨額工程達10%10%以上以上者；其他工程其他工程達20%20%以上以上 且日數達且日數達1010日以上日以上者 或巨額工程巨額工程施工進度已達進度已達90%90%以後以後 該該以上以上，且日數達且日數達1010日以上日以上者，或巨額工程巨額工程施工進度已達進度已達90%90%以後以後，該該時段要徑時段要徑施工時程已逾逾原核定進度表網狀圖工期核定進度表網狀圖工期10%10%以上以上者；其他工其他工程程施工進度已達進度已達80%80%以後以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網程程施工進度已達進度已達80%80%以後以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網狀圖工期20%20%以上以上者。細細111111：：…屬已完成履約而逾履約期限者已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算依逾期日數計算之。

9.6.9.6.接管接管1/21/2 9-48

一.工程竣工後，原則上應於驗收後接管使用原則上應於驗收後接管使用；若機關有先行使用之必要機關有先行使用之必要仍應辦理移交接管手續仍應辦理移交接管手續，填報工程交接清單交接清單，記錄交接時之缺失項目分送相關單位 (管伍五(十)2(8))分送相關單位。(管伍五(十)2(8))

二.※契15九、契15九：工程驗收合格後，廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理點交接管單位辦理點交。(機關工程驗收合格後，廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理點交接管單位辦理點交。(機關應視個案特性於招標時載明；未載明者未載明者，，為機關為機關）其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由，接管單位接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理機關應負責處理，並在驗收合格後＿日並在驗收合格後＿日(由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為1515日日）內處理完畢處理完畢，否則應由機關自行接管否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理逾期不處理或不自行接管者 視同廠商已完成點交程序視同廠商已完成點交程序 對本對本如機關逾期不處理逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點交程序視同廠商已完成點交程序，對本對本工程之保管不再負責工程之保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由

三 若工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可(如：使用執照使用執照、、三.若工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可(如：使用執照使用執照室內裝修合格證室內裝修合格證或其他類似文件…等），其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由致延誤致延誤者，得保留契約價金總額得保留契約價金總額22%%(如不足不足1010萬元時以萬元時以1010萬元計萬元計）後後核付尾款核付尾款，俟取得後俟取得後，再再予付清付清剩餘尾款。(※契15九)

- 350 -

四四 採分段完工之工程採分段完工之工程 逾期違約金計算方式詳逾期違約金計算方式詳 契 八 九

9.5.9.5.逾期罰則逾期罰則2/22/2 9-47四四..採分段完工之工程採分段完工之工程，，逾期違約金計算方式詳逾期違約金計算方式詳§§44..44..77。(※契18八、九)五五..逾期違約金逾期違約金之上限之上限：：1 逾期違約金為損害賠償額預定性違約金損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違

C 4.14C 4.14

1.逾期違約金為損害賠償額預定性違約金損害賠償額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額契約價金總額之[20]%[20]%為上限上限，且不計入不計入第19條第10款(損害賠償)之賠償責任上限金額內賠償責任上限金額內。(※契18四)賠償責任上限金額內賠償責任上限金額內

2.工程會96.5.24工程企字第09600214700號函：…因個案特性個案特性(例如市場供需屬賣方市場、標的物製造難度高、風險較高)，得低於得低於20%20%。。

六 廠商未遵守法令致生履約事故者 由廠商負責 因而遲延履約者六.廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。(※契18十)

七.因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度延誤履約進度，情節重大者之認定情節重大者之認定，依下七.因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度延誤履約進度 情節重大者之認定情節重大者之認定 依下列原則辦理：(※契18十一)進度較約定預定進度落後，較約定預定進度落後，巨額工程巨額工程達10%10%以上以上者；其他工程其他工程達20%20%以上以上 且日數達且日數達1010日以上日以上者 或巨額工程巨額工程施工進度已達進度已達90%90%以後以後 該該以上以上，且日數達且日數達1010日以上日以上者，或巨額工程巨額工程施工進度已達進度已達90%90%以後以後，該該時段要徑時段要徑施工時程已逾逾原核定進度表網狀圖工期核定進度表網狀圖工期10%10%以上以上者；其他工其他工程程施工進度已達進度已達80%80%以後以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網程程施工進度已達進度已達80%80%以後以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網狀圖工期20%20%以上以上者。細細111111：：…屬已完成履約而逾履約期限者已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算依逾期日數計算之。

9.6.9.6.接管接管1/21/2 9-48

一.工程竣工後，原則上應於驗收後接管使用原則上應於驗收後接管使用；若機關有先行使用之必要機關有先行使用之必要仍應辦理移交接管手續仍應辦理移交接管手續，填報工程交接清單交接清單，記錄交接時之缺失項目分送相關單位 (管伍五(十)2(8))分送相關單位。(管伍五(十)2(8))

二.※契15九、契15九：工程驗收合格後，廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理點交接管單位辦理點交。(機關工程驗收合格後，廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理點交接管單位辦理點交。(機關應視個案特性於招標時載明；未載明者未載明者，，為機關為機關）其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由，接管單位接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理機關應負責處理，並在驗收合格後＿日並在驗收合格後＿日(由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為1515日日）內處理完畢處理完畢，否則應由機關自行接管否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理逾期不處理或不自行接管者 視同廠商已完成點交程序視同廠商已完成點交程序 對本對本如機關逾期不處理逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點交程序視同廠商已完成點交程序，對本對本工程之保管不再負責工程之保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由

三 若工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可(如：使用執照使用執照、、三.若工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可(如：使用執照使用執照室內裝修合格證室內裝修合格證或其他類似文件…等），其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由致延誤致延誤者，得保留契約價金總額得保留契約價金總額22%%(如不足不足1010萬元時以萬元時以1010萬元計萬元計）後後核付尾款核付尾款，俟取得後俟取得後，再再予付清付清剩餘尾款。(※契15九)

- 350 -

9.6.9.6.接管接管2/22/2 9-49

四.建築工程需申請使用執照者，並應檢附使用執照應檢附使用執照，始得核付工程尾款始得核付工程尾款但於建築工程驗收後，因非可歸責於廠商之事由致延誤者(如因水電消防 空調工程等因素致延誤取得執照） 得僅保留以契約價金總額消防、空調工程等因素致延誤取得執照），得僅保留以契約價金總額之22%%計算之尾款，如不足10萬元時以10萬元計，俟使用執照取得後，再予给付。(※基準29Ⅳ)再予给付。(※基準29Ⅳ)

C 9.31C 9.31

9-509.7.9.7.核發驗收證明書核發驗收證明書1/31/3 驗收證明書

一.工程工程、、財物採購經驗收完畢後財物採購經驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認明書上分別簽認。勞務驗收準用之。(採73)

二 公告金額以上公告金額以上之之工程工程或或財物財物採購採購 除符合細則第90條第1項第1款(公二.公告金額以上公告金額以上之之工程工程或或財物財物採購採購，除符合細則第90條第1項第1款(公用事業依一定費率所供應之財物)或其他經主管機關認定之情形者外，應應填具結算驗收證明書填具結算驗收證明書或其他類似文件或其他類似文件。應應填具結算驗收證明書填具結算驗收證明書或其他類似文件或其他類似文件未達公告金額未達公告金額之工程或財物採購，得得由機關視需要填具之視需要填具之(細101)。

三.結算驗收證明書或其他類似文件，機關應於驗收完畢後機關應於驗收完畢後1515日內填具日內填具，並經主驗主驗及監驗人員監驗人員分別簽認簽認。但有特殊情形必須延期特殊情形必須延期，經機關首長首長或其授權人員核准核准者，不在此限不在此限。(細101)工程驗收合格 機關應於合格後合格後1515日日內 填製結算驗收證明書填製結算驗收證明書(應附應附工程驗收合格，機關應於合格後合格後1515日日內，填製結算驗收證明書填製結算驗收證明書(應附應附結算明細表結算明細表)，經主驗主驗、監驗監驗人員簽章及機關首長或其授權人員核定機關首長或其授權人員核定向機關報核(如原辦理驗收之主驗人員或驗收人員有離職、退休或其向機關報核(如原辦理驗收之主驗人員或驗收人員有離職 退休或其他因素而確實無法簽章者，得由機關指派人員於相關欄位陳述事實並簽核)，但情形特殊，經機關首長首長或其授權人員核准核准者，不在此限不在此限。如屬查核金額以上查核金額以上之工程，並由機關轉報上級機關備查上級機關備查。(※基準29Ⅰ) C 9.32C 9.32

- 351 -

9.6.9.6.接管接管2/22/2 9-49

四.建築工程需申請使用執照者，並應檢附使用執照應檢附使用執照，始得核付工程尾款始得核付工程尾款但於建築工程驗收後，因非可歸責於廠商之事由致延誤者(如因水電消防 空調工程等因素致延誤取得執照） 得僅保留以契約價金總額消防、空調工程等因素致延誤取得執照），得僅保留以契約價金總額之22%%計算之尾款，如不足10萬元時以10萬元計，俟使用執照取得後，再予给付。(※基準29Ⅳ)再予给付。(※基準29Ⅳ)

C 9.31C 9.31

9-509.7.9.7.核發驗收證明書核發驗收證明書1/31/3 驗收證明書

一.工程工程、、財物採購經驗收完畢後財物採購經驗收完畢後，應由驗收及監驗人員於結算驗收證應由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認明書上分別簽認。勞務驗收準用之。(採73)

二 公告金額以上公告金額以上之之工程工程或或財物財物採購採購 除符合細則第90條第1項第1款(公二.公告金額以上公告金額以上之之工程工程或或財物財物採購採購，除符合細則第90條第1項第1款(公用事業依一定費率所供應之財物)或其他經主管機關認定之情形者外，應應填具結算驗收證明書填具結算驗收證明書或其他類似文件或其他類似文件。應應填具結算驗收證明書填具結算驗收證明書或其他類似文件或其他類似文件未達公告金額未達公告金額之工程或財物採購，得得由機關視需要填具之視需要填具之(細101)。

三.結算驗收證明書或其他類似文件，機關應於驗收完畢後機關應於驗收完畢後1515日內填具日內填具，並經主驗主驗及監驗人員監驗人員分別簽認簽認。但有特殊情形必須延期特殊情形必須延期，經機關首長首長或其授權人員核准核准者，不在此限不在此限。(細101)工程驗收合格 機關應於合格後合格後1515日日內 填製結算驗收證明書填製結算驗收證明書(應附應附工程驗收合格，機關應於合格後合格後1515日日內，填製結算驗收證明書填製結算驗收證明書(應附應附結算明細表結算明細表)，經主驗主驗、監驗監驗人員簽章及機關首長或其授權人員核定機關首長或其授權人員核定向機關報核(如原辦理驗收之主驗人員或驗收人員有離職、退休或其向機關報核(如原辦理驗收之主驗人員或驗收人員有離職 退休或其他因素而確實無法簽章者，得由機關指派人員於相關欄位陳述事實並簽核)，但情形特殊，經機關首長首長或其授權人員核准核准者，不在此限不在此限。如屬查核金額以上查核金額以上之工程，並由機關轉報上級機關備查上級機關備查。(※基準29Ⅰ) C 9.32C 9.32

- 351 -

519.7.9.7.核發驗收證明書核發驗收證明書2/32/3 9-51四四..分批或部分驗收分批或部分驗收：：

有分批分批或部分驗收者部分驗收者，於各批或全部驗收完成後於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙整填具結算驗收證明書彙整填具結算驗收證明書。(細90、※基準29Ⅱ)驗收結果彙整填具結算驗收證明書彙整填具結算驗收證明書。(細90、※基準29Ⅱ)

五五..共同投標：共同投標：共同投標廠商得標後各成員各成員之履約實績履約實績，依依各成員於共同投標協議共同投標協議共同投標廠商得標後各成員各成員之履約實績履約實績 依依各成員於共同投標協議共同投標協議書所標示之主辦項目及金額認定之書所標示之主辦項目及金額認定之。但由共同投標廠商於驗收後提驗收後提出各成員實際履約實績者出各成員實際履約實績者，得依其所提履約實績認定之得依其所提履約實績認定之。(共同投標辦法辦法15)

六六..分包設定質權：分包設定質權：工程會91.02.22工程企字第91007374號函：機關依採購法第73條及細則第101條規定，於驗收完後填具結算驗收機關依採購法第73條及細則第101條規定，於驗收完後填具結算驗收證明書或其他類似文件予廠商者，其開立之對象開立之對象應應僅限為該採購契僅限為該採購契約之當事人約之當事人；另如如得標廠商得標廠商已依本法第已依本法第6767條第條第22項規定辦理項規定辦理，其要求就分包部分開立證明文件予分包廠商就分包部分開立證明文件予分包廠商者者，，尚無不可尚無不可，但開立予得標但開立予得標廠商應將該分包部分扣除廠商應將該分包部分扣除。

C 9.33C 9.33

9.7.9.7.核發驗收證明書核發驗收證明書3/33/3 9.1.相關法律概念9-52

四四..結算驗收證明書之效力：結算驗收證明書之效力：在機關簽發結算驗收證明書之前在機關簽發結算驗收證明書之前，任何估驗計價之簽認不應視為對已估驗之工作之驗收及接受，亦不應視為工程司放棄對任何契約條已估驗之工作之驗收及接受，亦不應視為工程司放棄對任何契約條件之執行及追訴。(※契5一2(4))

C 9.34C 9.34

C 1.5C 1.5

- 352 -

519.7.9.7.核發驗收證明書核發驗收證明書2/32/3 9-51四四..分批或部分驗收分批或部分驗收：：

有分批分批或部分驗收者部分驗收者，於各批或全部驗收完成後於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙整填具結算驗收證明書彙整填具結算驗收證明書。(細90、※基準29Ⅱ)驗收結果彙整填具結算驗收證明書彙整填具結算驗收證明書。(細90、※基準29Ⅱ)

五五..共同投標：共同投標：共同投標廠商得標後各成員各成員之履約實績履約實績，依依各成員於共同投標協議共同投標協議共同投標廠商得標後各成員各成員之履約實績履約實績 依依各成員於共同投標協議共同投標協議書所標示之主辦項目及金額認定之書所標示之主辦項目及金額認定之。但由共同投標廠商於驗收後提驗收後提出各成員實際履約實績者出各成員實際履約實績者，得依其所提履約實績認定之得依其所提履約實績認定之。(共同投標辦法辦法15)

六六..分包設定質權：分包設定質權：工程會91.02.22工程企字第91007374號函：機關依採購法第73條及細則第101條規定，於驗收完後填具結算驗收機關依採購法第73條及細則第101條規定，於驗收完後填具結算驗收證明書或其他類似文件予廠商者，其開立之對象開立之對象應應僅限為該採購契僅限為該採購契約之當事人約之當事人；另如如得標廠商得標廠商已依本法第已依本法第6767條第條第22項規定辦理項規定辦理，其要求就分包部分開立證明文件予分包廠商就分包部分開立證明文件予分包廠商者者，，尚無不可尚無不可，但開立予得標但開立予得標廠商應將該分包部分扣除廠商應將該分包部分扣除。

C 9.33C 9.33

9.7.9.7.核發驗收證明書核發驗收證明書3/33/3 9.1.相關法律概念9-52

四四..結算驗收證明書之效力：結算驗收證明書之效力：在機關簽發結算驗收證明書之前在機關簽發結算驗收證明書之前，任何估驗計價之簽認不應視為對已估驗之工作之驗收及接受，亦不應視為工程司放棄對任何契約條已估驗之工作之驗收及接受，亦不應視為工程司放棄對任何契約條件之執行及追訴。(※契5一2(4))

C 9.34C 9.34

C 1.5C 1.5

- 352 -

9.8.9.8.竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則1/21/29-53

期程

項次

項目施工廠商

監造廠商

設計廠商

專案管理

機關

期限 罰則程次 廠商廠商廠商管理 關

３、工

1 領得使用執照

辦理協辦協辦督導 協辦

辦理：依契約約定及相關規定辦理。

廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及相關規定辦理]工

程完

執照 相關規定辦理]

2 綠建築標

辦理協辦協辦督導 協辦

辦理：完成結算及正式驗收前取得

廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及完

工驗

築標章

辦 正式驗收前取得。商者，[依契約約定及相關規定辦理]

3 繪製 辦理審查 審定 核 1 辦理：預定竣工預定竣工 1 廠商：逾1日扣罰驗收階段

3 繪製竣工圖說

辦理審查 審定 核定

1.辦理：預定竣工預定竣工日前至遲竣工當日前至遲竣工當日日。

1.廠商：逾1日扣罰契約價金總額[0.5[0.5‰‰]]違約金。

段 2.審查：竣工查驗查驗確定屬實屬實次日起[7][7]日

9.2.12.監造：逾1日監造服務費[2000][2000]。

3 專案：逾1日專案[7][7]日3.審定：[5][5]日。

3.專案：逾1日專案管理服務費[1000][1000]

期程

項次

項目施工廠商

監造廠商

設計廠商

專案管理

機關

期限 罰則

３ 4 工程 辦理審查 審定核 1 辦理： 1 廠商：[依契約逾期逾期

9-54

３

、工

4 工程竣工

1

辦理審查 審定核定

1.辦理：廠商：預定竣工預定竣工日前或竣工當日日前或竣工當日監造：收到竣工

1.廠商：[依契約逾期逾期違約金違約金之約定計算]。

2.監造：逾1日扣罰監監工程完

1.申報竣工

監造：收到竣工報告之日起77日日內會同機關、專內會同機關、專案管理案管理 施工廠施工廠

2.監造：逾1日扣罰監監造服務費造服務費[5[5‰‰]]。

3.專案：逾1日扣罰專專案管理服務費案管理服務費[5[5‰‰]]工

驗收

案管理案管理、施工廠施工廠商商辦理竣工查驗竣工查驗

2.審查：監造應於竣工查證屬實次

案管理服務費案管理服務費[5[5‰‰]]。2.竣工

協辦辦理

9.2.2收階段

竣工查證屬實次日起22日內日內審轉竣工查驗紀錄及竣工報告表

竣工查驗 9.2.2

段 竣工報告表3.審定：22日日

5 製作 辦理審查 審定核 1.辦理：竣工次日1.廠商：扣罰契約價製作工程結算資料

辦理審查 審定核定

1.辦理：竣工次日起[15][15]日。

2.審查：[7][7]日。審定：[5][5]日

廠商：金總額[0.5[0.5‰‰]]違約金

2.監造：逾1日扣罰監造服務費[2000][2000]。9.2.4資料 3.審定：[5][5]日。 造服務費[2000][2000]。

3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[1000][1000]

9.2.4

- 353 -

9.8.9.8.竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則竣工驗收階段應辦事項權責劃分、期限、罰則1/21/29-53

期程

項次

項目施工廠商

監造廠商

設計廠商

專案管理

機關

期限 罰則程次 廠商廠商廠商管理 關

３、工

1 領得使用執照

辦理協辦協辦督導 協辦

辦理：依契約約定及相關規定辦理。

廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及相關規定辦理]工

程完

執照 相關規定辦理]

2 綠建築標

辦理協辦協辦督導 協辦

辦理：完成結算及正式驗收前取得

廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及完

工驗

築標章

辦 正式驗收前取得。商者，[依契約約定及相關規定辦理]

3 繪製 辦理審查 審定 核 1 辦理：預定竣工預定竣工 1 廠商：逾1日扣罰驗收階段

3 繪製竣工圖說

辦理審查 審定 核定

1.辦理：預定竣工預定竣工日前至遲竣工當日前至遲竣工當日日。

1.廠商：逾1日扣罰契約價金總額[0.5[0.5‰‰]]違約金。

段 2.審查：竣工查驗查驗確定屬實屬實次日起[7][7]日

9.2.12.監造：逾1日監造服務費[2000][2000]。

3 專案：逾1日專案[7][7]日3.審定：[5][5]日。

3.專案：逾1日專案管理服務費[1000][1000]

期程

項次

項目施工廠商

監造廠商

設計廠商

專案管理

機關

期限 罰則

３ 4 工程 辦理審查 審定核 1 辦理： 1 廠商：[依契約逾期逾期

9-54

３

、工

4 工程竣工

1

辦理審查 審定核定

1.辦理：廠商：預定竣工預定竣工日前或竣工當日日前或竣工當日監造：收到竣工

1.廠商：[依契約逾期逾期違約金違約金之約定計算]。

2.監造：逾1日扣罰監監工程完

1.申報竣工

監造：收到竣工報告之日起77日日內會同機關、專內會同機關、專案管理案管理 施工廠施工廠

2.監造：逾1日扣罰監監造服務費造服務費[5[5‰‰]]。

3.專案：逾1日扣罰專專案管理服務費案管理服務費[5[5‰‰]]工

驗收

案管理案管理、施工廠施工廠商商辦理竣工查驗竣工查驗

2.審查：監造應於竣工查證屬實次

案管理服務費案管理服務費[5[5‰‰]]。2.竣工

協辦辦理

9.2.2收階段

竣工查證屬實次日起22日內日內審轉竣工查驗紀錄及竣工報告表

竣工查驗 9.2.2

段 竣工報告表3.審定：22日日

5 製作 辦理審查 審定核 1.辦理：竣工次日1.廠商：扣罰契約價製作工程結算資料

辦理審查 審定核定

1.辦理：竣工次日起[15][15]日。

2.審查：[7][7]日。審定：[5][5]日

廠商：金總額[0.5[0.5‰‰]]違約金

2.監造：逾1日扣罰監造服務費[2000][2000]。9.2.4資料 3.審定：[5][5]日。 造服務費[2000][2000]。

3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[1000][1000]

9.2.4

- 353 -

期程

項次

項目施工廠商

監造廠商

設計廠商

專案管理

機關

期限 罰則

6 測試設 辦理審查 核定備辦理：依契約 廠商：[依契約約定及

9-556 測試設備運轉

辦理審查監督

核定督導

備查

辦理：依契約約定。

廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。

7 辦理工程驗收

協辦協辦 協辦辦理

1.有初驗者於收受全部資料

1.廠商：屬營造業者營造業者，廠商之專任工程人專任工程人

３、工

程驗收 理 收受全部資料之日起3030日內日內辦理初驗初驗，並

廠商之專任工程人專任工程人員員及工地主任工地主任，未未依營造業法第41條

工程完

初驗初驗於初驗合格後2020日內日內辦理驗驗收收

規定會同會同辦理驗收驗收者，每人每次扣罰[5,000[5,000元元]]。9.3.3

工驗收

收收2.無初驗者於收受全部資料之日起30日內

[5,000[5,000元元]]。2.監造：[依契約約定及相關規定辦理]

3 專案：[依契約約定

9.3.3

收階段

之日起30日內辦理驗收。

3.專案：[依契約約定及相關規定辦理]。

8 工程結 協辦協辦 協辦辦辦理：驗收合8 工程結算驗收證明書

協辦協辦 協辦辦理

辦理：驗收合格次日起1515日日內。

9 辦理點 辦理協辦 辦理核辦理：依契約 [依契約約定及相關規9 辦理點交作業

辦理協辦 辦理核定

辦理：依契約約定。

[依契約約定及相關規定辦理]。

序號 缺失態樣 依據法令

9.9.延宕驗收結案期程各階段缺失態樣1/4 9-56

序號 缺失態樣 依據法令(一)變更作業

未掌握時程積極辦理契約變更程序，迄竣工後仍未完成變更設計議價或修正契約總價作業，延宕後續結算驗收期程。

基準第10點第1項第6款

遲延(二) 檢試驗

因查(檢、試)驗或測試有爭議，延宕驗收期程，如：1.契約規定之查(檢、試)驗、測試規定，執行有窒礙或不

契約第11條第3款

一、履

爭議 明確，致衍生爭議。2.契約履約期限未考量相關檢(試)驗辦理時程(如老化試

驗)，惟該檢(試)驗工作耗時，無法於短期間內完成。履約管

(三)文件保存不當

履約階段作業文件未保存完整，致完工結算資料缺漏，延誤驗收期程，如：1.監工人員異動，業務交接未確實。

文件未依規定異地備份保存等

1.採購法第107條2.細則第112條之23.基準第21點管

理階段

2.文件未依規定異地備份保存等。(四) 文件報核程序

辦理竣工應備文件(如檢(試)驗報告、停工或展延工期報核文件、規格或數量變更應辦理報核或契約變更而卻未辦理等） 於履約期間未依規定辦理或未經監造複判或機關

品管要點第16點

段核程序未完備

理等），於履約期間未依規定辦理或未經監造複判或機關備查，且於結算資料報核時未確實審核，致驗收時發現資料不全、程序不符，延宕驗收期程。

(五) 工程未依契約施作完成 未達竣工條件 廠商卻於期限屆 契約 第 款第 目(五) 提報竣工不實

工程未依契約施作完成，未達竣工條件，廠商卻於期限屆止前逕報竣工，且監造單位/工程司未確實辦理竣工查驗，予以認定竣工，衍生驗收爭議。

1.契約15第2款第4目2.細則第92條3.基準第17條

- 354 -

期程

項次

項目施工廠商

監造廠商

設計廠商

專案管理

機關

期限 罰則

6 測試設 辦理審查 核定備辦理：依契約 廠商：[依契約約定及

9-556 測試設備運轉

辦理審查監督

核定督導

備查

辦理：依契約約定。

廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。

7 辦理工程驗收

協辦協辦 協辦辦理

1.有初驗者於收受全部資料

1.廠商：屬營造業者營造業者，廠商之專任工程人專任工程人

３、工

程驗收 理 收受全部資料之日起3030日內日內辦理初驗初驗，並

廠商之專任工程人專任工程人員員及工地主任工地主任，未未依營造業法第41條

工程完

初驗初驗於初驗合格後2020日內日內辦理驗驗收收

規定會同會同辦理驗收驗收者，每人每次扣罰[5,000[5,000元元]]。9.3.3

工驗收

收收2.無初驗者於收受全部資料之日起30日內

[5,000[5,000元元]]。2.監造：[依契約約定及相關規定辦理]

3 專案：[依契約約定

9.3.3

收階段

之日起30日內辦理驗收。

3.專案：[依契約約定及相關規定辦理]。

8 工程結 協辦協辦 協辦辦辦理：驗收合8 工程結算驗收證明書

協辦協辦 協辦辦理

辦理：驗收合格次日起1515日日內。

9 辦理點 辦理協辦 辦理核辦理：依契約 [依契約約定及相關規9 辦理點交作業

辦理協辦 辦理核定

辦理：依契約約定。

[依契約約定及相關規定辦理]。

序號 缺失態樣 依據法令

9.9.延宕驗收結案期程各階段缺失態樣1/4 9-56

序號 缺失態樣 依據法令(一)變更作業

未掌握時程積極辦理契約變更程序，迄竣工後仍未完成變更設計議價或修正契約總價作業，延宕後續結算驗收期程。

基準第10點第1項第6款

遲延(二) 檢試驗

因查(檢、試)驗或測試有爭議，延宕驗收期程，如：1.契約規定之查(檢、試)驗、測試規定，執行有窒礙或不

契約第11條第3款

一、履

爭議 明確，致衍生爭議。2.契約履約期限未考量相關檢(試)驗辦理時程(如老化試

驗)，惟該檢(試)驗工作耗時，無法於短期間內完成。履約管

(三)文件保存不當

履約階段作業文件未保存完整，致完工結算資料缺漏，延誤驗收期程，如：1.監工人員異動，業務交接未確實。

文件未依規定異地備份保存等

1.採購法第107條2.細則第112條之23.基準第21點管

理階段

2.文件未依規定異地備份保存等。(四) 文件報核程序

辦理竣工應備文件(如檢(試)驗報告、停工或展延工期報核文件、規格或數量變更應辦理報核或契約變更而卻未辦理等） 於履約期間未依規定辦理或未經監造複判或機關

品管要點第16點

段核程序未完備

理等），於履約期間未依規定辦理或未經監造複判或機關備查，且於結算資料報核時未確實審核，致驗收時發現資料不全、程序不符，延宕驗收期程。

(五) 工程未依契約施作完成 未達竣工條件 廠商卻於期限屆 契約 第 款第 目(五) 提報竣工不實

工程未依契約施作完成，未達竣工條件，廠商卻於期限屆止前逕報竣工，且監造單位/工程司未確實辦理竣工查驗，予以認定竣工，衍生驗收爭議。

1.契約15第2款第4目2.細則第92條3.基準第17條

- 354 -

序號 缺失態樣 依據法令

一、

(六)議價不成

誤以為新增單價議價協議不成，無法製作結算資料等竣工文件，無法辦理初驗。

基準第20點第2項9-57

、履約

價不成文件，無法辦理初驗。(七)履約爭議

誤以為工程有履約爭議，必須俟達成協議後方得辦理驗收。1.契約第23條第4款2.基準第28點3 議價注意事項12

約管理階

3.議價注意事項12(八) 檢驗代表數量

實作數量或契約變更增加之數量，未注意依契約規定之查(檢、試)驗頻率規定辦理，至驗收時始發現部分項目查檢 試 驗代表數量不足 致衍生計價及驗收爭議

基準第21點第2項

階段

表數量不足

(檢、試) 驗代表數量不足，致衍生計價及驗收爭議。

(一)重監造單位/工程司完成竣工查證後(機關未會同)，機關又 1.基準第17點

二、

複查驗另擇期辦理竣工查證，延宕竣工核定時程，或衍生竣工認定之爭議。

2.契約第15條第2款第4目

(二)延廠商未依規定期限提送竣工圖、結算資料。 契約第15條第2款第1、竣工階

(二)延遲提送

廠商未依規定期限提送竣工圖 結算資料 契約第15條第2款第1目、第3目

(三)多次審退

竣工圖、結算資料經監造單位/工程司多次審退修正。 權責分工表(下稱權責分工表) 附記6

階段

次審退 責分工表) 附記6(四)審核不實

竣工圖、結算資料多所闕漏、錯誤，監造單位/工程司未確實審查並會同廠商丈量後修正，逕行依據該竣工圖說辦理驗收

1.基準第18點2.錯誤態樣十二(二)

理驗收。(五)延遲驗收

機關未依期限辦理初驗、驗收作業，且未依規定檢討是否有特殊情形，簽請機關首長或其授權人員核准延期。

1.基準第26點2.錯誤態樣12(12)

序號 缺失態樣 依據法令(六)估驗未完成

機關以廠商未申請辦理估驗計價至末期估驗，或以物價指數調整未辦理完成為由，不同意辦理驗收。

機關除洽請廠商儘速申辦估驗計價外亦應同時辦理驗收

9-58

二、竣

亦應同時辦理驗收作業。

(七)缺失事項澄清

初驗或驗收結果有與契約規範、竣工圖說、結算表不符事項 未以缺失事項限期改正 卻列入待澄清事項 且未訂

1.基準第24點第1項第6款竣

工階段

事項澄清項，未以缺失事項限期改正，卻列入待澄清事項，且未訂定澄清期限，澄清又耗費時日。

項第6款2.採購法第72條

(八)先行使用

工程已部分完工，且有先行使用之情形或有減損滅失之虞，惟機關未就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，致生

1.契約第15條第8項段使用 惟機關未就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用 致生

驗收爭議。項

2.細則第99條(九)統包設計查驗

統包工程之初驗及驗收作業，未查驗設計部分之履約情形。統包實施辦法設計查驗

三、

(一)驗收瑕疵

驗收程序顯有瑕疵，如：1.驗收結果記錄登載未詳盡、未見逐項或抽樣檢驗及合格

與不合格之記載。2 待澄清事項未予釐清或複驗確認

基準24、 25

、驗收結

2.待澄清事項未予釐清或複驗確認。3.複驗未針對缺失事項逐項查驗等。

(二)減價收受

減價收受執行錯誤或爭議，如：1 驗收缺失廠商改正有困難，報請機關採減價收受，經機

1.採購法722 契約4一

結案階

收受 1.驗收缺失廠商改正有困難，報請機關採減價收受，經機關檢討後不同意減價收受，惟廠商亦無積極改正，致無法驗收合格。

2.未確實依契約及採購法第72條規定檢討是否符合其要件

2.契約4一

階段 3.初驗時辦理減價收受。

4,查核金額以上工程未報經上級機關同意。5.契約雙方對減價金額及違約金計算有異議等。

- 355 -

序號 缺失態樣 依據法令

一、

(六)議價不成

誤以為新增單價議價協議不成，無法製作結算資料等竣工文件，無法辦理初驗。

基準第20點第2項9-57

、履約

價不成文件，無法辦理初驗。(七)履約爭議

誤以為工程有履約爭議，必須俟達成協議後方得辦理驗收。1.契約第23條第4款2.基準第28點3 議價注意事項12

約管理階

3.議價注意事項12(八) 檢驗代表數量

實作數量或契約變更增加之數量，未注意依契約規定之查(檢、試)驗頻率規定辦理，至驗收時始發現部分項目查檢 試 驗代表數量不足 致衍生計價及驗收爭議

基準第21點第2項

階段

表數量不足

(檢、試) 驗代表數量不足，致衍生計價及驗收爭議。

(一)重監造單位/工程司完成竣工查證後(機關未會同)，機關又 1.基準第17點

二、

複查驗另擇期辦理竣工查證，延宕竣工核定時程，或衍生竣工認定之爭議。

2.契約第15條第2款第4目

(二)延廠商未依規定期限提送竣工圖、結算資料。 契約第15條第2款第1、竣工階

(二)延遲提送

廠商未依規定期限提送竣工圖 結算資料 契約第15條第2款第1目、第3目

(三)多次審退

竣工圖、結算資料經監造單位/工程司多次審退修正。 權責分工表(下稱權責分工表) 附記6

階段

次審退 責分工表) 附記6(四)審核不實

竣工圖、結算資料多所闕漏、錯誤，監造單位/工程司未確實審查並會同廠商丈量後修正，逕行依據該竣工圖說辦理驗收

1.基準第18點2.錯誤態樣十二(二)

理驗收。(五)延遲驗收

機關未依期限辦理初驗、驗收作業，且未依規定檢討是否有特殊情形，簽請機關首長或其授權人員核准延期。

1.基準第26點2.錯誤態樣12(12)

序號 缺失態樣 依據法令(六)估驗未完成

機關以廠商未申請辦理估驗計價至末期估驗，或以物價指數調整未辦理完成為由，不同意辦理驗收。

機關除洽請廠商儘速申辦估驗計價外亦應同時辦理驗收

9-58

二、竣

亦應同時辦理驗收作業。

(七)缺失事項澄清

初驗或驗收結果有與契約規範、竣工圖說、結算表不符事項 未以缺失事項限期改正 卻列入待澄清事項 且未訂

1.基準第24點第1項第6款竣

工階段

事項澄清項，未以缺失事項限期改正，卻列入待澄清事項，且未訂定澄清期限，澄清又耗費時日。

項第6款2.採購法第72條

(八)先行使用

工程已部分完工，且有先行使用之情形或有減損滅失之虞，惟機關未就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，致生

1.契約第15條第8項段使用 惟機關未就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用 致生

驗收爭議。項

2.細則第99條(九)統包設計查驗

統包工程之初驗及驗收作業，未查驗設計部分之履約情形。統包實施辦法設計查驗

三、

(一)驗收瑕疵

驗收程序顯有瑕疵，如：1.驗收結果記錄登載未詳盡、未見逐項或抽樣檢驗及合格

與不合格之記載。2 待澄清事項未予釐清或複驗確認

基準24、 25

、驗收結

2.待澄清事項未予釐清或複驗確認。3.複驗未針對缺失事項逐項查驗等。

(二)減價收受

減價收受執行錯誤或爭議，如：1 驗收缺失廠商改正有困難，報請機關採減價收受，經機

1.採購法722 契約4一

結案階

收受 1.驗收缺失廠商改正有困難，報請機關採減價收受，經機關檢討後不同意減價收受，惟廠商亦無積極改正，致無法驗收合格。

2.未確實依契約及採購法第72條規定檢討是否符合其要件

2.契約4一

階段 3.初驗時辦理減價收受。

4,查核金額以上工程未報經上級機關同意。5.契約雙方對減價金額及違約金計算有異議等。

- 355 -

序號 缺失態樣 依據法令(三)不熟悉契約及法規

機關人員或監造單位/工程司未熟悉契約、履約管理相關規定或認知有誤，致程序錯誤、闕漏或不完備，延宕

機關應要求主辦工程司及監造單位之

9-59

三、

契約及法規 關規定或認知有誤，致程序錯誤、闕漏或不完備，延宕履約、驗收期程。

程司及監造單位之監造人員，熟讀契約相關圖說、規範(工程採購契約管、

驗收

(工程採購契約管理伍五(一)3)

(四)約定不當或執行過

契約約定不當，或履約執行過當。如：建築工程因非可歸責於廠商之事由 延誤取得使用執照 機關仍要求取

1.契約15九基準 四

收結案

當或執行過當

歸責於廠商之事由，延誤取得使用執照，機關仍要求取得後方同意辦理驗收。

2.基準29四

(五)營造業 營造業之工地主任、專任工程人員未參與驗收或未於驗營造業法41

階段

收紀錄簽認，違反營造業法第41條規定。(六)結算驗收證明書

機關未於工程驗收合格次日起15日內，填製結算驗收證明書。

1.細則第101條2.基準29第1項收證明書 明書 2.基準29第1項

(七)不接管 會驗單位以不符其需求而認定為缺失事項，不同意接管，致生驗收爭議。

採購法第72條、契約15九

(一)未妥善 未妥善規劃工程履約執行(如：障礙物未拆遷；土地尚 政府採購行為錯誤四、其

(一)未妥善規劃履約執行

未妥善規劃工程履約執行(如：障礙物未拆遷；土地尚未徵收；地下管線障礙、未配合工程時程協調台電公司申請送電…)等事宜，致延誤履約、驗收期程。

政府採購行為錯誤態樣一(十二)

(二)權責分 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表 納入契工程會97 1 8工程其他

(二)權責分工表

未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入契約，致施工廠商、設計監造單位之權責不明，衍生爭議，影響履約及驗收期程。

工程會97.1.8工程管字第09700011700號函

9.10.9.10.參考案例參考案例 9-60

9.1.廠商申報竣工9.2.竣工查驗9 3 缺失未改善可否申報完工

9.18.列入待澄清事項之不當情形9.19.部分驗收9 20 查驗之效力9.3.缺失未改善可否申報完工

9.4-損壞公共設施之修復9.5.提報驗收前應辦事項

9.20.查驗之效力9.21.法院強制執行假扣押得否辦驗收9.22.驗收紀錄9.5.提報驗收前應辦事項

9.6.監造廠商不願辦理結算驗收9.7.結算資料9 8 結算作業

9.22.驗收紀錄9.23.驗收紀錄9.24.施工廠商不願配合驗收9 25 初驗可否減價收受9.8.結算作業

9.9.核派主驗人9 10 主驗人員

9.25.初驗可否減價收受9.26.減價收受9.27.減價收受9.10.主驗人員

9.11.報請監驗9.12.監驗程序9 13 竣工圖及結算資料

9.27.減價收受9.28.減價收受是否應依採101辦理9.29.減價收受金額可否由保固款扣除9 30 逾期違約金9.13.竣工圖及結算資料

9.14.驗收前先行點交9 15 瑕疵改善期限

9.30.逾期違約金9.31.接管9 32 結算驗收證明書9.15.瑕疵改善期限

9.16.複驗時間9.17.複驗

9.32.結算驗收證明書9.33.結算驗收證明書內容錯誤9.34.驗收後發現瑕疵

- 356 -

序號 缺失態樣 依據法令(三)不熟悉契約及法規

機關人員或監造單位/工程司未熟悉契約、履約管理相關規定或認知有誤，致程序錯誤、闕漏或不完備，延宕

機關應要求主辦工程司及監造單位之

9-59

三、

契約及法規 關規定或認知有誤，致程序錯誤、闕漏或不完備，延宕履約、驗收期程。

程司及監造單位之監造人員，熟讀契約相關圖說、規範(工程採購契約管、

驗收

(工程採購契約管理伍五(一)3)

(四)約定不當或執行過

契約約定不當，或履約執行過當。如：建築工程因非可歸責於廠商之事由 延誤取得使用執照 機關仍要求取

1.契約15九基準 四

收結案

當或執行過當

歸責於廠商之事由，延誤取得使用執照，機關仍要求取得後方同意辦理驗收。

2.基準29四

(五)營造業 營造業之工地主任、專任工程人員未參與驗收或未於驗營造業法41

階段

收紀錄簽認，違反營造業法第41條規定。(六)結算驗收證明書

機關未於工程驗收合格次日起15日內，填製結算驗收證明書。

1.細則第101條2.基準29第1項收證明書 明書 2.基準29第1項

(七)不接管 會驗單位以不符其需求而認定為缺失事項，不同意接管，致生驗收爭議。

採購法第72條、契約15九

(一)未妥善 未妥善規劃工程履約執行(如：障礙物未拆遷；土地尚 政府採購行為錯誤四、其

(一)未妥善規劃履約執行

未妥善規劃工程履約執行(如：障礙物未拆遷；土地尚未徵收；地下管線障礙、未配合工程時程協調台電公司申請送電…)等事宜，致延誤履約、驗收期程。

政府採購行為錯誤態樣一(十二)

(二)權責分 未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表 納入契工程會97 1 8工程其他

(二)權責分工表

未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入契約，致施工廠商、設計監造單位之權責不明，衍生爭議，影響履約及驗收期程。

工程會97.1.8工程管字第09700011700號函

9.10.9.10.參考案例參考案例 9-60

9.1.廠商申報竣工9.2.竣工查驗9 3 缺失未改善可否申報完工

9.18.列入待澄清事項之不當情形9.19.部分驗收9 20 查驗之效力9.3.缺失未改善可否申報完工

9.4-損壞公共設施之修復9.5.提報驗收前應辦事項

9.20.查驗之效力9.21.法院強制執行假扣押得否辦驗收9.22.驗收紀錄9.5.提報驗收前應辦事項

9.6.監造廠商不願辦理結算驗收9.7.結算資料9 8 結算作業

9.22.驗收紀錄9.23.驗收紀錄9.24.施工廠商不願配合驗收9 25 初驗可否減價收受9.8.結算作業

9.9.核派主驗人9 10 主驗人員

9.25.初驗可否減價收受9.26.減價收受9.27.減價收受9.10.主驗人員

9.11.報請監驗9.12.監驗程序9 13 竣工圖及結算資料

9.27.減價收受9.28.減價收受是否應依採101辦理9.29.減價收受金額可否由保固款扣除9 30 逾期違約金9.13.竣工圖及結算資料

9.14.驗收前先行點交9 15 瑕疵改善期限

9.30.逾期違約金9.31.接管9 32 結算驗收證明書9.15.瑕疵改善期限

9.16.複驗時間9.17.複驗

9.32.結算驗收證明書9.33.結算驗收證明書內容錯誤9.34.驗收後發現瑕疵

- 356 -

案例案例9.19.1－－廠商申報竣工廠商申報竣工1/21/2((調解暨採購稽核案件調解暨採購稽核案件))

9-61

廠商於廠商於96.1.1296.1.12函報竣工函報竣工，○機關承辦人員於收到通知後，收到通知後，即簽辦擬即簽辦擬同意竣工同意竣工並並安排驗收安排驗收事宜事宜

案案例例

((調解暨採購稽核案件調解暨採購稽核案件))

即簽辦擬即簽辦擬同意竣工同意竣工並並安排驗收安排驗收事宜事宜。例例

一.…工程已於96年1月12竣工一. 工程已於96年1月12竣工二.擬:依來文報請竣工報核後

安排驗收事宜。

一一..廠商未填報廠商未填報「「工程竣工報告表工程竣工報告表 申報竣工：申報竣工：工程竣工時 工程司應督

§9.2.2 案例案例9.19.1--廠商申報竣工廠商申報竣工2/22/2 9-62一一..廠商未填報廠商未填報「「工程竣工報告表工程竣工報告表」」申報竣工：申報竣工：工程竣工時，工程司應督

促廠商於預定竣工日前或竣工當日填報工程竣工報告表工程竣工報告表向工程司及機關報備。(※基準17、※契15二2、細92)關報備 (※基準17 ※契15二2 細92)

二二..機關未辦理竣工查驗：機關機關未辦理竣工查驗：機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會同監造單位會同監造單位//工程司及工程司及廠商廠商，依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量 以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加者之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加者，仍得仍得予確定確定。(※契15二4、細92)

三三..工程司未會同丈量：工程司未會同丈量：工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及三三..工程司未會同丈量：工程司未會同丈量：結算資料，並主動會同丈量清點主動會同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結算據以審查竣工圖及確認結算項目數量等相關資料相關資料。(※基準18)

四四..未辦理結算：未辦理結算：四四..未辦理結算：未辦理結算：1.廠商廠商應於竣工之次日起竣工之次日起[[1515]]日內日內提送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其契約約定之其他文件他文件，送請監造單位/工程司審核，俾憑辦理驗收作業。(※契15二3)工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料 並主動會主動會2.工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動會主動會同丈量清點同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結算據以審查竣工圖及確認結算項目、數量等相關資料相關資料。(※基準18)(※基準18)

五.工程司應依上述規定完成相關程序(竣工查驗竣工查驗、會同丈量數量會同丈量數量、竣工竣工圖圖、、結算書核定結算書核定)後，承辦單位再簽辦驗收事宜。

- 357 -

案例案例9.19.1－－廠商申報竣工廠商申報竣工1/21/2((調解暨採購稽核案件調解暨採購稽核案件))

9-61

廠商於廠商於96.1.1296.1.12函報竣工函報竣工，○機關承辦人員於收到通知後，收到通知後，即簽辦擬即簽辦擬同意竣工同意竣工並並安排驗收安排驗收事宜事宜

案案例例

((調解暨採購稽核案件調解暨採購稽核案件))

即簽辦擬即簽辦擬同意竣工同意竣工並並安排驗收安排驗收事宜事宜。例例

一.…工程已於96年1月12竣工一. 工程已於96年1月12竣工二.擬:依來文報請竣工報核後

安排驗收事宜。

一一..廠商未填報廠商未填報「「工程竣工報告表工程竣工報告表 申報竣工：申報竣工：工程竣工時 工程司應督

§9.2.2 案例案例9.19.1--廠商申報竣工廠商申報竣工2/22/2 9-62一一..廠商未填報廠商未填報「「工程竣工報告表工程竣工報告表」」申報竣工：申報竣工：工程竣工時，工程司應督

促廠商於預定竣工日前或竣工當日填報工程竣工報告表工程竣工報告表向工程司及機關報備。(※基準17、※契15二2、細92)關報備 (※基準17 ※契15二2 細92)

二二..機關未辦理竣工查驗：機關機關未辦理竣工查驗：機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會同監造單位會同監造單位//工程司及工程司及廠商廠商，依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量 以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加者之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未廠商未依機關通知派代表參加參加者，仍得仍得予確定確定。(※契15二4、細92)

三三..工程司未會同丈量：工程司未會同丈量：工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及三三..工程司未會同丈量：工程司未會同丈量：結算資料，並主動會同丈量清點主動會同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結算據以審查竣工圖及確認結算項目數量等相關資料相關資料。(※基準18)

四四..未辦理結算：未辦理結算：四四..未辦理結算：未辦理結算：1.廠商廠商應於竣工之次日起竣工之次日起[[1515]]日內日內提送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其契約約定之其他文件他文件，送請監造單位/工程司審核，俾憑辦理驗收作業。(※契15二3)工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料 並主動會主動會2.工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動會主動會同丈量清點同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結算據以審查竣工圖及確認結算項目、數量等相關資料相關資料。(※基準18)(※基準18)

五.工程司應依上述規定完成相關程序(竣工查驗竣工查驗、會同丈量數量會同丈量數量、竣工竣工圖圖、、結算書核定結算書核定)後，承辦單位再簽辦驗收事宜。

- 357 -

63案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗1/41/4 9-63

((履約爭議調解案件履約爭議調解案件)) ○工程廠商於申報竣工後，○機關承辦單位會同相關

單位以「工程品質抽查「工程品質抽查 辦理竣工查證 抽查結果認案案例例 單位以「工程品質抽查」「工程品質抽查」辦理竣工查證，抽查結果認

有多項應改善事項，造成工期核算之履約爭議。

例例

○機關辦理工程採購之竣工查驗係以「施工分段檢驗「施工分段檢驗紀錄表」紀錄表」辦理，將查驗完成之情形詳細記載在「施工管制缺失事項 欄位內

案案例例

管制缺失事項」欄位內。

案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗2/42/49-64

工程品質抽查驗成果記錄表工程品質抽查驗成果記錄表::工程品質抽查驗成果記錄表工程品質抽查驗成果記錄表::…•監工日報填報情形監工日報填報情形•餘土處理情形•施工計畫報核情形

•工地廢棄物•路面潔淨

•材料檢(試)驗查核•工地環境清潔及安全措施

路面潔淨•安全措施•現場查核施工情形

綜合查核意見•綜合查核意見

綜合查核意見•綜合查核意見

- 358 -

63案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗1/41/4 9-63

((履約爭議調解案件履約爭議調解案件)) ○工程廠商於申報竣工後，○機關承辦單位會同相關

單位以「工程品質抽查「工程品質抽查 辦理竣工查證 抽查結果認案案例例 單位以「工程品質抽查」「工程品質抽查」辦理竣工查證，抽查結果認

有多項應改善事項，造成工期核算之履約爭議。

例例

○機關辦理工程採購之竣工查驗係以「施工分段檢驗「施工分段檢驗紀錄表」紀錄表」辦理，將查驗完成之情形詳細記載在「施工管制缺失事項 欄位內

案案例例

管制缺失事項」欄位內。

案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗2/42/49-64

工程品質抽查驗成果記錄表工程品質抽查驗成果記錄表::工程品質抽查驗成果記錄表工程品質抽查驗成果記錄表::…•監工日報填報情形監工日報填報情形•餘土處理情形•施工計畫報核情形

•工地廢棄物•路面潔淨

•材料檢(試)驗查核•工地環境清潔及安全措施

路面潔淨•安全措施•現場查核施工情形

綜合查核意見•綜合查核意見

綜合查核意見•綜合查核意見

- 358 -

案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗3/43/4 9-65

•竣工查驗非屬施工期

間之施工查核，將查間之施工查核，將查

驗情形記載在「施工

分段檢驗紀錄表」之分段檢驗紀錄表」之

「施工管制缺失事項」

，未合規定，且易生

爭議。

•格式：請依本府所屬

各機關工程施工及驗各機關工程施工及驗

收基準附表「工程竣工程竣工查驗紀錄工查驗紀錄」格式辦工查驗紀錄工查驗紀錄」格式辦

理。

§9.2.2案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗4/44/4 9-66一一..施工品質督導查核應於工程施工階段進行：施工品質督導查核應於工程施工階段進行： 依※本府品管作業要點第19點：「機關應隨時督導工程施工情形工程施工情形，

留存紀錄備查，並得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施隨時進行施留存紀錄備查，並得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施隨時進行施工品質督導工作工品質督導工作」；第14點：現場人員「發現缺失時，應即通知發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果廠商限期改善，並確認其改善成果」、「抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表」。

建議機關應依本府品管作業要點於施工中於施工中按監造計畫辦理施工作業及材料設備抽查驗，機關工程督導小組並隨時督導工程施工情隨時督導工程施工情參參 業及材料設備抽查驗，機關工程督導小組並隨時督導工程施工情隨時督導工程施工情形形，，避免完工後仍有工作項目未依契約規定完成避免完工後仍有工作項目未依契約規定完成，或機關應辦理事項未配合完成，致產生履約爭議，並延宕使用時程。

參參考考見見解解 依上開規定，係施工期間得隨時辦理施工品質抽查作業，非屬竣施工期間得隨時辦理施工品質抽查作業，非屬竣

工查驗工查驗。二二 機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商辦理竣工查驗辦理竣工查驗：：依依

解解

二二..機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商辦理竣工查驗辦理竣工查驗：：依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。(※契15二4、細92)( )

三三..竣工查驗表單：竣工查驗表單：請參考本府所屬各機關工程施工及驗收基準附表請參考本府所屬各機關工程施工及驗收基準附表「工程竣工查驗紀錄」辦理「工程竣工查驗紀錄」辦理。

- 359 -

案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗3/43/4 9-65

•竣工查驗非屬施工期

間之施工查核，將查間之施工查核，將查

驗情形記載在「施工

分段檢驗紀錄表」之分段檢驗紀錄表」之

「施工管制缺失事項」

，未合規定，且易生

爭議。

•格式：請依本府所屬

各機關工程施工及驗各機關工程施工及驗

收基準附表「工程竣工程竣工查驗紀錄工查驗紀錄」格式辦工查驗紀錄工查驗紀錄」格式辦

理。

§9.2.2案例案例9.29.2--竣工查驗竣工查驗4/44/4 9-66一一..施工品質督導查核應於工程施工階段進行：施工品質督導查核應於工程施工階段進行： 依※本府品管作業要點第19點：「機關應隨時督導工程施工情形工程施工情形，

留存紀錄備查，並得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施隨時進行施留存紀錄備查，並得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施隨時進行施工品質督導工作工品質督導工作」；第14點：現場人員「發現缺失時，應即通知發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果廠商限期改善，並確認其改善成果」、「抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表」。

建議機關應依本府品管作業要點於施工中於施工中按監造計畫辦理施工作業及材料設備抽查驗，機關工程督導小組並隨時督導工程施工情隨時督導工程施工情參參 業及材料設備抽查驗，機關工程督導小組並隨時督導工程施工情隨時督導工程施工情形形，，避免完工後仍有工作項目未依契約規定完成避免完工後仍有工作項目未依契約規定完成，或機關應辦理事項未配合完成，致產生履約爭議，並延宕使用時程。

參參考考見見解解 依上開規定，係施工期間得隨時辦理施工品質抽查作業，非屬竣施工期間得隨時辦理施工品質抽查作業，非屬竣

工查驗工查驗。二二 機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商辦理竣工查驗辦理竣工查驗：：依依

解解

二二..機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商機關應依契約規定期限內會同監造單位及廠商辦理竣工查驗辦理竣工查驗：：依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。(※契15二4、細92)( )

三三..竣工查驗表單：竣工查驗表單：請參考本府所屬各機關工程施工及驗收基準附表請參考本府所屬各機關工程施工及驗收基準附表「工程竣工查驗紀錄」辦理「工程竣工查驗紀錄」辦理。

- 359 -

案例案例9.39.3--缺失未改善可否申報完工缺失未改善可否申報完工1/11/1§9.2.2

9-67

廠商施工品質缺失未改善完成前，是否可申報完工？ＱＱ

一.依細則第92條第1項規定：「廠商應於工程預定竣工日前或竣一.依細則第92條第1項規定 廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起機關應於收到該書面通知之日起77日內會同監造單日內會同監造單位及廠商位及廠商 依據契約 圖說或貨樣核對竣工之項目及數量依據契約 圖說或貨樣核對竣工之項目及數量位及廠商，位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。ＡＡ 定。」

二.故廠商因施工品質缺失未改善完成，致未符契約、圖說或貨廠商因施工品質缺失未改善完成，致未符契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量者，不宜提報竣工樣核對竣工之項目及數量者，不宜提報竣工。(工程會97.11.

ＡＡ

樣核對竣工之項目及數量者 不宜提報竣工樣核對竣工之項目及數量者 不宜提報竣工 (工程會97. .6工程管字第09700439140號函)

三.如廠商施工品質缺失未改善完成，仍逕行申報竣工，監造單位 工程司應依前揭規定落實竣工查驗 不得逕予認定竣工位/工程司應依前揭規定落實竣工查驗，不得逕予認定竣工。

案例案例9.49.4--損壞公共設施之修復損壞公共設施之修復1/31/3最高法院刑事判決 年度台上字第 號

9-68最高法院刑事判決 90年度台上字第5482號本件原判決認定上訴人甲甲○○曾任台北市政府捷運工程局捷運工程局（下稱捷運局）…，為依據法令從事公務之人員依據法令從事公務之人員。）…，為依據法令從事公務之人員依據法令從事公務之人員。木柵線中運量捷運系統編號CC408、404、402A等標之工程，…廠商於承作上開408標隧道工程時，須借用須借用台北市政府公車處（下稱公車處公車處）麟麟光新村總站光新村總站（下稱麟光站）公共汽車停車場作為臨時通行便道公共汽車停車場作為臨時通行便道，…即於施工期間所造成之路面損壞應隨時修補，施工完畢機具撤離前應全面修復復…至八十年九月八十年九月間，上開工程即將完工即將完工，公車處公車處鑑於原有ＡＣ（即瀝青混凝土）路面遭重型車輛、機械輾壓，造成破損，因而要求捷運局督促該要求捷運局督促該凝土）路面遭重型車輛 機械輾壓 造成破損 因而要求捷運局督促該要求捷運局督促該三家公司依先前允諾之條件，全面填補三家公司依先前允諾之條件，全面填補。捷運局東工處東工處乃於八十年九月三十日召開協調會召開協調會，經討論決議決議：「原則同意全面加鋪同意全面加鋪 至於費用由眾力 昌益 中華三家分攤費用由眾力 昌益 中華三家分攤 督促承商於八同意全面加鋪同意全面加鋪，至於費用由眾力、昌益、中華三家分攤費用由眾力、昌益、中華三家分攤…督促承商於八十年十一月底前ＡＣ鋪設完畢」，已明白表示該費用由眾力、昌益、中華三家公司分擔（當時估計每家分擔新台幣二十三萬元，共六十九萬元華三家公司分擔（當時估計每家分擔新台幣二十三萬元，共六十九萬元），無須由東工處支付無須由東工處支付。

- 360 -

案例案例9.39.3--缺失未改善可否申報完工缺失未改善可否申報完工1/11/1§9.2.2

9-67

廠商施工品質缺失未改善完成前，是否可申報完工？ＱＱ

一.依細則第92條第1項規定：「廠商應於工程預定竣工日前或竣一.依細則第92條第1項規定 廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起機關應於收到該書面通知之日起77日內會同監造單日內會同監造單位及廠商位及廠商 依據契約 圖說或貨樣核對竣工之項目及數量依據契約 圖說或貨樣核對竣工之項目及數量位及廠商，位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。ＡＡ 定。」

二.故廠商因施工品質缺失未改善完成，致未符契約、圖說或貨廠商因施工品質缺失未改善完成，致未符契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量者，不宜提報竣工樣核對竣工之項目及數量者，不宜提報竣工。(工程會97.11.

ＡＡ

樣核對竣工之項目及數量者 不宜提報竣工樣核對竣工之項目及數量者 不宜提報竣工 (工程會97. .6工程管字第09700439140號函)

三.如廠商施工品質缺失未改善完成，仍逕行申報竣工，監造單位 工程司應依前揭規定落實竣工查驗 不得逕予認定竣工位/工程司應依前揭規定落實竣工查驗，不得逕予認定竣工。

案例案例9.49.4--損壞公共設施之修復損壞公共設施之修復1/31/3最高法院刑事判決 年度台上字第 號

9-68最高法院刑事判決 90年度台上字第5482號本件原判決認定上訴人甲甲○○曾任台北市政府捷運工程局捷運工程局（下稱捷運局）…，為依據法令從事公務之人員依據法令從事公務之人員。）…，為依據法令從事公務之人員依據法令從事公務之人員。木柵線中運量捷運系統編號CC408、404、402A等標之工程，…廠商於承作上開408標隧道工程時，須借用須借用台北市政府公車處（下稱公車處公車處）麟麟光新村總站光新村總站（下稱麟光站）公共汽車停車場作為臨時通行便道公共汽車停車場作為臨時通行便道，…即於施工期間所造成之路面損壞應隨時修補，施工完畢機具撤離前應全面修復復…至八十年九月八十年九月間，上開工程即將完工即將完工，公車處公車處鑑於原有ＡＣ（即瀝青混凝土）路面遭重型車輛、機械輾壓，造成破損，因而要求捷運局督促該要求捷運局督促該凝土）路面遭重型車輛 機械輾壓 造成破損 因而要求捷運局督促該要求捷運局督促該三家公司依先前允諾之條件，全面填補三家公司依先前允諾之條件，全面填補。捷運局東工處東工處乃於八十年九月三十日召開協調會召開協調會，經討論決議決議：「原則同意全面加鋪同意全面加鋪 至於費用由眾力 昌益 中華三家分攤費用由眾力 昌益 中華三家分攤 督促承商於八同意全面加鋪同意全面加鋪，至於費用由眾力、昌益、中華三家分攤費用由眾力、昌益、中華三家分攤…督促承商於八十年十一月底前ＡＣ鋪設完畢」，已明白表示該費用由眾力、昌益、中華三家公司分擔（當時估計每家分擔新台幣二十三萬元，共六十九萬元華三家公司分擔（當時估計每家分擔新台幣二十三萬元，共六十九萬元），無須由東工處支付無須由東工處支付。

- 360 -

案例案例9.49.4--損壞公共設施之修復損壞公共設施之修復2/32/3 9-69上訴○…，明知上開修補路面回復原狀之費用業經協調會決議由承包商明知上開修補路面回復原狀之費用業經協調會決議由承包商共同負責共同負責，且東工處亦無該項預算可供支付，竟對於主管之事務對於主管之事務，基於直接圖利直接圖利他人之犯意，於八十年十一月八日在該簽呈上批示：「市公車市公車直接圖利直接圖利他人之犯意 於八十年十一月八日在該簽呈上批示： 市公車市公車處免費提供本處木柵線施工用地，本處理應於完工後復舊修復，請土木處免費提供本處木柵線施工用地，本處理應於完工後復舊修復，請土木科研析如何追加予本處現有合約，照辦科研析如何追加予本處現有合約，照辦」，致承辦人員不知所從。同日下午適邵○○(科長)陪同上訴人巡視上開工地 邵○○乃在現場向上訴向上訴下午適邵○○(科長)陪同上訴人巡視上開工地，邵○○乃在現場向上訴向上訴人面報人面報，該加鋪費用不應由捷運局負擔該加鋪費用不應由捷運局負擔，惟上訴人仍不為所動惟上訴人仍不為所動，反而指指示示將該費用併入「木柵線捷運系統沿線路面加鋪工程」內該費用併入「木柵線捷運系統沿線路面加鋪工程」內，並交由養工」」處負責加鋪。邵○○無奈乃於返回辦公室後將上訴人之指示轉告歐陽○○，並責由歐陽○○於八十年十一月十四日擬具簽呈擬具簽呈，內載：「經奉鈞長於本月八日：「經奉鈞長於本月八日陽○○於八十年十一月十四日擬具簽呈擬具簽呈，內載：「經奉鈞長於本月八日：「經奉鈞長於本月八日複查工地指示辦理複查工地指示辦理，…站場內之ＡＣ路面破損加鋪十公分ＡＣ面層經丈量約一千七百平方公尺併入木柵線完工後交由養工處全面加鋪工程內辦併入木柵線完工後交由養工處全面加鋪工程內辦理」理」，而由上訴人於八十年十一月十九日批示「如擬如擬」。嗣養工處於養工處於八十二年四月間完成全面加鋪全面加鋪十公分ＡＣ面層，工程費用一百三十萬九千工程費用一百三十萬九千四百九十六元由東工處於「木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下四百九十六元由東工處於「木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下四百九十六元由東工處於 木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下四百九十六元由東工處於 木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下支付，事後復未向眾力、昌益及中華公司扣抵，而圖利他人事後復未向眾力、昌益及中華公司扣抵，而圖利他人，使該三家使該三家公司減少支出復舊加鋪ＡＣ瀝青混凝土之費用六十九萬元公司減少支出復舊加鋪ＡＣ瀝青混凝土之費用六十九萬元等情。

案例案例9.49.4--損壞公共設施之修復損壞公共設施之修復3/33/3§9.2.3

9-70…貪污治罪條例第六條第一項第四款之圖利罪(對於主管或監督之事務對於主管或監督之事務，明知違背明知違背法令法令，直接直接或間接圖自己間接圖自己或其他私人不法利益其他私人不法利益，因而獲得利因而獲得利益益者。) 衹須衹須公務員公務員於於執行職務執行職務時時 違反執行職務所應遵守之法令違反執行職務所應遵守之法令益益者。)，衹須衹須公務員公務員於於執行職務執行職務時時，違反執行職務所應遵守之法令違反執行職務所應遵守之法令，主觀上主觀上有有圖私人不法利益之意思圖私人不法利益之意思，客觀上客觀上並並將該犯意表現於行為將該犯意表現於行為即屬即屬既既遂遂。原判決認定原判決認定，上訴人基於直接圖利他人之犯意基於直接圖利他人之犯意，先於八十年十一月遂遂 原判決認定原判決認定 上訴人基於直接圖利他人之犯意基於直接圖利他人之犯意 先於八十年十一月八日在在承辦人擬辦之簽呈上批示簽呈上批示：「市公車處免費提供本處木柵線施工用地，本處理應於完工後復舊修復，請土木科研析如何追加予本處現有合約，照辦」。再於八十年十一月十九日，在承辦人依其指示之內容所簽擬之簽呈上批示「如擬如擬」，以免除以免除眾力、昌益、中華等三家公司對於公司對於損壞路面應負之義務損壞路面應負之義務 如果無訛 則上訴人所為之圖利行為，於非法免上訴人所為之圖利行為，於非法免損壞路面應負之義務損壞路面應負之義務，如果無訛，則上訴人所為之圖利行為，於非法免上訴人所為之圖利行為，於非法免除他人之債務時，即屬既遂除他人之債務時，即屬既遂。嗣後該停車場有無鋪設瀝青混凝土，核與已經既遂之圖利行為不生影響。原判決認為上訴人之圖利行為原判決認為上訴人之圖利行為，至八十已經既遂之圖利行為不生影響 原判決認為上訴人之圖利行為原判決認為上訴人之圖利行為 至八十二年四月間東工處依據公車處之要求全面加鋪十公分之瀝青混凝土（水溝亦改建為ＲＣ明溝）時，始為完成，並適用八十一年七月十七日修正公布之貪污治罪條例處斷，亦有違誤（按八十一年七月十七日修正前之規定，有利於上訴人）。…

- 361 -

案例案例9.49.4--損壞公共設施之修復損壞公共設施之修復2/32/3 9-69上訴○…，明知上開修補路面回復原狀之費用業經協調會決議由承包商明知上開修補路面回復原狀之費用業經協調會決議由承包商共同負責共同負責，且東工處亦無該項預算可供支付，竟對於主管之事務對於主管之事務，基於直接圖利直接圖利他人之犯意，於八十年十一月八日在該簽呈上批示：「市公車市公車直接圖利直接圖利他人之犯意 於八十年十一月八日在該簽呈上批示： 市公車市公車處免費提供本處木柵線施工用地，本處理應於完工後復舊修復，請土木處免費提供本處木柵線施工用地，本處理應於完工後復舊修復，請土木科研析如何追加予本處現有合約，照辦科研析如何追加予本處現有合約，照辦」，致承辦人員不知所從。同日下午適邵○○(科長)陪同上訴人巡視上開工地 邵○○乃在現場向上訴向上訴下午適邵○○(科長)陪同上訴人巡視上開工地，邵○○乃在現場向上訴向上訴人面報人面報，該加鋪費用不應由捷運局負擔該加鋪費用不應由捷運局負擔，惟上訴人仍不為所動惟上訴人仍不為所動，反而指指示示將該費用併入「木柵線捷運系統沿線路面加鋪工程」內該費用併入「木柵線捷運系統沿線路面加鋪工程」內，並交由養工」」處負責加鋪。邵○○無奈乃於返回辦公室後將上訴人之指示轉告歐陽○○，並責由歐陽○○於八十年十一月十四日擬具簽呈擬具簽呈，內載：「經奉鈞長於本月八日：「經奉鈞長於本月八日陽○○於八十年十一月十四日擬具簽呈擬具簽呈，內載：「經奉鈞長於本月八日：「經奉鈞長於本月八日複查工地指示辦理複查工地指示辦理，…站場內之ＡＣ路面破損加鋪十公分ＡＣ面層經丈量約一千七百平方公尺併入木柵線完工後交由養工處全面加鋪工程內辦併入木柵線完工後交由養工處全面加鋪工程內辦理」理」，而由上訴人於八十年十一月十九日批示「如擬如擬」。嗣養工處於養工處於八十二年四月間完成全面加鋪全面加鋪十公分ＡＣ面層，工程費用一百三十萬九千工程費用一百三十萬九千四百九十六元由東工處於「木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下四百九十六元由東工處於「木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下四百九十六元由東工處於 木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下四百九十六元由東工處於 木柵線中運量系統沿線路面加鋪工程」項下支付，事後復未向眾力、昌益及中華公司扣抵，而圖利他人事後復未向眾力、昌益及中華公司扣抵，而圖利他人，使該三家使該三家公司減少支出復舊加鋪ＡＣ瀝青混凝土之費用六十九萬元公司減少支出復舊加鋪ＡＣ瀝青混凝土之費用六十九萬元等情。

案例案例9.49.4--損壞公共設施之修復損壞公共設施之修復3/33/3§9.2.3

9-70…貪污治罪條例第六條第一項第四款之圖利罪(對於主管或監督之事務對於主管或監督之事務，明知違背明知違背法令法令，直接直接或間接圖自己間接圖自己或其他私人不法利益其他私人不法利益，因而獲得利因而獲得利益益者。) 衹須衹須公務員公務員於於執行職務執行職務時時 違反執行職務所應遵守之法令違反執行職務所應遵守之法令益益者。)，衹須衹須公務員公務員於於執行職務執行職務時時，違反執行職務所應遵守之法令違反執行職務所應遵守之法令，主觀上主觀上有有圖私人不法利益之意思圖私人不法利益之意思，客觀上客觀上並並將該犯意表現於行為將該犯意表現於行為即屬即屬既既遂遂。原判決認定原判決認定，上訴人基於直接圖利他人之犯意基於直接圖利他人之犯意，先於八十年十一月遂遂 原判決認定原判決認定 上訴人基於直接圖利他人之犯意基於直接圖利他人之犯意 先於八十年十一月八日在在承辦人擬辦之簽呈上批示簽呈上批示：「市公車處免費提供本處木柵線施工用地，本處理應於完工後復舊修復，請土木科研析如何追加予本處現有合約，照辦」。再於八十年十一月十九日，在承辦人依其指示之內容所簽擬之簽呈上批示「如擬如擬」，以免除以免除眾力、昌益、中華等三家公司對於公司對於損壞路面應負之義務損壞路面應負之義務 如果無訛 則上訴人所為之圖利行為，於非法免上訴人所為之圖利行為，於非法免損壞路面應負之義務損壞路面應負之義務，如果無訛，則上訴人所為之圖利行為，於非法免上訴人所為之圖利行為，於非法免除他人之債務時，即屬既遂除他人之債務時，即屬既遂。嗣後該停車場有無鋪設瀝青混凝土，核與已經既遂之圖利行為不生影響。原判決認為上訴人之圖利行為原判決認為上訴人之圖利行為，至八十已經既遂之圖利行為不生影響 原判決認為上訴人之圖利行為原判決認為上訴人之圖利行為 至八十二年四月間東工處依據公車處之要求全面加鋪十公分之瀝青混凝土（水溝亦改建為ＲＣ明溝）時，始為完成，並適用八十一年七月十七日修正公布之貪污治罪條例處斷，亦有違誤（按八十一年七月十七日修正前之規定，有利於上訴人）。…

- 361 -

稽稽核案件核案件

案例案例9.49.4--提報驗收前應辦事項提報驗收前應辦事項1/21/29-71

((稽稽核案件核案件))

○工程施工廠商於98年3月27日申報竣工 監造廠商於3

ＱＱ22

ＱＱ117日申報竣工，監造廠商於3月28日辦理竣工查核，機關復於4月14日再次辦理竣工復於4月14日再次辦理竣工查驗。

1 機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含1.機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會會同同監造單位及監造單位及廠商廠商，…以確確ＡＡ11 廠商廠商定是否竣工定是否竣工。(※基準17、※契15二4)

ＡＡ11

案例案例9.49.4--提報驗收前應辦事項提報驗收前應辦事項22/2/2((稽核案件稽核案件))

§9.2.3

9-72((稽核案件稽核案件))

竣工查驗結果因下列事項未完成，監造單位認定未達竣工條件：•施工範圍材料、機具未運離完成

ＱＱ22

施工範圍材料 機具未運離完成•工區範圍內環境衛生未清理完成•臨時工棚未拆除ＱＱ22

於機關查驗竣工時，以臨時工棚設置屬土建、機電兩標廠商共同使用，土建標應否於拆除後方可認定竣工，將其列為疑義事項待土建標應否於拆除後方可認定竣工，將其列為疑義事項待釐清釐清 遲至5月26日才獲機關同意備查 耗時約耗時約22個餘月個餘月釐清釐清，遲至5月26日才獲機關同意備查，耗時約耗時約22個餘月個餘月…

1 依※基準19七：「拆除工棚拆除工棚、預拌混凝土拌合廠等預拌混凝土拌合廠等有關之臨時設臨時設1.依※基準19七： 拆除工棚拆除工棚 預拌混凝土拌合廠等預拌混凝土拌合廠等有關之臨時設臨時設施施」工程驗收前工程驗收前，工程司應督促廠商辦理廠商辦理下列事項事項之一。

2.依※契15七：「將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部所應有之設施全部運離運離或或清除，方可認定驗收合格清除，方可認定驗收合格」。

本案由於機關及監造單位、施工廠商均不熟悉契約及本府規定，至延宕竣工查驗及後續驗收結案期程 亦影響廠商權益

ＡＡ22至延宕竣工查驗及後續驗收結案期程，亦影響廠商權益。

ＡＡ22

- 362 -

稽稽核案件核案件

案例案例9.49.4--提報驗收前應辦事項提報驗收前應辦事項1/21/29-71

((稽稽核案件核案件))

○工程施工廠商於98年3月27日申報竣工 監造廠商於3

ＱＱ22

ＱＱ117日申報竣工，監造廠商於3月28日辦理竣工查核，機關復於4月14日再次辦理竣工復於4月14日再次辦理竣工查驗。

1 機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含1.機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會會同同監造單位及監造單位及廠商廠商，…以確確ＡＡ11 廠商廠商定是否竣工定是否竣工。(※基準17、※契15二4)

ＡＡ11

案例案例9.49.4--提報驗收前應辦事項提報驗收前應辦事項22/2/2((稽核案件稽核案件))

§9.2.3

9-72((稽核案件稽核案件))

竣工查驗結果因下列事項未完成，監造單位認定未達竣工條件：•施工範圍材料、機具未運離完成

ＱＱ22

施工範圍材料 機具未運離完成•工區範圍內環境衛生未清理完成•臨時工棚未拆除ＱＱ22

於機關查驗竣工時，以臨時工棚設置屬土建、機電兩標廠商共同使用，土建標應否於拆除後方可認定竣工，將其列為疑義事項待土建標應否於拆除後方可認定竣工，將其列為疑義事項待釐清釐清 遲至5月26日才獲機關同意備查 耗時約耗時約22個餘月個餘月釐清釐清，遲至5月26日才獲機關同意備查，耗時約耗時約22個餘月個餘月…

1 依※基準19七：「拆除工棚拆除工棚、預拌混凝土拌合廠等預拌混凝土拌合廠等有關之臨時設臨時設1.依※基準19七： 拆除工棚拆除工棚 預拌混凝土拌合廠等預拌混凝土拌合廠等有關之臨時設臨時設施施」工程驗收前工程驗收前，工程司應督促廠商辦理廠商辦理下列事項事項之一。

2.依※契15七：「將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部所應有之設施全部運離運離或或清除，方可認定驗收合格清除，方可認定驗收合格」。

本案由於機關及監造單位、施工廠商均不熟悉契約及本府規定，至延宕竣工查驗及後續驗收結案期程 亦影響廠商權益

ＡＡ22至延宕竣工查驗及後續驗收結案期程，亦影響廠商權益。

ＡＡ22

- 362 -

案例案例9.69.6--監造廠商不願辦理結算驗收監造廠商不願辦理結算驗收1/21/2((調解案件調解案件))

9-73

○工程委託監造廠商與○學校有履約爭議，不願配合審查結算、驗收相關文件，拒絕配合辦理驗收作業，機關應如何處置？

案案例例

((調解案件調解案件))

驗收相關文件 拒絕配合辦理驗收作業 機關應如何處置？

一.依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第7條第1項第12款「審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料」、」第13款「驗收之協辦驗收之協辦」為機關得委託廠商辦理「監造」之項目之一，請機關應納入契約據以執行。

二 依※基準7Ⅰ「竣工文件竣工文件及結算資料結算資料之審查審查 並協辦驗收作業協辦驗收作業二.依※基準7Ⅰ「竣工文件竣工文件及結算資料結算資料之審查審查，並協辦驗收作業協辦驗收作業。」為工程司應處理事項工程司應處理事項之一，機關應將※基準納入招標文件。

三.如工程主辦機關具有工程專業能力者，可自行辦理驗收可自行辦理驗收，如未具參參考考 三.如工程主辦機關具有工程專業能力者 可自行辦理驗收可自行辦理驗收 如未具

有得工程專業能力者，得委由公正、專業之鑑定機構協助委由公正、專業之鑑定機構協助辦理驗收，其所生之費用由費用由監造廠商未領取之服務費中扣抵未領取之服務費中扣抵。

四 將辦理結果以書面通知廠商辦理結果以書面通知廠商 並於驗收紀錄上載明監造廠商不願於驗收紀錄上載明監造廠商不願

見見解解

四.將辦理結果以書面通知廠商辦理結果以書面通知廠商，並於驗收紀錄上載明監造廠商不願於驗收紀錄上載明監造廠商不願配合驗收作業之事實配合驗收作業之事實。

五五 應檢討委託監造廠商責任：應檢討委託監造廠商責任：監造單位未依規定時程提送結算資料，五五..應檢討委託監造廠商責任應檢討委託監造廠商責任 監造單位未依規定時程提送結算資料致驗收進度延誤，其中監造單位延遲罰則部分建議建議如下：

1.先依契約契約約定檢討檢討委託監造廠商職責。

案例案例9.69.6--監造廠商不願辦理結算驗收監造廠商不願辦理結算驗收2/22/22 依委託技術服務履約績效管理要點5規定檢討：(請納入招標文件)

§9.2.4

9-742.依委託技術服務履約績效管理要點5規定檢討：(請納入招標文件)

1)第12款：「未依約定期限審查並提送竣工圖未依約定期限審查並提送竣工圖、、工程結算資料及工程結算資料及約定之其他文件資料約定之其他文件資料…」→11點點；11年年。。履約績效 約定之其他文件資料約定之其他文件資料 」 11點點 11年年

2)第16款：「未依約定確實監造或有怠忽監造職責情事，未依約定確實監造或有怠忽監造職責情事，……致與致與施工廠商衍生爭議事項者施工廠商衍生爭議事項者。」→22點點；22年年。

3 如委託建築師監造者如委託建築師監造者 依建築師法第18條：「建築師受委託辦理建築師受委託辦理

履約績效管理要點12、16

3.如委託建築師監造者，如委託建築師監造者，依建築師法第18條：「建築師受委託辦理建築師受委託辦理建築物監造時建築物監造時，應遵守左列各款之規定：…4、其他約定之監造事其他約定之監造事項項。」第46條：「建築師違反本法者，依下列規定懲戒之依下列規定懲戒之：…4、參參 」違反違反第17條或或第18條規定情事之一者，應予警告規定情事之一者，應予警告、、申誡申誡或停止執停止執行業務行業務或廢止開業證書廢止開業證書。」機關於委託監造契約書約定應由建築師辦理事項，如可歸責建築師遲延未辦理而造成機關損害，機關

參參考考見見解解 師辦理事項，如可歸責建築師遲延未辦理而造成機關損害，機關

得視情節輕重依規定交由臺北市建築師懲戒委員會辦理懲戒交由臺北市建築師懲戒委員會辦理懲戒。(如屬技師者，如屬技師者，依技師法第19條第1項第2款:違背其業務應盡之義

解解

務，依第41條應予申誡、停止業務或廢止執業執照。)五.契約雙方如有履約爭議而未能達成協議者，得依政府採購法第85

條之1規定，向本府採購申訴審議委員會申請調解。條之1規定，向本府採購申訴審議委員會申請調解。

- 363 -

案例案例9.69.6--監造廠商不願辦理結算驗收監造廠商不願辦理結算驗收1/21/2((調解案件調解案件))

9-73

○工程委託監造廠商與○學校有履約爭議，不願配合審查結算、驗收相關文件，拒絕配合辦理驗收作業，機關應如何處置？

案案例例

((調解案件調解案件))

驗收相關文件 拒絕配合辦理驗收作業 機關應如何處置？

一.依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第7條第1項第12款「審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料」、」第13款「驗收之協辦驗收之協辦」為機關得委託廠商辦理「監造」之項目之一，請機關應納入契約據以執行。

二 依※基準7Ⅰ「竣工文件竣工文件及結算資料結算資料之審查審查 並協辦驗收作業協辦驗收作業二.依※基準7Ⅰ「竣工文件竣工文件及結算資料結算資料之審查審查，並協辦驗收作業協辦驗收作業。」為工程司應處理事項工程司應處理事項之一，機關應將※基準納入招標文件。

三.如工程主辦機關具有工程專業能力者，可自行辦理驗收可自行辦理驗收，如未具參參考考 三.如工程主辦機關具有工程專業能力者 可自行辦理驗收可自行辦理驗收 如未具

有得工程專業能力者，得委由公正、專業之鑑定機構協助委由公正、專業之鑑定機構協助辦理驗收，其所生之費用由費用由監造廠商未領取之服務費中扣抵未領取之服務費中扣抵。

四 將辦理結果以書面通知廠商辦理結果以書面通知廠商 並於驗收紀錄上載明監造廠商不願於驗收紀錄上載明監造廠商不願

見見解解

四.將辦理結果以書面通知廠商辦理結果以書面通知廠商，並於驗收紀錄上載明監造廠商不願於驗收紀錄上載明監造廠商不願配合驗收作業之事實配合驗收作業之事實。

五五 應檢討委託監造廠商責任：應檢討委託監造廠商責任：監造單位未依規定時程提送結算資料，五五..應檢討委託監造廠商責任應檢討委託監造廠商責任 監造單位未依規定時程提送結算資料致驗收進度延誤，其中監造單位延遲罰則部分建議建議如下：

1.先依契約契約約定檢討檢討委託監造廠商職責。

案例案例9.69.6--監造廠商不願辦理結算驗收監造廠商不願辦理結算驗收2/22/22 依委託技術服務履約績效管理要點5規定檢討：(請納入招標文件)

§9.2.4

9-742.依委託技術服務履約績效管理要點5規定檢討：(請納入招標文件)

1)第12款：「未依約定期限審查並提送竣工圖未依約定期限審查並提送竣工圖、、工程結算資料及工程結算資料及約定之其他文件資料約定之其他文件資料…」→11點點；11年年。。履約績效 約定之其他文件資料約定之其他文件資料 」 11點點 11年年

2)第16款：「未依約定確實監造或有怠忽監造職責情事，未依約定確實監造或有怠忽監造職責情事，……致與致與施工廠商衍生爭議事項者施工廠商衍生爭議事項者。」→22點點；22年年。

3 如委託建築師監造者如委託建築師監造者 依建築師法第18條：「建築師受委託辦理建築師受委託辦理

履約績效管理要點12、16

3.如委託建築師監造者，如委託建築師監造者，依建築師法第18條：「建築師受委託辦理建築師受委託辦理建築物監造時建築物監造時，應遵守左列各款之規定：…4、其他約定之監造事其他約定之監造事項項。」第46條：「建築師違反本法者，依下列規定懲戒之依下列規定懲戒之：…4、參參 」違反違反第17條或或第18條規定情事之一者，應予警告規定情事之一者，應予警告、、申誡申誡或停止執停止執行業務行業務或廢止開業證書廢止開業證書。」機關於委託監造契約書約定應由建築師辦理事項，如可歸責建築師遲延未辦理而造成機關損害，機關

參參考考見見解解 師辦理事項，如可歸責建築師遲延未辦理而造成機關損害，機關

得視情節輕重依規定交由臺北市建築師懲戒委員會辦理懲戒交由臺北市建築師懲戒委員會辦理懲戒。(如屬技師者，如屬技師者，依技師法第19條第1項第2款:違背其業務應盡之義

解解

務，依第41條應予申誡、停止業務或廢止執業執照。)五.契約雙方如有履約爭議而未能達成協議者，得依政府採購法第85

條之1規定，向本府採購申訴審議委員會申請調解。條之1規定，向本府採購申訴審議委員會申請調解。

- 363 -

案例案例9.79.7--結算資料結算資料1/21/2((調解暨稽核案件調解暨稽核案件))

9-75

•辦理驗收時仍無竣

工圖及結算資料。•竣工圖應經工程司審查並經機關核定。

((調解暨稽核案件調解暨稽核案件))

工圖及結算資料。

•機關要求廠商攜帶

參與驗收。

•結算資料應由廠商製作、工程司審核

後提送經機關核定。參與驗收。

案例案例9.79.7--結算資料結算資料2/22/2 §9.2.49-76

參考見解參考見解：

一.廠商提送竣工圖及結算資料應先由工程司審查後提結算資料應先由工程司審查後提送機關核定送機關核定 作為驗收之依據 非由廠商於驗收時非由廠商於驗收時參參 送機關核定送機關核定，作為驗收之依據，非由廠商於驗收時非由廠商於驗收時提出提出；

二 本案於初驗時無竣工圖無竣工圖 尚有結算資料未齊全結算資料未齊全(無

參參考考見見解解 二.本案於初驗時無竣工圖無竣工圖，尚有結算資料未齊全結算資料未齊全(無

施工過程異動紀錄統計表、檢(查、試)驗紀錄統計表、結算明細表…等)，則何以辦理驗收作業何以辦理驗收作業。

解解

表 結算明細表 等)，則何以辦理驗收作業何以辦理驗收作業。

- 364 -

案例案例9.79.7--結算資料結算資料1/21/2((調解暨稽核案件調解暨稽核案件))

9-75

•辦理驗收時仍無竣

工圖及結算資料。•竣工圖應經工程司審查並經機關核定。

((調解暨稽核案件調解暨稽核案件))

工圖及結算資料。

•機關要求廠商攜帶

參與驗收。

•結算資料應由廠商製作、工程司審核

後提送經機關核定。參與驗收。

案例案例9.79.7--結算資料結算資料2/22/2 §9.2.49-76

參考見解參考見解：

一.廠商提送竣工圖及結算資料應先由工程司審查後提結算資料應先由工程司審查後提送機關核定送機關核定 作為驗收之依據 非由廠商於驗收時非由廠商於驗收時參參 送機關核定送機關核定，作為驗收之依據，非由廠商於驗收時非由廠商於驗收時提出提出；

二 本案於初驗時無竣工圖無竣工圖 尚有結算資料未齊全結算資料未齊全(無

參參考考見見解解 二.本案於初驗時無竣工圖無竣工圖，尚有結算資料未齊全結算資料未齊全(無

施工過程異動紀錄統計表、檢(查、試)驗紀錄統計表、結算明細表…等)，則何以辦理驗收作業何以辦理驗收作業。

解解

表 結算明細表 等)，則何以辦理驗收作業何以辦理驗收作業。

- 364 -

案例案例9.89.8--結算作業結算作業1/11/1(審計處稽查案件)§9.2.4

9-77

○道路工程結算作業稽查結果核有下列缺失：一.契約規定係依依實作數量結算，辦理結算時未確實核算扣除未施作結算時未確實核算扣除未施作

部分部分。二.日間施工日間施工，確給付夜間施工費用給付夜間施工費用。三 材料設備：部分檢驗數量不足檢驗數量不足、部分檢驗日期與計價付款日期不符檢驗日期與計價付款日期不符

案案例例

三.材料設備：部分檢驗數量不足檢驗數量不足、部分檢驗日期與計價付款日期不符檢驗日期與計價付款日期不符部分遲至驗收仍未依契約規定辦理檢驗部分遲至驗收仍未依契約規定辦理檢驗。

一 道路工程依實做數量結算原則道路工程依實做數量結算原則 路面人 手孔蓋等位置面積 因未一.道路工程依實做數量結算原則道路工程依實做數量結算原則，路面人、手孔蓋等位置面積，因未施作瀝青混凝土、黏層、透層、碎石級配料等項目，計算結算數量時應予扣減。時應予扣減。

二.瀝青混凝土銑刨及加鋪編列夜間施工項目單價，惟依估驗計價所附施工照片施工照片，實際上係於假日日間施工假日日間施工，卻無辦理契約變更減價卻無辦理契約變更減價。

參參考考見見

三.半成品半成品或進場材料進場材料以依契約約定檢驗合格者為限依契約約定檢驗合格者為限。(※契5一2(5))建議監造單位於每期估驗應落實辦理「「估驗計價詳細表與監工日報估驗計價詳細表與監工日報數量差異說明表數量差異說明表」」及「「材料設備估驗數量與檢驗數量統計表材料設備估驗數量與檢驗數量統計表」」 以

見見解解

數量差異說明表數量差異說明表」」及「「材料設備估驗數量與檢驗數量統計表材料設備估驗數量與檢驗數量統計表」」，以避免是項缺失。

((稽核案件稽核案件))

9-78

案例案例9.99.9--核派主驗人核派主驗人1/11/1

§9.3.1§9.3.1

○工程94.12.14辦理初驗複驗之經機關首長核派之主驗人為陳○○；惟驗收當天實際主驗人卻為顏○○收當天實際主驗人卻為顏○○。

主驗人員主驗人員應由機關首長或其授權人員指派機關首長或其授權人員指派。為應臨時狀況並考量採購效率，得一併簽報代理人 或建立內部控制機制 統一指派主主代理人，或建立內部控制機制，統一指派主主驗人員驗人員含備位人員。

- 365 -

案例案例9.89.8--結算作業結算作業1/11/1(審計處稽查案件)§9.2.4

9-77

○道路工程結算作業稽查結果核有下列缺失：一.契約規定係依依實作數量結算，辦理結算時未確實核算扣除未施作結算時未確實核算扣除未施作

部分部分。二.日間施工日間施工，確給付夜間施工費用給付夜間施工費用。三 材料設備：部分檢驗數量不足檢驗數量不足、部分檢驗日期與計價付款日期不符檢驗日期與計價付款日期不符

案案例例

三.材料設備：部分檢驗數量不足檢驗數量不足、部分檢驗日期與計價付款日期不符檢驗日期與計價付款日期不符部分遲至驗收仍未依契約規定辦理檢驗部分遲至驗收仍未依契約規定辦理檢驗。

一 道路工程依實做數量結算原則道路工程依實做數量結算原則 路面人 手孔蓋等位置面積 因未一.道路工程依實做數量結算原則道路工程依實做數量結算原則，路面人、手孔蓋等位置面積，因未施作瀝青混凝土、黏層、透層、碎石級配料等項目，計算結算數量時應予扣減。時應予扣減。

二.瀝青混凝土銑刨及加鋪編列夜間施工項目單價，惟依估驗計價所附施工照片施工照片，實際上係於假日日間施工假日日間施工，卻無辦理契約變更減價卻無辦理契約變更減價。

參參考考見見

三.半成品半成品或進場材料進場材料以依契約約定檢驗合格者為限依契約約定檢驗合格者為限。(※契5一2(5))建議監造單位於每期估驗應落實辦理「「估驗計價詳細表與監工日報估驗計價詳細表與監工日報數量差異說明表數量差異說明表」」及「「材料設備估驗數量與檢驗數量統計表材料設備估驗數量與檢驗數量統計表」」 以

見見解解

數量差異說明表數量差異說明表」」及「「材料設備估驗數量與檢驗數量統計表材料設備估驗數量與檢驗數量統計表」」，以避免是項缺失。

((稽核案件稽核案件))

9-78

案例案例9.99.9--核派主驗人核派主驗人1/11/1

§9.3.1§9.3.1

○工程94.12.14辦理初驗複驗之經機關首長核派之主驗人為陳○○；惟驗收當天實際主驗人卻為顏○○收當天實際主驗人卻為顏○○。

主驗人員主驗人員應由機關首長或其授權人員指派機關首長或其授權人員指派。為應臨時狀況並考量採購效率，得一併簽報代理人 或建立內部控制機制 統一指派主主代理人，或建立內部控制機制，統一指派主主驗人員驗人員含備位人員。

- 365 -

案例案例9.109.10--主驗人員主驗人員1/11/1 §9.3.19-79

一.○工程驗收以機關該案承辦人員承辦人員擔任主驗人；二.○工程驗收以機關臨時人員臨時人員擔任主驗人；三.○工程以委託監造廠商委託監造廠商之人員擔任主驗人。

案案例例

一.機關承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人主驗人或樣品及材料之檢驗人樣品及材料之檢驗人。(採71三)所稱「承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員」指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員該採購案件最基層之承辦人員。 凡經所稱 承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員」指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員該採購案件最基層之承辦人員。 凡經機關首長指派實際辦理採購事務之人員均屬之實際辦理採購事務之人員均屬之，並不以機關之總務、庶務人員並不以機關之總務、庶務人員為限為限。(88.10.26企8815822號)

機關承辦採購單位之承辦採購單位之主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件辦理辦理驗收驗收工作工作。主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件 驗收驗收(工程會88.6.28企字第8809235號函)

二.因各機關辦理各項工程監工監工、驗收驗收等工作人員負有法律責任人員負有法律責任，仍以不派遣臨時以不派遣臨時人員擔任為原則人員擔任為原則(90.9.24企90031220號函)臨時人員臨時人員係指非依機關人事法規進用非依機關人事法規進用 而以而以各該工程標案之工程管理費支用工程管理費支用而

參參考考見見 臨時人員臨時人員係指非依機關人事法規進用非依機關人事法規進用，而以而以各該工程標案之工程管理費支用工程管理費支用而

聘請或僱用之各類短期性各類短期性、特定性工作之人員特定性工作之人員。…貴局(國道新建工程局)派用人員與聘僱人員既非以工程管理費、接受委託或補助之計畫經費進用，尚非屬本會前揭函釋所稱之「臨時人員 (工程會91 8 20企字第09100320160號函)

見見解解

本會前揭函釋所稱之「臨時人員」。(工程會91.8.20企字第09100320160號函)三.主驗人宜為機關人員主驗人宜為機關人員，如有聘請專家學者參與之需要，可聘彼等擔任協驗人員。

(工程會88.8.30企字第8813323號函)前揭機關人員機關人員 指依機關指依機關人事法規進用人事法規進用之人員之人員 (88 10 4企字第8814131號函)前揭機關人員機關人員，指依機關指依機關人事法規進用人事法規進用之人員之人員。(88.10.4企字第8814131號函)

四.機關應依各項工程性質，指派工程主辦主辦監造監造及採購單位最採購單位最基層基層之之承辦承辦人員人員以外以外且具有具有實務經驗實務經驗者主驗主驗。(※基準24Ⅰ一)

案例案例9.119.11--報請報請監驗監驗1/11/1((稽核案件稽核案件)) 9-80

§9.3.1

○查核金額以上之工程，驗收時未通知上級機關監辦，其驗收結果是否仍屬有效，需否重行辦理？

ＱＱ

(( ))

一. 依本府92年7月23日府工三字第09216819400號函說明三：「若機關辦理採購案件，有未依前揭規定派員監辦時，則該採購案件所踐行之各程序(開標、比價、議價、決標及驗收等)，依採購法及其相關解釋函並無當然無效之規定依採購法及其相關解釋函並無當然無效之規定，惟採購機關若有前述情事 應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失若有前述情事，應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失責任。責任。」

二 採購人員倫理準則第7條第3款：採購人員不得有不依法令規採購人員不得有不依法令規ＡＡ 二. 採購人員倫理準則第7條第3款：採購人員不得有不依法令規採購人員不得有不依法令規定辦理採購之行為定辦理採購之行為。

三. 臺北市政府採購人員獎懲要點第五點：「採購人員應遵守…『採購人員倫理準則』。經監察、審計、政風單位、本府採購稽核小組、工程施工查核小組認有違反採購人員倫理準則第7條第3款至第7款之情形者 採購機關得依情形輕重 給第7條第3款至第7款之情形者，採購機關得依情形輕重，給予申誡以上之懲處申誡以上之懲處。

- 366 -

案例案例9.109.10--主驗人員主驗人員1/11/1 §9.3.19-79

一.○工程驗收以機關該案承辦人員承辦人員擔任主驗人；二.○工程驗收以機關臨時人員臨時人員擔任主驗人；三.○工程以委託監造廠商委託監造廠商之人員擔任主驗人。

案案例例

一.機關承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人主驗人或樣品及材料之檢驗人樣品及材料之檢驗人。(採71三)所稱「承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員」指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員該採購案件最基層之承辦人員。 凡經所稱 承辦採購單位之人員承辦採購單位之人員」指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員該採購案件最基層之承辦人員。 凡經機關首長指派實際辦理採購事務之人員均屬之實際辦理採購事務之人員均屬之，並不以機關之總務、庶務人員並不以機關之總務、庶務人員為限為限。(88.10.26企8815822號)

機關承辦採購單位之承辦採購單位之主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件辦理辦理驗收驗收工作工作。主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件主管可為該單位承辦人員所經辦之採購案件 驗收驗收(工程會88.6.28企字第8809235號函)

二.因各機關辦理各項工程監工監工、驗收驗收等工作人員負有法律責任人員負有法律責任，仍以不派遣臨時以不派遣臨時人員擔任為原則人員擔任為原則(90.9.24企90031220號函)臨時人員臨時人員係指非依機關人事法規進用非依機關人事法規進用 而以而以各該工程標案之工程管理費支用工程管理費支用而

參參考考見見 臨時人員臨時人員係指非依機關人事法規進用非依機關人事法規進用，而以而以各該工程標案之工程管理費支用工程管理費支用而

聘請或僱用之各類短期性各類短期性、特定性工作之人員特定性工作之人員。…貴局(國道新建工程局)派用人員與聘僱人員既非以工程管理費、接受委託或補助之計畫經費進用，尚非屬本會前揭函釋所稱之「臨時人員 (工程會91 8 20企字第09100320160號函)

見見解解

本會前揭函釋所稱之「臨時人員」。(工程會91.8.20企字第09100320160號函)三.主驗人宜為機關人員主驗人宜為機關人員，如有聘請專家學者參與之需要，可聘彼等擔任協驗人員。

(工程會88.8.30企字第8813323號函)前揭機關人員機關人員 指依機關指依機關人事法規進用人事法規進用之人員之人員 (88 10 4企字第8814131號函)前揭機關人員機關人員，指依機關指依機關人事法規進用人事法規進用之人員之人員。(88.10.4企字第8814131號函)

四.機關應依各項工程性質，指派工程主辦主辦監造監造及採購單位最採購單位最基層基層之之承辦承辦人員人員以外以外且具有具有實務經驗實務經驗者主驗主驗。(※基準24Ⅰ一)

案例案例9.119.11--報請報請監驗監驗1/11/1((稽核案件稽核案件)) 9-80

§9.3.1

○查核金額以上之工程，驗收時未通知上級機關監辦，其驗收結果是否仍屬有效，需否重行辦理？

ＱＱ

(( ))

一. 依本府92年7月23日府工三字第09216819400號函說明三：「若機關辦理採購案件，有未依前揭規定派員監辦時，則該採購案件所踐行之各程序(開標、比價、議價、決標及驗收等)，依採購法及其相關解釋函並無當然無效之規定依採購法及其相關解釋函並無當然無效之規定，惟採購機關若有前述情事 應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失若有前述情事，應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失應依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失責任。責任。」

二 採購人員倫理準則第7條第3款：採購人員不得有不依法令規採購人員不得有不依法令規ＡＡ 二. 採購人員倫理準則第7條第3款：採購人員不得有不依法令規採購人員不得有不依法令規定辦理採購之行為定辦理採購之行為。

三. 臺北市政府採購人員獎懲要點第五點：「採購人員應遵守…『採購人員倫理準則』。經監察、審計、政風單位、本府採購稽核小組、工程施工查核小組認有違反採購人員倫理準則第7條第3款至第7款之情形者 採購機關得依情形輕重 給第7條第3款至第7款之情形者，採購機關得依情形輕重，給予申誡以上之懲處申誡以上之懲處。

- 366 -

案例案例9.129.12--監驗程序監驗程序1/21/2((起訴案件起訴案件)) 9-81

某Ａ及某Ｂ工程經臺灣臺北地方法院檢察署檢察官提起公訴，其中有關驗收作業驗收作業涉及主驗主驗及監驗監驗部分，起訴書內容摘要如下：起訴書內容摘要如下： 擔任工程監驗人工作等 其均明知監驗人於工程驗收或查驗時 應全

(( ))

…擔任工程監驗人工作等，其均明知監驗人於工程驗收或查驗時，應全程在場監視驗收之程序，如不符流程規定須當場制止；…

某Ａ工程：某Ａ工程：某Ａ工程某Ａ工程○、○於○(機關)○年○月○日辦理Ａ工程之道路瀝青銑刨工作查驗時…分別擔任主驗人及監驗人，明知驗收人員須遵守驗收人員須遵守政府採購法施行細則第91條第1項第1款「一 主驗人員主驗人員：主持驗收程序 抽查驗核廠商履約主持驗收程序 抽查驗核廠商履約第91條第1項第1款「一.主驗人員主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置並決定不符時之處置。」及同條第5項「有監驗人員監驗人員者，其工作事項為監視驗收程序監視驗收程序。」規定，竟於條第5項 有監驗人員監驗人員者 其工作事項為監視驗收程序監視驗收程序 」規定 竟於當日驗收執行鑽心取樣當日驗收執行鑽心取樣1818顆樣體時顆樣體時，尚餘尚餘88顆樣體尚未實施鑽心顆樣體尚未實施鑽心，○、○擔任主驗人主驗人、、監驗人監驗人，未依規定全程主持驗收及監視驗收程序，即離開驗收現場 任由廠商代表接續後續取樣作業 並接受廠商○招待並接受廠商○招待 餐開驗收現場，任由廠商代表接續後續取樣作業，並接受廠商○招待並接受廠商○招待…餐廳飲宴，餐畢復接受招待…○、○分別因職務上之行為收受不正利益。

核被告…(主驗人主驗人、上級機關監驗人員上級機關監驗人員、上級機關監驗核派人上級機關監驗核派人、工務所主核被告 (主驗人主驗人 上級機關監驗人員上級機關監驗人員 上級機關監驗核派人上級機關監驗核派人 工務所主任)…均係涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之之對於職務上之行為收受不正利益罪嫌((處處77年以上有期徒刑，得併科新台幣年以上有期徒刑，得併科新台幣60006000萬元以下罰金萬元以下罰金))。

案例案例9.129.12--監驗程序監驗程序2/22/2 §9.3.1

9-82

某Ｂ工程：某Ｂ工程：…均明知明知…○公司如下之工程，有道路瀝青銑刨、加鋪之瀝青厚度均未達合約規定５公分厚，有偷工減料之事實有偷工減料之事實，於○年○月○日○(機關)辦理Ｂ工程之道路瀝青銑鋪工作查驗時… ○ ○分別擔任分別擔任主驗人主驗人及監驗人監驗人 竟於當日該工程驗收結束後 接受○、○分別擔任分別擔任主驗人主驗人及監驗人監驗人，竟於當日該工程驗收結束後，接受○公司…招待至…餐廳飲宴，餐畢復接受招待…共8000元，收受不正利益，使○公司通過驗收使○公司通過驗收，而為違背職務之行為而為違背職務之行為。利益 使○公司通過驗收使○公司通過驗收 而為違背職務之行為而為違背職務之行為○(主驗人主驗人、上級機關監驗人員上級機關監驗人員)…均係涉犯同條例第4條第1項第5款之對於違背職務之行為違背職務之行為收受不正利益罪嫌收受不正利益罪嫌 ((處無期徒刑或處無期徒刑或1010年以上有年以上有期徒刑，得併科新臺幣期徒刑，得併科新臺幣11億元以下罰金億元以下罰金) ) 。

另：另： 核被告○(廠商) 犯同條例第11條第1項之行賄罪嫌行賄罪嫌((處處11年以上年以上77年年

§1.1.1

…核被告○(廠商)…犯同條例第11條第1項之行賄罪嫌行賄罪嫌((處處11年以上年以上77年年以下有期徒刑，得併科新臺幣以下有期徒刑，得併科新臺幣33百萬元以下罰金百萬元以下罰金))。被告○(廠商)另涉有刑法第216條行使第215條之業務登載不實文書罪被告○(廠商)另涉有刑法第216條行使第215條之業務登載不實文書罪嫌((處處33年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金))。

- 367 -

案例案例9.129.12--監驗程序監驗程序1/21/2((起訴案件起訴案件)) 9-81

某Ａ及某Ｂ工程經臺灣臺北地方法院檢察署檢察官提起公訴，其中有關驗收作業驗收作業涉及主驗主驗及監驗監驗部分，起訴書內容摘要如下：起訴書內容摘要如下： 擔任工程監驗人工作等 其均明知監驗人於工程驗收或查驗時 應全

(( ))

…擔任工程監驗人工作等，其均明知監驗人於工程驗收或查驗時，應全程在場監視驗收之程序，如不符流程規定須當場制止；…

某Ａ工程：某Ａ工程：某Ａ工程某Ａ工程○、○於○(機關)○年○月○日辦理Ａ工程之道路瀝青銑刨工作查驗時…分別擔任主驗人及監驗人，明知驗收人員須遵守驗收人員須遵守政府採購法施行細則第91條第1項第1款「一 主驗人員主驗人員：主持驗收程序 抽查驗核廠商履約主持驗收程序 抽查驗核廠商履約第91條第1項第1款「一.主驗人員主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置並決定不符時之處置。」及同條第5項「有監驗人員監驗人員者，其工作事項為監視驗收程序監視驗收程序。」規定，竟於條第5項 有監驗人員監驗人員者 其工作事項為監視驗收程序監視驗收程序 」規定 竟於當日驗收執行鑽心取樣當日驗收執行鑽心取樣1818顆樣體時顆樣體時，尚餘尚餘88顆樣體尚未實施鑽心顆樣體尚未實施鑽心，○、○擔任主驗人主驗人、、監驗人監驗人，未依規定全程主持驗收及監視驗收程序，即離開驗收現場 任由廠商代表接續後續取樣作業 並接受廠商○招待並接受廠商○招待 餐開驗收現場，任由廠商代表接續後續取樣作業，並接受廠商○招待並接受廠商○招待…餐廳飲宴，餐畢復接受招待…○、○分別因職務上之行為收受不正利益。

核被告…(主驗人主驗人、上級機關監驗人員上級機關監驗人員、上級機關監驗核派人上級機關監驗核派人、工務所主核被告 (主驗人主驗人 上級機關監驗人員上級機關監驗人員 上級機關監驗核派人上級機關監驗核派人 工務所主任)…均係涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之之對於職務上之行為收受不正利益罪嫌((處處77年以上有期徒刑，得併科新台幣年以上有期徒刑，得併科新台幣60006000萬元以下罰金萬元以下罰金))。

案例案例9.129.12--監驗程序監驗程序2/22/2 §9.3.1

9-82

某Ｂ工程：某Ｂ工程：…均明知明知…○公司如下之工程，有道路瀝青銑刨、加鋪之瀝青厚度均未達合約規定５公分厚，有偷工減料之事實有偷工減料之事實，於○年○月○日○(機關)辦理Ｂ工程之道路瀝青銑鋪工作查驗時… ○ ○分別擔任分別擔任主驗人主驗人及監驗人監驗人 竟於當日該工程驗收結束後 接受○、○分別擔任分別擔任主驗人主驗人及監驗人監驗人，竟於當日該工程驗收結束後，接受○公司…招待至…餐廳飲宴，餐畢復接受招待…共8000元，收受不正利益，使○公司通過驗收使○公司通過驗收，而為違背職務之行為而為違背職務之行為。利益 使○公司通過驗收使○公司通過驗收 而為違背職務之行為而為違背職務之行為○(主驗人主驗人、上級機關監驗人員上級機關監驗人員)…均係涉犯同條例第4條第1項第5款之對於違背職務之行為違背職務之行為收受不正利益罪嫌收受不正利益罪嫌 ((處無期徒刑或處無期徒刑或1010年以上有年以上有期徒刑，得併科新臺幣期徒刑，得併科新臺幣11億元以下罰金億元以下罰金) ) 。

另：另： 核被告○(廠商) 犯同條例第11條第1項之行賄罪嫌行賄罪嫌((處處11年以上年以上77年年

§1.1.1

…核被告○(廠商)…犯同條例第11條第1項之行賄罪嫌行賄罪嫌((處處11年以上年以上77年年以下有期徒刑，得併科新臺幣以下有期徒刑，得併科新臺幣33百萬元以下罰金百萬元以下罰金))。被告○(廠商)另涉有刑法第216條行使第215條之業務登載不實文書罪被告○(廠商)另涉有刑法第216條行使第215條之業務登載不實文書罪嫌((處處33年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金))。

- 367 -

案例案例9.139.13--竣工圖及結算資料竣工圖及結算資料1/21/2 9-83(審計處稽查案件)一.○局辦理「○委託規劃設計及施工統包案」，規劃於○風景區

山坡地範圍上進行舊有步道整建 建置全區指標系統 排水系山坡地範圍上進行舊有步道整建、建置全區指標系統、排水系統、觀景台及整治潛在危險地區安全設施。

二 本工程竣工後廠商提送之竣工圖竣工圖、工程結算明細表工程結算明細表及單價分析單價分析案案 二.本工程竣工後廠商提送之竣工圖竣工圖 工程結算明細表工程結算明細表及單價分析單價分析表表中，多有錯誤多有錯誤或尺寸、材料強度、數量與實際施作不符尺寸、材料強度、數量與實際施作不符之處，主辦機關對於工程結算圖說等資料主辦機關對於工程結算圖說等資料，未經確實審查並會同丈量未經確實審查並會同丈量

案案例例

後修正之情形下後修正之情形下，逕行依據該竣工圖說辦理驗收逕行依據該竣工圖說辦理驗收，核有欠當，請查明妥處。

一一 履約期間監造單位履約期間監造單位 工程司未落實施工及品質之監督工程司未落實施工及品質之監督一一..履約期間監造單位履約期間監造單位//工程司未落實施工及品質之監督：工程司未落實施工及品質之監督：1.廠商應依契約【第9條第2款第1項附件】規定提送整體施工計畫整體施工計畫及分項施工計畫分項施工計畫；並依※公共工程施工品質管理作業要點第3點參參 及分項施工計畫分項施工計畫；並依※公共工程施工品質管理作業要點第3點規定提報整體品質計畫整體品質計畫與分項品質計畫分項品質計畫監造單位審查。

2.監造單位監造單位//工程司應工程司應依※公共工程施工品質管理作業要點第10點

參參考考見見解解 ※

規定提報監造計畫；並應應對現場施工方法、施工管控、施工應對現場施工方法、施工管控、施工過程與施工結果作持續性監督與查證。過程與施工結果作持續性監督與查證。(監造綱要:前言)

§9.3.2案例案例9.139.13--竣工圖及結算資料竣工圖及結算資料2/22/2 9-84

二二..竣工階段未確實查驗竣工及審查結算資料：竣工階段未確實查驗竣工及審查結算資料：1.1.監造單位未確實辦理竣工查驗：監造單位未確實辦理竣工查驗：機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會同監造單位及會同監造單位及廠商廠商 依依據契約契約 圖說圖說或貨樣貨樣核對核對圖)之日起77日內日內會同監造單位及會同監造單位及廠商廠商，依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工，並應於查證屬實後次日起22日日內內報請機關核定機關核定。(※契15二4、※基準17、細92)內內報請機關核定機關核定。(※契15二4、※基準17、細92)

2.2.監造單位未會同丈量：監造單位未會同丈量：工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動會同丈量清點主動會同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結俾據以審查竣工圖及確認結俾據以審查竣工圖及確認結俾據以審查竣工圖及確認結算項目、數量等相關資料算項目、數量等相關資料。(※基準18)

3.3.監造單位未確實審查結算資料：監造單位未確實審查結算資料：廠商廠商應於竣工之次日起竣工之次日起[15][15]日內日內提送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其他文件契約約定之其他文件 送請監造單位/工程司審送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其他文件契約約定之其他文件，送請監造單位/工程司審核，俾憑辦理驗收作業。(※契15二3)

三 依上列規定本案廠商及監造單位履約過程應有未落實施工管控未落實施工管控、品品三.依上列規定本案廠商及監造單位履約過程應有未落實施工管控未落實施工管控、品品質管理質管理及契約規範契約規範等規定，另有施工廠商未依契約規定契約規定與核定之施核定之施工圖施工；監造廠商竣工查驗不實、結算不實工圖施工；監造廠商竣工查驗不實、結算不實等缺失。應依契約及「「委託技術服務履約績效管理要點委託技術服務履約績效管理要點」五」五(12)(12)、、(13)(13)、、(16)(16) 檢討委託監造廠商責任。

- 368 -

案例案例9.139.13--竣工圖及結算資料竣工圖及結算資料1/21/2 9-83(審計處稽查案件)一.○局辦理「○委託規劃設計及施工統包案」，規劃於○風景區

山坡地範圍上進行舊有步道整建 建置全區指標系統 排水系山坡地範圍上進行舊有步道整建、建置全區指標系統、排水系統、觀景台及整治潛在危險地區安全設施。

二 本工程竣工後廠商提送之竣工圖竣工圖、工程結算明細表工程結算明細表及單價分析單價分析案案 二.本工程竣工後廠商提送之竣工圖竣工圖 工程結算明細表工程結算明細表及單價分析單價分析表表中，多有錯誤多有錯誤或尺寸、材料強度、數量與實際施作不符尺寸、材料強度、數量與實際施作不符之處，主辦機關對於工程結算圖說等資料主辦機關對於工程結算圖說等資料，未經確實審查並會同丈量未經確實審查並會同丈量

案案例例

後修正之情形下後修正之情形下，逕行依據該竣工圖說辦理驗收逕行依據該竣工圖說辦理驗收，核有欠當，請查明妥處。

一一 履約期間監造單位履約期間監造單位 工程司未落實施工及品質之監督工程司未落實施工及品質之監督一一..履約期間監造單位履約期間監造單位//工程司未落實施工及品質之監督：工程司未落實施工及品質之監督：1.廠商應依契約【第9條第2款第1項附件】規定提送整體施工計畫整體施工計畫及分項施工計畫分項施工計畫；並依※公共工程施工品質管理作業要點第3點參參 及分項施工計畫分項施工計畫；並依※公共工程施工品質管理作業要點第3點規定提報整體品質計畫整體品質計畫與分項品質計畫分項品質計畫監造單位審查。

2.監造單位監造單位//工程司應工程司應依※公共工程施工品質管理作業要點第10點

參參考考見見解解 ※

規定提報監造計畫；並應應對現場施工方法、施工管控、施工應對現場施工方法、施工管控、施工過程與施工結果作持續性監督與查證。過程與施工結果作持續性監督與查證。(監造綱要:前言)

§9.3.2案例案例9.139.13--竣工圖及結算資料竣工圖及結算資料2/22/2 9-84

二二..竣工階段未確實查驗竣工及審查結算資料：竣工階段未確實查驗竣工及審查結算資料：1.1.監造單位未確實辦理竣工查驗：監造單位未確實辦理竣工查驗：機關機關應於收到竣工通知收到竣工通知(含工程竣工圖)之日起77日內日內會同監造單位及會同監造單位及廠商廠商 依依據契約契約 圖說圖說或貨樣貨樣核對核對圖)之日起77日內日內會同監造單位及會同監造單位及廠商廠商，依依據契約契約、圖說圖說或貨樣貨樣核對核對竣工竣工之之項目項目及及數量數量，以確定是否竣工確定是否竣工，並應於查證屬實後次日起22日日內內報請機關核定機關核定。(※契15二4、※基準17、細92)內內報請機關核定機關核定。(※契15二4、※基準17、細92)

2.2.監造單位未會同丈量：監造單位未會同丈量：工程司工程司應督促廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動會同丈量清點主動會同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結俾據以審查竣工圖及確認結俾據以審查竣工圖及確認結俾據以審查竣工圖及確認結算項目、數量等相關資料算項目、數量等相關資料。(※基準18)

3.3.監造單位未確實審查結算資料：監造單位未確實審查結算資料：廠商廠商應於竣工之次日起竣工之次日起[15][15]日內日內提送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其他文件契約約定之其他文件 送請監造單位/工程司審送工程結算明細表工程結算明細表及契約約定之其他文件契約約定之其他文件，送請監造單位/工程司審核，俾憑辦理驗收作業。(※契15二3)

三 依上列規定本案廠商及監造單位履約過程應有未落實施工管控未落實施工管控、品品三.依上列規定本案廠商及監造單位履約過程應有未落實施工管控未落實施工管控、品品質管理質管理及契約規範契約規範等規定，另有施工廠商未依契約規定契約規定與核定之施核定之施工圖施工；監造廠商竣工查驗不實、結算不實工圖施工；監造廠商竣工查驗不實、結算不實等缺失。應依契約及「「委託技術服務履約績效管理要點委託技術服務履約績效管理要點」五」五(12)(12)、、(13)(13)、、(16)(16) 檢討委託監造廠商責任。

- 368 -

案例案例9.149.14--驗收前先行點交驗收前先行點交1/11/1 §9.3.39-85

○工程因接管單位眾多，為利驗收作業之進行，可否於驗收之前依各項目先行辦理點交接管？

案案例例

1.工程依契約約定於初驗前已完成查驗作業程序，並製作紀錄，初驗時，得就該部分不予重覆辦理。(※基準20Ⅳ)( )

2.得視為查驗以供驗收之用，惟應注意分段查驗之事項與範圍分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書由參與查驗人員作成書面紀錄面紀錄；可採部分驗收方式者，優先採部分驗收方式辦理面紀錄面紀錄；可採部分驗收方式者，優先採部分驗收方式辦理。(※契15八、契15八)

如：•操作維護人員之教育訓練(接管維護單位)參參考考 如 操作維護人員之教育訓練(接管維護單位)

•排水設施(環保局、水利處)•人行道(新工處)

消防檢查(消防局)

考考見見解解

•消防檢查(消防局)•地下管道通管試驗(管線單位)•交通標誌、標線、號誌(交工處)交通標誌 標線 號誌(交工處)•停車格線及路邊計時器(停管處)…

案例案例9.159.15--瑕疵改善期限瑕疵改善期限1/21/2((釋疑案件釋疑案件))

9-86

○機關辦理○工程辦理驗收作業，因工區面積達40餘公頃，施工項目眾多，施工項目眾多，包含整地、道路、排水、衛生下水道、電力、

((釋疑案件釋疑案件))

施工項目眾多，施工項目眾多，包含整地、道路、排水、衛生下水道、電力、電信、纜線管路及共同管道等項目，由機關及由機關及新工處、衛工處、公園處、水利處、環保局、區公所、台電、中華電信等等處 公園處 水利處 環保局 區公所 台電 中華電信等等管線及公共設施接管單位會同驗收管線及公共設施接管單位會同驗收。

爰本案驗收作業係自驗收作業係自1010月月11日起日起按各接管單位權管項目分別由案案例例 爰本案驗收作業係自驗收作業係自1010月月11日起日起按各接管單位權管項目分別由

機關及監造單位會同接管單位會驗人員進行驗收，各工項自各工項自1010月月77日起陸續完成部分驗收作業日起陸續完成部分驗收作業，最後階段最後階段(新建工程處接

例例

管部分)至至1010月月2323日始完成全部驗收作業日始完成全部驗收作業。

機關核予施工廠商之驗收瑕疵改善期限為30日；有關該改善期限起算日應由10月7日起算或由10月23日起算改善期限起算改善期限？

- 369 -

案例案例9.149.14--驗收前先行點交驗收前先行點交1/11/1 §9.3.39-85

○工程因接管單位眾多，為利驗收作業之進行，可否於驗收之前依各項目先行辦理點交接管？

案案例例

1.工程依契約約定於初驗前已完成查驗作業程序，並製作紀錄，初驗時，得就該部分不予重覆辦理。(※基準20Ⅳ)( )

2.得視為查驗以供驗收之用，惟應注意分段查驗之事項與範圍分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書由參與查驗人員作成書面紀錄面紀錄；可採部分驗收方式者，優先採部分驗收方式辦理面紀錄面紀錄；可採部分驗收方式者，優先採部分驗收方式辦理。(※契15八、契15八)

如：•操作維護人員之教育訓練(接管維護單位)參參考考 如 操作維護人員之教育訓練(接管維護單位)

•排水設施(環保局、水利處)•人行道(新工處)

消防檢查(消防局)

考考見見解解

•消防檢查(消防局)•地下管道通管試驗(管線單位)•交通標誌、標線、號誌(交工處)交通標誌 標線 號誌(交工處)•停車格線及路邊計時器(停管處)…

案例案例9.159.15--瑕疵改善期限瑕疵改善期限1/21/2((釋疑案件釋疑案件))

9-86

○機關辦理○工程辦理驗收作業，因工區面積達40餘公頃，施工項目眾多，施工項目眾多，包含整地、道路、排水、衛生下水道、電力、

((釋疑案件釋疑案件))

施工項目眾多，施工項目眾多，包含整地、道路、排水、衛生下水道、電力、電信、纜線管路及共同管道等項目，由機關及由機關及新工處、衛工處、公園處、水利處、環保局、區公所、台電、中華電信等等處 公園處 水利處 環保局 區公所 台電 中華電信等等管線及公共設施接管單位會同驗收管線及公共設施接管單位會同驗收。

爰本案驗收作業係自驗收作業係自1010月月11日起日起按各接管單位權管項目分別由案案例例 爰本案驗收作業係自驗收作業係自1010月月11日起日起按各接管單位權管項目分別由

機關及監造單位會同接管單位會驗人員進行驗收，各工項自各工項自1010月月77日起陸續完成部分驗收作業日起陸續完成部分驗收作業，最後階段最後階段(新建工程處接

例例

管部分)至至1010月月2323日始完成全部驗收作業日始完成全部驗收作業。

機關核予施工廠商之驗收瑕疵改善期限為30日；有關該改善期限起算日應由10月7日起算或由10月23日起算改善期限起算改善期限？

- 369 -

案例案例9.159.15--瑕疵改善期限瑕疵改善期限2/22/2§9.3.3

9-87

一.所述各施工項目如係分階段以部分驗收方式辦理如係分階段以部分驗收方式辦理：則各部分驗收瑕疵改正期限自各部分完成驗收後次日起算自各部分完成驗收後次日起算。

二.如如非以部分驗收方式辦理，而係係採全案一次驗收採全案一次驗收：驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改正，廠商應在機關指定期限內完成改正機關指定期限內完成改正，並應於完成全部驗收之次日起算完成全部驗收之次日起算瑕疵改善期限瑕疵改善期限。

逾期未改正者 依契約遲延履約遲延履約約定計算逾期違約金逾期違約金參參 逾期未改正者，依契約遲延履約遲延履約約定計算逾期違約金逾期違約金。

三.若需查驗項目較多查驗項目較多，無法於一日內查驗完畢而須費時多日時，無法於一日內查驗完畢而須費時多日時，仍為同一採購案之驗收仍為同一採購案之驗收 屬全案一次驗收全案一次驗收之情形

參參考考見見解解 仍為同一採購案之驗收仍為同一採購案之驗收，屬全案一次驗收全案一次驗收之情形。

四.驗收結果應由採購機關作成驗收紀錄，並載明瑕疵項目及改善期限等事項 由參加驗收人員會同簽認 俾利廠商據以改善

解解

期限等事項，由參加驗收人員會同簽認，俾利廠商據以改善。

五.綜上，機關機關辦理驗收，應先確認屬全案一次驗收應先確認屬全案一次驗收，或採分階段分階段辦理部分驗收辦理部分驗收，再依驗收結果於驗收紀錄載明指定驗收紀錄載明指定廠商之驗收辦理部分驗收辦理部分驗收，再依驗收結果於驗收紀錄載明指定驗收紀錄載明指定廠商之驗收瑕疵改正期限改正期限，俾為廠商改正及機關計算逾期違約金之依據。

案例案例9.169.16--複驗時間複驗時間1/21/2((釋疑案件釋疑案件))

9-88

案例案例11：：

((釋疑案件釋疑案件))

○工程於98.12.29驗收紀錄載明缺失改善期限為驗收紀錄載明缺失改善期限為99.1.699.1.6，而而機關於機關於99.1.1699.1.16始辦理複驗始辦理複驗，經複驗結果原列缺失仍未改善完妥 機關與廠商就逾期罰款之計算發生爭議完妥，機關與廠商就逾期罰款之計算發生爭議。

案例案例22：：案案例例 案例案例22：：

○工程於98.5.3驗收，計有11項缺失，惟未於驗收時明定改未於驗收時明定改善期限善期限，僅於驗收記錄記載要求廠商「於改善完竣後以書面於改善完竣後以書面

例例

申請復查申請復查」，迄至迄至77月月2020日辦理複驗，並於日辦理複驗，並於2626日完成驗收程日完成驗收程序序。

- 370 -

案例案例9.159.15--瑕疵改善期限瑕疵改善期限2/22/2§9.3.3

9-87

一.所述各施工項目如係分階段以部分驗收方式辦理如係分階段以部分驗收方式辦理：則各部分驗收瑕疵改正期限自各部分完成驗收後次日起算自各部分完成驗收後次日起算。

二.如如非以部分驗收方式辦理，而係係採全案一次驗收採全案一次驗收：驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改正，廠商應在機關指定期限內完成改正機關指定期限內完成改正，並應於完成全部驗收之次日起算完成全部驗收之次日起算瑕疵改善期限瑕疵改善期限。

逾期未改正者 依契約遲延履約遲延履約約定計算逾期違約金逾期違約金參參 逾期未改正者，依契約遲延履約遲延履約約定計算逾期違約金逾期違約金。

三.若需查驗項目較多查驗項目較多，無法於一日內查驗完畢而須費時多日時，無法於一日內查驗完畢而須費時多日時，仍為同一採購案之驗收仍為同一採購案之驗收 屬全案一次驗收全案一次驗收之情形

參參考考見見解解 仍為同一採購案之驗收仍為同一採購案之驗收，屬全案一次驗收全案一次驗收之情形。

四.驗收結果應由採購機關作成驗收紀錄，並載明瑕疵項目及改善期限等事項 由參加驗收人員會同簽認 俾利廠商據以改善

解解

期限等事項，由參加驗收人員會同簽認，俾利廠商據以改善。

五.綜上，機關機關辦理驗收，應先確認屬全案一次驗收應先確認屬全案一次驗收，或採分階段分階段辦理部分驗收辦理部分驗收，再依驗收結果於驗收紀錄載明指定驗收紀錄載明指定廠商之驗收辦理部分驗收辦理部分驗收，再依驗收結果於驗收紀錄載明指定驗收紀錄載明指定廠商之驗收瑕疵改正期限改正期限，俾為廠商改正及機關計算逾期違約金之依據。

案例案例9.169.16--複驗時間複驗時間1/21/2((釋疑案件釋疑案件))

9-88

案例案例11：：

((釋疑案件釋疑案件))

○工程於98.12.29驗收紀錄載明缺失改善期限為驗收紀錄載明缺失改善期限為99.1.699.1.6，而而機關於機關於99.1.1699.1.16始辦理複驗始辦理複驗，經複驗結果原列缺失仍未改善完妥 機關與廠商就逾期罰款之計算發生爭議完妥，機關與廠商就逾期罰款之計算發生爭議。

案例案例22：：案案例例 案例案例22：：

○工程於98.5.3驗收，計有11項缺失，惟未於驗收時明定改未於驗收時明定改善期限善期限，僅於驗收記錄記載要求廠商「於改善完竣後以書面於改善完竣後以書面

例例

申請復查申請復查」，迄至迄至77月月2020日辦理複驗，並於日辦理複驗，並於2626日完成驗收程日完成驗收程序序。

- 370 -

案例案例9.169.16--複驗時間複驗時間2/22/2 §9.3.39-89

一.廠商履約結果經機關初驗初驗或驗收驗收有瑕疵瑕疵者，應在機關通知之機關通知之指定期限內完成改正指定期限內完成改正。(※契15十)指定期限內完成改正指定期限內完成改正 (※契15十)

二.機關應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗，廠商如有提前完成改正廠商如有提前完成改正者，應以書面通知機關書面通知機關，以利機關辦理複驗複驗 契 十理複驗複驗。(※契15十)

三三..如複驗仍不合格時複驗仍不合格時，廠商應於機關指定之第機關指定之第22次改正期限次改正期限內完成改正，並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通

參參考考 成改正，並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通

知送達機關之日止知送達機關之日止，，均以逾期論均以逾期論。(※契15十)四四..驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰，機關辦理初驗

考考見見解解 四四..驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰 機關辦理初驗

或驗收時，如有不合格事項，宜於當場確認改正期限及複驗宜於當場確認改正期限及複驗時程時程，並記載於驗收紀錄並記載於驗收紀錄，機關至遲應於該期限屆止機關至遲應於該期限屆止次次日辦日辦理複驗理複驗 以避免履約爭議 廠商如提前改善完成如提前改善完成 應事先通應事先通理複驗理複驗，以避免履約爭議；廠商如提前改善完成如提前改善完成，應事先通應事先通知機關另擇期複驗知機關另擇期複驗。

案例案例9.179.17--複驗複驗1/21/2 9-90

○工程94.7.8辦理A部分驗收(初驗) ○工程94.7.8辦理A部分驗收(初驗)不合格，訂於訂於94.7.2394.7.23前改善前改善；

94.10.1394.10.13辦理辦理B部分驗收(初驗初驗)不合格，訂於訂於94.10.1794.10.17前改善前改善，

惟上述兩項均未於期限翌日起辦理初驗之複驗，而係於94 12 1494 12 14始辦始辦初驗之複驗，而係於94.12.1494.12.14始辦始辦理複驗作業理複驗作業，且複驗結果，實際實際尚尚列有列有77項缺失項缺失，列有列有77項缺失項缺失

惟卻於複驗紀錄記載合格卻於複驗紀錄記載合格。 核有驗收不實之情事。 ((釋疑案件釋疑案件))

- 371 -

案例案例9.169.16--複驗時間複驗時間2/22/2 §9.3.39-89

一.廠商履約結果經機關初驗初驗或驗收驗收有瑕疵瑕疵者，應在機關通知之機關通知之指定期限內完成改正指定期限內完成改正。(※契15十)指定期限內完成改正指定期限內完成改正 (※契15十)

二.機關應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗，廠商如有提前完成改正廠商如有提前完成改正者，應以書面通知機關書面通知機關，以利機關辦理複驗複驗 契 十理複驗複驗。(※契15十)

三三..如複驗仍不合格時複驗仍不合格時，廠商應於機關指定之第機關指定之第22次改正期限次改正期限內完成改正，並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通

參參考考 成改正，並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通

知送達機關之日止知送達機關之日止，，均以逾期論均以逾期論。(※契15十)四四..驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰，機關辦理初驗

考考見見解解 四四..驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰驗收缺失之複驗事涉廠商於其違約金之計罰 機關辦理初驗

或驗收時，如有不合格事項，宜於當場確認改正期限及複驗宜於當場確認改正期限及複驗時程時程，並記載於驗收紀錄並記載於驗收紀錄，機關至遲應於該期限屆止機關至遲應於該期限屆止次次日辦日辦理複驗理複驗 以避免履約爭議 廠商如提前改善完成如提前改善完成 應事先通應事先通理複驗理複驗，以避免履約爭議；廠商如提前改善完成如提前改善完成，應事先通應事先通知機關另擇期複驗知機關另擇期複驗。

案例案例9.179.17--複驗複驗1/21/2 9-90

○工程94.7.8辦理A部分驗收(初驗) ○工程94.7.8辦理A部分驗收(初驗)不合格，訂於訂於94.7.2394.7.23前改善前改善；

94.10.1394.10.13辦理辦理B部分驗收(初驗初驗)不合格，訂於訂於94.10.1794.10.17前改善前改善，

惟上述兩項均未於期限翌日起辦理初驗之複驗，而係於94 12 1494 12 14始辦始辦初驗之複驗，而係於94.12.1494.12.14始辦始辦理複驗作業理複驗作業，且複驗結果，實際實際尚尚列有列有77項缺失項缺失，列有列有77項缺失項缺失

惟卻於複驗紀錄記載合格卻於複驗紀錄記載合格。 核有驗收不實之情事。 ((釋疑案件釋疑案件))

- 371 -

案例案例9.179.17--複驗複驗2/22/2 §9.3.3案例1.109-91

一.驗收結果與契約驗收結果與契約、、圖說圖說、、貨樣不符者貨樣不符者，應逐項記載於驗收記錄應逐項記載於驗收記錄，並指定期限，要求廠商限期改正限期改正。

二二 複驗限期：複驗限期：初驗或驗收之缺點初驗或驗收之缺點 廠商應在指定期限內修改廠商應在指定期限內修改或處理二二..複驗限期：複驗限期：初驗或驗收之缺點初驗或驗收之缺點，，廠商應在指定期限內修改廠商應在指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗並於期限屆滿之次日前辦理複驗。

三三..第第11次不合格之處置：次不合格之處置：三三..第第11次不合格之處置次不合格之處置機關應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗。如複驗仍不合格時複驗仍不合格時，機關機關應指定之第指定之第22次改正期限次改正期限，並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之參參 並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之日止日止，，均以逾期論均以逾期論。(※契15十)

四四 第第22次不合格之處置：次不合格之處置：機關應於第2次改正期限屆滿之次日起辦理複

參參考考見見解解 四四..第第22次不合格之處置次不合格之處置 機關應於第2次改正期限屆滿之次日起辦理複

驗，如複驗仍不合格複驗仍不合格時，依以下規定辦理：(※契15十一)1)自行或使第三人改正自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用向廠商請求償還改正必要之費用。2)終止或解除契約終止或解除契約或減少契約價金減少契約價金

解解

2)終止或解除契約終止或解除契約或減少契約價金減少契約價金。但瑕疵非重要者，機關不得解除(終止)契約。(要項51)

→→本案除未於期限內辦理複驗未於期限內辦理複驗未符規定外，複驗仍有缺失未改善時複驗仍有缺失未改善時，，→→本案除未於期限內辦理複驗未於期限內辦理複驗未符規定外 複驗仍有缺失未改善時複驗仍有缺失未改善時應為驗收不合格應為驗收不合格，，卻於複驗紀錄記載合格卻於複驗紀錄記載合格。本案恐有驗收不實本案恐有驗收不實、、不不實登載之疑慮實登載之疑慮。

案例案例9.189.18--列入待澄清事項之不當情形列入待澄清事項之不當情形1/31/3((稽核案件稽核案件)) 9-92

一.○工程於3月15日初驗結果，列有諸多待澄清事項，歷時逾5個月澄清並簽奉核定，迄9月1日方辦理驗收，待澄清事項包括：廠商材料檢廠商材料檢((試試))驗報告未報經監造單位及機關同意備查驗報告未報經監造單位及機關同意備查1.廠商材料檢廠商材料檢((試試))驗報告未報經監造單位及機關同意備查驗報告未報經監造單位及機關同意備查、

2.現場施作結果與竣工圖不一致現場施作結果與竣工圖不一致（如現場施作尺寸、位置、型式或數量與竣工圖不符)

案案例例

數量與竣工圖不符)

一一..材料檢材料檢((試試))驗報告未報經驗報告未報經監造單位及監造單位及機關同意備查：機關同意備查：應屬監造單位之行政程序疏失應屬監造單位之行政程序疏失，非屬驗收之品質缺失事項，亦無無須納入澄清事項須納入澄清事項，僅須補辦程序補辦程序，並據以修正竣工文件以修正竣工文件(檢(查、試)驗紀錄統計表)即可。惟機關應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點 第5惟機關應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」第5點檢討監造責任，是否有第4款：「…材料與設備…審查，未配合辦理…」之情形，而應予扣點。

參參考考見見解解 檢查/試驗紀錄統計表

」二二..現場施作結果與竣工圖不一致：現場施作結果與竣工圖不一致：1.1.應列入「與契約、圖說、貨樣規定不符」應改善事項，而非待澄應列入「與契約、圖說、貨樣規定不符」應改善事項，而非待澄清事項：清事項：

解解 檢查/試驗紀錄統計表

清事項：清事項：•初驗及驗收查驗結果有與竣工圖不符事項，應列入缺失事項應列入缺失事項要求施工廠商改正改正，

- 372 -

案例案例9.179.17--複驗複驗2/22/2 §9.3.3案例1.109-91

一.驗收結果與契約驗收結果與契約、、圖說圖說、、貨樣不符者貨樣不符者，應逐項記載於驗收記錄應逐項記載於驗收記錄，並指定期限，要求廠商限期改正限期改正。

二二 複驗限期：複驗限期：初驗或驗收之缺點初驗或驗收之缺點 廠商應在指定期限內修改廠商應在指定期限內修改或處理二二..複驗限期：複驗限期：初驗或驗收之缺點初驗或驗收之缺點，，廠商應在指定期限內修改廠商應在指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗並於期限屆滿之次日前辦理複驗。

三三..第第11次不合格之處置：次不合格之處置：三三..第第11次不合格之處置次不合格之處置機關應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗。如複驗仍不合格時複驗仍不合格時，機關機關應指定之第指定之第22次改正期限次改正期限，並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之參參 並自第自第11次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之日止日止，，均以逾期論均以逾期論。(※契15十)

四四 第第22次不合格之處置：次不合格之處置：機關應於第2次改正期限屆滿之次日起辦理複

參參考考見見解解 四四..第第22次不合格之處置次不合格之處置 機關應於第2次改正期限屆滿之次日起辦理複

驗，如複驗仍不合格複驗仍不合格時，依以下規定辦理：(※契15十一)1)自行或使第三人改正自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用向廠商請求償還改正必要之費用。2)終止或解除契約終止或解除契約或減少契約價金減少契約價金

解解

2)終止或解除契約終止或解除契約或減少契約價金減少契約價金。但瑕疵非重要者，機關不得解除(終止)契約。(要項51)

→→本案除未於期限內辦理複驗未於期限內辦理複驗未符規定外，複驗仍有缺失未改善時複驗仍有缺失未改善時，，→→本案除未於期限內辦理複驗未於期限內辦理複驗未符規定外 複驗仍有缺失未改善時複驗仍有缺失未改善時應為驗收不合格應為驗收不合格，，卻於複驗紀錄記載合格卻於複驗紀錄記載合格。本案恐有驗收不實本案恐有驗收不實、、不不實登載之疑慮實登載之疑慮。

案例案例9.189.18--列入待澄清事項之不當情形列入待澄清事項之不當情形1/31/3((稽核案件稽核案件)) 9-92

一.○工程於3月15日初驗結果，列有諸多待澄清事項，歷時逾5個月澄清並簽奉核定，迄9月1日方辦理驗收，待澄清事項包括：廠商材料檢廠商材料檢((試試))驗報告未報經監造單位及機關同意備查驗報告未報經監造單位及機關同意備查1.廠商材料檢廠商材料檢((試試))驗報告未報經監造單位及機關同意備查驗報告未報經監造單位及機關同意備查、

2.現場施作結果與竣工圖不一致現場施作結果與竣工圖不一致（如現場施作尺寸、位置、型式或數量與竣工圖不符)

案案例例

數量與竣工圖不符)

一一..材料檢材料檢((試試))驗報告未報經驗報告未報經監造單位及監造單位及機關同意備查：機關同意備查：應屬監造單位之行政程序疏失應屬監造單位之行政程序疏失，非屬驗收之品質缺失事項，亦無無須納入澄清事項須納入澄清事項，僅須補辦程序補辦程序，並據以修正竣工文件以修正竣工文件(檢(查、試)驗紀錄統計表)即可。惟機關應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點 第5惟機關應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」第5點檢討監造責任，是否有第4款：「…材料與設備…審查，未配合辦理…」之情形，而應予扣點。

參參考考見見解解 檢查/試驗紀錄統計表

」二二..現場施作結果與竣工圖不一致：現場施作結果與竣工圖不一致：1.1.應列入「與契約、圖說、貨樣規定不符」應改善事項，而非待澄應列入「與契約、圖說、貨樣規定不符」應改善事項，而非待澄清事項：清事項：

解解 檢查/試驗紀錄統計表

清事項：清事項：•初驗及驗收查驗結果有與竣工圖不符事項，應列入缺失事項應列入缺失事項要求施工廠商改正改正，

- 372 -

案例案例9.189.18--列入待澄清事項之不當情形列入待澄清事項之不當情形2/32/39-93

•廠商逾期未改正逾期未改正者，應依契約約定予以罰款罰款，•驗收記錄並未於載明不符情形列入澄清事項之緣由，•又未限期要求澄清完妥未限期要求澄清完妥，•又未限期要求澄清完妥未限期要求澄清完妥，•除不符驗收作業規定、嚴重延宕驗收結案期程外，•此舉恐對施工廠商較為有利，卻未維護公共利益，→應請檢討驗收人員是否有驗收不實之疏失責任。

2.2.施工階段監造單位施工階段監造單位//工程司未落實施工及品質之監督：工程司未落實施工及品質之監督：監造單位監造單位應對現場施工方法現場施工方法 施工管控施工管控 施工過程施工過程與施工結施工結

參參考考 •監造單位監造單位應對現場施工方法現場施工方法、施工管控施工管控、施工過程施工過程與施工結施工結

果作持續性監督與查證果作持續性監督與查證。(監造綱要)•工程於履約期間倘發現施工現況施工現況與契約內容契約內容、工程圖說工程圖說及施施

考考見見解解

工規範不符工規範不符時，監造單位應要求施工廠商改善要求施工廠商改善，•如改善有困難改善有困難，監造單位應主動通知機關主動通知機關及會同設計單位辦會同設計單位辦理現場會勘理現場會勘理現場會勘理現場會勘。

•若屬設計圖與現況不符而無法按圖施工無法按圖施工，施工廠商應施工廠商應於施工期間提出疑義澄清提出疑義澄清。期間提出疑義澄清提出疑義澄清

•依營造業法第26條「營造業承攬工程，應應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖製作工地現場施工製造圖及施工計畫書施工計畫書，負責施工施工。」

案例案例9.189.18--列入待澄清事項之不當情形列入待澄清事項之不當情形3/33/3§9.3.3

9-94•營造業法第32、33條規定營造業之工地主任應依施工計畫書工地主任應依施工計畫書執行按圖施工執行按圖施工，專任工程人員應督察按圖施工專任工程人員應督察按圖施工。

•若施工顯有困難時若施工顯有困難時，依第37條規定應告知定作人應告知定作人（甲方），

§9.3.3

•若施工顯有困難時若施工顯有困難時，依第37條規定應告知定作人應告知定作人（甲方），並依定作人（甲方甲方）提出之改善計畫改善計畫為適當之處置。

•因此履約期間如有圖說疑義履約期間如有圖說疑義，應依機關（或監造單位）之澄清或指示辦理，若施工廠商未經釐清而逕自施作，則屬施工若施工廠商未經釐清而逕自施作，則屬施工廠商缺失責任廠商缺失責任及監造單位監督失責甚為明確監造單位監督失責甚為明確。

→驗收人員將缺失應改正事項列為疑義待澄清事項，且澄清又

參參考考 →驗收人員將缺失應改正事項列為疑義待澄清事項，且澄清又

耗費時日，此舉對施工廠商有利(無逾期罰責或減價收受責任檢討等)，卻延宕機關驗收作業時程，實不符公共利益。

見見解解

3.再查本案竣工圖係由監造單位製作，驗收時現場丈量結果與竣現場丈量結果與竣工圖有多處不符工圖有多處不符，即表示除廠商有未依契約說、規範施工廠商有未依契約說、規範施工外，監造單位未依完成情形繪製竣工圖未依完成情形繪製竣工圖或有繪製不確實之情事監造單位未依完成情形繪製竣工圖未依完成情形繪製竣工圖或有繪製不確實之情事。

4.機關應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」第5點檢討，是否有第16款：「未依契約約定確實監造或有怠忽監造職責情事」或第18款：「其他未依約定辦理，經機關認有明確違失或延宕期程者。」之情形，而應予扣點。

- 373 -

案例案例9.189.18--列入待澄清事項之不當情形列入待澄清事項之不當情形2/32/39-93

•廠商逾期未改正逾期未改正者，應依契約約定予以罰款罰款，•驗收記錄並未於載明不符情形列入澄清事項之緣由，•又未限期要求澄清完妥未限期要求澄清完妥，•又未限期要求澄清完妥未限期要求澄清完妥，•除不符驗收作業規定、嚴重延宕驗收結案期程外，•此舉恐對施工廠商較為有利，卻未維護公共利益，→應請檢討驗收人員是否有驗收不實之疏失責任。

2.2.施工階段監造單位施工階段監造單位//工程司未落實施工及品質之監督：工程司未落實施工及品質之監督：監造單位監造單位應對現場施工方法現場施工方法 施工管控施工管控 施工過程施工過程與施工結施工結

參參考考 •監造單位監造單位應對現場施工方法現場施工方法、施工管控施工管控、施工過程施工過程與施工結施工結

果作持續性監督與查證果作持續性監督與查證。(監造綱要)•工程於履約期間倘發現施工現況施工現況與契約內容契約內容、工程圖說工程圖說及施施

考考見見解解

工規範不符工規範不符時，監造單位應要求施工廠商改善要求施工廠商改善，•如改善有困難改善有困難，監造單位應主動通知機關主動通知機關及會同設計單位辦會同設計單位辦理現場會勘理現場會勘理現場會勘理現場會勘。

•若屬設計圖與現況不符而無法按圖施工無法按圖施工，施工廠商應施工廠商應於施工期間提出疑義澄清提出疑義澄清。期間提出疑義澄清提出疑義澄清

•依營造業法第26條「營造業承攬工程，應應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖製作工地現場施工製造圖及施工計畫書施工計畫書，負責施工施工。」

案例案例9.189.18--列入待澄清事項之不當情形列入待澄清事項之不當情形3/33/3§9.3.3

9-94•營造業法第32、33條規定營造業之工地主任應依施工計畫書工地主任應依施工計畫書執行按圖施工執行按圖施工，專任工程人員應督察按圖施工專任工程人員應督察按圖施工。

•若施工顯有困難時若施工顯有困難時，依第37條規定應告知定作人應告知定作人（甲方），

§9.3.3

•若施工顯有困難時若施工顯有困難時，依第37條規定應告知定作人應告知定作人（甲方），並依定作人（甲方甲方）提出之改善計畫改善計畫為適當之處置。

•因此履約期間如有圖說疑義履約期間如有圖說疑義，應依機關（或監造單位）之澄清或指示辦理，若施工廠商未經釐清而逕自施作，則屬施工若施工廠商未經釐清而逕自施作，則屬施工廠商缺失責任廠商缺失責任及監造單位監督失責甚為明確監造單位監督失責甚為明確。

→驗收人員將缺失應改正事項列為疑義待澄清事項，且澄清又

參參考考 →驗收人員將缺失應改正事項列為疑義待澄清事項，且澄清又

耗費時日，此舉對施工廠商有利(無逾期罰責或減價收受責任檢討等)，卻延宕機關驗收作業時程，實不符公共利益。

見見解解

3.再查本案竣工圖係由監造單位製作，驗收時現場丈量結果與竣現場丈量結果與竣工圖有多處不符工圖有多處不符，即表示除廠商有未依契約說、規範施工廠商有未依契約說、規範施工外，監造單位未依完成情形繪製竣工圖未依完成情形繪製竣工圖或有繪製不確實之情事監造單位未依完成情形繪製竣工圖未依完成情形繪製竣工圖或有繪製不確實之情事。

4.機關應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」第5點檢討，是否有第16款：「未依契約約定確實監造或有怠忽監造職責情事」或第18款：「其他未依約定辦理，經機關認有明確違失或延宕期程者。」之情形，而應予扣點。

- 373 -

案例案例9.199.19--部分驗收部分驗收1/21/2((調解暨稽核案件調解暨稽核案件)) 9-95

案案例例例例

•秘書室: •政風室: •裁示:•秘書室:含有機電設備之工程，…仍應於完成

政風室:仍應俟水電工程完成後再行

•裁示:如本所防災工作有急迫需求及里辦公室需

供水、供電及測試後30日內辦理驗收。(基準23)

成後再行辦理驗收。

於近期借用，可考慮完成部分先行驗收供其使用，但仍應俟水(基準23) 其使用，但仍應俟水電驗收後始能付款。

案例案例9.199.19--部分驗收部分驗收2/22/2 §9.3.4

9-96

一.本案係機關將廢棄庫房辦理裝修工程，做為防災倉庫之用，惟因該建物屬日據時代建造，並無使用執造，無法申接水電。

二 爰無法依 基準 規定程序辦理二.爰無法依※基準23規定程序辦理：無初驗程序者，於工程竣工後除有情形特殊，經機關首長或其授權人員核准延期外，機關應於收受工程司送審之全部資料(授權人員核准延期外，機關應於收受工程司送審之全部資料(…竣工文件)後之日起3030日內辦理驗收日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。但含有機電設備之工程含有機電設備之工程，如有非可歸責於廠商因素且經機關首長參參或其授權人員同意者，不在此限，惟仍應於完成供水、供電及仍應於完成供水、供電及測試後測試後3030日內辦理驗收日內辦理驗收。

三三 建議建議 得採部分驗收部分驗收方式辦理(部分驗收部分驗收詳詳 9 3 49 3 4)

參參考考見見解解

三三..建議：建議：得採部分驗收部分驗收方式辦理(部分驗收部分驗收詳詳§§9.3.49.3.4)1.依細99、※契15八等規定：工程部分竣工部分竣工後，有部分先行使用部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理應先就該部分辦理

解解

之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金該部分支付價金及起算保起算保固期間固期間。

2.本案如有部分先行使用之必要部分先行使用之必要，且未完成部分不影響已完成部分之使用時，得就該部分該部分先行先行辦理部分驗收辦理部分驗收。

- 374 -

案例案例9.199.19--部分驗收部分驗收1/21/2((調解暨稽核案件調解暨稽核案件)) 9-95

案案例例例例

•秘書室: •政風室: •裁示:•秘書室:含有機電設備之工程，…仍應於完成

政風室:仍應俟水電工程完成後再行

•裁示:如本所防災工作有急迫需求及里辦公室需

供水、供電及測試後30日內辦理驗收。(基準23)

成後再行辦理驗收。

於近期借用，可考慮完成部分先行驗收供其使用，但仍應俟水(基準23) 其使用，但仍應俟水電驗收後始能付款。

案例案例9.199.19--部分驗收部分驗收2/22/2 §9.3.4

9-96

一.本案係機關將廢棄庫房辦理裝修工程，做為防災倉庫之用，惟因該建物屬日據時代建造，並無使用執造，無法申接水電。

二 爰無法依 基準 規定程序辦理二.爰無法依※基準23規定程序辦理：無初驗程序者，於工程竣工後除有情形特殊，經機關首長或其授權人員核准延期外，機關應於收受工程司送審之全部資料(授權人員核准延期外，機關應於收受工程司送審之全部資料(…竣工文件)後之日起3030日內辦理驗收日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。但含有機電設備之工程含有機電設備之工程，如有非可歸責於廠商因素且經機關首長參參或其授權人員同意者，不在此限，惟仍應於完成供水、供電及仍應於完成供水、供電及測試後測試後3030日內辦理驗收日內辦理驗收。

三三 建議建議 得採部分驗收部分驗收方式辦理(部分驗收部分驗收詳詳 9 3 49 3 4)

參參考考見見解解

三三..建議：建議：得採部分驗收部分驗收方式辦理(部分驗收部分驗收詳詳§§9.3.49.3.4)1.依細99、※契15八等規定：工程部分竣工部分竣工後，有部分先行使用部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理應先就該部分辦理

解解

之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金該部分支付價金及起算保起算保固期間固期間。

2.本案如有部分先行使用之必要部分先行使用之必要，且未完成部分不影響已完成部分之使用時，得就該部分該部分先行先行辦理部分驗收辦理部分驗收。

- 374 -

案例案例9.209.20--查驗之效力查驗之效力1/11/1 9-97§9.3.4

○工程先辦理分段查驗合格，惟日後驗收結果該部分有不符契約規定之情形

案案

((釋疑案件釋疑案件))§9.3.4

分有不符契約規定之情形。 分段查驗與驗收結果有異，應如何處置？

案案例例

採購法第70條第2項規定：「機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用」，故經經查驗合格之部分，機關於驗收時得免重複辦理查驗合格之部分，機關於驗收時得免重複辦理。

分段查驗尚非驗收分段查驗尚非驗收 如查驗結果與日後驗收結果有查驗結果與日後驗收結果有

參參考考 分段查驗尚非驗收分段查驗尚非驗收，如查驗結果與日後驗收結果有查驗結果與日後驗收結果有

異，應以驗收為準異，應以驗收為準，其驗收結果不合格之處理，應依契約規定辦理。

考考見見解解

依契約規定辦理(工程會96.5.3工程企字第09600155550號函)

98案例案例9.219.21--法院強制執行假扣押得否辦驗收法院強制執行假扣押得否辦驗收1/11/1

9-98

工程會88 9 28管字第8813649號函：

○校因校舍新建工程中部分照明設備於驗收前遭廠商之債權人聲請法院強制執行假扣押，得否辦理驗收？

案案例例

§9.3.4 工程會88.9.28管字第8813649號函：一.上述燈具照明設備既經法院強制執行假扣押在案，雖承包商已雖承包商已向原

執行假扣押之法院提出聲明異議法院提出聲明異議，在該強制執行撤銷前在該強制執行撤銷前，依強制執

§9.3.4

行法規定，第三人尚不得占有執行標的物第三人尚不得占有執行標的物或為其他有礙執行效果之為其他有礙執行效果之行為行為，據此，承商所欲交付之系爭承商所欲交付之系爭標的物已非完整之權利標的物已非完整之權利，基於上述理由，本案實不宜不宜於查封效力尚未解除前逕行辦理於查封效力尚未解除前逕行辦理驗收驗收，即便承即便承述理由，本案實不宜不宜於查封效力尚未解除前逕行辦理於查封效力尚未解除前逕行辦理驗收驗收，即便承即便承包商提出切結書，仍未改變法院強制執行狀態包商提出切結書，仍未改變法院強制執行狀態，承包商欲辦理驗收應應循強制執行法規定撤銷強制執行撤銷強制執行之途徑處理；倘使倘使 貴校同意辦貴校同意辦理驗收理驗收 亦亦宜宜在在附條件附條件下進行下進行 以交付物以交付物無權利瑕疵始完成驗收無權利瑕疵始完成驗收及及

參參考考見見 理驗收理驗收，亦亦宜宜在在附條件附條件下進行下進行-以交付物以交付物無權利瑕疵始完成驗收無權利瑕疵始完成驗收及及

暫不給付查封標的暫不給付查封標的照明設備照明設備之酬金之酬金，以符相關法令規定。二.上述燈具照明設備因遭法院強制執行假扣押而未能驗收點交，自屬自屬

見見解解

二.上述燈具照明設備因遭法院強制執行假扣押而未能驗收點交 自屬自屬可歸責於承包商之事由可歸責於承包商之事由，相關之逾期日數，應依合約規定處理相關之逾期日數，應依合約規定處理；此外，貴校得依「政府採購法」第71條、第72條之規定，就其他已完就其他已完成未遭假扣押部分辦理成未遭假扣押部分辦理部分驗收部分驗收並支付部分價金及起算保固期並支付部分價金及起算保固期。成未遭假扣押部分辦理成未遭假扣押部分辦理部分驗收部分驗收並支付部分價金及起算保固期並支付部分價金及起算保固期。

應請注意：應請注意：所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留視不符部分之情形酌予保留。(細98)

- 375 -

案例案例9.209.20--查驗之效力查驗之效力1/11/1 9-97§9.3.4

○工程先辦理分段查驗合格，惟日後驗收結果該部分有不符契約規定之情形

案案

((釋疑案件釋疑案件))§9.3.4

分有不符契約規定之情形。 分段查驗與驗收結果有異，應如何處置？

案案例例

採購法第70條第2項規定：「機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用」，故經經查驗合格之部分，機關於驗收時得免重複辦理查驗合格之部分，機關於驗收時得免重複辦理。

分段查驗尚非驗收分段查驗尚非驗收 如查驗結果與日後驗收結果有查驗結果與日後驗收結果有

參參考考 分段查驗尚非驗收分段查驗尚非驗收，如查驗結果與日後驗收結果有查驗結果與日後驗收結果有

異，應以驗收為準異，應以驗收為準，其驗收結果不合格之處理，應依契約規定辦理。

考考見見解解

依契約規定辦理(工程會96.5.3工程企字第09600155550號函)

98案例案例9.219.21--法院強制執行假扣押得否辦驗收法院強制執行假扣押得否辦驗收1/11/1

9-98

工程會88 9 28管字第8813649號函：

○校因校舍新建工程中部分照明設備於驗收前遭廠商之債權人聲請法院強制執行假扣押，得否辦理驗收？

案案例例

§9.3.4 工程會88.9.28管字第8813649號函：一.上述燈具照明設備既經法院強制執行假扣押在案，雖承包商已雖承包商已向原

執行假扣押之法院提出聲明異議法院提出聲明異議，在該強制執行撤銷前在該強制執行撤銷前，依強制執

§9.3.4

行法規定，第三人尚不得占有執行標的物第三人尚不得占有執行標的物或為其他有礙執行效果之為其他有礙執行效果之行為行為，據此，承商所欲交付之系爭承商所欲交付之系爭標的物已非完整之權利標的物已非完整之權利，基於上述理由，本案實不宜不宜於查封效力尚未解除前逕行辦理於查封效力尚未解除前逕行辦理驗收驗收，即便承即便承述理由，本案實不宜不宜於查封效力尚未解除前逕行辦理於查封效力尚未解除前逕行辦理驗收驗收，即便承即便承包商提出切結書，仍未改變法院強制執行狀態包商提出切結書，仍未改變法院強制執行狀態，承包商欲辦理驗收應應循強制執行法規定撤銷強制執行撤銷強制執行之途徑處理；倘使倘使 貴校同意辦貴校同意辦理驗收理驗收 亦亦宜宜在在附條件附條件下進行下進行 以交付物以交付物無權利瑕疵始完成驗收無權利瑕疵始完成驗收及及

參參考考見見 理驗收理驗收，亦亦宜宜在在附條件附條件下進行下進行-以交付物以交付物無權利瑕疵始完成驗收無權利瑕疵始完成驗收及及

暫不給付查封標的暫不給付查封標的照明設備照明設備之酬金之酬金，以符相關法令規定。二.上述燈具照明設備因遭法院強制執行假扣押而未能驗收點交，自屬自屬

見見解解

二.上述燈具照明設備因遭法院強制執行假扣押而未能驗收點交 自屬自屬可歸責於承包商之事由可歸責於承包商之事由，相關之逾期日數，應依合約規定處理相關之逾期日數，應依合約規定處理；此外，貴校得依「政府採購法」第71條、第72條之規定，就其他已完就其他已完成未遭假扣押部分辦理成未遭假扣押部分辦理部分驗收部分驗收並支付部分價金及起算保固期並支付部分價金及起算保固期。成未遭假扣押部分辦理成未遭假扣押部分辦理部分驗收部分驗收並支付部分價金及起算保固期並支付部分價金及起算保固期。

應請注意：應請注意：所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留視不符部分之情形酌予保留。(細98)

- 375 -

案例案例9.229.22--驗收紀錄驗收紀錄1/71/7 9-99

案案

案案例例11

案案例例22

11

((稽核案件稽核案件))

案例案例9.229.22--驗收紀錄驗收紀錄2/72/7 9-100

本案例初驗記錄有下列缺失：一一..未辦理書面文件查核：未辦理書面文件查核：

工程司工程司於機關辦理初驗或驗收前應整理備妥契約契約 履約履約 竣工竣工及工程司工程司於機關辦理初驗或驗收前應整理備妥契約契約、履約履約、竣工竣工及檢查試驗檢查試驗等相關相關資料，陳列於工務所或機關指定之場所，主驗人主驗人員員及會驗人員得於初驗或驗收時予以會驗人員得於初驗或驗收時予以抽核。(※基準21)員員及會驗人員得於初驗或驗收時予以會驗人員得於初驗或驗收時予以抽核 (※基準21)工程隱蔽部分工程隱蔽部分，除抽查施工期間之檢抽查施工期間之檢((查、試查、試))驗報告或紀錄驗報告或紀錄外，如有必要，得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理。(※基準24

七 管伍五(十)2Aiii)Ⅰ七、管伍五(十)2Aiii)二二..未逐項抽核、記載：未逐項抽核、記載：11 驗收結果驗收結果，應包含檢應包含檢((查、試查、試))驗紀錄之抽核、逐項或抽樣檢驗及驗紀錄之抽核、逐項或抽樣檢驗及

參參考考見見 1.1.驗收結果驗收結果 應包含檢應包含檢((查 試查 試))驗紀錄之抽核 逐項或抽樣檢驗及驗紀錄之抽核 逐項或抽樣檢驗及

合格與不合格之記載合格與不合格之記載；查驗結果合格與不合格項目應分別記載合格與不合格項目應分別記載。(※基準25Ⅱ)案例案例 之初驗及案例案例 (無須辦理初驗)之驗收時 並未未由主驗人員

見見解解

案例案例11之初驗及案例案例22(無須辦理初驗)之驗收時，並未未由主驗人員、會驗人員及協驗人員依依契約規範及竣工圖說及結算表契約規範及竣工圖說及結算表，就可點驗就可點驗項目，抽項查驗項目，抽項查驗；且驗收未記載抽驗位置及情形驗收未記載抽驗位置及情形，無檢無檢((查、試查、試))項目，抽項查驗項目，抽項查驗；且驗收未記載抽驗位置及情形驗收未記載抽驗位置及情形，無檢無檢((查 試查 試))驗紀錄之抽核記載驗紀錄之抽核記載，不應僅列出有施工瑕疵須改善之項目，核與※基準規定不符。(※基準24、管伍五(十)2Aiii)

- 376 -

案例案例9.229.22--驗收紀錄驗收紀錄1/71/7 9-99

案案

案案例例11

案案例例22

11

((稽核案件稽核案件))

案例案例9.229.22--驗收紀錄驗收紀錄2/72/7 9-100

本案例初驗記錄有下列缺失：一一..未辦理書面文件查核：未辦理書面文件查核：

工程司工程司於機關辦理初驗或驗收前應整理備妥契約契約 履約履約 竣工竣工及工程司工程司於機關辦理初驗或驗收前應整理備妥契約契約、履約履約、竣工竣工及檢查試驗檢查試驗等相關相關資料，陳列於工務所或機關指定之場所，主驗人主驗人員員及會驗人員得於初驗或驗收時予以會驗人員得於初驗或驗收時予以抽核。(※基準21)員員及會驗人員得於初驗或驗收時予以會驗人員得於初驗或驗收時予以抽核 (※基準21)工程隱蔽部分工程隱蔽部分，除抽查施工期間之檢抽查施工期間之檢((查、試查、試))驗報告或紀錄驗報告或紀錄外，如有必要，得使用儀器予以查驗或依契約約定辦理。(※基準24

七 管伍五(十)2Aiii)Ⅰ七、管伍五(十)2Aiii)二二..未逐項抽核、記載：未逐項抽核、記載：11 驗收結果驗收結果，應包含檢應包含檢((查、試查、試))驗紀錄之抽核、逐項或抽樣檢驗及驗紀錄之抽核、逐項或抽樣檢驗及

參參考考見見 1.1.驗收結果驗收結果 應包含檢應包含檢((查 試查 試))驗紀錄之抽核 逐項或抽樣檢驗及驗紀錄之抽核 逐項或抽樣檢驗及

合格與不合格之記載合格與不合格之記載；查驗結果合格與不合格項目應分別記載合格與不合格項目應分別記載。(※基準25Ⅱ)案例案例 之初驗及案例案例 (無須辦理初驗)之驗收時 並未未由主驗人員

見見解解

案例案例11之初驗及案例案例22(無須辦理初驗)之驗收時，並未未由主驗人員、會驗人員及協驗人員依依契約規範及竣工圖說及結算表契約規範及竣工圖說及結算表，就可點驗就可點驗項目，抽項查驗項目，抽項查驗；且驗收未記載抽驗位置及情形驗收未記載抽驗位置及情形，無檢無檢((查、試查、試))項目，抽項查驗項目，抽項查驗；且驗收未記載抽驗位置及情形驗收未記載抽驗位置及情形，無檢無檢((查 試查 試))驗紀錄之抽核記載驗紀錄之抽核記載，不應僅列出有施工瑕疵須改善之項目，核與※基準規定不符。(※基準24、管伍五(十)2Aiii)

- 376 -

案例案例9.229.22--驗收紀錄驗收紀錄3/73/7 9-101

三三..未載明未載明[[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]]：：驗收瑕疵三三..未載明未載明[[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]]：：驗收瑕疵之改善期限，，應於驗收紀錄載明，以茲明確並避免爭議。

四四..專任工程人員未參與驗收：專任工程人員未參與驗收：四四..專任工程人員未參與驗收：專任工程人員未參與驗收：1.※1.※契契1515二二55：：廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收不影響初驗或驗收之進行及其結果之進行及其結果 (※契15二5)

參參考考 之進行及其結果之進行及其結果。(※契15二5)

2.2.營造業法營造業法4141：：工程工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收驗收工程時時，營造業之專任工程人員營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明工地主任應在現場說明，並由

考考見見解解

時時，營造業之專任工程人員營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明工地主任應在現場說明，並由專任工程人員專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章驗收文件上簽名或蓋章。未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、應不予勘驗、查驗或驗收查驗或驗收。

驗收紀錄：驗收紀錄：4/74/71.案號

驗收建議用語驗收建議用語::清點、丈量、查驗、

抽驗、測試

工程主辦機關全銜

驗收紀錄 □複驗/□全部/□部分

日期： 年 月 日 地點：

9 1021.案號2.驗收標的之名稱及數量

3 廠商名稱

抽驗 測試1.1.尚符尚符

一般用於尺寸，考量測量有誤差；建議 經丈量 窗

契 約 編 號 承 包 商 名 稱

標 的 名 稱 驗收批次

採 購 金 額 □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

履 約 期 限

9-102

3.廠商名稱4.履約期限履約期限5.完成履約日期完成履約日期

建議：經丈量○窗戶尺寸與竣工圖尚符；契約訂有容許誤差者 得載明是

履 約 期 限

完成履約日期 年 月 日 履約有無逾期 □逾期 □未逾期

契 約 金 額 結 算 金 額

[驗收經過]：

履約有無逾期履約有無逾期6.驗收日期驗收日期7 驗收結果驗收結果

誤差者，得載明是否符合。

2.2.相符相符一般用於數量，可

[驗收結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符及其情形：

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：7.驗收結果驗收結果8.驗收結果與契約、圖說、貨

一般用於數量，可以確認結果者；例：經清點○W10型窗戶6樘，數量

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

款規定相符相符//不不符符者，其情形情形

瑕疵之改正期瑕疵之改正期

型窗戶6樘 數量與結算書相符。

3.3.符合符合一般用於文件查核

[備註]：

記錄 會驗人員 (無者免)

協驗人員 (無者免)

本機關監驗人員 瑕疵之改正期瑕疵之改正期限處置限處置

9.他必要事項(如參與驗收單位

一般用於文件查核或機器設備測試、試運轉；例：經查驗○試驗

(簽章)

(無者免) (無者免)

(簽章)

廠商 上級機關監驗人員

或授權自辦文號 (未達查核金額者免)

工地負責人(無者免)

(未達公告金額而無者免)

委託監造

(簽章)

參與驗收單位及人員)

報告(出廠證明)代表數量、奉核文號符合契約規範。

(簽章) (簽章)

專任工程人員

(簽章)

(簽章)

( )

工務所

(簽章)

主驗人員

(簽章)

- 377 -

案例案例9.229.22--驗收紀錄驗收紀錄3/73/7 9-101

三三..未載明未載明[[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]]：：驗收瑕疵三三..未載明未載明[[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]]：：驗收瑕疵之改善期限，，應於驗收紀錄載明，以茲明確並避免爭議。

四四..專任工程人員未參與驗收：專任工程人員未參與驗收：四四..專任工程人員未參與驗收：專任工程人員未參與驗收：1.※1.※契契1515二二55：：廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收不影響初驗或驗收之進行及其結果之進行及其結果 (※契15二5)

參參考考 之進行及其結果之進行及其結果。(※契15二5)

2.2.營造業法營造業法4141：：工程工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收驗收工程時時，營造業之專任工程人員營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明工地主任應在現場說明，並由

考考見見解解

時時，營造業之專任工程人員營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明工地主任應在現場說明，並由專任工程人員專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章驗收文件上簽名或蓋章。未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、應不予勘驗、查驗或驗收查驗或驗收。

驗收紀錄：驗收紀錄：4/74/71.案號

驗收建議用語驗收建議用語::清點、丈量、查驗、

抽驗、測試

工程主辦機關全銜

驗收紀錄 □複驗/□全部/□部分

日期： 年 月 日 地點：

9 1021.案號2.驗收標的之名稱及數量

3 廠商名稱

抽驗 測試1.1.尚符尚符

一般用於尺寸，考量測量有誤差；建議 經丈量 窗

契 約 編 號 承 包 商 名 稱

標 的 名 稱 驗收批次

採 購 金 額 □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

履 約 期 限

9-102

3.廠商名稱4.履約期限履約期限5.完成履約日期完成履約日期

建議：經丈量○窗戶尺寸與竣工圖尚符；契約訂有容許誤差者 得載明是

履 約 期 限

完成履約日期 年 月 日 履約有無逾期 □逾期 □未逾期

契 約 金 額 結 算 金 額

[驗收經過]：

履約有無逾期履約有無逾期6.驗收日期驗收日期7 驗收結果驗收結果

誤差者，得載明是否符合。

2.2.相符相符一般用於數量，可

[驗收結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符及其情形：

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：7.驗收結果驗收結果8.驗收結果與契約、圖說、貨

一般用於數量，可以確認結果者；例：經清點○W10型窗戶6樘，數量

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

款規定相符相符//不不符符者，其情形情形

瑕疵之改正期瑕疵之改正期

型窗戶6樘 數量與結算書相符。

3.3.符合符合一般用於文件查核

[備註]：

記錄 會驗人員 (無者免)

協驗人員 (無者免)

本機關監驗人員 瑕疵之改正期瑕疵之改正期限處置限處置

9.他必要事項(如參與驗收單位

一般用於文件查核或機器設備測試、試運轉；例：經查驗○試驗

(簽章)

(無者免) (無者免)

(簽章)

廠商 上級機關監驗人員

或授權自辦文號 (未達查核金額者免)

工地負責人(無者免)

(未達公告金額而無者免)

委託監造

(簽章)

參與驗收單位及人員)

報告(出廠證明)代表數量、奉核文號符合契約規範。

(簽章) (簽章)

專任工程人員

(簽章)

(簽章)

( )

工務所

(簽章)

主驗人員

(簽章)

- 377 -

[[驗收經過驗收經過]]：：1.如為複驗：說明初驗或驗收辦理

情形

驗收紀錄：驗收紀錄：5/75/7驗收紀錄建議填寫參考驗收紀錄建議填寫參考

9-103

情形。2.如為驗收：說明初驗辦理結果3.如有分區、分段、部分驗收、已

驗收紀錄建議填寫參考驗收紀錄建議填寫參考

完先行查驗部分供驗收之用…等情形，得予陳述。

[[驗收結果驗收結果]]：：

一一..與契約、圖說、貨樣規定相符與契約、圖說、貨樣規定相符::1.1.現場查驗與契約相符部分現場查驗與契約相符部分

[[驗收結果驗收結果]]：：應依契約、竣工圖、結算資

料查驗。包含現場查驗與

1)經抽查清點…(載明位置、標的)…數量與竣工圖說相符。

2)經抽查丈量 (載明位置 標的)料查驗 包含現場查驗與文件查核(逐項或抽查驗核有無與契約規定不符)

一一 與契約 圖說 貨樣規定與契約 圖說 貨樣規定

2)經抽查丈量…(載明位置、標的)…經尺寸與竣工圖說尚符。

22 文件查核與契約相符部分文件查核與契約相符部分一一..與契約、圖說、貨樣規定與契約、圖說、貨樣規定相符：相符：

1 現場查驗與契約相符部分

2.2.文件查核與契約相符部分文件查核與契約相符部分1)…經查驗○廠商一級品管鋼筋試驗報告(規格D22);試驗代表數量51.現場查驗與契約相符部分

2.文件查核與契約相符部分 T(奉核文號○.○.○北市工新工字第○○號函)，符合契約規定。

驗收紀錄驗收紀錄6/76/7 二二..與契約、圖說、貨樣規定不符情形與契約、圖說、貨樣規定不符情形::1.1.現場查驗與契約不符部分現場查驗與契約不符部分 9-104

[[驗收結果驗收結果] ] ：：二二..與契約、圖說、貨樣規與契約、圖說、貨樣規

1.1.現場查驗與契約不符部分現場查驗與契約不符部分1)經抽查清點…(載明位置、標的)…數量○○與竣工圖說○○不符。

2)經抽查丈量 (載明位置 標的)

9-104

定不符及其情形：定不符及其情形：1.現場查驗與契約不符部分2 文件查核與契約不符部分

2)經抽查丈量…(載明位置、標的)…經尺寸○○與竣工圖說○○不符。

3)經查驗…(載明位置、標的)…有破2.文件查核與契約不符部分三三..得記載建議、待澄清或得記載建議、待澄清或

其他事項其他事項

3)經查驗 (載明位置 標的) 有破損…(敘明瑕疵情形)，請改善。

2.2.文件查核與契約不符部分文件查核與契約不符部分1) 經查驗○廠商一級品管鋼筋試驗

[[改善、拆除、重作、退改善、拆除、重作、退貨 換貨之期限貨 換貨之期限]]：：

1)…經查驗○廠商一級品管鋼筋試驗報告(規格D22);試驗代表數量5T，未報核定，不符契約規定。貨、換貨之期限貨、換貨之期限]]：：

驗收結果若有與契約、竣工圖說未符之處，應依主 [[改善改善,,拆除拆除,,重作重作,,退貨退貨,,換貨之期限換貨之期限]:]:

1 缺失部分 請承商於○日內改善完成

未報核定 不符契約規定

工圖說未符之處 應依主驗人員之決定，於本欄位明訂改善之期限改善之期限。注意注意 載明改善期限屆至改善期限屆至

1.缺失部分，請承商於○日內改善完成，並於次日並於次日○午○時並辦理複驗程序，不另行通知。注意注意::載明改善期限屆至改善期限屆至

之次日辦理複驗之次日辦理複驗。

不另行通知

- 378 -

[[驗收經過驗收經過]]：：1.如為複驗：說明初驗或驗收辦理

情形

驗收紀錄：驗收紀錄：5/75/7驗收紀錄建議填寫參考驗收紀錄建議填寫參考

9-103

情形。2.如為驗收：說明初驗辦理結果3.如有分區、分段、部分驗收、已

驗收紀錄建議填寫參考驗收紀錄建議填寫參考

完先行查驗部分供驗收之用…等情形，得予陳述。

[[驗收結果驗收結果]]：：

一一..與契約、圖說、貨樣規定相符與契約、圖說、貨樣規定相符::1.1.現場查驗與契約相符部分現場查驗與契約相符部分

[[驗收結果驗收結果]]：：應依契約、竣工圖、結算資

料查驗。包含現場查驗與

1)經抽查清點…(載明位置、標的)…數量與竣工圖說相符。

2)經抽查丈量 (載明位置 標的)料查驗 包含現場查驗與文件查核(逐項或抽查驗核有無與契約規定不符)

一一 與契約 圖說 貨樣規定與契約 圖說 貨樣規定

2)經抽查丈量…(載明位置、標的)…經尺寸與竣工圖說尚符。

22 文件查核與契約相符部分文件查核與契約相符部分一一..與契約、圖說、貨樣規定與契約、圖說、貨樣規定相符：相符：

1 現場查驗與契約相符部分

2.2.文件查核與契約相符部分文件查核與契約相符部分1)…經查驗○廠商一級品管鋼筋試驗報告(規格D22);試驗代表數量51.現場查驗與契約相符部分

2.文件查核與契約相符部分 T(奉核文號○.○.○北市工新工字第○○號函)，符合契約規定。

驗收紀錄驗收紀錄6/76/7 二二..與契約、圖說、貨樣規定不符情形與契約、圖說、貨樣規定不符情形::1.1.現場查驗與契約不符部分現場查驗與契約不符部分 9-104

[[驗收結果驗收結果] ] ：：二二..與契約、圖說、貨樣規與契約、圖說、貨樣規

1.1.現場查驗與契約不符部分現場查驗與契約不符部分1)經抽查清點…(載明位置、標的)…數量○○與竣工圖說○○不符。

2)經抽查丈量 (載明位置 標的)

9-104

定不符及其情形：定不符及其情形：1.現場查驗與契約不符部分2 文件查核與契約不符部分

2)經抽查丈量…(載明位置、標的)…經尺寸○○與竣工圖說○○不符。

3)經查驗…(載明位置、標的)…有破2.文件查核與契約不符部分三三..得記載建議、待澄清或得記載建議、待澄清或

其他事項其他事項

3)經查驗 (載明位置 標的) 有破損…(敘明瑕疵情形)，請改善。

2.2.文件查核與契約不符部分文件查核與契約不符部分1) 經查驗○廠商一級品管鋼筋試驗

[[改善、拆除、重作、退改善、拆除、重作、退貨 換貨之期限貨 換貨之期限]]：：

1)…經查驗○廠商一級品管鋼筋試驗報告(規格D22);試驗代表數量5T，未報核定，不符契約規定。貨、換貨之期限貨、換貨之期限]]：：

驗收結果若有與契約、竣工圖說未符之處，應依主 [[改善改善,,拆除拆除,,重作重作,,退貨退貨,,換貨之期限換貨之期限]:]:

1 缺失部分 請承商於○日內改善完成

未報核定 不符契約規定

工圖說未符之處 應依主驗人員之決定，於本欄位明訂改善之期限改善之期限。注意注意 載明改善期限屆至改善期限屆至

1.缺失部分，請承商於○日內改善完成，並於次日並於次日○午○時並辦理複驗程序，不另行通知。注意注意::載明改善期限屆至改善期限屆至

之次日辦理複驗之次日辦理複驗。

不另行通知

- 378 -

§9.3.5驗收紀錄驗收紀錄7/77/7--驗收合格驗收合格 9-105驗收紀錄驗收紀錄7/77/7--驗收合格驗收合格

驗收合格之[[驗收結果驗收結果]]或得載於[[備註備註]]：1 本工程未驗及隱蔽部分 其工程品質與結算數量1.本工程未驗及隱蔽部分，其工程品質與結算數量，

由監造單位與承商負責。22 如為初驗：如為初驗：本工程初驗合格，同意報請驗收。2.2.如為初驗：如為初驗：本工程初驗合格，同意報請驗收。3.3.如為驗收：如為驗收：本工程驗收合格，並自即日起移交

(接管單位/機關)接管。

[[備註備註]]：：1 得記載建議、待澄清、說明或其他事項1.得記載建議、待澄清、說明或其他事項

案例案例9.239.23--驗收紀錄驗收紀錄1/11/1 §9.3.5((釋疑案件釋疑案件)) 9-106

○工程因現場驗收作業未切實抽查驗核現場驗收作業未切實抽查驗核，致監驗人員不願監驗人員不願於紀錄上核簽於紀錄上核簽，應如何處置？

案案例例

一一..驗收作業現場查驗原則：驗收作業現場查驗原則：初驗時(無初驗程序者，驗收時)，…，由主驗人員、會驗初驗時(無初驗程序者 驗收時) 由主驗人員 會驗人員及協驗人員依契約規範契約規範及竣工圖說竣工圖說及結算表結算表，就可點可點驗項目驗項目，抽項查驗抽項查驗；(※基準24Ⅰ六)主驗人員於工程驗收時 應在時間 環境及能力範圍內能力範圍內主驗人員於工程驗收時，應在時間、環境及能力範圍內能力範圍內，抽核其數據，檢驗其品質或性能，就該工程露出面儘量抽測其尺寸、位置、高程。(※基準24Ⅰ四)

參參考考 測其尺寸 位置 高程 (※基準24Ⅰ四)

二二..監辦人員對採購不符合本法規定程序而提出意見，監辦人員對採購不符合本法規定程序而提出意見，辦理採購之主持人或主驗人如不接受主驗人如不接受，應納入紀錄應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之 但不接受上級機關監辦人員意見者

見見解解

或其授權人員決定之。但不接受上級機關監辦人員意見者，應報上級機關核准。(細則11)

三三 建議：建議：監辦人員宜於驗收過程中提出意見，要求依細則宜於驗收過程中提出意見，要求依細則1111三三..建議：建議：監辦人員宜於驗收過程中提出意見 要求依細則宜於驗收過程中提出意見 要求依細則1111規定納入驗收記錄，並依規定程序簽報核定規定納入驗收記錄，並依規定程序簽報核定，而不宜於事不宜於事後以拒簽紀錄之方式處理後以拒簽紀錄之方式處理。

- 379 -

§9.3.5驗收紀錄驗收紀錄7/77/7--驗收合格驗收合格 9-105驗收紀錄驗收紀錄7/77/7--驗收合格驗收合格

驗收合格之[[驗收結果驗收結果]]或得載於[[備註備註]]：1 本工程未驗及隱蔽部分 其工程品質與結算數量1.本工程未驗及隱蔽部分，其工程品質與結算數量，

由監造單位與承商負責。22 如為初驗：如為初驗：本工程初驗合格，同意報請驗收。2.2.如為初驗：如為初驗：本工程初驗合格，同意報請驗收。3.3.如為驗收：如為驗收：本工程驗收合格，並自即日起移交

(接管單位/機關)接管。

[[備註備註]]：：1 得記載建議、待澄清、說明或其他事項1.得記載建議、待澄清、說明或其他事項

案例案例9.239.23--驗收紀錄驗收紀錄1/11/1 §9.3.5((釋疑案件釋疑案件)) 9-106

○工程因現場驗收作業未切實抽查驗核現場驗收作業未切實抽查驗核，致監驗人員不願監驗人員不願於紀錄上核簽於紀錄上核簽，應如何處置？

案案例例

一一..驗收作業現場查驗原則：驗收作業現場查驗原則：初驗時(無初驗程序者，驗收時)，…，由主驗人員、會驗初驗時(無初驗程序者 驗收時) 由主驗人員 會驗人員及協驗人員依契約規範契約規範及竣工圖說竣工圖說及結算表結算表，就可點可點驗項目驗項目，抽項查驗抽項查驗；(※基準24Ⅰ六)主驗人員於工程驗收時 應在時間 環境及能力範圍內能力範圍內主驗人員於工程驗收時，應在時間、環境及能力範圍內能力範圍內，抽核其數據，檢驗其品質或性能，就該工程露出面儘量抽測其尺寸、位置、高程。(※基準24Ⅰ四)

參參考考 測其尺寸 位置 高程 (※基準24Ⅰ四)

二二..監辦人員對採購不符合本法規定程序而提出意見，監辦人員對採購不符合本法規定程序而提出意見，辦理採購之主持人或主驗人如不接受主驗人如不接受，應納入紀錄應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之 但不接受上級機關監辦人員意見者

見見解解

或其授權人員決定之。但不接受上級機關監辦人員意見者，應報上級機關核准。(細則11)

三三 建議：建議：監辦人員宜於驗收過程中提出意見，要求依細則宜於驗收過程中提出意見，要求依細則1111三三..建議：建議：監辦人員宜於驗收過程中提出意見 要求依細則宜於驗收過程中提出意見 要求依細則1111規定納入驗收記錄，並依規定程序簽報核定規定納入驗收記錄，並依規定程序簽報核定，而不宜於事不宜於事後以拒簽紀錄之方式處理後以拒簽紀錄之方式處理。

- 379 -

案例案例9.249.24--施工廠商不願配合驗收施工廠商不願配合驗收1/21/2 9-107

○工程機關與施工廠商有履約爭議，不願配合驗收及於驗收紀錄上簽名，機關應如何處置？

案案例例 ((釋疑案件釋疑案件))

一.雙方涉有爭議事項，請依【§2.8】所載方式處理。二.如施工廠商已如期完工，但對結算數量及金額有異議但對結算數量及金額有異議，仍請先

洽廠商就機關無爭議部分先行配合驗收。對於有爭議部分之工程費用有爭議部分之工程費用機關得暫予扣留暫予扣留，俟爭議事項確定後 再行辦理核付(或扣除) (※契23三3)

參參考考

後，再行辦理核付(或扣除)。(※契23三3)三.廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定

外(例如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果。考考見見解解

外(例如營造業法第41條) 不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果(※契15二5、細96)

四.屬營造業者，廠商之專任工程人員專任工程人員及工地主任工地主任，未依營造業法第41條規定會同辦理驗收者 每人每次扣罰每人每次扣罰[5 000[5 000元元]] (※第41條規定會同辦理驗收者，每人每次扣罰每人每次扣罰[5,000[5,000元元]]。 (※權責分工表3.7)

五.廠商未參加而機關續行辦理初驗或驗收者，請將辦理結果以書結果以書五.廠商未參加而機關續行辦理初驗或驗收者 請將辦理結果以書結果以書面通知廠商面通知廠商。機關必要時得委託公正之第三者協同辦理必要時得委託公正之第三者協同辦理之，其費用費用並自自廠商尚未領取之工程款、保留款、保證金內扣抵工程款、保留款、保證金內扣抵。

案例案例9.249.24--施工廠商不願配合驗收施工廠商不願配合驗收2/22/2§9.3.5

9-108

建議參考細90：經經政府機關或公正第三人查驗公正第三人查驗，並有並有相關 建議參考細90：經經政府機關或公正第三人查驗公正第三人查驗，並有並有相關品質或數量之證明文書證明文書者，驗收得驗收得由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收採書面驗收，免辦理現場查驗免辦理現場查驗。

參參考考見見解解

五.工程於竣工後，雙方因履約爭議履約爭議而為民事訴訟、仲裁、履約爭議調解程序者 機關得依程序進行結算機關得依程序進行結算 驗收驗收 提存提存解解 約爭議調解程序者，機關得依程序進行結算機關得依程序進行結算、驗收驗收、提存提存及起算保固起算保固等作業，並俟爭議處置確定後再依處置結果辦俟爭議處置確定後再依處置結果辦理未盡事項理未盡事項。(※契23五)理未盡事項理未盡事項。(※契23五)

六.驗收完成後，如廠商對於結算書廠商對於結算書有意見而拒絕核章簽認拒絕核章簽認，不領取結算尾款不領取結算尾款者者，機關得依提存法規定予以提存得依提存法規定予以提存。(※契23六)

- 380 -

案例案例9.249.24--施工廠商不願配合驗收施工廠商不願配合驗收1/21/2 9-107

○工程機關與施工廠商有履約爭議，不願配合驗收及於驗收紀錄上簽名，機關應如何處置？

案案例例 ((釋疑案件釋疑案件))

一.雙方涉有爭議事項，請依【§2.8】所載方式處理。二.如施工廠商已如期完工，但對結算數量及金額有異議但對結算數量及金額有異議，仍請先

洽廠商就機關無爭議部分先行配合驗收。對於有爭議部分之工程費用有爭議部分之工程費用機關得暫予扣留暫予扣留，俟爭議事項確定後 再行辦理核付(或扣除) (※契23三3)

參參考考

後，再行辦理核付(或扣除)。(※契23三3)三.廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定

外(例如營造業法第41條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果。考考見見解解

外(例如營造業法第41條) 不影響初驗或驗收之進行及其結果不影響初驗或驗收之進行及其結果(※契15二5、細96)

四.屬營造業者，廠商之專任工程人員專任工程人員及工地主任工地主任，未依營造業法第41條規定會同辦理驗收者 每人每次扣罰每人每次扣罰[5 000[5 000元元]] (※第41條規定會同辦理驗收者，每人每次扣罰每人每次扣罰[5,000[5,000元元]]。 (※權責分工表3.7)

五.廠商未參加而機關續行辦理初驗或驗收者，請將辦理結果以書結果以書五.廠商未參加而機關續行辦理初驗或驗收者 請將辦理結果以書結果以書面通知廠商面通知廠商。機關必要時得委託公正之第三者協同辦理必要時得委託公正之第三者協同辦理之，其費用費用並自自廠商尚未領取之工程款、保留款、保證金內扣抵工程款、保留款、保證金內扣抵。

案例案例9.249.24--施工廠商不願配合驗收施工廠商不願配合驗收2/22/2§9.3.5

9-108

建議參考細90：經經政府機關或公正第三人查驗公正第三人查驗，並有並有相關 建議參考細90：經經政府機關或公正第三人查驗公正第三人查驗，並有並有相關品質或數量之證明文書證明文書者，驗收得驗收得由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收採書面驗收，免辦理現場查驗免辦理現場查驗。

參參考考見見解解

五.工程於竣工後，雙方因履約爭議履約爭議而為民事訴訟、仲裁、履約爭議調解程序者 機關得依程序進行結算機關得依程序進行結算 驗收驗收 提存提存解解 約爭議調解程序者，機關得依程序進行結算機關得依程序進行結算、驗收驗收、提存提存及起算保固起算保固等作業，並俟爭議處置確定後再依處置結果辦俟爭議處置確定後再依處置結果辦理未盡事項理未盡事項。(※契23五)理未盡事項理未盡事項。(※契23五)

六.驗收完成後，如廠商對於結算書廠商對於結算書有意見而拒絕核章簽認拒絕核章簽認，不領取結算尾款不領取結算尾款者者，機關得依提存法規定予以提存得依提存法規定予以提存。(※契23六)

- 380 -

案例案例9.259.25--初驗可否初驗可否減價收受減價收受1/11/1§9.4

((釋疑案件釋疑案件))9-109

○工程經初驗結果有部分項目與契約約定不符，經廠商表示無法改善，可否逕以減價收受方式辦理？

案案例例

((釋疑案件釋疑案件))

一.「驗收結果與規定不符驗收結果與規定不符，…得於必要時減價收受得於必要時減價收受」，不適用初驗不適用初驗程序程序。(工程會97.7.31工程企字第09700282330號函)程序程序 (工程會97.7.31工程企字第09700282330號函)

二.工程會96.3.3工程企字第09600064270號函：1.採購案訂有初驗程序者有初驗程序者，其結果可作為正式驗收之用其結果可作為正式驗收之用。2.倘初驗結果與契約、圖說、貨樣規定不符，機關應於機關應於紀錄載明初紀錄載明初驗結果與不符情形驗結果與不符情形，及改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限；

3 如如該不符情形該不符情形於後續驗收程序確認無法改善後續驗收程序確認無法改善者，適用適用本法第72條

參參考考 3.如如該不符情形該不符情形於後續驗收程序確認無法改善後續驗收程序確認無法改善者，適用適用本法第72條

減價收受之規定減價收受之規定。三.參考見解：如經廠商依契約第4條檢討並敘明拆除抽換困難之原因

見見解解

三.參考見解 如經廠商依契約第4條檢討並敘明拆除抽換困難之原因建議可於辦理建議可於辦理複驗前經工程司審核並經機關確認後，於初驗複驗複驗前經工程司審核並經機關確認後，於初驗複驗時載明於紀錄時載明於紀錄，，其後於驗收程序經參與人員確認無法改善，於驗收程序經參與人員確認無法改善，經機關檢討採行減價收受 屬查核金額以上之採購 並應先報經上級查核金額以上之採購 並應先報經上級關檢討採行減價收受，屬查核金額以上之採購，並應先報經上級查核金額以上之採購，並應先報經上級機關核准機關核准，再依契約規定扣減契約價金後，始完成驗收程序依契約規定扣減契約價金後，始完成驗收程序。

案例案例9.269.26--減價收受減價收受1/21/2((釋疑案件釋疑案件)) 9-110

○辦公大樓新建工程於驗收時發現每層樓板高度與契約及竣工圖規定均不足20公分，應如何處置？

案案例例

本案得依得依契約第4條、採購法第72條等規定等規定，檢討以減價以減價收受方式辦理收受方式辦理 併請檢討監造單位是否有疏失責任併請檢討監造單位是否有疏失責任 相關收受方式辦理收受方式辦理，併請檢討監造單位是否有疏失責任併請檢討監造單位是否有疏失責任。相關規定如下：

一 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減一.驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。(法72)

參參考考見見

( )二.驗收結果與規定不符驗收結果與規定不符，而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求，亦無減無減

少通常效用少通常效用或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換經機關檢討不必拆換、更換或拆換或拆換 更換確有困難更換確有困難 或不必補交不必補交者 得得於必要時減價減價

見見解解

或拆換或拆換、更換確有困難更換確有困難，或不必補交不必補交者，得得於必要時減價減價收受收受。(※契4一、契4一)

三 查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准；未達查核三.查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准；未達查核金額之工程，應經機關首長或其授權人員核准。(法72)

- 381 -

案例案例9.259.25--初驗可否初驗可否減價收受減價收受1/11/1§9.4

((釋疑案件釋疑案件))9-109

○工程經初驗結果有部分項目與契約約定不符，經廠商表示無法改善，可否逕以減價收受方式辦理？

案案例例

((釋疑案件釋疑案件))

一.「驗收結果與規定不符驗收結果與規定不符，…得於必要時減價收受得於必要時減價收受」，不適用初驗不適用初驗程序程序。(工程會97.7.31工程企字第09700282330號函)程序程序 (工程會97.7.31工程企字第09700282330號函)

二.工程會96.3.3工程企字第09600064270號函：1.採購案訂有初驗程序者有初驗程序者，其結果可作為正式驗收之用其結果可作為正式驗收之用。2.倘初驗結果與契約、圖說、貨樣規定不符，機關應於機關應於紀錄載明初紀錄載明初驗結果與不符情形驗結果與不符情形，及改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限；

3 如如該不符情形該不符情形於後續驗收程序確認無法改善後續驗收程序確認無法改善者，適用適用本法第72條

參參考考 3.如如該不符情形該不符情形於後續驗收程序確認無法改善後續驗收程序確認無法改善者，適用適用本法第72條

減價收受之規定減價收受之規定。三.參考見解：如經廠商依契約第4條檢討並敘明拆除抽換困難之原因

見見解解

三.參考見解 如經廠商依契約第4條檢討並敘明拆除抽換困難之原因建議可於辦理建議可於辦理複驗前經工程司審核並經機關確認後，於初驗複驗複驗前經工程司審核並經機關確認後，於初驗複驗時載明於紀錄時載明於紀錄，，其後於驗收程序經參與人員確認無法改善，於驗收程序經參與人員確認無法改善，經機關檢討採行減價收受 屬查核金額以上之採購 並應先報經上級查核金額以上之採購 並應先報經上級關檢討採行減價收受，屬查核金額以上之採購，並應先報經上級查核金額以上之採購，並應先報經上級機關核准機關核准，再依契約規定扣減契約價金後，始完成驗收程序依契約規定扣減契約價金後，始完成驗收程序。

案例案例9.269.26--減價收受減價收受1/21/2((釋疑案件釋疑案件)) 9-110

○辦公大樓新建工程於驗收時發現每層樓板高度與契約及竣工圖規定均不足20公分，應如何處置？

案案例例

本案得依得依契約第4條、採購法第72條等規定等規定，檢討以減價以減價收受方式辦理收受方式辦理 併請檢討監造單位是否有疏失責任併請檢討監造單位是否有疏失責任 相關收受方式辦理收受方式辦理，併請檢討監造單位是否有疏失責任併請檢討監造單位是否有疏失責任。相關規定如下：

一 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減一.驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。(法72)

參參考考見見

( )二.驗收結果與規定不符驗收結果與規定不符，而不妨礙安全不妨礙安全及使用需求使用需求，亦無減無減

少通常效用少通常效用或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換經機關檢討不必拆換、更換或拆換或拆換 更換確有困難更換確有困難 或不必補交不必補交者 得得於必要時減價減價

見見解解

或拆換或拆換、更換確有困難更換確有困難，或不必補交不必補交者，得得於必要時減價減價收受收受。(※契4一、契4一)

三 查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准；未達查核三.查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准查核金額以上之工程，應先報經上級機關核准；未達查核金額之工程，應經機關首長或其授權人員核准。(法72)

- 381 -

案例案例9.269.26--減價收受減價收受2/22/2 §9.4

9-111

四.減價之計算：減價之計算：(※契4一、契4一)

11..契約價金之扣減契約價金之扣減((減價減價))：：依契約按不符項目標的之契約價按不符項目標的之契約價金金 %或減價減價。金金＿＿ 減價減價

22..違約金之計罰違約金之計罰：：處以減價金額＿＿%或＿＿倍之違約金違約金。但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者，減價金額減價金額得就尺寸差異部分按契尺寸差異部分按契

參參考考見見解解 但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者 減價金額減價金額得就尺寸差異部分按契尺寸差異部分按契

約價金比例計算之約價金比例計算之

3 減價及違約金之總額減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限以該項目之契約價金為限。

解解

3.減價及違約金之總額減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限以該項目之契約價金為限。

案例案例9.279.27--減價收受減價收受1/21/2((民事案件民事案件))

9-112((民事案件民事案件))

甲承作乙之「啤酒廠新建散裝倉庫及製麥工廠設備工程」，依施工說明書約定：製麥工程之斗升機應採用「鍍鋅碳鋼 材質應採用「鍍鋅碳鋼 材質 但甲公司卻以碳鋼卻以碳鋼機應採用「鍍鋅碳鋼」材質應採用「鍍鋅碳鋼」材質，但甲公司卻以碳鋼卻以碳鋼烤漆塗裝烤漆塗裝交付乙，未符契約約定之材質未符契約約定之材質，故依約依約以「鍍鋅碳鋼 之單價三倍罰款以「鍍鋅碳鋼 之單價三倍罰款並扣款驗收。

案案例例 以「鍍鋅碳鋼」之單價三倍罰款以「鍍鋅碳鋼」之單價三倍罰款並扣款驗收。

甲公司則以其所交付之斗升機材質業經乙以變更業經乙以變更設計方式辦理驗收設計方式辦理驗收，且未保留扣款之意且未保留扣款之意，故應不

例例

設計方式辦理驗收設計方式辦理驗收，且未保留扣款之意且未保留扣款之意，故應不得再主張扣款。

- 382 -

案例案例9.269.26--減價收受減價收受2/22/2 §9.4

9-111

四.減價之計算：減價之計算：(※契4一、契4一)

11..契約價金之扣減契約價金之扣減((減價減價))：：依契約按不符項目標的之契約價按不符項目標的之契約價金金 %或減價減價。金金＿＿ 減價減價

22..違約金之計罰違約金之計罰：：處以減價金額＿＿%或＿＿倍之違約金違約金。但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者，減價金額減價金額得就尺寸差異部分按契尺寸差異部分按契

參參考考見見解解 但其屬尺寸不符規定者屬尺寸不符規定者 減價金額減價金額得就尺寸差異部分按契尺寸差異部分按契

約價金比例計算之約價金比例計算之

3 減價及違約金之總額減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限以該項目之契約價金為限。

解解

3.減價及違約金之總額減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限以該項目之契約價金為限。

案例案例9.279.27--減價收受減價收受1/21/2((民事案件民事案件))

9-112((民事案件民事案件))

甲承作乙之「啤酒廠新建散裝倉庫及製麥工廠設備工程」，依施工說明書約定：製麥工程之斗升機應採用「鍍鋅碳鋼 材質應採用「鍍鋅碳鋼 材質 但甲公司卻以碳鋼卻以碳鋼機應採用「鍍鋅碳鋼」材質應採用「鍍鋅碳鋼」材質，但甲公司卻以碳鋼卻以碳鋼烤漆塗裝烤漆塗裝交付乙，未符契約約定之材質未符契約約定之材質，故依約依約以「鍍鋅碳鋼 之單價三倍罰款以「鍍鋅碳鋼 之單價三倍罰款並扣款驗收。

案案例例 以「鍍鋅碳鋼」之單價三倍罰款以「鍍鋅碳鋼」之單價三倍罰款並扣款驗收。

甲公司則以其所交付之斗升機材質業經乙以變更業經乙以變更設計方式辦理驗收設計方式辦理驗收，且未保留扣款之意且未保留扣款之意，故應不

例例

設計方式辦理驗收設計方式辦理驗收，且未保留扣款之意且未保留扣款之意，故應不得再主張扣款。

- 382 -

案例案例9.279.27--減價收受減價收受2/22/2 §9.4

9-113

一.聲請人製交之斗升機，以未符契約約定之材質未符契約約定之材質，縱嗣後相對人縱嗣後相對人以變更設計方式辦理驗收以變更設計方式辦理驗收，但此乃與相對人於聲請人製交之斗以變更設計方式辦理驗收以變更設計方式辦理驗收 但此乃與相對人於聲請人製交之斗升機前變更設計之情形迥然有異，亦即前者為同意受領給付之前者為同意受領給付之效果效果，後者為變更給付種類、品質後者為變更給付種類、品質，故相對人以變更設計之方以變更設計之方式辦理驗收式辦理驗收時 雖雖未保留而未保留而受領受領聲請人以烤漆塗裝之斗升機式辦理驗收式辦理驗收時，雖雖未保留而未保留而受領受領聲請人以烤漆塗裝之斗升機，仍不影響以獨立存在之仍不影響以獨立存在之違約金債權違約金債權。

二 相對人故相對人故得以扣款方式辦理減價得以扣款方式辦理減價，但因烤漆之防鏽但因烤漆之防鏽效果尚符合效果尚符合仲仲 二.相對人故相對人故得以扣款方式辦理減價得以扣款方式辦理減價，但因烤漆之防鏽但因烤漆之防鏽效果尚符合效果尚符合原使用「鍍鋅碳鋼」之原使用「鍍鋅碳鋼」之原意原意，且以烤漆塗裝斗升機之外殼對斗升機之使用效益影響甚微影響甚微，是依相對人訪價結果以「鍍鋅碳鋼」

仲仲裁裁判判斷斷 升機之使用效益影響甚微影響甚微 是依相對人訪價結果以 鍍鋅碳鋼」

之單價三倍扣款，顯屬過高單價三倍扣款，顯屬過高，應依民法252條規定酌減酌減。三.民法252:約定之違約金額過高約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額法院得減至相當之數額。

法院的職權→法院的職權四.參考意見：廠商給付之瑕疵，倘於履約期間發現者倘於履約期間發現者，應責其改應責其改

善善，倘於驗收階段發現且符合採購法第倘於驗收階段發現且符合採購法第7272條規定之情形條規定之情形，得辦得辦善善，倘於驗收階段發現且符合採購法第倘於驗收階段發現且符合採購法第7272條規定之情形條規定之情形，得辦得辦理減價收受理減價收受，不宜以變更設計方式處理不宜以變更設計方式處理，徒增爭議。

案例案例9.289.28--減價收受是否應依採減價收受是否應依採101101辦理辦理1/11/1§9.4

((釋疑案件釋疑案件)) 9-114

○工程經驗收結果有部分項目與契約約定不符，而以減價收受方式辦理，

是否應依採購法第 條第 項第 款規定 將廠商刊登政府採購案案例例

(( ))

是否應依採購法第101條第1項第8款規定，將廠商刊登政府採購公報？

例例

一 依本法第72條第2項規定 機關辦理減價收受之前提 應應以採一.依本法第72條第2項規定，機關辦理減價收受之前提，應應以採購標的之驗收結果雖與規定不符驗收結果雖與規定不符，但但「不妨礙安全及使用需不妨礙安全及使用需求求，亦無減少通常效用無減少通常效用或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆不必拆

參參考考見見

求求 亦無減少通常效用無減少通常效用或契約預定效用契約預定效用 經機關檢討不必拆不必拆換換或拆換確有困難拆換確有困難者，得於必要時得於必要時」為限為限。

二.廠商是否有是否有本法第101條第1項第8款情形情形，應由機關應由機關依依契約規契約規見見解解 定定及及驗收結果驗收結果本於權責核實認定本於權責核實認定，雖廠商經由「減價收受結雖廠商經由「減價收受結

案」者，於一般情形下，案」者，於一般情形下，尚難構成尚難構成本法第101條第1項第8款情情形形 惟仍應查察有無構成仍應查察有無構成同條項第3款「擅自減省工料情節重「擅自減省工料情節重形形，惟仍應查察有無構成仍應查察有無構成同條項第3款「擅自減省工料情節重「擅自減省工料情節重大者」之情形大者」之情形。(工程會92.6.30工程企字第09200248540號函)

三.如如未未於查驗或驗收不合格後於查驗或驗收不合格後通知通知廠商廠商限期改善限期改善、拆除、重作、拆除、重作三.如如未未於查驗或驗收不合格後於查驗或驗收不合格後通知通知廠商廠商限期改善限期改善 拆除 重作拆除 重作或換貨，或換貨，則不適用則不適用本法第101條第1項第8款之規定之規定。(88工程企字第0005號函)

- 383 -

案例案例9.279.27--減價收受減價收受2/22/2 §9.4

9-113

一.聲請人製交之斗升機，以未符契約約定之材質未符契約約定之材質，縱嗣後相對人縱嗣後相對人以變更設計方式辦理驗收以變更設計方式辦理驗收，但此乃與相對人於聲請人製交之斗以變更設計方式辦理驗收以變更設計方式辦理驗收 但此乃與相對人於聲請人製交之斗升機前變更設計之情形迥然有異，亦即前者為同意受領給付之前者為同意受領給付之效果效果，後者為變更給付種類、品質後者為變更給付種類、品質，故相對人以變更設計之方以變更設計之方式辦理驗收式辦理驗收時 雖雖未保留而未保留而受領受領聲請人以烤漆塗裝之斗升機式辦理驗收式辦理驗收時，雖雖未保留而未保留而受領受領聲請人以烤漆塗裝之斗升機，仍不影響以獨立存在之仍不影響以獨立存在之違約金債權違約金債權。

二 相對人故相對人故得以扣款方式辦理減價得以扣款方式辦理減價，但因烤漆之防鏽但因烤漆之防鏽效果尚符合效果尚符合仲仲 二.相對人故相對人故得以扣款方式辦理減價得以扣款方式辦理減價，但因烤漆之防鏽但因烤漆之防鏽效果尚符合效果尚符合原使用「鍍鋅碳鋼」之原使用「鍍鋅碳鋼」之原意原意，且以烤漆塗裝斗升機之外殼對斗升機之使用效益影響甚微影響甚微，是依相對人訪價結果以「鍍鋅碳鋼」

仲仲裁裁判判斷斷 升機之使用效益影響甚微影響甚微 是依相對人訪價結果以 鍍鋅碳鋼」

之單價三倍扣款，顯屬過高單價三倍扣款，顯屬過高，應依民法252條規定酌減酌減。三.民法252:約定之違約金額過高約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額法院得減至相當之數額。

法院的職權→法院的職權四.參考意見：廠商給付之瑕疵，倘於履約期間發現者倘於履約期間發現者，應責其改應責其改

善善，倘於驗收階段發現且符合採購法第倘於驗收階段發現且符合採購法第7272條規定之情形條規定之情形，得辦得辦善善，倘於驗收階段發現且符合採購法第倘於驗收階段發現且符合採購法第7272條規定之情形條規定之情形，得辦得辦理減價收受理減價收受，不宜以變更設計方式處理不宜以變更設計方式處理，徒增爭議。

案例案例9.289.28--減價收受是否應依採減價收受是否應依採101101辦理辦理1/11/1§9.4

((釋疑案件釋疑案件)) 9-114

○工程經驗收結果有部分項目與契約約定不符，而以減價收受方式辦理，

是否應依採購法第 條第 項第 款規定 將廠商刊登政府採購案案例例

(( ))

是否應依採購法第101條第1項第8款規定，將廠商刊登政府採購公報？

例例

一 依本法第72條第2項規定 機關辦理減價收受之前提 應應以採一.依本法第72條第2項規定，機關辦理減價收受之前提，應應以採購標的之驗收結果雖與規定不符驗收結果雖與規定不符，但但「不妨礙安全及使用需不妨礙安全及使用需求求，亦無減少通常效用無減少通常效用或契約預定效用契約預定效用，經機關檢討不必拆不必拆

參參考考見見

求求 亦無減少通常效用無減少通常效用或契約預定效用契約預定效用 經機關檢討不必拆不必拆換換或拆換確有困難拆換確有困難者，得於必要時得於必要時」為限為限。

二.廠商是否有是否有本法第101條第1項第8款情形情形，應由機關應由機關依依契約規契約規見見解解 定定及及驗收結果驗收結果本於權責核實認定本於權責核實認定，雖廠商經由「減價收受結雖廠商經由「減價收受結

案」者，於一般情形下，案」者，於一般情形下，尚難構成尚難構成本法第101條第1項第8款情情形形 惟仍應查察有無構成仍應查察有無構成同條項第3款「擅自減省工料情節重「擅自減省工料情節重形形，惟仍應查察有無構成仍應查察有無構成同條項第3款「擅自減省工料情節重「擅自減省工料情節重大者」之情形大者」之情形。(工程會92.6.30工程企字第09200248540號函)

三.如如未未於查驗或驗收不合格後於查驗或驗收不合格後通知通知廠商廠商限期改善限期改善、拆除、重作、拆除、重作三.如如未未於查驗或驗收不合格後於查驗或驗收不合格後通知通知廠商廠商限期改善限期改善 拆除 重作拆除 重作或換貨，或換貨，則不適用則不適用本法第101條第1項第8款之規定之規定。(88工程企字第0005號函)

- 383 -

案例案例9.299.29--減價收受金額可否由保固款扣除減價收受金額可否由保固款扣除1/11/1§9.4((釋疑案件釋疑案件))

9-115

○校教室屋頂翻修工程，承包廠商減價收受項目之罰款是否可由保固款扣除？並依採購法第101條第3款(擅自減省工料情節案案

§9.4((釋疑案件釋疑案件))

由保固款扣除？並依採購法第101條第3款(擅自減省工料情節重大者)規定將該廠商刊登政府採購公報？

案案例例

工程會88.12.8工程企字第8819810號函：一 保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用，不宜作不宜作

參參考考

一.保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用，不宜作不宜作為抵充減作項目罰款之用為抵充減作項目罰款之用。

二.本案建請通知廠商於一定建請通知廠商於一定期限期限內內繳交罰款繳交罰款，否則視為「查驗否則視為「查驗考考見見解解

期限期限 繳交罰款繳交罰款 否則視為「查驗否則視為「查驗或驗收不合格或驗收不合格，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理」之情形定辦理」之情形，再按本法第101條第8款規定通知其事實及理由 並附記「如未提出異議者 將刊登政府採購公報刊登政府採購公報理由，並附記「如未提出異議者，將刊登政府採購公報刊登政府採購公報」，自刊登之日起一年，該廠商不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。分包廠商。

案例案例9.309.30--逾期違約金逾期違約金1/11/1§9.5

((釋疑案件釋疑案件))9-116

○工程係限期完工，驗收之複驗逾改善期限，但其中有案案

((釋疑案件釋疑案件))

一天因颱風不上班不上課，於計算逾期違約金時，廠商可否要求減免該天工期？

案案例例

一.逾期違約金，以日日為單位，不扣除任何期日不扣除任何期日。(※契18一)

參參考考

一)二.機關指定之改正期間改正期間內若遇天災或事變等不可抗力因天災或事變等不可抗力因

素素或不可歸責於廠商之事由不可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長機關同意者得予延長。見見解解

素素或不可歸責於廠商之事由不可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長機關同意者得予延長。(※契15十)

三.爰本案若報經機關同意若報經機關同意，，計算逾期違約金方得予扣除計算逾期違約金方得予扣除該日該日。

四.廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害 亦應負責 但經廠商證明縱不遲延履約 而之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。(※契18七、契18七)

- 384 -

案例案例9.299.29--減價收受金額可否由保固款扣除減價收受金額可否由保固款扣除1/11/1§9.4((釋疑案件釋疑案件))

9-115

○校教室屋頂翻修工程，承包廠商減價收受項目之罰款是否可由保固款扣除？並依採購法第101條第3款(擅自減省工料情節案案

§9.4((釋疑案件釋疑案件))

由保固款扣除？並依採購法第101條第3款(擅自減省工料情節重大者)規定將該廠商刊登政府採購公報？

案案例例

工程會88.12.8工程企字第8819810號函：一 保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用，不宜作不宜作

參參考考

一.保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用，不宜作不宜作為抵充減作項目罰款之用為抵充減作項目罰款之用。

二.本案建請通知廠商於一定建請通知廠商於一定期限期限內內繳交罰款繳交罰款，否則視為「查驗否則視為「查驗考考見見解解

期限期限 繳交罰款繳交罰款 否則視為「查驗否則視為「查驗或驗收不合格或驗收不合格，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理」之情形定辦理」之情形，再按本法第101條第8款規定通知其事實及理由 並附記「如未提出異議者 將刊登政府採購公報刊登政府採購公報理由，並附記「如未提出異議者，將刊登政府採購公報刊登政府採購公報」，自刊登之日起一年，該廠商不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。分包廠商。

案例案例9.309.30--逾期違約金逾期違約金1/11/1§9.5

((釋疑案件釋疑案件))9-116

○工程係限期完工，驗收之複驗逾改善期限，但其中有案案

((釋疑案件釋疑案件))

一天因颱風不上班不上課，於計算逾期違約金時，廠商可否要求減免該天工期？

案案例例

一.逾期違約金，以日日為單位，不扣除任何期日不扣除任何期日。(※契18一)

參參考考

一)二.機關指定之改正期間改正期間內若遇天災或事變等不可抗力因天災或事變等不可抗力因

素素或不可歸責於廠商之事由不可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長機關同意者得予延長。見見解解

素素或不可歸責於廠商之事由不可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長機關同意者得予延長。(※契15十)

三.爰本案若報經機關同意若報經機關同意，，計算逾期違約金方得予扣除計算逾期違約金方得予扣除該日該日。

四.廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害 亦應負責 但經廠商證明縱不遲延履約 而之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。(※契18七、契18七)

- 384 -

案例案例9.319.31--接管接管1/21/2§9.6

((釋疑案件釋疑案件)) 9-117

○工程接管機關參與會驗，指出工程缺失未改善前不同意接管，惟所指缺失項目並非本工程契約範圍內之施作項目

案案例例

(( ))

或因施工廠商造成，應如何處置？

一 機關主驗人員宜將將會驗人員意見列入紀錄內之建議事項意見列入紀錄內之建議事項(一.機關主驗人員宜將將會驗人員意見列入紀錄內之建議事項意見列入紀錄內之建議事項(非驗收缺失非驗收缺失)，機關後續得考量籌措財源得考量籌措財源後，另案另案辦理工程採購改善之，仍請會驗單位就該驗收合格之工程同意接程採購改善之 仍請會驗單位就該驗收合格之工程同意接管。

二二..如須立即改善方能取得相關許可如須立即改善方能取得相關許可，且非屬廠商履約瑕疵者，參參考考 倘改善費用少且廠商願意自行負擔費用，則逕請廠商配合

改善之；如廠商不願自行負擔費用者 如符合採購法第22條第1項

考考見見解解

如廠商不願自行負擔費用者，如符合採購法第22條第1項第4款者、或未達公告金額之工程，得依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條第1項第2款，機關可辦理辦理公告金額採購招標辦法」第2條第1項第2款 機關可辦理辦理限制性招標洽原廠商施作限制性招標洽原廠商施作，並給付價金。

案例案例9.319.31--接管接管2/22/2 §9.69-118

三.工程驗收合格後，廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理接管單位辦理三.工程驗收合格後 廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理接管單位辦理點交點交。(機關應視個案特性於招標時載明；未載明者未載明者，，為機關為機關）其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由 接管單位接管單位有異議或藉故拒其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由，接管單位接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理機關應負責處理，並在驗收合格後＿日並在驗收合格後＿日(由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為1515日日）

參參考考見見 (由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為1515日日）

內處理完畢處理完畢，否則應由機關自行接管否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點視同廠商已完成點

見見解解

交程序交程序，對本工程之保管不再負責對本工程之保管不再負責，機關不得以尚未點不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由交作為拒絕結付尾款的理由。(※契15九、契15九)

- 385 -

案例案例9.319.31--接管接管1/21/2§9.6

((釋疑案件釋疑案件)) 9-117

○工程接管機關參與會驗，指出工程缺失未改善前不同意接管，惟所指缺失項目並非本工程契約範圍內之施作項目

案案例例

(( ))

或因施工廠商造成，應如何處置？

一 機關主驗人員宜將將會驗人員意見列入紀錄內之建議事項意見列入紀錄內之建議事項(一.機關主驗人員宜將將會驗人員意見列入紀錄內之建議事項意見列入紀錄內之建議事項(非驗收缺失非驗收缺失)，機關後續得考量籌措財源得考量籌措財源後，另案另案辦理工程採購改善之，仍請會驗單位就該驗收合格之工程同意接程採購改善之 仍請會驗單位就該驗收合格之工程同意接管。

二二..如須立即改善方能取得相關許可如須立即改善方能取得相關許可，且非屬廠商履約瑕疵者，參參考考 倘改善費用少且廠商願意自行負擔費用，則逕請廠商配合

改善之；如廠商不願自行負擔費用者 如符合採購法第22條第1項

考考見見解解

如廠商不願自行負擔費用者，如符合採購法第22條第1項第4款者、或未達公告金額之工程，得依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條第1項第2款，機關可辦理辦理公告金額採購招標辦法」第2條第1項第2款 機關可辦理辦理限制性招標洽原廠商施作限制性招標洽原廠商施作，並給付價金。

案例案例9.319.31--接管接管2/22/2 §9.69-118

三.工程驗收合格後，廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理接管單位辦理三.工程驗收合格後 廠商廠商應依依照機關指定機關指定的接管單位辦理接管單位辦理點交點交。(機關應視個案特性於招標時載明；未載明者未載明者，，為機關為機關）其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由 接管單位接管單位有異議或藉故拒其因非可歸責於廠商之事由因非可歸責於廠商之事由，接管單位接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理機關應負責處理，並在驗收合格後＿日並在驗收合格後＿日(由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為1515日日）

參參考考見見 (由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，為1515日日）

內處理完畢處理完畢，否則應由機關自行接管否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點視同廠商已完成點

見見解解

交程序交程序，對本工程之保管不再負責對本工程之保管不再負責，機關不得以尚未點不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由交作為拒絕結付尾款的理由。(※契15九、契15九)

- 385 -

案例案例9.329.32--結算驗收證明書結算驗收證明書1/21/2§9.6.

((釋疑案件釋疑案件))9-119

○工程驗收合格後，因待法院判決，至填具結算驗收證明書時，原主驗人、上級機關監驗人員、機關監驗人員等應核(簽)案案

例例

((釋疑案件釋疑案件))

( )章人員分別已離職或退休、遭收押…而確實無法核(簽)章，應如何處置？

例例

一一..應由現職人員於相關欄位陳述事實並簽核應由現職人員於相關欄位陳述事實並簽核。二 除於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權二.除於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權

人員核准人員核准外，現職人員現職人員包括主驗主驗人員、工程承辦單位主管級人員、本機關監驗人員監驗人員及上級上級機關監驗監驗人員皆須於相關欄位皆須於相關欄位

參參中核章中核章。其核章人員由核章人員由各參與驗收人員所屬機關指派機關指派之。

三三..該工程若已驗收合格該工程若已驗收合格，參與驗收人員所屬機關機關指派指派之之核章核章人人員員免重複免重複辦理辦理驗收驗收。

參參考考見見解解 員員免重複免重複辦理辦理驗收驗收。

(工程會96.7.10工程企字第09600270120號函、96.9.5.工程企傳字第F961837號傳真信函、※本府96.9.10府授工採字第

解解

09631678800號函)

案例案例9.329.32--結算驗收證明書結算驗收證明書2/22/2 §9.6.1((釋疑案件釋疑案件)) 9-120

機關辦理○財物採購(未達查核金額)驗收作業，因某項目不符契約需求而由主驗人要求換貨並訂定複驗日期。案經廠商於複驗前表示已無法換貨 機關擬依政府採購法第72條第2項

案案例例 於複驗前表示已無法換貨，機關擬依政府採購法第72條第2項

檢討採行減價收受，其結算驗收證明書內「驗收完畢/驗收合格日期」欄，應如何填列？

例例

格日期」欄 應如何填列？

一.本案驗收不合格項目(無論項目多寡)，廠商於複驗前表示因故無法改善，機關皆應辦理皆應辦理複驗程序複驗程序，俟複驗時確認該不符情形無法改善，則適用政府採購法第72條減價收受之規定。若複驗時廠商未出席，機關應將減價收受情事函廠商知悉。

二 本案驗收合格日期驗收合格日期之認定之認定，，指依政府採購法第政府採購法第7272條第條第22項報項報參參 二.本案驗收合格日期驗收合格日期之認定之認定，，指依政府採購法第政府採購法第7272條第條第22項報項報經上級機關核准經上級機關核准((查核金額查核金額以上以上))或經機關首長或其授權人或經機關首長或其授權人核核准准((未達查核金額未達查核金額))之日期之日期。。【請查閱行政院公共工程委員會網站

參參考考見見解解

(www.pcc.gov.tw) 首頁>便民服務專區>下載專區>(招標文件範本及表格)路徑查詢「財物結算驗收證明書」之附註3】

三.機關辦理減價收受，報經核准時程倘逾複驗期限，該項仍以

解解

同意驗收辦理；倘減價收受案未獲核准，，則尚須依契約檢討驗收逾期罰款事宜。

- 386 -

案例案例9.329.32--結算驗收證明書結算驗收證明書1/21/2§9.6.

((釋疑案件釋疑案件))9-119

○工程驗收合格後，因待法院判決，至填具結算驗收證明書時，原主驗人、上級機關監驗人員、機關監驗人員等應核(簽)案案

例例

((釋疑案件釋疑案件))

( )章人員分別已離職或退休、遭收押…而確實無法核(簽)章，應如何處置？

例例

一一..應由現職人員於相關欄位陳述事實並簽核應由現職人員於相關欄位陳述事實並簽核。二 除於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權二.除於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權於結算驗收證明書相關欄位載明事實簽報機關首長或授權

人員核准人員核准外，現職人員現職人員包括主驗主驗人員、工程承辦單位主管級人員、本機關監驗人員監驗人員及上級上級機關監驗監驗人員皆須於相關欄位皆須於相關欄位

參參中核章中核章。其核章人員由核章人員由各參與驗收人員所屬機關指派機關指派之。

三三..該工程若已驗收合格該工程若已驗收合格，參與驗收人員所屬機關機關指派指派之之核章核章人人員員免重複免重複辦理辦理驗收驗收。

參參考考見見解解 員員免重複免重複辦理辦理驗收驗收。

(工程會96.7.10工程企字第09600270120號函、96.9.5.工程企傳字第F961837號傳真信函、※本府96.9.10府授工採字第

解解

09631678800號函)

案例案例9.329.32--結算驗收證明書結算驗收證明書2/22/2 §9.6.1((釋疑案件釋疑案件)) 9-120

機關辦理○財物採購(未達查核金額)驗收作業，因某項目不符契約需求而由主驗人要求換貨並訂定複驗日期。案經廠商於複驗前表示已無法換貨 機關擬依政府採購法第72條第2項

案案例例 於複驗前表示已無法換貨，機關擬依政府採購法第72條第2項

檢討採行減價收受，其結算驗收證明書內「驗收完畢/驗收合格日期」欄，應如何填列？

例例

格日期」欄 應如何填列？

一.本案驗收不合格項目(無論項目多寡)，廠商於複驗前表示因故無法改善，機關皆應辦理皆應辦理複驗程序複驗程序，俟複驗時確認該不符情形無法改善，則適用政府採購法第72條減價收受之規定。若複驗時廠商未出席，機關應將減價收受情事函廠商知悉。

二 本案驗收合格日期驗收合格日期之認定之認定，，指依政府採購法第政府採購法第7272條第條第22項報項報參參 二.本案驗收合格日期驗收合格日期之認定之認定，，指依政府採購法第政府採購法第7272條第條第22項報項報經上級機關核准經上級機關核准((查核金額查核金額以上以上))或經機關首長或其授權人或經機關首長或其授權人核核准准((未達查核金額未達查核金額))之日期之日期。。【請查閱行政院公共工程委員會網站

參參考考見見解解

(www.pcc.gov.tw) 首頁>便民服務專區>下載專區>(招標文件範本及表格)路徑查詢「財物結算驗收證明書」之附註3】

三.機關辦理減價收受，報經核准時程倘逾複驗期限，該項仍以

解解

同意驗收辦理；倘減價收受案未獲核准，，則尚須依契約檢討驗收逾期罰款事宜。

- 386 -

案例案例9.339.33--結算驗收證明書內容錯誤結算驗收證明書內容錯誤1/11/1((釋疑案件釋疑案件))

9-121

結算驗收證明書，若內容填寫錯誤，其處理方式？案案例例

§9.7((釋疑案件釋疑案件))

工程會88 9 3工程企字第881368 號函

例例

工程會88.9.3工程企字第8813685號函：一.「結算驗收證明書」既須加蓋主辦機關之印信，為公文書為公文書

之一種之一種，依行政院函頒「文書處理」之規定，校對人員發參參 之一種之一種，依行政院函頒 文書處理」之規定，校對人員發現其內容繕(打)有嚴重錯誤時有嚴重錯誤時，應退回重新繕應退回重新繕((打打))；

二.如屬無關重要者屬無關重要者，得退回改正後於更正處加蓋校對章得退回改正後於更正處加蓋校對章。

參參考考見見解解

三.另校對人員如發現原稿有疑義或有明顯誤漏之處，應洽承辦人予以改正。

解解

9-122 ○採購經驗收合格驗收合格 後經檢舉有偷工減料 經機關再次辦理複驗機關再次辦理複驗

案例案例9.349.34--驗收後發現瑕疵驗收後發現瑕疵1/11/1 §9.7

((調解案件調解案件)) ○採購經驗收合格驗收合格，後經檢舉有偷工減料，經機關再次辦理複驗機關再次辦理複驗，

確認屬實並依契約規定依契約規定以減價收受減價收受及扣罰違約金扣罰違約金方式辦理，廠商不服，向申訴會提請調解；調解會上廠商陳述意見表示知情。案案

例例一.民法第356條：

買受人應按物之性質，依通常程序從速檢查依通常程序從速檢查其所受領之物。如發見有有應由出賣人負擔保責任之瑕疵瑕疵時 應即通知應即通知出賣人

例例

發見有有應由出賣人負擔保責任之瑕疵瑕疵時，應即通知應即通知出賣人。買受人怠於怠於為前項之通知通知者，除依通常之檢查不能發見之瑕疵除依通常之檢查不能發見之瑕疵外外，視為承認其所受領之物視為承認其所受領之物。不能即知之瑕疵 至日後發見者 應即通知出賣人 怠於為通不能即知之瑕疵，至日後發見者，應即通知出賣人，怠於為通知者，視為承認其所受領之物。

二.民法第357條：前條規定，於出賣人故意不告知瑕疵於買受人出賣人故意不告知瑕疵於買受人

參參考考見見

者，不適用之者，不適用之。三.依民法第356條第1項之規定，買受人固有依通常程序檢查、通買受人固有依通常程序檢查、通

知所受領之物之瑕疵義務知所受領之物之瑕疵義務，但若物之瑕疵係為出賣人所明知而但若物之瑕疵係為出賣人所明知而

見見解解

知所受領之物之瑕疵義務知所受領之物之瑕疵義務 但若物之瑕疵係為出賣人所明知而但若物之瑕疵係為出賣人所明知而故意不告知買受人故意不告知買受人者，買受人即可免除此項檢查及通知之義務買受人即可免除此項檢查及通知之義務，而不視為其承認所受領之物而不視為其承認所受領之物，此觀同法第357條之規定自明。(最高法院裁判 86台上3671)(最高法院裁判 86台上3671)

四四..本案交付有瑕疵，且廠商知情而故意隱瞞，未盡告知義務本案交付有瑕疵，且廠商知情而故意隱瞞，未盡告知義務，爰機關處置未有不當機關處置未有不當。

- 387 -

案例案例9.339.33--結算驗收證明書內容錯誤結算驗收證明書內容錯誤1/11/1((釋疑案件釋疑案件))

9-121

結算驗收證明書，若內容填寫錯誤，其處理方式？案案例例

§9.7((釋疑案件釋疑案件))

工程會88 9 3工程企字第881368 號函

例例

工程會88.9.3工程企字第8813685號函：一.「結算驗收證明書」既須加蓋主辦機關之印信，為公文書為公文書

之一種之一種，依行政院函頒「文書處理」之規定，校對人員發參參 之一種之一種，依行政院函頒 文書處理」之規定，校對人員發現其內容繕(打)有嚴重錯誤時有嚴重錯誤時，應退回重新繕應退回重新繕((打打))；

二.如屬無關重要者屬無關重要者，得退回改正後於更正處加蓋校對章得退回改正後於更正處加蓋校對章。

參參考考見見解解

三.另校對人員如發現原稿有疑義或有明顯誤漏之處，應洽承辦人予以改正。

解解

9-122 ○採購經驗收合格驗收合格 後經檢舉有偷工減料 經機關再次辦理複驗機關再次辦理複驗

案例案例9.349.34--驗收後發現瑕疵驗收後發現瑕疵1/11/1 §9.7

((調解案件調解案件)) ○採購經驗收合格驗收合格，後經檢舉有偷工減料，經機關再次辦理複驗機關再次辦理複驗，

確認屬實並依契約規定依契約規定以減價收受減價收受及扣罰違約金扣罰違約金方式辦理，廠商不服，向申訴會提請調解；調解會上廠商陳述意見表示知情。案案

例例一.民法第356條：

買受人應按物之性質，依通常程序從速檢查依通常程序從速檢查其所受領之物。如發見有有應由出賣人負擔保責任之瑕疵瑕疵時 應即通知應即通知出賣人

例例

發見有有應由出賣人負擔保責任之瑕疵瑕疵時，應即通知應即通知出賣人。買受人怠於怠於為前項之通知通知者，除依通常之檢查不能發見之瑕疵除依通常之檢查不能發見之瑕疵外外，視為承認其所受領之物視為承認其所受領之物。不能即知之瑕疵 至日後發見者 應即通知出賣人 怠於為通不能即知之瑕疵，至日後發見者，應即通知出賣人，怠於為通知者，視為承認其所受領之物。

二.民法第357條：前條規定，於出賣人故意不告知瑕疵於買受人出賣人故意不告知瑕疵於買受人

參參考考見見

者，不適用之者，不適用之。三.依民法第356條第1項之規定，買受人固有依通常程序檢查、通買受人固有依通常程序檢查、通

知所受領之物之瑕疵義務知所受領之物之瑕疵義務，但若物之瑕疵係為出賣人所明知而但若物之瑕疵係為出賣人所明知而

見見解解

知所受領之物之瑕疵義務知所受領之物之瑕疵義務 但若物之瑕疵係為出賣人所明知而但若物之瑕疵係為出賣人所明知而故意不告知買受人故意不告知買受人者，買受人即可免除此項檢查及通知之義務買受人即可免除此項檢查及通知之義務，而不視為其承認所受領之物而不視為其承認所受領之物，此觀同法第357條之規定自明。(最高法院裁判 86台上3671)(最高法院裁判 86台上3671)

四四..本案交付有瑕疵，且廠商知情而故意隱瞞，未盡告知義務本案交付有瑕疵，且廠商知情而故意隱瞞，未盡告知義務，爰機關處置未有不當機關處置未有不當。

- 387 -

9.11.9.11.驗收階段參考表單驗收階段參考表單「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準 附驗收階段書表格式

9-123「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」附驗收階段書表格式：

(18)一級品管檢、試驗紀錄統計表

(19)混凝土試體抗壓一級品管統計表(19)混凝土試體抗壓一級品管統計表

(20)二級品管檢、試驗紀錄統計表

(21)混凝土試體抗壓二級品管統計表

(22)竣工報告表

(23)工程竣工查驗紀錄

( )施工過程異動紀錄統計表(24)施工過程異動紀錄統計表

(25)初驗紀錄

(26)驗收紀錄(26)驗收紀錄

(27)工程結算明細表

(28)工程結算驗收證明書

(29)竣工報告表

(30)工程費決算書

表格內容僅供參考 可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參表格內容僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

工程主辦機關全銜

工程竣工報告表

工程名稱 契約編號 (22)

§9.2.1 9-124工程名稱 契約編號

工程地點

本工程已於中華民國 年 月 日全部竣工

(22)

工本工程已於中華民國 年 月 日全部竣工

主 辦 機 關 （全 名） 契約規定工期

廠 商 （全 名） 核定延長工期

契 約 規 定 契 約 規 定

程竣契 約 規 定

開 工 日 期 契 約 規 定竣 工 日 期

核 定 開 工 日 期

核 定竣 工 日 期

實 際 實 際

竣工報實 際

開 工 日 期 實 際竣 工 日 期

提報單位 ( 廠 商 全 名 )

監造單位 (監造單位全名)

主辦機關 （ 工 程 主 辦 機 關 全 名 ）

報告

(主辦工務所簽章)

告表

（公司及負責人章） （監造單位章）

（主辦科簽章）

（專任工程人員簽名及蓋章） （監造人員簽章）

(機關首長

或其授權人) （主辦機關印信）

註：本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 388 -

9.11.9.11.驗收階段參考表單驗收階段參考表單「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準 附驗收階段書表格式

9-123「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」附驗收階段書表格式：

(18)一級品管檢、試驗紀錄統計表

(19)混凝土試體抗壓一級品管統計表(19)混凝土試體抗壓一級品管統計表

(20)二級品管檢、試驗紀錄統計表

(21)混凝土試體抗壓二級品管統計表

(22)竣工報告表

(23)工程竣工查驗紀錄

( )施工過程異動紀錄統計表(24)施工過程異動紀錄統計表

(25)初驗紀錄

(26)驗收紀錄(26)驗收紀錄

(27)工程結算明細表

(28)工程結算驗收證明書

(29)竣工報告表

(30)工程費決算書

表格內容僅供參考 可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參表格內容僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

工程主辦機關全銜

工程竣工報告表

工程名稱 契約編號 (22)

§9.2.1 9-124工程名稱 契約編號

工程地點

本工程已於中華民國 年 月 日全部竣工

(22)

工本工程已於中華民國 年 月 日全部竣工

主 辦 機 關 （全 名） 契約規定工期

廠 商 （全 名） 核定延長工期

契 約 規 定 契 約 規 定

程竣契 約 規 定

開 工 日 期 契 約 規 定竣 工 日 期

核 定 開 工 日 期

核 定竣 工 日 期

實 際 實 際

竣工報實 際

開 工 日 期 實 際竣 工 日 期

提報單位 ( 廠 商 全 名 )

監造單位 (監造單位全名)

主辦機關 （ 工 程 主 辦 機 關 全 名 ）

報告

(主辦工務所簽章)

告表

（公司及負責人章） （監造單位章）

（主辦科簽章）

（專任工程人員簽名及蓋章） （監造人員簽章）

(機關首長

或其授權人) （主辦機關印信）

註：本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 388 -

(23)

工

（主辦機關全銜）

工程竣工查驗紀錄

工 程 名 稱 契約編號9-125

工程

工 程 名 稱 契約編號

工 程 地 點 查驗日期

廠 商 名 稱

契 約 期 限

竣工

契 約 期 限

提報竣工日期 有無逾期

契 約 金 額 契約變更增減金額

竣工查驗/初驗結果：工查

竣工查驗/初驗結果：

缺失改善事項：（以下缺失事項應於 年 月驗紀

缺失改善事項：（以下缺失事項應於 年 月 日改善完成並複驗）

紀錄

備註：

§9.2.2

查驗單位職稱姓名簽 名 職稱姓名簽 字 查 驗 廠§9.2.2

者

商

工程主辦機關全銜

工 程 結 算 明 細 表 (27)工程結算明細表 9-126 填表日期： 年 月 日 第 頁 共 頁

案號及契約編號 廠 商 名 稱

工 程 名 稱 契 約 金 額

( )

工 程 名 稱 契 約 金 額

契約 結算結果 增減金額 項

次 項目名稱 說明

單

位 單價

數量 金額 數量 金額 增加金額 減少金額備註

廠商簽認 結算人員 監造單位主管 主管單位 機關首長或其授權人員

註：1.依實做數量或自行購料僱工辦理者，結算驗收證明書應附本表。 2.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 389 -

(23)

工

（主辦機關全銜）

工程竣工查驗紀錄

工 程 名 稱 契約編號9-125

工程

工 程 名 稱 契約編號

工 程 地 點 查驗日期

廠 商 名 稱

契 約 期 限

竣工

契 約 期 限

提報竣工日期 有無逾期

契 約 金 額 契約變更增減金額

竣工查驗/初驗結果：工查

竣工查驗/初驗結果：

缺失改善事項：（以下缺失事項應於 年 月驗紀

缺失改善事項：（以下缺失事項應於 年 月 日改善完成並複驗）

紀錄

備註：

§9.2.2

查驗單位職稱姓名簽 名 職稱姓名簽 字 查 驗 廠§9.2.2

者

商

工程主辦機關全銜

工 程 結 算 明 細 表 (27)工程結算明細表 9-126 填表日期： 年 月 日 第 頁 共 頁

案號及契約編號 廠 商 名 稱

工 程 名 稱 契 約 金 額

( )

工 程 名 稱 契 約 金 額

契約 結算結果 增減金額 項

次 項目名稱 說明

單

位 單價

數量 金額 數量 金額 增加金額 減少金額備註

廠商簽認 結算人員 監造單位主管 主管單位 機關首長或其授權人員

註：1.依實做數量或自行購料僱工辦理者，結算驗收證明書應附本表。 2.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 389 -

(27)結 算 明 細 表 9-127

工程主辦機關全銜

案號及契約編號 : 廠商名稱 :

工程結算總表 填表日期： 年 月 日 第 頁 共 頁

§9.2.3.結算作業§9.3.4.驗收作業程序工程結算總表 9-128

增減金額數量 金額 數量 金額 數量 金額 備註

壹 建築部分 式

項次 項目名稱 單價 契約說明 單位

案號及契約編號 :

工程名稱 :

廠商名稱 :

契約金額 :

結算結果

壹一 準備工程 式

壹二 結構工程 式

壹三 地下室頂版防水及回填土 式

壹四 裝修及什項工程 式

壹五 電梯工程 式

壹六 門窗工程 式

壹七 環境設備工程 式

壹八 植栽工程 式

壹九 喬木移植工程 式

壹十 排水系統 式

貳 綜合營造工程保險費約 式

参 勞工安全衛生費 式

参一 勞工安全衛生準備費 式

参二 工地安全設施費 式

参三 工地環保設施費 式

肆 工程品質費 式

伍 材料檢驗及試驗費 式伍 材料檢驗及試驗費 式

陸 施工圖說繪製(含竣工圖TIFF影像圖檔製作) 式

柒 廠商稅捐利潤及雜費約 式

施工費小計 式

合 計合 計

主辦機關 機關首長廠商簽認 監造單位 督導工務所

- 390 -

(27)結 算 明 細 表 9-127

工程主辦機關全銜

案號及契約編號 : 廠商名稱 :

工程結算總表 填表日期： 年 月 日 第 頁 共 頁

§9.2.3.結算作業§9.3.4.驗收作業程序工程結算總表 9-128

增減金額數量 金額 數量 金額 數量 金額 備註

壹 建築部分 式

項次 項目名稱 單價 契約說明 單位

案號及契約編號 :

工程名稱 :

廠商名稱 :

契約金額 :

結算結果

壹一 準備工程 式

壹二 結構工程 式

壹三 地下室頂版防水及回填土 式

壹四 裝修及什項工程 式

壹五 電梯工程 式

壹六 門窗工程 式

壹七 環境設備工程 式

壹八 植栽工程 式

壹九 喬木移植工程 式

壹十 排水系統 式

貳 綜合營造工程保險費約 式

参 勞工安全衛生費 式

参一 勞工安全衛生準備費 式

参二 工地安全設施費 式

参三 工地環保設施費 式

肆 工程品質費 式

伍 材料檢驗及試驗費 式伍 材料檢驗及試驗費 式

陸 施工圖說繪製(含竣工圖TIFF影像圖檔製作) 式

柒 廠商稅捐利潤及雜費約 式

施工費小計 式

合 計合 計

主辦機關 機關首長廠商簽認 監造單位 督導工務所

- 390 -

【廠商填寫、監造單位審核】

工程材料一級品管檢、試驗紀錄統計表 工 程 名 稱 開 工 日 期

(18)一級品管檢、試驗紀錄統計表 9-129工 程 名 稱 開 工 日 期

契 約 編 號 竣 工 日 期

監 造 單 位 廠 商

試驗結果 試驗材料名稱 規格 契約數量 檢驗代 試驗機關抽驗地點

監造單位核定日期文號 備考試驗材料名稱 規格 契約數量

(結算數量)

檢驗代

表數量

試驗機關

及報告日期 抽驗地點

合格 不合處理情形

監造單位核定日期文號

機 關 或 學 校 存 處 文 號 備考

編製： 校核： 監造人員審核：

註：1.本表於施工期間廠商依材料進場檢驗情形隨時登錄，俾利控管材料檢驗使用情形，並須經監造(品管)人員審核，且須納入結算書陳核。

2.本表代表數量，為廠商一級自主檢驗、或未達五次品管科考工人員及（或）監造單位會同廠商檢驗並於備考欄請註明，餘抽驗性質者不得列入統計。請註明 餘抽驗性質者不得列入統計

3.混凝土試體試驗不列入本表統計，另填寫「混凝土圓柱體 28天抗壓強度一級品管紀錄統計表」。 4.核定日期文號欄位，若為委託監造者，監造單位及機關或學校日期文號均須填寫；若機關自行監造者，則填寫

機關或學校日期文號。 5.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

【監造單位填寫使用】

工程材料二級品保抽驗紀錄統計表 工 程 名 稱 開 工 日 期

(20)二級品保抽驗紀錄統計表 9-130工 程 名 稱 開 工 日 期

契 約 編 號 竣 工 日 期

監 造 單 位 廠 商

試 驗 結 果抽驗代

單項材料試 驗 機 關 監造單位核定日期文號

試 驗 結 果試驗材料名稱規 格

抽驗代表數量

單項材料累計檢驗次 數

試 驗 機 關及 報 告 日 期

抽驗地點合格 不合 處理情形

監造單位核定日期文號機關或學校存檔文號

備 考

編製： 校核：

註：1.本表於施工期間監造單位依材料進場抽驗情形隨時登錄，俾利控管材料抽驗使用情形。 2.本表代表數量，為五次以上品管科考工人員及（或）監造單位抽驗並於備考欄請註明，不列入廠商結算數量統計。 （ ） 3.混凝土試體試驗不列入本表統計，另填寫「混凝土圓柱體 28天抗壓強度二級品保紀錄統計表」。 4.核定日期文號欄位，若為委託監造者，監造單位及機關或學校日期文號均須填寫；若機關自行監造者，則填寫機

關或學校日期文號。 5.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 391 -

【廠商填寫、監造單位審核】

工程材料一級品管檢、試驗紀錄統計表 工 程 名 稱 開 工 日 期

(18)一級品管檢、試驗紀錄統計表 9-129工 程 名 稱 開 工 日 期

契 約 編 號 竣 工 日 期

監 造 單 位 廠 商

試驗結果 試驗材料名稱 規格 契約數量 檢驗代 試驗機關抽驗地點

監造單位核定日期文號 備考試驗材料名稱 規格 契約數量

(結算數量)

檢驗代

表數量

試驗機關

及報告日期 抽驗地點

合格 不合處理情形

監造單位核定日期文號

機 關 或 學 校 存 處 文 號 備考

編製： 校核： 監造人員審核：

註：1.本表於施工期間廠商依材料進場檢驗情形隨時登錄，俾利控管材料檢驗使用情形，並須經監造(品管)人員審核，且須納入結算書陳核。

2.本表代表數量，為廠商一級自主檢驗、或未達五次品管科考工人員及（或）監造單位會同廠商檢驗並於備考欄請註明，餘抽驗性質者不得列入統計。請註明 餘抽驗性質者不得列入統計

3.混凝土試體試驗不列入本表統計，另填寫「混凝土圓柱體 28天抗壓強度一級品管紀錄統計表」。 4.核定日期文號欄位，若為委託監造者，監造單位及機關或學校日期文號均須填寫；若機關自行監造者，則填寫

機關或學校日期文號。 5.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

【監造單位填寫使用】

工程材料二級品保抽驗紀錄統計表 工 程 名 稱 開 工 日 期

(20)二級品保抽驗紀錄統計表 9-130工 程 名 稱 開 工 日 期

契 約 編 號 竣 工 日 期

監 造 單 位 廠 商

試 驗 結 果抽驗代

單項材料試 驗 機 關 監造單位核定日期文號

試 驗 結 果試驗材料名稱規 格

抽驗代表數量

單項材料累計檢驗次 數

試 驗 機 關及 報 告 日 期

抽驗地點合格 不合 處理情形

監造單位核定日期文號機關或學校存檔文號

備 考

編製： 校核：

註：1.本表於施工期間監造單位依材料進場抽驗情形隨時登錄，俾利控管材料抽驗使用情形。 2.本表代表數量，為五次以上品管科考工人員及（或）監造單位抽驗並於備考欄請註明，不列入廠商結算數量統計。 （ ） 3.混凝土試體試驗不列入本表統計，另填寫「混凝土圓柱體 28天抗壓強度二級品保紀錄統計表」。 4.核定日期文號欄位，若為委託監造者，監造單位及機關或學校日期文號均須填寫；若機關自行監造者，則填寫機

關或學校日期文號。 5.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 391 -

混凝土抗壓強度一級品管紀錄統計表9-131

§9.2.3.結算作業

工程主辦機關全銜

施工過程異動紀錄統計表

工程名稱：

(24)施工過程異動紀錄統計表 9-132 工程名稱：

契約編號：

契約金額：

廠商： 監造單位：

原契約工期： 天 開工日期： 年 月 日 原契約工期： 天 開工日期： 年 月 日

原定完工期限： 年 月 日 修正完工期限： 年 月 日

工期檢討：展延工期（障礙因素、變更設計、天然災害、不可抗力）辦理情形

日 期 核准文號 增(減)工期 原 因

年 月 日 天 [障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…

年 月 日 天 [障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…[不可抗力]…

停工日期 核准文號 復工日期 核准文號 增(減)工期 原 因

年 月 日 年 月 日 天 [障礙因素]…

年 月 日 年 月 日 天 [障礙因素]… 年 月 日 年 月 日 天 [ ]

變更設計加(減)金額

修正次數 追加金額 追減金額 修正後契約金額 核准文號 增(減)工期 原因

天 [變更設計]

天 [變更設計]

實際完工日期： 年 月 日 扣除天數： 天 逾期天數： 天

結算金額： 元正 結算方式： 逾期罰款： 元

初驗（複驗）: 年 月 日（ 年 月 日） 驗收人員:

正驗（複驗）: 年 月 日（ 年 月 日） 驗收人員:

廠商簽認： 編製: 監造單位主管:

- 392 -

混凝土抗壓強度一級品管紀錄統計表9-131

§9.2.3.結算作業

工程主辦機關全銜

施工過程異動紀錄統計表

工程名稱：

(24)施工過程異動紀錄統計表 9-132 工程名稱：

契約編號：

契約金額：

廠商： 監造單位：

原契約工期： 天 開工日期： 年 月 日 原契約工期： 天 開工日期： 年 月 日

原定完工期限： 年 月 日 修正完工期限： 年 月 日

工期檢討：展延工期（障礙因素、變更設計、天然災害、不可抗力）辦理情形

日 期 核准文號 增(減)工期 原 因

年 月 日 天 [障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…

年 月 日 天 [障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…[不可抗力]…

停工日期 核准文號 復工日期 核准文號 增(減)工期 原 因

年 月 日 年 月 日 天 [障礙因素]…

年 月 日 年 月 日 天 [障礙因素]… 年 月 日 年 月 日 天 [ ]

變更設計加(減)金額

修正次數 追加金額 追減金額 修正後契約金額 核准文號 增(減)工期 原因

天 [變更設計]

天 [變更設計]

實際完工日期： 年 月 日 扣除天數： 天 逾期天數： 天

結算金額： 元正 結算方式： 逾期罰款： 元

初驗（複驗）: 年 月 日（ 年 月 日） 驗收人員:

正驗（複驗）: 年 月 日（ 年 月 日） 驗收人員:

廠商簽認： 編製: 監造單位主管:

- 392 -

(24)

施 9-133

§9.2.3.結算作業

施工過過程異動動紀錄錄統統計表表

(25)

工程主辦機關全銜

初驗紀錄 □複驗/□全部/□部分

時間： 年 月 日 午 時 分 地點： 9-134(25)

初驗

契 約 編 號 廠 商 名 稱

標 的 名 稱 驗收批次

採 購 金 額 □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

履 約 期 限

驗紀

履 約 期 限

完成履約日期 年 月 日 履約有無逾期 □逾期 □未逾期

契 約 金 額 結 算 金 額

[初驗經過]： 紀錄

[初驗結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符及其情形：

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

[備註]：

記錄

(簽章)

會驗人員 (無者免)

協驗人員 (無者免)

本機關監驗人員

(得免派)

§9.3.3(簽章)

(得免派) (簽章)

廠商 上級機關監驗人員或授

權自辦文號

(未達查核金額者免)(得免

派)

工地負責人

(簽章)

委託監造

(簽章)

工務所 派) (簽章)

(簽章)

專任工程人員

(簽章)

(簽章)

工務所

(簽章) 主驗人員 (簽章)

- 393 -

(24)

施 9-133

§9.2.3.結算作業

施工過過程異動動紀錄錄統統計表表

(25)

工程主辦機關全銜

初驗紀錄 □複驗/□全部/□部分

時間： 年 月 日 午 時 分 地點： 9-134(25)

初驗

契 約 編 號 廠 商 名 稱

標 的 名 稱 驗收批次

採 購 金 額 □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

履 約 期 限

驗紀

履 約 期 限

完成履約日期 年 月 日 履約有無逾期 □逾期 □未逾期

契 約 金 額 結 算 金 額

[初驗經過]： 紀錄

[初驗結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符及其情形：

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

[備註]：

記錄

(簽章)

會驗人員 (無者免)

協驗人員 (無者免)

本機關監驗人員

(得免派)

§9.3.3(簽章)

(得免派) (簽章)

廠商 上級機關監驗人員或授

權自辦文號

(未達查核金額者免)(得免

派)

工地負責人

(簽章)

委託監造

(簽章)

工務所 派) (簽章)

(簽章)

專任工程人員

(簽章)

(簽章)

工務所

(簽章) 主驗人員 (簽章)

- 393 -

(26)

工程主辦機關全銜

驗收紀錄 □複驗/□全部/□部分

日期： 年 月 日 地點： 9-135(26)

驗契 約 編 號 承 包 商 名 稱

標 的 名 稱 驗收批次

採 購 金 額 □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

履 約 期 限

收紀

履 約 期 限

完成履約日期 年 月 日 履約有無逾期 □逾期 □未逾期

契 約 金 額 結 算 金 額

[驗收經過]：

紀錄

[驗收結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符及其情形：

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

[備註]：

記錄 會驗人員 (無者免)

協驗人員 (無者免)

本機關監驗人員

(簽章)

(無者免) (無者免)

(簽章)

廠商 上級機關監驗人員

或授權自辦文號 (未達查核金額者免)

工地負責人(無者免)

(未達公告金額而無者免)

委託監造

(簽章)

(簽章) (簽章)

專任工程人員

(簽章)

(簽章)

( )

工務所

(簽章)

主驗人員

(簽章)

工程主辦機關全銜(工程名稱)(28)工程結算驗收證明書

填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號

案號及契約號 廠 商 名 稱

註：1.本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。 9-136

標的名稱及數量摘要

採 購 金 額 □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額

履 約 期 限 履 約 地 點

開 工 日 期 預 定 竣 工 日 期 不(免)計入工期天數

辦理者，應附具「結算明細表」。2.本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。

3.「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第7 開 工 日 期 預 定 竣 工 日 期 不(免)計入工期天數

實際竣工日期 開 始 驗 收 日 期 驗收完畢/驗收合格日期

履約逾期總天數 不計違約金天數 應計違約金天數

逾期違約金 其他違約金

3.「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核

契 約 金 額

增

減

價

次別

類別

第一次 第二次 第三次

金 額 簽准日期或核准文號 金 額 簽准日期或核准文號 金 額 簽准日期或核准文號

增加金額

政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。

4.「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約 價

款減少金額

增

減

價

次別

類別

結 算 結 算 後 其 他 調 整合 計

金 額 簽准日期或核准文號 金 額 簽准日期或核准文號

增加金額

業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。

5.「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主 價

款

增加金額

減少金額

驗 收 扣 款 (不包括逾期違約金及其他違約金)

結 算 總 價 （金額中文大寫）

加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。

6.本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。 （金額中文大寫）

驗收意見

承辦單位主管及人員簽章 主 驗 人 員 簽 章

或增補續頁。7.本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

8.結算後其他調整，係如政策指示「物價指數調整」( 機 關 印 信 )

本機關監驗人員簽章

上級機關監驗人員簽章或 授 權 自 辦 文 號

(未達查核金額者免)

1 本證明書已含有結算內容者 得免附具「結算明細表 以資簡化 依實做數量或自行購料僱工辦理者 應附具「結算明細表

8.結算後其他調整，係如政策指示「物價指數調整」或履約爭議調解或訴訟產生之金額。

9.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 394 -

(26)

工程主辦機關全銜

驗收紀錄 □複驗/□全部/□部分

日期： 年 月 日 地點： 9-135(26)

驗契 約 編 號 承 包 商 名 稱

標 的 名 稱 驗收批次

採 購 金 額 □未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

履 約 期 限

收紀

履 約 期 限

完成履約日期 年 月 日 履約有無逾期 □逾期 □未逾期

契 約 金 額 結 算 金 額

[驗收經過]：

紀錄

[驗收結果]：

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符及其情形：

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：

[備註]：

記錄 會驗人員 (無者免)

協驗人員 (無者免)

本機關監驗人員

(簽章)

(無者免) (無者免)

(簽章)

廠商 上級機關監驗人員

或授權自辦文號 (未達查核金額者免)

工地負責人(無者免)

(未達公告金額而無者免)

委託監造

(簽章)

(簽章) (簽章)

專任工程人員

(簽章)

(簽章)

( )

工務所

(簽章)

主驗人員

(簽章)

工程主辦機關全銜(工程名稱)(28)工程結算驗收證明書

填發日期： 年 月 日 發文字號： 字第 號

案號及契約號 廠 商 名 稱

註：1.本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。 9-136

標的名稱及數量摘要

採 購 金 額 □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額

履 約 期 限 履 約 地 點

開 工 日 期 預 定 竣 工 日 期 不(免)計入工期天數

辦理者，應附具「結算明細表」。2.本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。

3.「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第7 開 工 日 期 預 定 竣 工 日 期 不(免)計入工期天數

實際竣工日期 開 始 驗 收 日 期 驗收完畢/驗收合格日期

履約逾期總天數 不計違約金天數 應計違約金天數

逾期違約金 其他違約金

3.「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核

契 約 金 額

增

減

價

次別

類別

第一次 第二次 第三次

金 額 簽准日期或核准文號 金 額 簽准日期或核准文號 金 額 簽准日期或核准文號

增加金額

政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。

4.「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約 價

款減少金額

增

減

價

次別

類別

結 算 結 算 後 其 他 調 整合 計

金 額 簽准日期或核准文號 金 額 簽准日期或核准文號

增加金額

業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。

5.「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主 價

款

增加金額

減少金額

驗 收 扣 款 (不包括逾期違約金及其他違約金)

結 算 總 價 （金額中文大寫）

加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。

6.本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。 （金額中文大寫）

驗收意見

承辦單位主管及人員簽章 主 驗 人 員 簽 章

或增補續頁。7.本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

8.結算後其他調整，係如政策指示「物價指數調整」( 機 關 印 信 )

本機關監驗人員簽章

上級機關監驗人員簽章或 授 權 自 辦 文 號

(未達查核金額者免)

1 本證明書已含有結算內容者 得免附具「結算明細表 以資簡化 依實做數量或自行購料僱工辦理者 應附具「結算明細表

8.結算後其他調整，係如政策指示「物價指數調整」或履約爭議調解或訴訟產生之金額。

9.本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。

- 394 -

(25) 9-137(25)

工程程結結算驗收

§9.7

收證證明書書

可能發生弊失型態與手法可能發生弊失型態與手法 9-138

可能發生弊失型態與手法可能發生弊失型態與手法1.1.移花接木法：移花接木法：以局部特殊材料（俗稱試車品或特製品）供監工取樣。（ ）2.2.偷天換日法：偷天換日法：利用機會（如借看）抽換樣品。3.3.脫胎換骨法：脫胎換骨法：利用機會重鑄混凝土試體，利用塑膠袋、簽字筆和鐵釘複製監工簽名複製監工簽名。

4.4.暗渡陳倉法：暗渡陳倉法：利用代送樣品到試驗室過程抽換樣品。55 買一送二法：買一送二法：預拌混凝土廠供應各種試體給承包商送驗。5.5.買一送二法：買一送二法：預拌混凝土廠供應各種試體給承包商送驗。6.6.渾水摸魚法：渾水摸魚法：混凝土鑽心時假藉清洗試體機會更換樣品。7.7.斧底抽薪法：斧底抽薪法：混凝土鑽心時在鑽心管中預藏假樣品，再藉機抽換。8.8.添油加醋法：添油加醋法：趁取樣者不留意時，在樣品申添加材料（如水泥、瀝青或石塊）。

99 小針美容法小針美容法 在瀝青路面鑽孔灌瀝青 供業主取樣9.9.小針美容法：小針美容法：在瀝青路面鑽孔灌瀝青，供業主取樣。10.10.裡應外合法：裡應外合法：串通試驗單位人員不按規定試驗或作不實紀錄。

- 395 -

(25) 9-137(25)

工程程結結算驗收

§9.7

收證證明書書

可能發生弊失型態與手法可能發生弊失型態與手法 9-138

可能發生弊失型態與手法可能發生弊失型態與手法1.1.移花接木法：移花接木法：以局部特殊材料（俗稱試車品或特製品）供監工取樣。（ ）2.2.偷天換日法：偷天換日法：利用機會（如借看）抽換樣品。3.3.脫胎換骨法：脫胎換骨法：利用機會重鑄混凝土試體，利用塑膠袋、簽字筆和鐵釘複製監工簽名複製監工簽名。

4.4.暗渡陳倉法：暗渡陳倉法：利用代送樣品到試驗室過程抽換樣品。55 買一送二法：買一送二法：預拌混凝土廠供應各種試體給承包商送驗。5.5.買一送二法：買一送二法：預拌混凝土廠供應各種試體給承包商送驗。6.6.渾水摸魚法：渾水摸魚法：混凝土鑽心時假藉清洗試體機會更換樣品。7.7.斧底抽薪法：斧底抽薪法：混凝土鑽心時在鑽心管中預藏假樣品，再藉機抽換。8.8.添油加醋法：添油加醋法：趁取樣者不留意時，在樣品申添加材料（如水泥、瀝青或石塊）。

99 小針美容法小針美容法 在瀝青路面鑽孔灌瀝青 供業主取樣9.9.小針美容法：小針美容法：在瀝青路面鑽孔灌瀝青，供業主取樣。10.10.裡應外合法：裡應外合法：串通試驗單位人員不按規定試驗或作不實紀錄。

- 395 -

- 396 - - 396 -